1、注册建造师二级（机电工程管理与实务）模拟试卷 26 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 工程中常用的减速器、变速箱等，基本上都是采用( )。（A）齿轮传动（B）蜗轮蜗杆传动（C）带传动（D）链传动2 链传动中，( ) 由许多齿形链板用铰链连接而成，多用于高速或运动精度要求较高的传动。（A）滚子链（B）齿形链（C）环形链（D）挠形链3 下列关于轮系的叙述中，说法有误的是( )。（A）在周转轮系中，轴线位置变动的齿轮，即既作自转，又作公转的齿轮，称为行星轮（B）支持行星轮作自转和公转的构件称为行星架或转臂，轴线位置固定的齿轮则称为中心轮或太阳
2、轮（C）基本的周转轮系由行星轮、行星架和与行星轮相啮合的两个(有时只有一个)中心轮构成（D）行星架与中心轮的几何轴线必须垂直，否则不能转动4 电路的( ) 状态的形成是依据机电安装工程运转或运行的需要而决定的。（A）自载（B）短路（C）超载（D）有载、空载5 金属材料中的( ) 在机电工程中应用最广泛。（A）生铁（B）铸铁（C）钢（D）钢合金6 机电安装工程中，焊材的( )仅适用于一般低碳钢和强度较低的普通低碳钢结构的焊接。（A）酸性焊条（B）碱性焊条（C）不锈钢焊条（D）铸铁焊条7 机电安装工程的常用管件主要包括法兰、弯头、三通等，其中，法兰以( )的应用量为最大。（A）光滑式平焊法兰（B）
3、对焊钢法兰（C）松套法兰（D）弯头法兰8 机械设备的安装施工中，设备与基础的连接主要是( )。（A）焊条螺栓连接（B）法兰螺栓连接（C）地脚螺栓连接（D）垫铁螺栓连接9 机电设备灌浆时，灌浆层厚度不应小于( )。（A）10mm（B） 15mm（C） 20mm（D）25mm10 大型变配电所及其供电的电气工程，往往会出现( )。（A）分阶段施工（B）分阶段试验（C）分阶段投入运行（D）以上三项均正确11 机电工程中，管道系统的安装原则是( )。（A）先给水、后排水（B）先管井外侧、后管井内侧（C）先排水、后给水（D）先地下、后地上12 采用可燃液体介质进行管道系统的压力试验时，其闪点不得低于(
4、)。（A）60（B） 50（C） 40（D）3013 以气体为介质进行管道气压试验时，真空管道的试验压力应为( )。（A）0.1MPa（B） 0.2MPa（C） 0.3MPa（D）0.4MPa14 锅炉中的阀门进行强度试验时，其压力应为公称压力的( )。（A）1.1 倍（B） 1.3 倍（C） 1.5 倍（D）1.8 倍15 通风与空调工程风管系统的安装中，风管系统的( )是制作风管时首先要考虑的问题。（A）工作压力（B）大气压强（C）质量（D）公称直径16 风管系统的安装中，用膨胀螺栓固定支、吊架时，膨胀螺栓至混凝土构件边缘的距离不小于螺栓直径的( )。（A）4 倍（B） 6 倍（C） 8
5、倍（D）10 倍17 净化空调系统的施工中，风管法兰的四角部位应设有螺孔，当采用角钢法兰时，空气洁净度等级为 N1 级至 N5 级空调系统的法兰孔距不应大于( )。（A）25mm（B） 45mm（C） 65mm（D）85mm18 目前主要发展和应用的是( )线型定温火灾探测器。（A）模拟式（B）数字式（C）复合式（D）接触式19 ( ) 适用于单件大、中型设备、构件的吊装。（A）自行式起重机（B）塔式起重机（C）桅杆式起重机（D）吊装式起重机20 吊装方法选用的原则不包括( )。（A）安全（B）有序（C）快捷（D）方便21 在建筑智能化工程的实施中要特别注意机房、电源及接地系统，其中的( )，
6、会影响到智能化系统运行的稳定性、可靠性和观感质量。（A）电源能量（B）接地系统（C）机房质量（D）A、B、C 三项的综合控制22 ( ) 适合于中厚板、长焊缝的焊接。（A）埋弧焊（B）手工电弧焊（C）氩弧焊（D）CO 2 气体保护焊23 机电设备热保温层厚度大于( )时，应分层施工。（A）75mm（B） 80mm（C） 95mm（D）100mm24 工业污水的处理方法不包括( )。（A）物理法（B）催化法（C）化学法（D）生物法25 当企业已经出现部分窝工，而招标的工程对本企业无优势可言，且竞争对手又多；应投( ) 。（A）风险标（B）保险标（C）盈利标（D）保本标26 在以( ) 计价方式的
7、合同中，投标方只对合同承担单价报价的风险，即对单价的正确性和适宜性承担责任，而工程量变化的风险由招标方承担。（A）单价（B）总价（C）招标（D）投标27 物资的外观、品种、型号、规格不符合合同规定，需方应在到货后( )内向供方提出书面异议。（A）7d（B） 10d（C） 14d（D）21d28 合同风险中的( ) 是指承包市场所处的政治背景可能给承包商带来的风险。（A）技术风险（B）投标风险（C）政治风险（D）环境风险29 ( ) 是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，而且实际已经发生了损失，向对方提出给予补偿的要求。（A）
