1、注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 8 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 移民安置应当与工程建设同步进行，所需移民经费列入( )。（A）工程建设投资计划（B）地方财政计划（C）国家财政计划（D）国家专用基金2 中华人民共和国土地管理法于 1998 年 8 月 29 日经第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，自( )起施行。（A）1998 年 10 月 1 日（B） 1999 年 1 月 1 日（C） 1998 年 12 月 1 日（D）1999 年 5 月 1 日3 中华人民共和国土地管理法第五十一条规定：大中型
2、水利、水电工程建设征用土地的补偿费标准和移民安置办法，由( )另行规定。（A）水利部（B）国务院（C）国家经贸委（D）建设部4 根据大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例规定：经批准的移民安置规划，由( ) 负责实施，按工程建设进度要求组织搬迁，妥善安排移民生产和生活。（A）县级以上地方人民政府（B）省级以上人民政府（C）当地人民政府（D）水利部5 用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得( )。（A）小于 10m（B）小于 15m（C）小于 25m（D）小于 20m6 根据工程建设标准强制性条文规定：下列不符合模板及支架要求的是( )。（A）保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符
3、合设计规定（B）具有一般的稳定性、刚度和强度（C）尽量做到标准化、系列化，装拆方便，周转次数高（D）模板表面应光洁平整，接缝严密、不漏浆，以保证混凝土表面的质量7 闪光对焊、熔槽焊、接触电渣焊接头在受弯构件的受拉区，( )，在受压区不受限制。（A）不超过 50%（B）不小于 50%（C）不超过 70%（D）不小于 70%8 在混凝土防渗墙施工中，下列施工中不符合要求的是( )，（A）槽孔孔壁应平整垂直，应有梅花孔、小墙等（B）槽孔嵌入基岩的深度必须满足设计要求（C）防渗墙墙体应均匀完整，不得有混浆、夹泥、断墙、孔洞等（D）混凝土浇筑过程中导管，必须确认导管的安全插入深度9 土坝坝体灌浆中，造孔
4、深度应大于隐患深度( )。如副排孔处无隐患，孔深约为相应主排吼深的 1/3。（A）0.51m（B） 23m（C） 11.5m（D）1.52m10 在堤防工程的堤身填筑作业面的要求是( )。（A）水平分层，应顺坡铺填（B）作业面应分层统一铺土、统一碾压，上、下层的分段接缝应错开（C）分段作业面长度，机械施时工段长不应大于 100m，人工施工时段长可适当减短（D）相邻施工段的作业面宜均衡上升，段间出现高差，应以斜坡面相接，结合坡度为 1:51:8。11 ( ) 的进口段和闸门井均布置于山体中。进口段开挖成喇叭形，以使入水平顺。闸门段经渐变段与引水隧洞衔接。这种进水口适用于地质条件较好、地形坡度适中
5、的隧洞进口。（A）岸塔式进水口（B）塔式进水（C）竖井式进水口（D）坝式进水口12 调压室是水电站的组成部分，它的功用是( )。（A）延长压力管道的长度（B）造价小、易施工、安全可靠（C）自动调节水锤波（D）改善机组在负荷变化时的运行条件及系统供电质量13 投标文件有下列( )情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。（A）无单位盖章并无法人代表或法定代表人授权的代理人签字或盖章的（B）投标人名称或组织结构与资格预审时一致（C）已按招标文件要求提交投标保证金的（D）联合体投标已附联合体各方共同投标协议的14 ( ) 包括水泵、动力机、传动设备和电器设备。（A）动力机组（B）水泵机组（C）电器设
6、备机组（D）传动机组15 ( ) 亦称切击式水轮机。这种水轮机适用于高水头、小流量水电站。（A）水斗式水轮机（B）斜击式水轮机（C）双击式水轮机（D）旋转式水轮机16 ( ) 泥土处理效率较高，可以在许多情况下获得较低的回淤率。（A）边抛法（B）水下抛泥法（C）吹填法（D）旁通法17 骨料在进人拌合机前，砂料的含水量应控制在( )，但又保持一定湿度。含水量过高对混凝土质量有一定影响。（A）20% 以内（B） 15%以内（C） 10%以内（D）5% 以内18 在预应力锚固施工中，无黏结端头锚索施工工序是( )。（A）造孔、编束、穿束、内锚段灌浆、垫座混凝土浇筑、封孔灌浆、张拉、外锚头保护（B）造
7、孔、编束、穿束、内锚段灌浆、垫座混凝土浇筑、封孔灌浆、外锚头保护（C）造孔、编束、穿束、两端垫座混凝土浇筑、张拉、封孔灌浆、二次张拉、外锚头保护（D）造孔、编束、穿束、张拉、封孔灌浆、外锚头保护19 耙吸式挖泥船中( )施工的工序是：抛泥空载航行到挖泥地点下耙挖泥装舱满舱溢流起耙重载航行至抛泥区抛泥。（A）装舱法（B）旁通法（C）吹填法（D）铲扬法20 在压实机械中( ) 适用于非黏性土料及黏料含量、含水量不高的黏性土料的压实。（A）羊角碾（B）振动碾（C）气胎碾（D）夯板二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题
8、不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 水利工程的概算附件主要包括( )。（A）人工预算单价计算表（B）主要材料预算价格计算表（C）施工用电、水、风价格计算书（D）混凝土材料单价计算书（E）重大事故人员伤亡补偿计算表22 水利水电工程施工进度计划的优化主要包括( )（A）材料优化（B）工期优化（C）资源优化（D）费用优化（E）人力优化23 水利工程费用由( )等费用组成。（A）建筑及安装工程费（B）独立费用（C）建设期融资利息（D）预备费（E）附加费24 双代号网络进度计划时间参数计算的主要内容包括确定各项工作的( )等。（A）自由工作时间（B）最早开工时间（C）最迟开工时间（D）最
