1、注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 34 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 审批承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划等技术方案是施工监理( )阶段的工作内容。（A）施工准备（B）施工计划（C）施工实施（D）质量控制2 监理单位与业主(项目法人)的关系是( ) 。（A）合同委托与被委托的关系（B）协作、配合的关系（C）监理与被监理的关系（D）委托与被委托的关系3 水利工程概、预算定额适用于海拔高程小于或等于( )地区的工程项目。（A）2000m（B） 2500m（C） 3000m（D）3500m4
2、 下列不属于加大截流施工强度的措施是( )。（A）加大材料供应量（B）改进施工方法（C）增加施工设备投入（D）增大抛投料的稳定性5 渠道与山谷、河流、道路相交，为连接渠道而设置的过水桥，称为( )。（A）渡槽（B）倒虹吸（C）涵洞（D）陡坡6 水利水电施工总承包二级企业，可承担单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的下列工程的施工 ( ) 及以下水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程施工。（A）库容 1 亿 m3、装机容量 100MW（B）库容 1000 万 m3、装机容量 50MW（C）库容 1 亿 m3、装机容量 50MW（D）库容 1000 万 m3、装机容量 10MW7 对工
3、程造成较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的水利工程质量事故是( )。（A）特大事故（B）重大事故（C）较大事故（D）一般事故8 对水利工程质量履行政府部门监督职能的是( )。（A）所在地行政主管部门（B）上级行政主管部门（C）省级以上行政主管部门（D）质量监督机构9 根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208)，若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，由此发生的额外检验的费用和工期延误责任应由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）质量监督机构10 下列不属于项目法
4、人分包管理职责的是( )。（A）审核分包内容（B）审核分包单位资质（C）指定分包商（D）监督检查分包合同实施，防止再次分包11 在水利工程建设中，分包人应( )。（A）接受监理单位的管理（B）接受项目法人的管理（C）组织、管理再分包单位（D）自行完成所承包的任务12 自招标人确定中标人之日起至招标人按项目管理权限向水行政主管部门提交招标投标情况的书面报告之日止，最长不得超过( )。（A）7 日（B） 15（C） 28 日（D）3013 水工大坝工程专业承包二级企业，资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为( )。（A）500 万元和 600 万元（B） 800 万元和 1000 万元（C）
5、 1000 万元和 1200 万元（D）2500 万元和 3000 万元14 灌浆材料中的( ) 胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅、承受水头不大的临时性的小型防渗工程。（A）水泥浆（B）水泥黏土浆（C）黏土浆（D）水泥黏土砂浆15 建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则，因地制宜，编制移民安置规划，经依法批准后，由( )组织实施。（A）有关地方人民政府（B）发包单位（C）监理单位（D）流域管理机构16 库区移民专项验收由( )会同项目法人组织库区移民专项验收委员会进行。（A）省级政府有关部门（B）工程建设声批机构（C）项目审批机构（D）项目法人17 车装卸爆破器材时，一次起吊的
6、重量不得超过设备能力的( )。（A）40%.（B） 50%.（C） 60%.（D）70%.18 为减少大体积混凝土发热所采用的措施中有误的是( )。（A）对于不同分区采用不同强度等级的混凝土（B）采用低流态或无坝落度干硬性贫混凝土（C）改善骨料级配，减少骨料粒径，对于钢筋混凝土坝可埋设笼桩（D）大量掺粉煤灰，掺合料的用量可达水泥用量的 25%60%19 大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例于 1991 年 2 月 15 日以中华人民共和国国务院令第 74 号发布，自( )起施行。（A）1991 年 5 月 1 日（B） 1991 年 3 月 1 日（C） 1991 年 4 月 1 日（
7、D）1991 年 6 月 1 日20 在流场中任何空间点上所有的运动要素都不随时间而改变，这种水流称为( )。（A）非恒定流（B）均匀流（C）恒定流（D）非均匀流二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 围堰按被围护的建筑物分类，可以分为( )等。（A）厂房围堰（B）船闸围堰（C）隧洞进口围堰（D）混凝土围堰（E）出口围堰22 冰压力包括( ) 。（A）净冰压力（B）动冰压力（C）破冰压力（D）浮冰压力（E）整体冰压力23 全段围堰法导流按其导流泄水建筑物的类型可分
