1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 116 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 中标通知书发出后的( )内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作实质性修改。（A）10 天（B） 15 天（C） 30 天（D）45 天2 施工招标需要评定比较的要素较多,且各项内容的单位又不一致,因此( )可以反映真实的招标人素质。（A）评标价法（B）综合评分法（C）价格法（D）最佳淘汰法3 双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指( )的酬金。（A）正常监理工作（B）附加监理工作（C）额外监理工作（D）包括正常、附加和额外监理工作4 通
2、用条件中的合同价格是指( )。（A）按照合同各条款的约定,承包商完成建造和保修任务后 ,对所有合格工程有权获得的全部工程款（B）承包商完成施工条件任务后应得到的结算款额（C）业主完成全部招标范围内工程报价的金额,但其中不包括因工程变更而导致的额外费用（D）业主完成部分招标范围内工程报价的金额5 对施工合同的双方来说,( )是维护双方合法利益的权利。（A）施工合同（B）工程保险制度（C）索赔（D）土木工程施工合同条件6 由于设备制造原因导致试车达不到验收要求,则该项拆除、修理或重新安装费用应由( )承担。（A）业主（B）承包商（C）设备采购方（D）设计方7 发包人根据工程的实际需要确需修改建设工
3、程设计文件，应当报( )进行批准。（A）原设计单位（B）原审批机关（C）原备案部门（D）建设行政管理部门8 合同的履行以( ) 为前提和依据。（A）有效的合同（B）合同标的（C）法律法规（D）合同当事人9 施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( ) 天。（A）7 （B） 14（C） 15 （D）3010 承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( ) 。（A）由承包人承担 （B）由发包人承担（C）由双方以书面形式设定 （D）由监理工程师确定11 委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )
4、的指示完成相应的试验工作。（A）项目技术负责人（B）项目经理（C）质检人员（D）监理工程师12 当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( ) 。（A）不安抗辩权 （B）撤销权（C）代位权 （D）同时履行抗辩权13 施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。（A）施工合同通用条款之后 （B）中标通知书之前（C）投标书之前 （D）工程量清单之前14 FIDIC施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包商的原因发生工程延误，在后续支付时，( ) 。（A）调价方法继续有效 （
5、B）调价方法无效（C）按对业主有利的原则执行 （D）应酌情扣减违约金15 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延16 企业法人分立、合并，其权利和义务由( )享有和承担。（A）原企业法人（B）变更后的企业法人（C）无法人（D）合同规定由谁17 施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料 56天内仍不支付，则承包
6、人( )。（A）无权对该工程主张任何权利（B）无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权（C）可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿（D）可以留置该工程18 某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。（A）发包人（B）承包人（C）设计甲位（D）监理单位19 同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的是( )。（A）合同约定了履行顺序（B）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（C）应当后履行的对价给付是可能履行的义务（D）应当先履行合同一方经营状况严重恶化20 索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管
7、理的精力，监理工程师( )。（A）有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知（B）必须马上处理该项索赔（C）有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知（D）有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表21 合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（A）自愿（B）自由（C）承诺（D）要约22 发包人收到工程竣工报告后( )天内，组织专家验收组，制定验收方案。（A）7（B） 14（C） 28（D）5623 施工合同示范文本中要求，由( )投保建筑工
8、程一切险。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）项目经理24 材料采购合同在履行过程中，供贷方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是( )。（A）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供贷方承担25 执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（A）原价格（B）新价格（C）原价格和新价格的
9、平均价（D）市场价格26 对设计投标人的资格审查不包括( )。（A）证书的种类（B）证书级别（C）允许承接的任务范围（D）近几年完成的工程项目表27 按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。（A）业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约（B）应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任（C）应由承包商和指定分包商共同承担责任（D）应由指定分包商直接对业主承担责任28 抵押与质押的区别主要在于( )。（A）担保财产是否为第三人的财产（B）担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人（C）担保财产是否转移占有（D）债权人是否有优先受偿权
10、29 依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）设备供应人（D）发包人和承包人分别30 不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（A）项目经理（B）设计单位负责人（C）工程师（D）承包方技术负责人31 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用
11、由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延32 下列可以构成一个有效的承诺是( )。（A）承诺是由非受要约人做出（B）承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效（C）承诺的内容对要约的数量提出适当变更的（D）向不特定的多数人同时做出承诺33 监理合同示范文本规定，( )属于监理服务的额外工作。（A）由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间（B）合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担（C）应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作（D）出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作34 某工程施工过