8、索赔（B）调解（C）诉讼（D）仲裁30 承包方应在索赔事件发生后( )内，向监理工程师发出索赔意向通知。（A）7d（B） 14d（C） 21d（D）28d31 ( ) 是投标报价的依据之一，也是衡量报价让利水平或预期盈利水平的主要依据。（A）施工图设计（B）施工图预算（C）可行性研究报告（D）投标公告32 ( ) 是招标人提供的文件，编制人是招标人或其委托的工程造价咨询单位。（A）工程量清单（B）施工图预算（C）项目责任清单（D）造价评估报告33 ( ) 是随经济活动变化而变化的成本。（A）单价成本（B）总价成本（C）变动成本（D）固定成本34 项目成本控制的方法中，( )是通过分析项目目标实
9、施与项目目标期望值之间的差异，从而判断项目实施的费用、进度、绩效的一种方法。（A）比较法（B）净值法（C）检查表法（D）头脑风暴法35 ( ) 即计划成本与实际成本相比较的差额，它是反映施工项目成本控制的实绩，也是反映和考核项目成本控制水平的依据。（A）实际偏差（B）进度偏差（C）费用偏差（D）计划偏差36 ( ) 的质量是工程质量的基础，其质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。（A）工程施工（B）机械设备（C）招标投标（D）工程材料37 工程施工中，必须坚持( )的方针，依法建立安全管理体系和安全生产责任制。（A）安全第一，预防为主（B）质量第一，预防为主（C）安全第一，控制为主（D）
10、质量第一，控制为主38 危险源辨识、评价的方法不包括( )。（A）直观经验法（B）因素分析法（C）作业条件危险性评价法（D）事件树法39 临时用电设备在( )及其以上或设备总容量在 50kW 及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。（A）3 台（B） 4 台（C） 5 台（D）6 台40 ( ) 是指在操作人员容易产生错误而造成事故的场所，为了确保安全，提醒操作人员注意所采取的一种特殊标识。（A）安全标识（B）警告标识（C）事故标识（D）预防标识二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选
11、项得 0.5 分。41 带传动的缺点是( )。（A）不适宜于远距离轴的传动（B）成本较高（C）传动的外廓尺寸较大（D）需张紧装置（E）由于打滑，不能保证固定不变的传动比42 机械设备按功能划分主要有( )。（A）通用机械设备（B）补偿机械设备（C）非标准设备（D）专用机械设备（E）单体设备43 机电设备与基础的施工中，坐浆法的施工要点有( )。（A）确定基础安放垫铁位置，将放置垫铁处的基础表面混凝土铲除，用清水冲洗干净之后，再用压缩空气将积水吹净（B）坐浆时将木盒(木盒尺寸应比垫铁尺寸大 6080mm)放在垫铁位置上，将坐浆混凝土捣实，达到表面平整，并略有出水现象为止（C）用水平仪、水准仪调整
12、垫铁的标高和水平度（D）坐浆混凝土强度达到 50%以上时，方可安装设备（E）坐浆混凝土配制的技术要求和施工方法，应符合国家现行规范机械设备安装工程施工及验收通用规范的规定44 在机电设备安装工程中，一个大型设备的吊装，往往是制约整个工程的( )的关键因素。（A）进度（B）质量（C）经济（D）实施（E）安全45 机电安装工程中常用的吊装方法有( )。（A）自行式（B）塔式（C）桅杆式（D）法兰式（E）焊接式46 影响投资决策的客观因素有( )。（A）经济状况分析（B）技术实力分析（C）对业主的情况分析（D）对竞争对手情况的分析（E）对风险情况的分析47 施工进度计划的调整方法有( )。（A）延长
13、工期（B）变更设计（C）增加工序（D）将某些工序的时间推移（E）改变施工方案48 进度计划调整的内容有( )。（A）工程量（B）起止时间（C）持续时间（D）工程投资（E）组织结构49 安装工程的外部协调主要有( )。（A）施工进度计划的协调（B）与土建施工方的协调（C）安全生产协调（D）与其他相关方的协调（E）与监管部门的接口50 安全标识根据其使用目的的不同可分为( )。（A）警告标识（B）指令标识（C）禁止标识（D）注意标识（E）救护标识三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。51 某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程
