1、注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 93 及答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )（A）法定代理（B）指定代理（C）委托代理（D）指定代理和法定代理2 甲建筑公司负责一块工地的施工工作。在未施工时，有不少商贩利用这块空地摆摊，现甲公司准备施工，但这些商贩拒不搬迁，严重影响了甲公司的工程进度。这种情况下，甲公司项月经理可以采取( )的方式向法院请求保护自己的物权。（A）请求消除危险（B）请求排除妨碍（C）请求确认物权（D）请求返还原物3 ( )是适用我国 著作
2、权法保护的作品。（A）法院判决书（B）数学公式（C）国家机关的决议（D）北京市地图4 ( )不属于著作人身权。（A）发表权（B）修改权（C）保护作品完整权（D）发行权5 根据建筑工程施工许可管理办法，下列关于领取施工许可证应当具备的条件表述不准确的是( ) 。（A）建设资金已经落实（B）已办理了该建筑工程用地批准手续（C）已经确定施工企业（D）施工图设计文件已按约定完成6 根据我国招标投标法规定,招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少( )天前,以书面形式通知所有招标文件收受人。（A）10（B） 15（C） 20（D）307 关于联合体投标,下
3、列叙述中正确的是( )。（A）联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力（B）由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级（C）联合体内部应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人（D）联合体中标的,联合体应当指定一方与招标人签订合同8 甲向乙、丙各借款 40 万元,并以其价值 80 万元的一处房屋作抵押。甲与乙于 1月 1 日签订抵押合同.2 月 1 日办理抵押登记;与丙于 1 月 30 日签订抵押合同,1 月31 日办理抵押登记。后因甲无力还款,乙、丙行使抵押权拍卖此房屋,得 60:万元。对于此 60 万元的分配,正确的是( )。（A）乙 3
4、0 万元,丙 30 万元（B）乙 40 万元,丙 20 万元（C）乙 20 万元,丙 40 万元（D）乙 40 万元,因该房屋已被抵押于乙,甲与丙的抵押合同不成立9 海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为( )年。（A）1（B） 2（C） 3（D）410 债是( ) ，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。（A）按照合同约定（B）依照法律规定（C）按照合同约定或者依照法律规定（D）按照合同约定和依照法律规定11 依当事人双方是否互负对待给付义务为标准，合同可以分为( )。（A）双务合同与单务合同（B）有名合同与无名合同（C）有偿合同与无偿合同（D）要式合同与不要式合同12 自然人在
5、工程建设活动中也可以成为工程建设法律关系的( )。（A）主体（B）客体（C）政体（D）实体13 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，其竣工日期应该是( )。（A）承包商提交竣工验收报告的日期（B）承包商实际完工的日期（C）发包人占有建设工程的日期（D）发包人正式使用工程的日期14 某工程业主与设计单位于 2010 年 4 月 12 日签订了一份设计合同，合同的价格为 50 万元，业主支付给设计单位定金 10 万元。2010 年 6 月 12 日，该业主与承包商签订了一份施工合同，业主支付给承包商预付款 20 万元。则下列表述错误的是( )。（A）设计单位不履行合同时，应当支付给业主 20 万
6、元（B）承包商不履行合同时，应当支付给业主 40 万元（C）设计合同履行后，定金 10 万元可冲抵设计费（D）施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款 20 万元15 甲委托乙去丙处，为自己购买一台设备，在这个代理关系中，乙是( )。（A）代理人（B）被代理人（C）第三人（D）委托人16 投标单位收到招标文件、图纸和有关资料后，应当认真核对，核对无误后以( )形式予以确认。（A）口头（B）书面（C）电传（D）合同17 根据工程建设项目施工招标投标办法规定：依法必须进行招标的项目，招标人( )确定排名第一的中标候选人为中标人。（A）应当（B）只能（C）必须（D）可以18 合同的( ) ，是指因意