8、为( )。（A）明渠导流（B）束窄河床导流（C）隧洞导流（D）通过建筑物导流（E）涵管导流24 水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构依法履行安全生产监督检查职责时，有权( )。（A）要求被检查单位提供有关安全生产的文件和资料（B）进入被检查单位施工现场进行检查（C）纠正施工中违反安全生产要求的行为（D）对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除；重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工（E）监查工程监理的安全责任25 水利系统文明建设工地考核标准内容有( )。（A）精神文明建设（B）工程建设管理水平（C）施工合同执行情况
9、（D）施工区环境（E）工程质量26 水利工程质量检测单位应通过( )，方可承担水利工程质量检测工作。（A）县级以上计量行政主管部门计量认证（B）省级以上计量行政主管部门计量认证（C）并经县级以上水行政主管部门或流域机构批准（D）并经省级以上水行政主管部门或流域机构批准（E）水利部计量认证27 水利工程质量检测的主要方法和抽样方式( )。（A）国家、水利行业标准有规定的，从其规定（B）国家、水利行业标准没有规定的，由委托方提出方案，检测单位予以确认（C）仲裁检测，有国家、水利行业规定的，从其规定（D）仲裁检测，没有规定的，检测单位自定（E）受委托水利工程质量检测单位不参与工程质量事故分析和研究处
10、理方案28 某水闸加固改造工程土建标共有甲、乙、丙、丁(其中丁为戊单位与戌单位组成的联合体)四家潜在投标人购买了资格预审文件，经审查乙、丙、丁三个投标人通过了资格预审，那么可以参加该土建标投标的单位包括( )等。（A）甲（B）乙（C）丁（D）戊（E）戌29 根据评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会成员应当主动提出回避的情形包括( ) 等。（A）评委是投标人或其代理人的近亲属（B）评委是项目主管部门或者行政监督部门的人员（C）评委与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的（D）评委曾在其他招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚的（E）评委在近 10 年内与投标人曾有工作关系30 土方
11、开挖的开挖方式包括( )（A）自上而下开挖（B）上下结合开挖（C）自下而上开挖（D）分期分段开挖（E）先岸坡后河槽开挖三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。30 背景资料：某河道整治工程包括河道开挖、堤防加固、修筑新堤、修复堤顶道路等工作。施工合同约定：(1)工程预付款为合同总价的 20%，开工前支付完毕，施工期逐月按当月工程款的 30%扣回，扣完为止；(2)保留金在施工期逐月按当月工程款的 5%扣留；(3)当实际工程量超出合同工程量 20%时，对超出 20%的部分进行综合单价调整，调整系数为 0.9。 经监理单位审核的施工网络计划见下图(单位：月)，各项工作均以最
12、早开工时间安排，其合同工程量、实际工程量、综合单价见表 1。工程开工后在施工范围内新增一丁坝。丁坝施工工作面独立，丁坝基清理、坝身填筑、混凝土护坡等三项工作依次施工，在第 5 个月初开始施工，堤顶道路修复开工前结束：丁坝坝基清理、坝身填筑工作的内容和施工方法与堤防施工相同；双方约定， 混凝土护坡单价为 300 元/ m 3，丁坝工程量不参与工程量变更。各项工作的工程量、持续时间见表 2。 问题：31 计算该项工程的合同总价、工程预付款总额。32 绘出增加丁坝后的施工网络计划。33 若各项工作每月完成的工程量相等，分别计算第 6、7 两个月的月工程款、预付款扣回款额、保留金扣留额、应得付款。(保
13、留二位小数)34 某水电站工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括 A、B、C 、 D、E、 F 、G、H 八项工作，合同工期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期 180 天。通过相互的协调，编制了如图 1 所示的网络进度计划：该工程施工过程中发生了以下事件： 事件 1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使 A 工作延误 7 天。 事件 2：B 工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失 5 万元，且使 B 工作
14、延误 15 天。 事件 3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成 C 工作增加工作时间 5 天，窝工损失 2 万元。 事件 4：乙安装公司设置安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误 5 天，损失 12 万元。 发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。问题 1施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。2如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款 6000 元。计算施工单位应得到工期与费用补偿各是多少。3该项目采用预制