14、施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件。事件一：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。事件二：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。事件三：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及到工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第 20 天向监理工程师提出变更价格的报告。事件四：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。【问题】 1事件一中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求?说明原因。2事件
15、二中，施工合同变更的程序是否正确?如不正确，请说出正确的做法。3事件三中，监理工程师是否会批准变更价格报告?并说明理由。4合同风险的因素有哪些?合同风险的防范主要有哪些措施? 事件四中运用的是哪方面的防范措施? 52 某机电工程合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的工程停工，机械补偿费为 200 元/台班，人工补偿费为 50 元/ 工日；总工期为 120天；竣工时间提前奖励为 3000 元/天，误期损失赔偿费为 5000 元/ 天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图 8-1 所示(单位：天)。施工过程中发生如下事件： 事件 1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件
16、作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。 事件 2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库点，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费，由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件 3：由于建设单位要求对 B 工作的施工图纸进行修改，致使 B 工作停工 3 天(每停一天影响 30
17、工日，10 台班)；由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使 C 工作的施工暂停 5 天(每停一天影响 40 工日，10 台班)；由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E 工作停工 6 天(每停一天影响 20 工日，5 台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长了工期和补偿停工损失的要求。 事件 4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为 122 天。 【问题】 1事件 1 中建设单位的说法是否正确?为什么? 2逐项回答事件 2 中施工单位的要求是否
18、合理，说明理由。 3逐项说明事件 3 中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。 4事件 4 中试验检验费用应由谁承担? 5分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费。金额是多少? 53 某机械设备安装工程项目，业主拟通过招标确定施工承包商，业主经过资格预审确定了 A、B、C 、D 、E、F 六家投标人作为潜在投标人，这六家潜在投标人在投标时出现以下情况。A 投标人在编制投标文件时主要依据设计图纸、工程量表、其他投标人的投标书，有关法律法规等。B 投标人在编制投标文件时，首先确定了上级企业管理费及工程风险和利润，接着开始计算工料及单价
19、。C 投标人在编制施工方案时，主要从工程量要求、技术要求、施工设备要求、施工利润要求、质量要求五个方面缩合考虑。D 投标人的投标文件按照招标文件的各项要求编制后，另外附加了工期需延长 10天的条件。E 投标人在投标截止时间前递交了一份补充文件，提高了投标报价。F 投标人的投标组织机构由本单位的经营管理人员和专业技术人员组成。【问题】 1A 投标人在编制投标文件时的主要依据是否妥当 ?说明理由。2B 投标人在编制投标文件时的步骤是否恰当?如不恰当，请改正。3C 指标人在编制施工方案时考虑的内容是否妥当?如不妥，说出应考虑哪些内容?4D 投标人的投标文件作废标处理是否正确?5E 投标人递交的补充文