12、程中，监理参与了设备监造与出厂检验，并签署了监造与检验报告。但在设备验收阶段发现由于供货商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。（A）业主（B）工程师（C）设备生产厂（D）设备供货商35 FIDIC 合同条件规定，( )属于承包商应承担的风险。（A）社会暴乱导致暂停施工（B）外币支付部分由于汇率变化的影响（C）施工过程中当地税费的增长（D）施工中遇到图纸上未标明的地下障碍物36 投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。（A）投标文件的密封不符合招标文件的要求（B）投标文件中附有招标人不能接受的条件（C）购买招标文件后不递交投标文
13、件（D）拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正37 设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（A）保证设计质量（B）完成施工图设计（C）配合施（D）保护发包人的知识产权38 在对于程勘察、设计合同管理过程中，监理人对该合同进行管理的依据之一是( )。（A）设计方案和设计结果（B）设计监理委托合同（C）建设项目立项批文（D）公证机构的公证文件39 属于按索赔的合同依据分类的索赔是( )。（A）合同中默示的索赔（B）总索赔（C）工期索赔（D）总承包人与分包人之间的索赔40 监理合同生效日指的是( )。（A）合同签字日（B）合同履行日（C）合同磋商日（D）合同起草日41 某采用 FDIC
14、施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任42 争端裁决委员会的酬金由( )负担。（A）承包商（B）业主与承包商（C）业主（D）指定分包商43 反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（A）合同协议书（B）通用条款（C）专用条款（D）附件44 在 FIDIC 施工条件中，按照全国各条款的
15、约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（A）承包商的投标报价（B）合同价格（C）接受的合同款额（D）最终结算款减去索赔款45 委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（A）项目技术负责人（B）项目经理（C）质检人员（D）监理工程师46 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理
16、工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（A）设计人承担（B）承接变更的设计人承担（C）设计人与承接变更的设计人共同承担（D）承接变更的设计人与监理工程师共同承担47 发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。（A）不可顺延（B）可顺延 2 天（C）可顺延 3 天（D）可顺延 6 天48 FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( ) 处理合同争议的程序。（A）诉讼（B）调解（C）仲裁（D）争端裁决委员会49 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。
17、（A）要约生效（B）承诺生效（C）双方当事人签字或者盖章（D）附生效期限的合同期限届至二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 仲裁应遵循( ) 。（A）自愿原则（B）公平合理原则（C）裁终局原则（D）依法独立进行原则（E）合同法具有国际惯例的原则51 合同终止的情况有( ) 的条件。（A）债务已经按照约定履行（B）合同解除,或者债务相互抵销（C）债务人依法将标的物提存（D）债权人免除债务（E）债权债务不同归于一人52 某工程项目施工过程中发生了不可抗力,工程受到了
18、损害,则构成施工单位免责的条件包括( ) 。（A）免责程度限于不可抗力的影响程度（B）在合理期限内提供证明（C）因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害（D）不能履行义务方应及时通知对方（E）受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分53 我国现行的监理费计算方法有( )。（A）按监理工程概预算的百分率计算（B）按参与监理工作的年度平均人数计算（C）由委托人和监理人按商定的其他方法计算（D）中外合资、合作，外商独资的工程项目，双方参照国际标准协商确定（E）按委托人提出的方法54 下列属于合同全面履行原则的是( )。（A）价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行（
19、B）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行（C）质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行（D）履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币二方所在地履行（E）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担55 为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括( )。（A）招标广告（B）合同协议书（C）评标方法（D）资格预审文件（E）定标原则56 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（A）缔约一方受有损失（B）缔约一方有违约行为（C）缔约当事人有过错（D）合同尚未成立（E）合同已经成立57 监理工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（A）事态调查（B）实际损失分析（C
20、）证据资料收集（D）损害事件原因分析（E）索赔理由分析58 下列说法正确的是( )。（A）订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容（B）如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数（C）如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数（D）在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期（E）如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间59 投标单位有以下行为时,( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。（A）通过资格预审后不投标（B）不参加开标会议（C）中标后拒绝签订合同（D）开标后要求撤回投标书（E）
21、不参加现场考察60 合同法律关系客体中的行为包括( )。（A）建筑物（B）施工（C）专利权（D）安装（E）建筑材料61 要约应当具备的条件是( )。（A）内容具体确定（B）接受要约邀请（C）希望收到承诺（D）合同的一般条款（E）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束62 在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（A）施工企业伪造资质等级证书签订（B）招标人与投标人串通签订（C）施工企业的违约责任明显过高（D）建设单位的违约责任明显过高（E）约定的质量标准低于强制性标准63 委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有( )。（A）工程建设有关协作单位组织协调主持权（B）工程施工单位选定权（C）工
22、程设计变更审批权（D）工程款支付审核权（E）监理人调换总监批准权64 工程建设施工的分包合同当事人包括( )。（A）建设行政主管部门（B）建设单位（C）监理单位（D）施工单位（E）分包单位65 所有的合同的订立都必须经过( )。（A）要约引诱（B）要约（C）承诺（D）批准（E）公证66 建设工程施工合同的当事人包括( )。（A）建设行政主管部门（B）建设单位（C）监理单位（D）施工单位（E）材料供应商67 能够签订合同的担保方式有( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置（E）定金68 按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )阶段。（A）招标准备（B）设计招标（C）招标投标