15、钢筋混凝土桩基础，共有 800 根桩，桩长 9 米。合同规定：桩基分项工程的综合单价为 180 元/米；预制桩由业主购买供应，每根桩按 950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少。 注：计算结果保留一位小数。 35 水力发电厂工程项目的某分部工程的施工进度网络计划如图 4 所示，合同工期为 44 天。 问题 1计算该分部工程的计划工期。2绘制施工进度计划的早时标网络图。3若在施工过程中，发生如下事件： 事件 1：A 工作因开工条件不具备，工期拖延 4 天； 事件 2：B 工作因施工设备故障，工期拖延 2 天； 事件 3：E 工作因施工技术改变，工期提前 1 天； 事件 4：G 工
16、作因业主提供的材料检验不合格，重新购买导致工期拖延 3 天； 事件5：I 工作因设计图纸修改，工期拖延 2 天。 问工程师应批准承包商多少天的工期补偿?4在上述条件成立的情况下，绘制该分部工程第 20 天开始实际的剩余时标网络图。5如果在施工过程中承包商未采取任何赶工措施，而在施工合同中约定若承包商延误交付工程，每天罚款 0.5 万元，则在该分部工程完工时业主对承包商的罚款为多少? 36 某围堰工程项目合同工期为 18 个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如图 2 所示。 由于该工程施工工艺的要求，计划中工作 C、工作 H 和工作 J 需共用一台起重施工机械，为此需要对初始
17、网络计划作调整。 问题 1. 请绘出调整后的网络进度计划图。 2如果各项工作均按最早开始时间安排，起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置，工作 C 应如何安排? 3该计划执行 3 个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作 D，安排在工作 A 完成之后开始，在工作 E 开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：施工机械停滞费； 机上操作人员人工费； 某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理?为什么? 4工作 G 完成后，由于业主变更施工图纸，使工作 I 停工待图 0.5 个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向
18、业主索赔赶工费多少(已知工作赶工费每月 12.5 万元)?为什么? 36 背景资料 津江水电站工程流道混凝土施工中，施工单位为了便于进度检查与调整，编制了双代号时标网络图如下： 施工过程中发生如下事件： 事件 1项目部第 12 天末组织了进度检查，检查结果以进度前锋线表示在上图中。 事件 2为了便于进度调整，项目部组织技术人员对可压缩工作的最短工作时间及赶工费用进行了全面分析，结果如下： 37 指出该网络图的关键线路，说明 L()实线和波浪线长度各表示的含义。38 根据图示进度前锋线，说明进度检查时 D、E、G 三项已完成多少天工作量、推迟或提前天数以及对计划工期的影响。39 发包人要求工程按
19、计划完工，在不改变逻辑关系的前提下，分析并指出最优调整方案及增加的总费用。注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 34 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【知识模块】 水利工程施工监理2 【正确答案】 A【知识模块】 水利发电工程施工监理3 【正确答案】 A【知识模块】 水利水电工程造价与成本管理4 【正确答案】 D【知识模块】 导流工程5 【正确答案】 A【知识模块】 水闸和渠系建筑物6 【正确答案】 A【知识模块】 水利水电工程项目管理专业知识7 【正确答案】 B【知识模块】 水利工程质量管理与事故处理8 【
20、正确答案】 D【知识模块】 水利工程质量管理与事故处理9 【正确答案】 A【知识模块】 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本的内容10 【正确答案】 C【知识模块】 水利水电工程施工分包的要求11 【正确答案】 D【知识模块】 水利水电工程施工分包的要求12 【正确答案】 B【知识模块】 水利工程建设项目招标投标13 【正确答案】 C【知识模块】 水利水电施工企业资质等级的划分和承包范围14 【正确答案】 C15 【正确答案】 A16 【正确答案】 A17 【正确答案】 B18 【正确答案】 C19 【正确答案】 A20 【正确答案】 C二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项
21、中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C,E22 【正确答案】 A,B【知识模块】 工程概论23 【正确答案】 A,C,E【知识模块】 导流工程24 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 水利工程建设安全生产管理25 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 水利工程建设安全生产管理26 【正确答案】 B,D【知识模块】 水利工程质量管理与事故处理27 【正确答案】 A,C【知识模块】 水利工程质量管理与事故处理28 【正确答案】 B,C【知识模块】 水利工程建设项目招标投标29 【正确答案】