7、思表示不真实，法律允许撤销权人通过行使撤销权，使已经生效的合同效力归于消灭或使合同内容变更。（A）变更、撤销（B）取消（C）消灭（D）撤回19 下列合同不属于效力待定合同的类型的是( )。（A）无权代理人以被代理人名义订立的合同（B）限制民事行为能力人独立签订合同经其法定代理人追认的（C）越权订立的合同（D）无处分权人所订立合同20 ( ) 依法对本单位的安全生产工作全面负责，这是建设工程安全生产管理条例第 21 条第 1 款的规定。（A）施工单位主要负责人（B）施工单位项目负责人（C）专职安全生产管理人员（D）工程监理单位21 以暴力、威胁或者非法阻止人身自由的手段强迫劳动的，由公安机关对责
8、任人员处以( )以下拘留，罚款或者警告，构成犯罪的，对责任人员依法追究刑事责任。（A）10 日（B） 15 日（C） 30 日（D）60 日22 甲某，男，今年 17 周岁，则( )。（A）他肯定是完全民事行为能力人（B）他肯定是限制民事行为能力人（C）他肯定是无民事行为能力人（D）他可能被视为完全民事行为能力人23 甲委托乙代理其出售某处房产。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣 3 万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由( )承担。（A）甲公司（B）乙公司（C）甲、乙公司连带（D）乙、丙公司连带24 著作权人可以许可他人使用著作财产权，并依法获得报酬的权
9、利是( )。（A）转让权（B）许可使用权（C）获得报酬权（D）使用权25 人民法院接受诉前财产保全申请后，必须在( )内作出裁定。（A）12 小时（B） 24 上时（C） 48 小时（D）36 小时26 某工程施工过程中，由于安装工程的设计图纸延误造成施工单位机械闲置损失800 元/天，工人窝工损失 1200 元/天。由于设计单位事先明确通知将推迟 30 天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业，为此，需每天派车接送这批工人上下班，发生交通费用 400 元/天。对此，建设单位应当向施工单位承担( ) 的损失赔偿。（A）机械闲置、交通费用共 3.6 万元（B）工人窝工、交
10、通费用共 4.8 万元（C）机械闲置、工人窝工费用共 6 万元（D）机械闲置、工人窝工、交通费用共 7.2 万元27 最高人民法院关于施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程款利息计付标准有约定的，( )。（A）按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；没有约定的也按前述利率计息（B）按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息；没有约定的不予计息（C）按照约定处理；没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息（D）按照约定处理；没有约定的不予计息28 下列关于合议制仲裁庭的仲裁员产生的说法不正确的是( )。（A）各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员（B）第
11、三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定（C）第三名仲裁员由仲裁委员会选定（D）第三名仲裁员是首席仲裁员29 中华人民共和国建筑法规定，承包单位有违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担( )。（A）法律责任（B）全部责任（C）主要责任（D）连带赔偿责任30 工程监理单位接受委托，代表( )进行项目管理。（A）建设单位（B）设计单位（C）总承包单位（D）政府职能机构31 人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在( )日内立案，并通知当事人。（A）3（B） 5（C） 7（D）1032 关于合同变更
12、，下列说法错误的是( )。（A）协商一致是必要条件（B）仅指合同内容的变更（C）一定条件下可变更主体（D）合同的变更一般不涉及已履行的内容33 2005 年 8 月 10 日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年10 月 1 日租赁给乙作为车间。同年 9 月 13 日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续，对甲与乙 8 月 10 日所签订合同的性质，下列说法正确的是( )。（A）该合同为效力待定合同（B）该合同为可撤销合同（C）该合同为有效合同（D）该合同为无效合同34 建筑工程，建设工程为 10 个月。建设单位欲申请施工许可证，则到位资金原则上不得少于( ) 。（A）20%
