1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 44 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 我国有关法令规定，建设项目工程勘察必须严格执行基本建设程序，坚持( )。（A）先勘察后设计（B）先设计后勘察（C）先选场址再进行勘察（D）先施工再设计2 下列不属于建设项目工程设计管理的主要内容的是( )。（A）组织工程设计方案竞赛招标，优选工程设计单位（B）控制设计单位初步设计的工程建设规模、选址（C）提供勘察设计基础资料和建设协议文件、项目审批文件（D）主持研究和审查确认重大设计方案3 施工图设计投资控制的重点是( )。（A）审查工程量计算和
2、设备清单（B）审查工程设备材料和工程量（C）审查工程量计算和设备材料（D）审查工程成果和设备材料4 工程量清单应包括工程量清单说明和( )。（A）工程量清单设计表（B）工程量清单协议（C）工程量清单表（D）工程量清单附件5 工程延期对合同各方的影响很大，它是建设项目( )的关键。（A）质量控制（B）进度控制（C）造价控制（D）监督控制6 ( )是指利用其财务信息，对其整体与局部、历史与未来、短期与长远进行比较，以揭示其现实价值和预测未来价值为目的的分析与评价。（A）财务控制（B）财务分析（C）财务预测（D）财务决策7 对于财政拨付的建设资金，项目建设单位应当将应上缴财政的竣工结余资金在竣工财务
3、决算批复后( ) 日内上缴财政。（A）10（B） 15（C） 20（D）308 必须经国务院银行监督管理机构批准可以从事贷款业务的金融机构是( )。（A）贷款承担方（B）贷款受让方（C）贷款发放方（D）信贷机构9 以下财产可以作为筹资抵押的是( )。（A）耕地（B）学校（C）房屋（D）自留地10 ( )是为了保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意质量所造成的损失。（A）内部损失（B）外部损失（C）质量管理（D）质量成本11 质量记录和数据管理要求真实性、( )、完整性、全员参与。（A）安全性（B）技术性（C）追溯性（D）及时性12 ( )是以建设项目中某些关键性的重要事件的开始或完成时间
4、点作为基准所形成的计划，是一种战略计划，它规定了建设项目的可实现的中间结果。（A）材料控制计划（B）里程碑进度计划（C）各阶段的任务计划（D）总进度计划13 某工程单代号搭接网络计划如图 6-1 所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为( )。（A）工作 A、工作 C 和工作 E（B）工作 B、工作 D 和工作 F（C）工作 C、工作 E 和工作 F（D）工作 B、工作 E 和工作 F14 建设项目总投资中的( )，是总投资中最活跃、最敏感的部分，也是建设项目投资控制最核心最本质的部分。（A）原材料投资（B）固定资产投资（C）流动资产投资（D）生产投资15 ( )的特点是单价是
5、确定的，工程量是可变的。（A）可调总价合同（B）估计工程量单价合同（C）纯单价合同（D）成本加酬金合同16 投资控制的基本方法有分阶段控制法和( )。（A）预算控制法（B）质量控制法（C）要素控制法（D）材料控制法17 乙级工程监理单位的注册资本不少于( )万元。（A）30（B） 50（C） 70（D）10018 监理规划应针对项目的实际情况，明确监理工作目标、工作制度、工作程序、监理方法和措施，并具有( )。（A）适用性（B）可操作性（C）合理性（D）规范性19 施工竣工验收阶段建设监理工作的主要内容不包括( )。（A）受理单位工程竣工验收报告（B）根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报
6、告（C）组织工程预验收（D）组织竣工验收20 ( )指的是影响工作场内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人健康和安全的条件和因素。（A）进度安全（B）施工安全（C）质量安全（D）职业健康安全21 ( )是指在损失发生时或之后，为缩小损失幅度而采用的各项措施，它是处理风险的有效技术。（A）风险投入（B）风险事故（C）风险因素（D）风险抑制22 ( )是指保险合同生效后，如果发生保险责任范围内的损失，被保险人有权按照合同的约定，获得全面、充分的补偿。（A）代位原则（B）生效原则（C）认可原则（D）补偿原则23 ( )是项目内部控制的设计者和主导者。（A）建设项目施工方（B）业主方（C）供
7、应方（D）承包方24 ( )是验证计划和程序的执行，以及时采取措施，保持内部控制的有效性。（A）事前监督（B）事中监督（C）事后监督（D）全程监督25 下列关于建立生产准备机构表述错误的是( )。（A）项目建设后，组成生产准备筹备组（B）建设项目实施阶段的中、后期时段，应适时组建生产运行管理机构（C）生产运行管理机构，负责投产准备工作，以及投产后的生产运营管理（D）生产准备机构设置和人员配备不容过于复杂26 工程设计应体现和落实建设项目业主的各项投资目标与要求，( )决定项目的功能和效益，对项目能否达到建设项目业主的要求和目标起着关键作用。（A）工程设计的技术水平和设计质量（B）工程设计的技术
8、水平和设计能力（C）工程设计的实施（D）工程设计的质量27 工程( ) 的目的是为了在项目实施期提供便利的查阅条件；为以后编制竣工档案奠定基础；能准确有效地为项目正常生产服务。（A）文档资料管理（B）材料管理（C）生产人员管理（D）财务账目管理28 ( )应依据国家有关主管部门颁发的基本建设项目档案资料管理暂行规定、建设项目竣工文件编制及档案整理规范以及建设工程文件归档整理规范的规定进行编制。（A）人员档案（B）竣工档案（C）财务档案（D）材料档案29 项目后评价总结的经验教训中，往往涉及政府( )中的某些问题，政府有关部门可根据反馈的信息，合理确定和调整投资规模与投资流向，协调各产业部门之间
9、及其内部的各种比例关系，及时进行修正某些不适合经济发展的宏观经济政策、技术经济政策和已经过时的指标参数。（A）宏观经济管（B）微观经济管理（C）主观经济管理（D）技术经济管理30 ( )是指评价人员在调研过程中，要广泛听取各方面的反映和不同意见；认真查看现场，尽量全面了解项目的历史和现状；广泛收集和深入研究项目建设的相关数据和资料。（A）独立性（B）公正性（C）科学性（D）客观性二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 我国的建设项目工程设计，按不同的专业可分为(