20、件是否有效?6F 投标人的投标组织机构人员是否合理?如不合理，说出合理的组成人员。 注册建造师二级（机电工程管理与实务）模拟试卷 26 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 工程中常用的减速器、变速箱等，基本上都是采用齿轮转动。齿轮传动是依靠主动齿轮依次拨动从动齿轮来实现的。2 【正确答案】 B【试题解析】 传递运动和动力的链条按结构的不同主要分为滚子链和齿形链。滚子链由内链板、外链板、套筒和滚子组成，应用较广泛。滚子链已标准化，分为A、B 两种系列，常用的是 A 系列。齿形链由许多齿形链板用铰链连接而成，多用于
21、高速或运动精度要求较高的传动。3 【正确答案】 D【试题解析】 行星架与中心轮的几何轴线必须重合，否则不能转动。4 【正确答案】 D【试题解析】 电路的有载、空载状态的形成是依据机电安装工程运转或运行的需要而决定的，例如金属切削机床进行加工，供给机床拖动电动机的电路处于有载状态，反之，停止加工，电路则处于空载状态。而短路状态的形成是电气工程非正常导致的，例如绝缘老化损坏、防异物入侵措施不当、绝缘安全距离不符合规范规定、用电操作失误等原因都会引发电路处于短路状态。5 【正确答案】 C【试题解析】 机电工程常用的金属材料分为黑色金属和有色金属两大类。其中，黑色金属包括生铁、铸铁和钢，而钢在机电工程
22、中应用最广泛。6 【正确答案】 A【试题解析】 酸性焊条工艺性能良好，成型美观，其最大优点是对锈、油和水分敏感性不大，抗气孔能力强，焊接电源可交、直流两用。酸性焊条的缺点是焊缝金属的机械性能差，尤其是冲击韧性比碱性焊条差，故仅适用于一般低碳钢和强度较低的普通低碳钢结构的焊接。7 【正确答案】 A【试题解析】 平焊钢法兰，适用于公称压力不超过 2.5MPa 的碳素钢管道连接。平焊法兰和密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量最大。8 【正确答案】 C【试题解析】 设备与基础的连接主要是地脚螺栓连接，通过调整垫铁将设备找正找平，然后灌浆将设备固定在设备基础上。9 【正确答案
23、】 D【试题解析】 灌浆层厚度不应小于 25mm。仅用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层，且灌浆无困难时，其厚度可小于 25mm。10 【正确答案】 D【试题解析】 大型变配电所及其供电的电气工程，往往会出现分阶段施工、分阶段试验、分阶段投入运行。即在后阶段的工程做交接试验时，前阶段已完工程正在带电投入运行，则要求做交接试验的试验人员，除应做好本人的安全防护外，尚应遵守变配电所运行的各项规定，以确保已投入工作运行的电气工程安全、人身安全，避免发生由于措施不当而造成事故，影响已生产或使用的电气工程引发重大经济损失或人身伤亡事故。11 【正确答案】 C【试题解析】 管井内垂直管道的配管前，应进行实
24、地测量，避免累计误差造成各层标高超差。其安装原则是先排水、后给水、先管井内侧、后管井外侧。管道应合理地分段施工并进行纵向固定，必要处应设置膨胀节。12 【正确答案】 B【试题解析】 采用可燃液体介质进行试验时，其闪点不得低于 50。13 【正确答案】 B【试题解析】 承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的 1.15 倍，真空管道的试验压力应为 0.2MPa。14 【正确答案】 C【试题解析】 阀门均应逐个用清水进行严密性试验和强度试验，严密性试验压力为阀门公称压力的 1.1 倍，强度试验压力为公称压力的 1.5 倍。安全阀试验和调整应由政府主管部门核准的检验检测机构进行监督检验。15
25、【正确答案】 A【试题解析】 风管系统的工作压力是制作风管时首先要考虑的问题，风管的材料厚度，咬口形式、法兰孔距、制作方式等都会因系统压力的不同而改变。16 【正确答案】 C【试题解析】 用膨胀螺栓固定支、吊架时，应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定。埋设膨胀螺栓时应注意避开钢筋位置及各种线管埋设位置，不得钻断钢筋。膨胀螺栓至混凝土构件边缘的距离应不小于螺栓直径的 8 倍。17 【正确答案】 C【试题解析】 风管法兰的四角部位应设有螺孔，当采用角钢法兰时，空气洁净度等级为 N1 级至 N5 级空调系统的法兰孔距不应大于 65mm。18 【正确答案】 B【试题解析】 缆式线型定温火灾探测器又分为模拟