13、.（B） 30%.（C） 50%.（D）60%.35 在下列几种情形中，( )合同是可变更合同。（A）损害公共利益的（B）以合法活动掩盖非法目的的（C）恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的（D）因重大误解而订立的36 根据招标投标法的规定，招标人进行招标的项目，投标人少于( )个的，招标人应当依法重新招标。（A）2（B） 3（C） 4（D）537 债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是( )。（A）定金（B）抵押（C）质押（D）留置38 李某是天天食品有限公司的推销员，因违反财务纪律被天天食品有限公司解聘。天天食品有限公司要求李某交回其所持有的已加盖公司公章的空白合同书
14、和介绍信。李某谎称这些材料已经遗失。后李某持天天公司的空白合同书和介绍信，以天天食品公司的名义与太阳副食品商场签订了一份销售合同。假设签订合同时，太阳副食品商场已经知道李某被天天公司解聘。关于此合同的效力，正确的说法是( )。（A）此合同无效（B）合同对天天食品有限公司不发生效力（C）太阳副食品商场有权催告天天公司在一个月内对合同追认（D）太阳副食品商场有权在天天公司追认前撤销合同39 2010 年 5 月 16 日，甲公司向乙公司发出了同意出售建筑材料的承诺，但是由于外界原因超过了承诺期限到达。则该承诺属于( )。（A）承诺超期，该承诺无效（B）承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定（C）承诺
15、延误，该承诺无效（D）承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定40 由于甲、乙双方在合同中未约定履行的顺序，甲方拒绝了乙方要求其先支付一部分预付款的要求，则甲方的行为属于( )。（A）违约行为（B）行使先履行抗辩权（C）行使不安抗辩权（D）行使同时履行抗辩权41 由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属于( )。（A）法定代理（B）约定代理（C）指定代理（D）委托代理42 甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙化纤厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲建筑公司将乙化纤厂起诉到人民法院，人民法院应在( )情
16、况下支持甲公司的诉讼请求。（A）甲建筑公司将工程部分分包给没有资质的企业的（B）工程竣工验收不合格的（C）甲建筑公司在竣工前取得相应资质的（D）甲建筑公司在竣工后取得相应资质的43 承包商于 2006 年 6 月 1 日提交竣工验收报告，2006 年 6 月 10 日发包人组织竣工验收，在竣工验收过程中对某一部位的质量发生争议，提请工程质量鉴定，于2007 年 7 月 1 日质量鉴定单位提交鉴定报告，认为该部位的工程质量是合格的，承包商于 2006 年 7 月 20 日将工程交付给发包人使用，则该工程的竣工日期是( )。（A）2006 年 6 月 1 日（B） 2006 年 6 月 10 日（
17、C） 2006 年 7 月 1 日（D）2006 年 7 月 20 日44 招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，这体现了( )。（A）公开原则（B）公平原则（C）公正原则（D）诚实信用原则45 根据标准化法的规定，对需要在全国范围内统一的技术标准，应当制定( )。（A）地方标准（B）行业标准（C）企业标准（D）国家标准46 职工群众进行预防和治理安全的制度是( )。（A）责任制度（B）教育培训制度（C）群防群治制度（D）责任追究制度47 根据建设工程质量管理条例的规定，( )应按照国家有关规定组织竣工验收，验收合格，方可交付使用。（A）设计单位（B）施
18、工单位（C）建设单位（D）监理单位48 关于消防设计图纸的审核，应由( )将消防设计图纸报送公安消防机构审核。（A）建设单位（B）设计单位（C）施工单位（D）总承包单位49 根据劳动法，( )以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病情况，进行统计、报告和处理。（A）村级（B）乡级（C）县级（D）市级50 施工合同履行过程中，因( )造成承包人的损害，可以免予追究发包人的违约责任。（A）不可抗力（B）发包人委托设计的图纸错误（C）工程未通过环境影响评价而被迫停工（D）发包人采购的设备未能按时到货导致停工51 双务合同是指( ) 。