10、)几个阶段。（A）水文地质勘察阶段（B）工程测量阶段（C）初步设计阶段（D）方案设计阶段（E）施工图设计阶段32 工程方案初步设计阶段应确定的有( )。（A）结构布置（B）详细勘察（C）总体设计原则（D）生产运行方法与组织（E）项目功能和工程标准33 下列关于投标保证金，表述正确的是( )。（A）投标保证金一般不得超过投标总价的 1%（B）投标保证金最高不得超过 80 万元人民币（C）投标保证金有效期应当超出投标有效期 30 天（D）投标保证金一般不得超过投标总价的 2%（E）投标保证金最高不得超过 50 万元人民币34 工程建设总承包的基本形式有( )。（A）施工总承包管理（B）采购（C）项
11、目管理总承包（D）设计（E）施工总承包35 属于建设项目施工合同一般情况组成部分的有( )。（A）技术规范（B）合同通用条款（C）中标通知书（D）合同协议书的附录（E）合同特殊条款36 财务控制是指财务人员通过( )等，对资金运动进行指导、组织督促和约束，确保财务计划实现的管理活动。（A）财务控制（B）财务法规（C）财务制度（D）财务定额（E）财务计划目标37 建设项目竣工财务决算报表的组成有( )。（A）建设项目概况表（B）建设项目竣工财务决算表（C）建设项目交付使用资产总表（D）建设项目交付使用资产明细表（E）建设项目竣工财务预算表38 市场上商品交换的基本要素有( )。（A）数量（B）价
12、格（C）安全（D）质量（E）卫生39 质量管理的发展经历了( )。（A）质量管理发展阶段（B）质量检验阶段（C）初步质量管理阶段（D）统计质量控制阶段（E）全面质量管理阶段40 全面质量管理提出的( )，对建设项目质量管理尤为重要。（A）全过程管（B）全面管（C）全阶段管理（D）全控制管理（E）全员管理41 由于项目建设容易受到外部条件和环境变化的干扰，会使( )受到影响。（A）施工进度（B）施工内容（C）施工强度（D）施工难度（E）施工质量42 某分部工程时标网络计划如图 7-1 所示，当设计执行到第 4 周末及第 8 周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明( )。（A）第 4 周末
13、检查时预计工期将延长 1 周（B）第 4 周末检查只有工作 D 拖后而影响工期（C）第 4 周末检查时工作 A 尚有总时差 1 周（D）第 8 周末检查时工作 G 进度拖后并影响工期（E）第 8 周末检查时工作 E 实际进度不影响总工期43 建设项目由( ) 组合而成，称为组合计价。（A）总体工程（B）分项工程（C）分部工程（D）单位工程（E）单项工程44 职业健康安全和环境管理体系标准均为组织管理体系的组成部分，管理目标一致，分别为( ) 。（A）从职业健康安全和环境方面，改进管理绩效（B）增强顾客和相关方的满意程度（C）减小风险降低成本（D）提高组织的信誉和形象（E）满足相关法律法规的要求
14、45 某些承包商健康安全环保费用投入不足，不属于其客观原因是( )。（A）生产作业人员不需要（B）业主压低标价（C）外部环境条件好（D）建筑市场竞争激烈（E）职工安全意识加强46 按照投保人可以将工程保险分为( )。（A）工期保险（B）年度保险（C）项目保险（D）确定保险（E）承包商保险47 内部审计的方法是审计取证方法中的( )。（A）询问（B）取证（C）审核（D）观察（E）函证48 生产准备机构设立的时间，一般要根据( )的要求进行统一安排。（A）项目的规模（B）项目建设周期（C）生产技术的复杂程度（D）项目的规划（E）项目建设不同阶段49 下列关于竣工验收的组织形式说法正确的是( )。（
15、A）对于规模和工程复杂程序大的项目，应组建建设项目验收委员会进行验收（B）对于规模小而且工程简易的项目，应组建建设项目验收委员会进行验收（C）对于规模小而且工程简易的项目，应组成建设项目验收组进行验收（D）特别复杂和重要的特大型项目，在验收委员会外，应另外组织专家咨询机构（E）对于规模大的项目，应组建建设项目验收组进行验收50 建设项目的社会效益评价主要是分析项目建设实施对当地( )发展的影响。（A）区域经济（B）行业经济（C）财务经济（D）微观经济（E）宏观经济三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 某办公楼的招标人于 2000 年 10 月 11 日向具备承担该
16、项目能力的A、B、C 、D、E 共 5 家投标单位发出投标邀请书，其中说明， 10 月 17、18 日916 时在该招标人总工程师室领取招标文件，11 月 8 日 14 时为投标截止时间。该 5 家投标单位均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标单位 A 在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前 10 分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标单位 A 已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 共 4 家投标单位投标，并宣读该 4 家投标单位的投标价格、工期和
17、其他主要内容。评价委员会委员由招标人直接确定，共由 7 人组成，其中招标人代表 2 人，本系统技术专家 2 人、经济专家 1 人，外系统技术专家 1 人、经济专家 1 人。在评标过程中，评标委员会要求 B、D 两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望投标单位 B 再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确定的综合评标标准，4 个投标人综合得分从高到低的依次顺序为 B、 D、C 、 E，故评标委员会确定投标单位 B 为中标人。由于投标单位 B 为外地企业，招标人于 11 月 10 日将中标通知书以挂号方