9、早完成时间（E）最迟完成时间25 竣工验收应具备的条件有( )。（A）工程已按批准设计规定的内容全部建成（B）各单位工程能正常运行（C）历次验收所发现的问题正在处理中（D）归档资料符合工程档案资料管理的有关规定（E）工程投资已初步到位26 监督机构根据工作需要，可委托水利工程质量检测单位承担( )等主要任务。（A）审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图（B）核查受监督工程参建单位的试验室装备、人员资质、试验方法等（C）根据需要对工程质量进行抽样检测，提出检测报告（D）参与工程质量事故分析和研究处理方案（E）质量监督机构委托的其他任务27 水闸与两岸的连接建筑物主要包括( )。（A）
10、边墩（B）上、下游翼墙（C）防渗刺墙（D）岸墙（E）腰墙28 冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同可分为( )。（A）水斗式（B）斜击式（C）双击式（D）三击式（E）旋转式29 下列关于骨料加工厂布置原则说法正确的是( )。（A）应充分利用地形，减少基建工程量（B）有利于及时供料，减少弃料（C）在粗碎时多为闭路，在中、细碎时采用开路循环（D）骨料加工厂振动声响特别大，应减小噪声，改善劳动条件（E）骨料加工厂宜尽可能靠近混凝土系统，以便共用成品堆料场30 在卸料、平仓、碾压中的质量控制中应采用的正确措施是( )。（A）要避免层间间歇时间太长，防止冷缝发生（B）防止骨料分离和拌合料过干（C）为了减
11、少混凝土分离，卸料落差不应大于 2m，堆料高度不大于 1.5m（D）入仓混凝土及时摊铺和碾压（E）每一碾压层至少在 3 个不同地点，每 4 小时至少检测一次。三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某混凝土坝工程项目，业主与施工单位签订了施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少) 超过招标文件中工程量的 10%以上的调整单价；工作 B、E、G共同使用主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为 400 元/ 台班，其中台班折旧费为50 元/台班。施工网络计划如图 1 所示(单位：天)。 甲、乙
12、双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件： 1降水方案错误，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个工日，窝工 6 个工日； 28 月 2122 日，场外停电、停工 2 天，造成人员窝工 16 个工日； 3因设计变更，工作 E 工程量由招标文件中的 300m3增至 350m3，超过了 10%；合同中该工作的综合单价为 55 元/m 3，经协商调整后综合单价为 50 元/m 3，经协商调整后综合单价为 50 元/m 3； (箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路) 4为保证施工质量，乙方在施工中将工作 B原设计尺寸扩大，增加工程量 15m3，该工作
13、综合单价为 78 元/m 3， 5在工作D、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作 K，经核准，完成该工作需要 1 天时间，机械 1 台，人工 10 个工日。 问题 1. 上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。 2每项事件工期索赔各是多少? 总工期索赔多少天? 3工作 E 结算价应为多少? 4假设人工工日单价为 25 元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作 K 的综合取费为人工费的 80%，试计算除事件 3 外合理的费用索赔总额。 32 某施工单位编制的某水利工程网络图如图 2 所示，网络进度计划
14、原始方案各工作的持续时间和估计费用如表 l 所示。问题 1. 在答题纸图 2 上，计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数，确定网络进度计划原始方案的关键线路和计算工期。 2若施工合同规定：工程工期 93天，工期每提前一天奖励施工单位 3 万元，每延期一天对施工单位罚款 5 万元。计算按网络进度计划原始方案实施的综合费用。 3若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用，如表 2 所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键线路，并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。 33 某水闸建设工程项目，建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合同，施工承包合同规
15、定，水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后，与生产厂家签订了购货合同。为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工，施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机构便通知施工单位该批水泥不得使用。施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥退换，厂家认为质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施工单位不同意支付，