19、（A）当事人一方享有合同约定的权利必须向当事人支付相应对价的合同（B）双方意思表示达成一致即可成立的合同；它不以标的物的交付为成立的要件（C）以其他合同的存在为前提而成立并发生效力的合同（D）当事人双方相互承担对待给付义务的合同，双方义务对等52 根据我国建造师注册管理办法的相关规定，已注册建造师应当在注册的有效期满前( ) 到原注册管理机构办理再次注册手续。（A）3 个月（B）半年（C） 9 个月（D）1 年53 我国民法通则规定的采矿权属于( )。（A）所有权（B）用益物权（C）动产物权（D）担保物权54 在执行中，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的人民法院( )。（A）可
20、以终结执行（B）可以中止执行（C）可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行（D）应当告知另一方当事人重新申请执行55 招标人向建设行政主管部门办理( )手续后才可进行招标工作。（A）立项批准（B）征地许可（C）安全许可（D）申请招标56 依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（A）债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任（B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（
21、D）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任57 劳动争议仲裁原则是指劳动争议仲裁机构在仲裁程序中应遵守的准则，它是劳动争议仲裁的特有原则，反映了劳动争议仲裁的本质要求。则以下属于劳动争议仲裁原则的是( ) 。（A）诚实信用原则（B）合议原则（C）公正原则（D）公平原则58 民事诉讼中，下列说法正确的是( )。（A）证据应当在法庭上出示（B）证据中的原件无须质证（C）涉及国家秘密的证据材料不得在法庭上质证（D）质证是指法庭对当事人提交的证据材料作出判断和决定59 不可以转让合同债权的情况，不包括( )。（A）根据合同性质不得转让（B）订立合同时，当事
22、人约定不得转让（C）最高额抵押担保的债权（D）订立合同后，债务人不同意转让的债权60 根据建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和( )标准。（A）建设单位要求适用的（B）监理单位制定的（C）工程建设推荐的（D）工程建设行业60 背景材料：甲建筑施工企业在 2008 年 5 月仍在持 2005 年 1 月 1 日办理的安全许可证进行施工，受到有关部门的查处。分包单位乙、丙得知此消息后，立即对各自的安全生产许可证进行了查验，乙发现自己的安全生产许可证有效期还有 15 个月，丙发现自己的安全许可证已经遗失。根据以上背景
23、，按照安全生产许可证的管理规定，回答下列问题。61 有关部门对甲的处理方式是( )（A）允许其继续施工，限期补办延期手续（B）允许其继续施工但处以 50 万元的罚款（C）责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，处以 5 万元以上 10 万元以下的罚款（D）责令停业整顿，限期补办延期手续，并处以 10 万元以上 50 万元以下的罚款62 分包单位乙若要避免处罚，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全许可证期满前( )（A）1 个月（B） 3 个月（C） 6 个月（D）12 个月63 分包单位丙的正确做法是( )（A）向原发证机关声明作废并申请补办（B）向原发证机关申请注销，待
24、该许可证有效期满后补发（C）由原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发（D）向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办64 某电力大厦系 A 市政府投资建设的重大项目，项目档案验收组对此工程档案进行了验收，并签署了验收意见。根据工程施工计划，预计在 2008 年 9 月 1 日组织竣工验收。64 对该项目的档案验收应在( )进行。（A）2008 年 6 月 1 日前（B） 2008 年 6 月 1 日后（C） 2008 年 12 月 1 日前（D）2008 年 12 月 1 日后65 根据建设工程文件归档整理规范规定，( )应将工程文件的形成和积累纳人工程建设管理的各个环节和有关人员的职