18、式寄出，投标单位 B 于 11 月14 日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4 个投标人的报价从低到高的依次顺序为 D、C 、B、E，因此，从 11 月 16 日12 月 11 日招标人又与投标单位 B 就合同价格进行了多次谈判，结果投标单位 B 将价格降到略低于投标单位 C 的报价水平，最终双方于 12月 12 日签订了书面合同。问题：1从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表现是什么?2从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合招标投标法的有关规定?请逐一说明。52 某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了
19、工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经建设单位甲同意，乙分别与建筑设计院丙和建筑工程公司丁签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由于根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，
20、并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任；乙又以自己不是设计人为由推卸责任。甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题：1本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?3工程存在严重质量问题的责任应如何划分?4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果?53 某委托监理的工程，施工合同工期为 20 个月，土方工程量为 28000m3，土方单价为 18 元/m3。施工合同中规定，土方工程量超出原估计工程量 15%时，新的土方单价应调整为 15 元/m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图 5-3
21、所示(时间单位：月) 。其中工作 A、E、J 共用一台施工机械，必须顺序施工。 问题： 1为确保工程按期完工，图 53 中哪些工作应为重点控制对象?施工机械闲置的时间是多少? 2当该计划执行 3 个月后，建设单位提出增加一项新的工作 F。根据施工组织的不同，工作 F 可有两种安排方案。方案 1 如图 5-4 所示；方案 2 如图 5-5 所示。经监理工程师确认，工作 F 的持续时间为 3 个月。比较两种组织方案哪一个更合理?为什么 ? 3如果所增加的工作 F 为土方工程，经监理工程师复核确认的工作 F 的土方工程量为 10000m3，则土方工程的总费用是多少?54 某房屋建筑工程项目，建设单位
22、与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工承包合同。施工合同中规定： (1)设备由建设单位采购，施工单位安装。 (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按 18 元/ 工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表 5-1 中所列标准补偿。 表 5-1 设备闲置补偿标准表(3)施工过程中发生的设计变更，其价款按建标2003206 号文件的规定以工料单价法计价程序计价(以直接费为计算基础)，间接费费率为 10%，利润率为 5%，税率为 3.41%。 该工程在施工过程中发生以下事件： 事件 1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用
23、30000元，工期延误 10 天。 事件 2：基坑开挖深度为 3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为 0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支 10000 元，工期延误 3 天。 事件 3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用 20000 元，工期延误 8 天。 事件 4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重 5t、8t 各一台)闲置 5 天，工人窝工86 工日，工期延误
24、5 天。 事件 5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，需进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加 18000 元，措施费增加 2000 元。 上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。问题： 1分析以上各事件中造价工程师是否应该批准施工单位的索赔要求?为什么? 2对于工程施工中发生的工程变更，造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定? 3造价工程师应批准的索赔金额是多少元? 工程延期是多少天?注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 44 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案
25、】 A2 【正确答案】 B3 【正确答案】 C4 【正确答案】 C5 【正确答案】 B6 【正确答案】 B7 【正确答案】 D8 【正确答案】 B9 【正确答案】 C10 【正确答案】 D11 【正确答案】 D12 【正确答案】 B13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 D20 【正确答案】 D21 【正确答案】 D22 【正确答案】 D23 【正确答案】 B24 【正确答案】 B25 【正确答案】 A26 【正确答案】 A27 【正确答案】 A28 【正确答案】 B29 【正确答案
26、】 A30 【正确答案】 D二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 【正确答案】 C,D,E32 【正确答案】 A,C,D,E33 【正确答案】 B,C,D34 【正确答案】 B,D,E35 【正确答案】 A,B,C36 【正确答案】 B,C,D,E37 【正确答案】 A,B,C,D38 【正确答案】 B,D39 【正确答案】 B,D,E40 【正确答案】 A,B,E41 【正确答案】 B,C,D42 【正确答案】 A,D,E43 【正确答案】 B,C,D,E44