26、式和数字式两大类，目前主要发展和应用的是数字式。19 【正确答案】 A【试题解析】 自行式起重机分为汽车式、履带式和轮胎式三类，它们共同的特点是起重量大；机动性好，可以方便地转移场地，适用范围广；但对道路、场地要求较高，台班费高和幅度利用率低。适用于单件大、中型设备、构件的吊装。20 【正确答案】 D【试题解析】 吊装方法的选择原则为：安全、有序、快捷、经济。21 【正确答案】 C【试题解析】 机房是智能化系统的中枢神经所在地，机房工程是涉及空调技术、供配电技术、自动检测与控制技术、抗电磁干扰技术、综合布线技术、净化消防建筑装潢技术等多种专业技术的工程，机房质量会影响到智能化系统运行的稳定性、
27、可靠性和观感质量。22 【正确答案】 A【试题解析】 埋弧焊焊接速度快，焊接电流和熔深大，热效率高；易于实现自动化，生产效率高，用裸体焊丝连续焊接，焊缝越长，生产效率越高；焊接质量好；劳动强度低、劳动保护好，改善了焊工的劳动条件。埋弧焊适合于中厚板、长焊缝的焊接。可焊接碳素钢、低合金钢、不锈钢、耐热钢等。在造船、锅炉、化工容器、大型钢结构件、桥梁、起重和冶金机械的制造中应用非常广泛。23 【正确答案】 D【试题解析】 热保温层厚度大于 100mm 和冷保温层厚度大于 75mm 时，应分层施工，非水平管道的保温工程施工应自下而上进行，防潮层、保护层搭接时，其宽度应为 3050mm 。24 【正确
28、答案】 B【试题解析】 工业污水基本处理方法有：物理法、化学法和生物法。25 【正确答案】 D【试题解析】 按投标的性质，一般分为风险标、保险标、盈利标、保本标，根据工程情况和企业自身情况选择投不同性质的标。当企业已经出现部分窝工，而招标的工程对本企业无优势可言，且竞争对手又多，应投保本性质的标。26 【正确答案】 A【试题解析】 以单价计价方式的合同，投标方只对合同承担单价报价的风险，即对单价的正确性和适宜性承担责任，而工程量变化的风险由招标方承担。以单价计价方式的分配比较合理，能够适宜大多数工程，能调动投标方和招标方双方的积极性。27 【正确答案】 B【试题解析】 需方在验收中发现物资不符
29、合合同规定的质量要求，需方应将它们妥善保管，并向供方提出书面异议。物资的外观、品种、型号、规格不符合合同规定，需方应在到货后 l0d 内向供方提出书面异议。28 【正确答案】 C【试题解析】 政治风险是指承包市场所处的政治背景可能给承包商带来的风险。在不稳定的国家和地区，政治风险使承包方可能遭受严重损失。对于政治风险，承包方应在投标决策阶段加强调查研究，一般政治动乱都是有先兆的。29 【正确答案】 A【试题解析】 本题主要考查的是索赔的概念。30 【正确答案】 D【试题解析】 索赔事件发生后 28d 内，向监理工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后的 28d 内，向监理工程师提交补偿经济损
30、失和(或) 延长工期的索赔报告及有关资料。31 【正确答案】 B【试题解析】 施工图预算是投标报价的依据之一，也是衡量报价让利水平或预期盈利水平的主要依据，因而其准确度和可靠性成为编制工作的关键。32 【正确答案】 A【试题解析】 工程量清单是招标人提供的文件，编制人是招标人或其委托的工程造价咨询单位。它是招标文件的组成部分，投标人已经中标并签订合同，工程量清单即成为工程合同的组成部分。33 【正确答案】 C【试题解析】 变动成本是随经济活动变化而变化的成本。在工程项目中，直接成本(如直接原材料和直接劳动)与项目的活动水平成正比例关系，因此直接成本便是变动成本，如施工用的原材料、辅助材料、燃料
31、和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资等。34 【正确答案】 B【试题解析】 净值法是通过分析项目目标实施与项目目标期望值之间的差异，从而判断项目实施的费用、进度、绩效的一种方法。净值法主要运用三个费用值进行分析，即已完成产值、计划完成产值和已完成产值实际成本。35 【正确答案】 A【试题解析】 实际偏差计划成本-实际成本。分析实际偏差的目的，在于检查计划成本的执行情况。其负差反映计划成本控制中存在的缺点和问题，应挖掘成本控制潜力，缩小和纠正目标偏差，保证计划成本的实现。36 【正确答案】 D【试题解析】 工程材料的质量是工程质量的基础，其质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。因此
32、，加强工程材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。37 【正确答案】 A【试题解析】 只要有施工活动，就一定会伴随着安全问题。因此，必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，依法建立安全管理体系和安全生产责任制。作为项目经理，必须把安全作为头等大事来抓，应有高度责任感，牢固树立“生产必须安全，安全为了生产”的观点，做到常抓不懈。38 【正确答案】 B【试题解析】 危险源辨识、评价的方法有直观经验法、作业条件危险性评价法(D=LEC)、逻辑分析法(事件树法和事故树法)等。39 【正确答案】 C【试题解析】 临时用电设备在 5 台及其以上或设备总容量在 50kW 及其以上