16、厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费用。问题1. 建设单位指定水泥的规格、型号是否合理?为什么?2施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗?为什么?3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是否合理?为什么 ?4施工单位要求退换该批水泥是否合理?为什么?5水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是否合理?水泥退货的经济损失应由谁负担? 为什么? 34 某水电工程项目由 A、B、C、D 四个分项工程组成，合同工期为 6 个月。施工合同规定： (1)开工前建设单位向施工单位支付 10%的工程预付款，工程预付款在4、5、
17、6 月份结算时分月均摊抵扣； (2)保留金为合同总价的 5%，每月从施工单位的工程进度款中扣留 10%，扣完为止； (3)工程进度款逐月结算，不考虑物价调整；(4)分项工程累计实际完成工程量超出计划完成工程量的 20%时，该分项工程工程量超出部分的结算单价调整系数为 0.95。 各月计划完成工程量及全费用单价，如表 3 所示。 1、2、3 月份实际完成的工程量，如表 4 所示。问题 1. 该工程预付款为多少万元?应扣留的保留金为多少万元? 2各月应抵扣的预付款各是多少万元? 3根据表 4 提供的数据，计算 1、2、3 月份造价工程师应确认的工程进度款各为多少万元? 4分析该工程 1、2、3 月
18、末时的投资偏差和进度偏差。 35 某疏浚工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的疏浚工程提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由
19、于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题1. 本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么?3工程存在严重质量问题的责任应如何划分?4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果? 注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 8 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正
20、确答案】 A2 【正确答案】 B3 【正确答案】 B4 【正确答案】 A5 【正确答案】 C6 【正确答案】 B7 【正确答案】 A8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 C12 【正确答案】 D13 【正确答案】 A14 【正确答案】 B15 【正确答案】 A16 【正确答案】 B17 【正确答案】 D18 【正确答案】 A19 【正确答案】 A20 【正确答案】 B二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】
21、A,B,C,D22 【正确答案】 B,C,D23 【正确答案】 A,B,C,D24 【正确答案】 B,C,D,E25 【正确答案】 A,B,D26 【正确答案】 B,C,D,E27 【正确答案】 A,B,C,D28 【正确答案】 A,B,C29 【正确答案】 A,B,D,E30 【正确答案】 A,B,C,D三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 1.对是否可提出索赔要求判断如下： 事件 1 可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。 事件 2 可提出索赔要求，因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。 事件 3 可提出索赔要求，因为
22、设计变更是甲方的责任，且工作 E 的工程量增加了 50m3，超过了招标文件中工程量的 10%。 事件 4 不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。 事件 5可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。 2工期索赔天数为： 事件 1：工作 D 总时差为 8 天，推迟 2 天，尚有总时差 6 天，不影响工期，因此可索赔工期。天。 事件 2：8 月 2122 日停工，工期延长，可索赔工期 2 天。 事件3：因 E 为关键工作，可索赔工期：(350-300)/(300/6)1(天)。 事件 5；因 G 为关键工作，在此之前增加 K，则 K 也为关键工作，索赔工期：1 天。
23、总计索赔工期：0+2+1+1=4(天) 3工作 E 的结算价： 按原单位结算的工程量：300(1+10%)330(m 3) 按新单价结算的工程量：350-330=20(m 3) 总结算价33055=19150(元) 4费用索赔总额的计算： 事件 1：人工费：612+525(1+20%)=222(元) 事件2：人工费：1612=192(元) 机械费：250=100( 元 ) 事件 5：人工费：1025(1+80%)450(元) 机械费：140=400(元) 合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364(元)32 【正确答案】 1.利用图 2 计算可得： 关键路线为 (或关