27、 【正确答案】 A,B,C,D45 【正确答案】 A,C,E46 【正确答案】 C,E47 【正确答案】 A,C,D,E48 【正确答案】 A,B,C,E49 【正确答案】 A,C,D50 【正确答案】 A,B,E三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 【正确答案】 1在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。2在该项目招标投标程序中有以下几方面不符合招标投标法的有关规定：(1)招标人不应仅宣布 4 家投标单位参加投标。我国招标投标法规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应
28、当当众拆封、宣读。这一规定是比较模糊的，仅按字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按国际惯例，虽然投标单位 A 在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。(2)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。(3)评标过程中不应要求投标单位考虑降价问题。按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的
29、范围或者改变投标文件的实质性内容；在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。(4)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和招标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(5)订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起 30 日内订立书面合同，而本案例为 32 日。52 【正确答案】 1合同有效性的判定。(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设
30、计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丙签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的含义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因
31、为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据合同法及建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。4根据建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上、百分之五十以下的罚款；对施工单位处工
32、程合同价款百分之零点五以上、百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上、百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。53 【正确答案】 1重点控制对象为工作 A、E、H、K、M ；施工机械闲置时间为 4 个月。2方案 1 工期 21 个月，机械闲置时间为 6 个月；方案 2 工期为 20 个月，机械闲置时间为 4 个月。所以，方案 2 更合理，工期短，机械闲置时间少。3新增工作 F 增加土方工程量 10000m3，超出原估算土方工程
33、量的15%； 10000m32800015%4200(m3)；超出部分为： 10000-42005800(m3) 。土方工程总费用：(28000+4200)18+58001566.66( 万元) 。54 【正确答案】 1事件 1 不应该批准。这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。事件 2 不应该批准。施工单位为确保安全，自行调整施工方案(属施工单位的责任)。事件 3 应该批准。这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。事件 4 应该批准。这是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。事件 5 应该批准。这是由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)
34、。2变更价款的确定原则为：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款。(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款。(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经造价工程师确认后执行；如不被造价工程师确认，双方应首先通过协商确定变更工程价款；当双方不能通过协商确定变更工程价款时，按合同争议的处理方法解决。3(1)造价工程师应批准的索赔金额：事件 3：返工费用：20000 元事件 4：机械台班费：(106060%+31840%+45850%)54961(元)人工费：86181548(元)事件 5：应给施工单位补偿：直接费：18000+2000 20000(元)间接费：2000010%2000(元)利润：(20000+2000)5% 1100(元)税金：(20000+2000+1100)3.41%787.71(元)应补偿总额：20000+2000+1100+787.7123 887.71( 元)或：(18000+2000)(1+10%)(1+5%)(1+3.41%) 23887.71(元)合计：20000+4961+1548+23887.7150396.71(元)(2)造价工程师应批准的工程延期：事件 3：延期 8 天。事件 4：延期 5 天。合计：延期 13 天。