22、 A,B,C,D【知识模块】 水利工程建设项目招标投标30 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 综合三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。【知识模块】 综合31 【正确答案】 原合同总价=2010+13+58+212+88+1.6105+410=539 万元预付款总额=53920%=107.8 万元新增丁坝后，合同总价应包括丁坝的价款，合同总价变为：539+0.13+0.28+0.03300=549.9 万元【知识模块】 综合32 【正确答案】 增加丁坝后施工网络计划见图。 (给分点：H 前有4 个月的等待时间(HI)并与起点节点相连；箭线编号从小到大；丁坝工作的
23、紧后工作为 G 工作；丁坝工作顺序为 HIJ。【知识模块】 综合33 【正确答案】 (1)第 6 个月施工的工作为 C、E、I工程为(1.88+0.380.9+9.2/48+0.28=36.56 万元第 6 个月以前已扣回的预付款为：(2210+1.23+6.3/382+1.812+9.2/428+0.13)30%=315.930%=94.77 万元36.5630%=10.97 万元13.03-10.97=2.06 万元故预付款扣回额为 2.06 万元。保留金扣留额：27.45%=1.37 万元第 7 个月工程结算款为 27.4-2.06-1.37=23.97 万元【知识模块】 综合34 【正
24、确答案】 1事件 1 中，业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作延误，因 A 工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。事件 2 中，因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于 B 工作是非关键工作，且已经对 A 工作补偿工期， B 工作延误的 15 天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。事件 3 中，由于甲公司原因使 C 工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不给予乙公司补偿。事件 4 中，由于乙公司的错误造成总工期延期与费用
25、损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。2(1)甲公司应得到工期补偿为：事件 1：业主预制桩供应不及时，补偿工期 7 天。事件 4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5 天。合计 12 天。甲公司应得到费用补偿为：事件 1：76000 4.2(万元)事件 2：5.0(万元)事件 4：56000 3.0(万元)合计 12.2 万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7 天。乙公司应得到费用补偿为：事件 1 补偿：76000 4.2(万元)事件 4 罚款：56000 3.0(万元)合计 4.2-3.01.2( 万元)3桩购
26、置费为：80095076(万元)桩基础工程合同价款：8009180129.6(万元)甲公司桩基础施工应得工程价款为：129.6-7653.6(万元)35 【正确答案】 1该分部工程的计划工期为 44 天。2该分部工程施工进度计划的早时标网络计划如图 7 所示： 3工程师应批准承包商 3 天的工期补偿。4绘制剩余工程的时标网络计划图，如图 8 所示。 5业主对承包商的罚款为：(48-44-3)0.50.5(万元)。36 【正确答案】 1.调整后的网络进度计划如图 4 所示。注：虚箭线画为实箭线者不正确 2工作 C 与工作 H 之间机械闲置 2 个月，工作 H 与工作 J之间机械不闲置，故机械共闲
27、置 2 个月。 如果工作 C 最早开始时间推迟 2 个月，则机械无闲置。3补偿要求合理。 因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。 补偿要求不合理。 因为机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用乏中。 窝工补偿要求合理。 因为是业主原因造成施工单位的损失。4业主不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同期完工(或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内)。37 【正确答案】 关键线路 CDFHQJMN(或 )工作 L 实线长度表示 L 工作的持续时间(或实际工作天数、或完成工作时间)为 5 天；波浪线长度表示其自由时差(或总时差)为 11 天。38 【正确答案】 D 工作已完成 5 天工作量，延误 3 天，推迟(或影响)工期 3 天。E 工作已完成 4 天工作量，延误 3 天，不影响工期。G 工作已完成 5 天工作量，延误 1 天，不影响工期。39 【正确答案】 根据增加费用最小的原则，首先选择 J 工作( 或钢筋安装)，压缩2 天(或工作时间从 9 天调整为 7 天)；其次选择 M 工作(或预埋件安装)，压缩 1 天(或工作时间从 5 天调整为 4 天)，增加费用为 7 万元。