24、键工作为 B、F 、J；或在图中直接标出 ) 工期为 98 天(或在图中标出)； 2计算综合费用： 原始方案估计费用： 18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16401(万元) 延期罚款：5(98-93)25(万元)综合费用为：401+25 426( 万元)3 第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低 F 工作为对象压缩 2 天。增加费用：22 4(万元) 第二次调整优化：A、C、H、J 与 B、 F、J 同时成为关键工作，选择 H 工作和 F 工作为调整对象，各压缩 2 天。 增加费用：2(1.5-2)=7(万元) 第三次调整优化：A、C、H、J与 B、
25、 F、J 仍为关键工作，选择 A 工作和 F 工作作为调整对象，各压缩 1 天。 增加费用：1(2+2)4(万元 ) 优化后的关键线路为： (或关键工作为 A、C、H、J) 和 ( 或关键工作为 B、F、J) 工期：98-2-2-193(天) 最低综合费用： 401+4+7+4419(万元 )33 【正确答案】 1.建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为建设工程质量管理条例明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。2施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做法不正确。正确做法是：施工单位运进材料前，应向监理机构提交工程材料报审表，同时附有材料合格证、技术说明书、按规定要求进行
26、送检的检验报告，经监理机构审查并确认其质量合格后，方可进场使用。3监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥是合理的。因为这是监理单位的职责和职权。4施工单位要求退换该批水泥是合理的。因为水泥生产厂家供应水泥不符合供货合同的要求。5水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生产厂家违约引起的，厂家应承担责任。建设单位代扣退货运费款也是不合理的，因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货的经济损失应由生产厂家承担，因为责任在生产厂家。34 【正确答案】 1.合同价为： (500+750)180+(600+800)480+(900+1100+1100)360
27、+(850+950)300 255300(元)255.3(万元) (1)工程预付款为：255.310%25.53(万元) (2)保留金为：255.35%12.765(万元) 2各月应抵扣的工程预付款： 从 4 月份开始每月扣：25.5338.51(万元)，即 4 月：8.51 万元；5月：8.51 万元；6 月：8.51 万元。 31 月份： 该月实际完成工程量超过了计划工程量。 应确认的工程进度款：560180(1-10%) 90720(元)9.072(万元) 2 月份： 因为 560+5501110(m 3)1500(m 3) 所以 A 分项工程结算单价不调整。 应确认的工程进度款：(55
28、0180+680480)(1-10%)382860(元)38.286(万元) 3 月份： 因为 680+1050 1730(m3)1680(m 3) 所以 B 分项工程超出计划工程量 20%部分的结算单价应调整。 超出计划工程量 20%部分的工程量为：1730-168050(m 3) 相应的结算单价调整为：4800.95456(元/m 3) 应确认的工程进度款为： (1050-50)480+50456+450360(1-10%) 598320(元)59.832(万元) 或(1050-50)480+(1730-1680)4800.95+4503600.9 598320(元)59.832(万元)
29、41、2、3 月末的投资偏差和进度偏差： 1 月末投资偏差：560180-560180=0(元) 投资没有偏差。 1 月末进度偏差： 500180-560180-10800( 元) 进度提前 1.08 万元。 2 月末投资偏差：(1110180+680480)-(1110180+680480)=0(元) 投资没有偏差。 2 月末进度偏差：(1250180+600480)-(1110180+680480)=-13200(元) 进度提前 1.32 万元。 3 月末投资偏差：1110180+(1730-50)480+50456+450360-(1110180+1730 480+450360)-120
30、0(元 ) 投资节约 0.12 万元。 3 月末进度偏差：(1250180+1400480+900360)-(1110180+1730480+450360)= 28800(元) 进度拖延 2.88 万元。35 【正确答案】 1.合同有效性的判定：(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由；根据合同法和建筑法的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丁签订的分包合
31、同无效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据合同法及建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分
32、包工程的质量承担连带责任。3工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。乙根据建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费 25%50%的罚款；对施工单位处工程合同价款 0.5%1%的罚款：可以责令停业整顿，降低资质等级：情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金 25%50% 的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