33、者，均应编制临时用电施工组织设计。临时用电设备不足 5 台和设备总容量不足 50kW者，应编制安全用电技术措施和电气防火措施。临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经主管部门批准后实施。40 【正确答案】 A【试题解析】 安全标识是指在操作人员容易产生错误而造成事故的场所，为了确保安全，提醒操作人员注意所采取得一种特殊标识。安全标识是为了提醒人们的注意，预防事故的发生。安全标识不能代替安全操作规程和防护措施。安全标识由颜色、几何图形和符号组成。必要时，还需要补充一些文字说明与安全标识一起使用。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2
34、个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 除此之外，带传动中带的寿命较短，传动效率较低。42 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 机械设备的种类很多，分类方法也很多，通常按功能可以分为通用机械设备、专用机械设备和非标准设备。按组合程度可以分为单体设备和生产线。43 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 坐浆混凝土强度达到 75%以上时，方可安装设备。44 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 在机电设备安装工程中，起重技术是一项极为重要的技术。一个大型设备的吊装，往往是制约整个工程的进度、经济性和
35、安全的关键因素。起重技术的基础是起重机械及对载荷的处理。45 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 机电安装工程中，常用的吊装方法有自行式吊装、塔式起重机吊装、桅杆式起重机吊装、利用构筑物吊装。46 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 影响投标决策的客观因素有：(1)对业主和监理工程师情况的分析；(2)对竞争对手情况的分析；(3) 对风险情况的分析。47 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 施工进度计划调整的一般方法有：(1)增加或缩短某些工序的时间；(2)将某些工序的时间向前或向后推移，(3) 必要时，可以改变施工方案、改进施工方法或调整施工组织。48 【正确答案】 A,B,C【试题解析
36、】 进度计划调整应包括以下内容：(1)施工内容；(2)工程量；(3)起止时间；(4)持续时间； (5)工作关系； (6)资源供应。49 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 安装工程施工的外部协调主要有以下方面：(1)与土建施工方的协调配合；(2)与其他相关方的协调；(3) 与监管部门的接口。50 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 安全标识根据其使用目的的不同，可以分为以下 9 种；(1)防火标识(有发生火灾危险的场所，有易燃易爆危险的物质及位置，防火、灭火设备位置)；(2)禁止标识(所有禁止的危险行为) ，(3)注意标识(由于不安全行为或不注意就有危险的场所)，(4)危险标识(有直接危险
37、性的物质和场所并对危险状态作警告)；(5) 救护标识；(6)小心标识： (7)放射性标识；(8)方向标识；(9) 指示标识。三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。51 【正确答案】 1事件一中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。原因：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。(劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系)，施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。2事件二中，施工合同变更的程序不正确。正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。3监理工程师不会批准该变更价