25、责范围。（A）主管部门（B）建设单位（C）承包单位（D）建筑单位66 项目档案验收组人数不得少于( )，组长由验收单位人员担任。（A）3 人以上的单数（B） 4 人以上的双数（C） 5 人以上的单数（D）6 人以上的双数67 下列选项中，( ) 不属于项目档案验收申请报告的主要内容。（A）完成了项目建设全过程文件材料、组卷、编目等整理工作（B）保证项目档案的完整、准确、系统所采取的控制措施（C）项目文件材料的形成、收集、整理与归档情况竣工图的编制情况及质量状况（D）档案在项目建设、管理、试运行中的作用68 项目档案验收意见的内容不包括( )。（A）项目建设概况（B）项目档案管理情况（C）档案在
26、项目建设中的作用（D）存在问题、整改要求与建议69 甲房地产并发公司与乙设计院签订了工程设计合同，合同约定设计费为 80 万元，甲公司向乙设计院支付 16 万元定金。合同订立后，甲房地产开发公司实际向乙设计院支付了 10 万元定金。乙设计院在收取定金后拒不履行合同。69 对于乙设计院的行为，甲房地产开发公司可以( )、（A）要求乙设计院返还 10 万元定金（B）要求乙设计院返还 16 万元定金（C）要求乙设计院返还 20 万元定金（D）要求乙设计院返还 32 万元定金70 定金是担保的一种形式，其性质不包括( )。（A）合同成立的证据（B）违约金（C）担保（D）抵作价款71 担保法是指调整因(
27、 )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。（A）担保关系（B）合同关系（C）买卖关系（D）债权债务72 定金的数额由当事人决定，但不得超过主合同标的额的( )。（A）10%.（B） 20%.（C） 25%.（D）30%.73 定金与违约金都是一方应给付对方的一定款项，都有督促当事人履行合同的作用。下列选项中不属于两者主要区别的是( )。（A）定金为诺成合同，违约金为实践合同（B）定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有（C）定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式（D）定金一般是约定的，而违约金可以是约定的，也可以是法定的74 某材料采购方口头将材料采购的任务委托给材料供应方，
28、双方没有签订书面合同，供应方将委托采购的材料交给采购方并进行交验后，由于采购方拖欠材料款引发纠纷。74 根据上述场景，此时应当认定( )。（A）合同已经成立（B）合同没有成立（C）采购方不承担责任（D）双方没有合同关系75 下列关于合同“ 标的” 的表述中，错误的是 ( )。（A）某工程施工合同的标的是劳务（B）某工程建材购销合同的标的是建材，即物（C）合同标的是合同法律关系的客体（D）合同的标的是合同当事人双方的权利义务共同指向的对象76 合同当事人承担违约责任的方式不包括( )。（A）协商议定（B）偿付赔偿金（C）支付违约金（D）行政拘留77 合同中的标的条款应标明标的( )，以使其特定化
29、，并能够确定权利义务的范围，（A）地点（B）名称（C）日期（D）特征78 根据合同法规定，法律行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但是( )该合同成立。（A）事后双方无异议的（B）经仲裁机构裁决的（C）主管部门未发现的（D）一方已经履行主要义务，对方接受的79 小李今年 17 周岁，到城里打工 1 年挣得工资 2 万元，现小李回到家乡承包一小型砖厂，并签订了承包协议，其父母知道后极力反对。79 下列关于该承包协议效力的说法，正确的是( )。（A）因小李是限制民事行为能力人，该协议效力待定（B）因小牵不具备相应的民事行为能力，该协议无效（C）因小李具备相应的民事
30、行为能力，该协议有效（D）因小李不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销80 限制民事行为能力人订立的合同，经( )追认后，合同有效。（A）直系亲属（B）委托代理人（C）法定代理人（D）指定代理人81 无处分权人通过订立合同取得处分权的合同( )。（A）有效（B）无效（C）公证后有效（D）效力待定82 可变更的合同的在变更前属于( )合同。（A）无效（B）有效（C）合同不成立也无效（D）合同成立但无效83 下列合同生效的要件中，错误的说法是( )。（A）合同当事人的意思表示要真实（B）合同当事人要具有完全的民事行为能力（C）具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件（D）合同不违反法律或