23、（D）施工招标（E）决标成交69 工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有( )。（A）组织设计方案竞赛，参与评选设计方案（B）起草设计合同条款及协议书（C）组织图纸会审（D）审查设计方案和设计结果（E）审查项目概预算70 监理招标的评标主要侧重( )等方面。（A）监理企业的业绩（B）监理取费（C）监理单位的资质能力（D）实施监理的计划（E）派驻现场的监理人员的素质71 施工合同履行过程中，关于隐蔽工程验收和重新检验，下列叙述正确的有( )。（A）工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求（B）工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收（C）工程师未
24、能参加验收应视为该部分工程合格（D）发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录（E）由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求72 有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( )。（A）合同当事人均受仲裁协议的约束（B）是仲裁机构对纠纷进行的补充条件（C）不排除法院对纠纷的管辖权（D）仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁（E）仲裁裁决具有强制性73 委托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（A）获得监理酬金的权利（B）对建设工程规模的建议权（C）选择承包人决定权（D）对施工进度进行检查监督（E）建筑材料的检验权74 根据合同法的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，
25、合同中约定的( )条款仍然有效。（A）质量（B）结算（C）仲裁（D）标的（E）担保75 委托人与监理人签定了委托监理合同后，委托人可以行合( )。（A）对生产工艺设计要求的认定权（B）更换监理人员的权利（C）对工程施工组织设计的审批权（D）发布开工令的权利（E）监理工作执行情况的检查权76 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件” 范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌人侵77 依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（A）发包人需要对原设计进行变更，应提前
26、14 天书面通知承包人（B）承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更（C）承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更（D）工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付（E）合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行78 下列有关格式条款的表述中，错误的有( )。（A）格式条款是经双方协商采用的标准合同条款（B）提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效（C）当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款（D）如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释（E）如果对争议条款有两种解释
27、时，应做出不利于提供格式条款方的解释注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 116 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程招标管理2 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程招标管理3 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程委托监理合同4 【正确答案】 A【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理5 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程施工索赔6 【正确答案】 C【试题解析】 由于设备制造原因导致试车达不到验收要求,则该项拆除、修理或重新安装费用应由设备采购方承担。【知识模块】 建设工程施工合同管
28、理7 【正确答案】 B8 【正确答案】 A9 【正确答案】 A10 【正确答案】 C11 【正确答案】 D12 【正确答案】 D13 【正确答案】 D14 【正确答案】 C15 【正确答案】 C 【试题解析】 本题考查重点是对“施工合同设计变更”的熟悉。16 【正确答案】 B17 【正确答案】 C18 【正确答案】 B19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A21 【正确答案】 A22 【正确答案】 C23 【正确答案】 A24 【正确答案】 D25 【正确答案】 B26 【正确答案】 D27 【正确答案】 D28 【正确答案】 C29 【正确答案】 A30 【正确答案】 C31 【正确答案
29、】 C32 【正确答案】 B【试题解析】 (二) 承诺。1.承诺的概念和条件。承诺具有以下条件:(1)承诺必须由受要约人做出;(2)承诺只能向要约人做出;(3) 承诺的内容应当与要约的内容一致;(4)承诺必须在承诺期限内发出。超过期限,除要约人及时通知受要约人该承诺有效外,为新要约。故答案 B 正确。33 【正确答案】 D【试题解析】 P84 一、监理人应完成的监理工监理工作。 1附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监
30、理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。D 属于额外工作，A、B、C 属于附加工作。34 【正确答案】 D【试题解析】 P134P138 三、设备监理的主要工作内容。(二)设备制造阶段的监理工作。1设备监造方式。(3)制造质量责任。3)不论监理是否参与监造与出厂检验，或者参加了监造与检验并签署了监造与检验报告，均不能被视为免除供方对设备质量应负的责任。本题属于供货方的原因，因此施工单位应向设备供应商索赔。35 【正确答案】 C36 【正确答案】 D37 【正确答案】 A38 【正确答案】 B39 【正确答案】 A40 【正确答案】 A【试题
31、解析】 根据建设工程委托监理合同的规定，监理合同自合同签字之日起生效。41 【正确答案】 D【试题解析】 业主提前占用工程时，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求，对工程照管责任也相应转移给业主，但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任。42 【正确答案】 B【试题解析】 付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担。裁决委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。43 【正确答案】 C44 【正确答案】 B45 【正确答案】 D46 【正确答案】 B47 【正确答案】 D48 【正确答案
32、】 D49 【正确答案】 B【试题解析】 合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规和当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 合同法律制度51 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 合同法第九十一条规定。【知识模块】 合同法律制度52 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 根据合同法的规定,对于因不可抗力导致的合同不能履行,应当根据
33、不可抗力的影响程度,部分或者全部免除责任。也就是说,要根据不可抗力对合同履行造成影响的程度确定免责的范围。对于造成部分义务不能履行的,免除部分责任。对于造成全部义务不能履行的,免除全部责任。但是,对于不可抗力发生在迟延履行期间造成的合同不能履行,则不能免除责任。不可抗力发生后,当事人一方应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并且应当在合理的期限内提供证明,及时通知对方,这是当事人的首要义务,目的在于避免给对方造成更大的损失,如果由于当事人通知不及时,而给对方造成损失的扩大,则对扩大的损失不应当免除责任。【知识模块】 合同法律制度53 【正确答案】 A,B,C,D54 【正确答案】 A,B,D,E