38、格报告。理由：该变更价格报告提出的时间超出了规定的时限，应该是在变更发生后的 14天内提出。4合同风险的因素有：政治因素、经济因素、技术因素、投标因素、管理因素和公共关系因素。合同风险的防范主要有：预防风险、减少风险、分散风险和转移风险。事件四中该机电安装企业运用的是分散风险的方法来预防风险的。52 【正确答案】 1不正确。建筑安装工程费用组成规定，直接工程费中材料费包括的检验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定，检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。而不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对材料做破坏性试验及其他特殊
39、要求检验试验的费用。对构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性的费用和试验用房费应归属于工程建设其他费用中的与项目建设有关的其他费用中的研究试验费和临时建设费之中。2(1)施工单位提出建设单位应支付建筑材料的保管费的要求合理。 理由：依据建设工程施工合同(示范文本)中关于发包人供应的材料设备的有关规定，发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。 (2)施工单位提出建设单位应支付建筑材料的检验费的要求合理。 理由：依据建筑工程施工合同(示范文本)中关于发包人供应的材料设备的有关规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人
40、负责检查试验，费用由发包人负责。 (3)施工单位提出建设单位应支付该批材料的二次搬运费的要求不合理。 理由：二次搬运费已包含在直接费中的措施费一项中，故无须再次支付。3针对本题，首先计算原施工进度计划的总时差，找出关键线路。 图中粗箭线为关键线路，总工期为 120 天。 (1)B 工作停工 3 天，应批准延长工期 3 天。 理由：B 工作停工是由于建设单位要求对图纸修改，属建设单位原因，非施工单位原因，且 B 工作处于关键线路上，因此可予以顺延。 该项费用也可以索赔，应补偿停工损失计算如下： 3 天30 工日 50 元/工日+3 天10 台班200 元/台班=10500 元 (2)C 工作停工
41、 5 天，工期索赔不予批准。 理由：C 工作停工是机械租赁单位调度的原因，属于施工单位原因造成，因此工期不予顺利。 该项费用也不予补偿，因为是施工单位原因。 (3)E 工作停工 6 天，应批准工期延长 1 天。 理由： E 工作停工是由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，属于建设单位原因。但是由于 E 工作不在关键线路上，具有 5 天的总时差，即意味着该工作有 5 天的机动时间可以利用，因此该工作的停工仅仅使得总工期延长 1 天，因此批准工期顺延 1 天。 该项费用也可以索赔，因属于建设单位原因，应补偿停工损失计算如下： 6 天20 工日50 元/ 工日+6天5 台班 200 元/台班=1
42、2000 元 4不论何时进行质量检验，其后果责任均由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。若构件质量检查检验不合格时，由承包人即施工单位来承担费用；若构件质量检查检验合格，由发包人即建设单位承担费用。5根据第 3 问的计算结果，由于非施工单位原因造成 B 工作和 E 工作的停工，由于 B 停工监理批准延长期 3 天，由于 E 停工监理批准延长工期 1 天，总共使工期延长 4 天，该工程经项目监理机构批准的计划工期 120 天，应顺延 4 天，即合同要求的工期为 124 天，而实际工期 122 天，因此工期提前 120+4-122=2 天。施工单位应获得工期提前奖励。 因提前 2 天完工，因此奖
43、励金额为 2 天3000 元/ 天=6000元。(承包商原因使 C 工作停工 5 天，没有超过其总时差 15 天，不影响工期所以无误期损失赔偿)。 ( 注意：计算必须有计算式，不要只写结果)53 【正确答案】 1A 投标人在编制投标文件时的主要依据不妥。理由：其他投标人的投标书不能作为 A 投标人在编制投标文件时的主要依据。2B 投标人在编制投标文件时的步骤不恰当。正确做法：在编制投标文件时首先应研究招标文件。3C 投标人在编制施工方案时考虑的内容不妥。正确做法：在编制施工方案时，主要从工期要求、技术要求、质量要求、安全要求、成本要求五个方面综合考虑。4D 投标人的投标文件作废标处理是正确的。5E 投标人递交的补充文件有效。6F 投标人的投标组织机构人员不合理。合理的投标组织机构人员应由经营管理人才、专业技术人才、法律法规人才组成。