31、社会公共利益84 某开发公司是某住宅小区建设项目的建设单位，2006 年 3 月 5 日，经过公开招标，开发公司与中标人建筑公司甲签订了施工承包合同。2006 年 5 月 8 日，建筑公司甲将所承揽的工程施工任务全部转包给了建筑公司乙。2008 年 3 月 6 日，该项目完成了施工任务，经权威部门鉴定，属于劣质工程，开发公司打算通过诉讼的途径要求对方赔偿。根据场景，回答下列问题：84 下列关于开发公司起诉对象说法正确的是( )。（A）只能起诉甲建筑公司（B）只能起诉乙建筑公司（C）不能单独起诉甲建筑公司（D）可以共同起诉甲、乙建筑公司85 根据民事诉讼法规定，开发公司可以委托( )人作为诉讼代
32、理人。（A）12（B） 13（C） 23（D）2486 在工程建设领域，最常见的是( )。（A）法定诉讼代表人（B）法定诉讼代理人（C）委托诉讼代理人（D）当事人87 ( ) 是指在诉讼过程中，为了保证人民法院的判决能够执行，人民法院根据当事人的申请，或在必要时依职权裁定对有关财产采取保全措施的制度。（A）财产保全（B）诉讼财产保全（C）证据保全（D）证据保全的范围88 ( ) 是指人民法院在作出终审判决以前，为解决权利人生活或生产经营的急需，根据当事人申请，依法裁定义务人预先履行义务的诉讼法律制度。（A）诉前财产保全（B）财产保全（C）先予执行（D）当事人89 某大型项目进行配套环境保护措施
33、的技术论证，其环境影响评价文件获得批准，按期开工。工程项目完工交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符。根据场景，回答下列问题：89 根据环境影响评价法的有关规定，我国根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，( )，应当编制环境影响报告书。（A）可能造成重大环境影响的（B）可能造成特大环境影响的（C）可能造成轻度环境影响的（D）可能对环境造成很小影响的90 根据环境影响评价法规定，( )不属于建设项目的环境影响报告书所应当包括的内容。（A）建设项目的概况（B）建设项目对环境影响的经济损益分析（C）建设项目对环境影响的经济赔偿（D）环境影响评价的结论91 根据环
34、境影响评价法，( )应当对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查。（A）建设单位（B）建设行政主管部门（C）使用单位（D）环境保护行政主管部门92 根据环境影响评价法的规定，建设项目的环境影响评价文件，由( )按照国务院的规定报有审批权的环境行政主管部门审批。（A）监理单位（B）建设主管部门（C）建设单位（D）施工单位93 环境影响评价，是指( )。（A）防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展，进行监测的方法（B）对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度（C）对可能造
35、成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价（D）涉及水土保持的建设项目，必须有经由水行政主管部门审查同意的水土保持方案94 甲公司承接由乙公司开发的 4 幢住宅楼的施工任务，双方签订了工程承包合同，随即甲公司向丙设备租赁公司租用挖掘机一台，并签订了租赁合同。根据场景，回答下列问题：94 民事法律关系客体是指( )。（A）在法律关系中表现为财的客体主要是建设资金（B）义务人所要完成的能满足权利人要求的结果（C）民事法律关系之间权利和义务所指向的对象（D）民事主体之间基于民事法律关系客体所形成的民事权利和民事义务95 作为法律关系客体的行为是指( )。（A）义务人所要完
36、成的能满足权利人要求的结果（B）在生产上和生活上所需要的客观实体（C）人们脑力劳动的成果或智力方面的创作（D）民事法律关系客体所形成的民事权利和民事义务96 作为法律关系客体的行为是指( )所要完成的能满足权利人要求的结果。（A）权利人（B）义务人（C）当事人（D）参与者97 场景中所述工程承包合同和租赁合同中，属于法律关系客体的是( )。（A）4 幢住宅楼（B）甲公司的施工行为（C）挖掘机的使用权（D）甲公司所支付的租金98 作为法律关系客体的智力成果是指通过某种物体或大脑记载下来并加以流传的( )。（A）精神财富（B）思维成果（C）精神产品（D）非物化产品99 华星水泥厂与远大建筑公司签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来，华星水泥厂与远大建筑公司在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效。根据场景，回答下列问题：99 上述材料供应合同无效，此时担保合同( )。
