1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 127 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款( )。（A）经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认（B）经甲确认的有效，甲不予确认的无效（C）经乙签字的全部有效（D）需委托造价管理部门确定2 一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起
2、( )。（A）3 个月（B） 6 个月（C） 12 个月（D）24 个月3 根据合同法的规定,( )是合同一般包括的条款。（A）担保条款（B）保险条款（C）标的条款（D）索赔条款4 设计合同中,判定设计人是否按时完成设计任务,计算设计期限的开始时间是( )日。（A）设计人收到定金（B）合同签订（C）设计人勘察现场（D）场址选择5 FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（A）监理工程师分发接收证书（B）缺陷责任期满后 3 个月（C）承包商圆满完成施工任务（D）缺陷制作期满后 6 个月6 民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更
3、、可撤销合同。（A）3 （B） 4（C） 5 （D）67 FIDIC 合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。（A）专用条款 （B）通用条款（C）协议书 （D）合同清单8 FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（A）施工前期开展工作 （B）施工中开展工作（C）接通水、电线路 （D）施工场地平整9 按照施上合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后 28 天内首先向工程师提交( )。（A）索赔证据 （B）索赔通知（C）索赔依据 （D）索赔报告10 FIDIC 施工合同条
4、件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（A）承包商的工程款（B）暂列金额（C）预备费（D）工程量清单中相应的工作内容项，11 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前 ( )h 以书面形式通知工程师验收。（A）7（B） 14（C） 24（D）4812 依据合同法的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（A）法律规定（B）有利于实现债权人的目的（C）有利于实现债务的目的（D）有利于实现合同目的13 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,( )日合同成立。（A）要约生效（B）承诺生效（C）双方当事人签字或者盖章（D）附生
5、效期限的合同期限界至14 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工：作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（A）设计人承担（B）承接变更的设计人承担（C）设计人与承接变更的设计人共同承担（D）承接变更的设计人与监理工程师共同承担15 承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( ) 。（A）由承包人
6、承担（B）由发包人承担（C）双方以书面形式约定（D）由监理工程师确定16 依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉，请求变更合同。（A）对方以胁迫手段（B）损害国家利益（C）对方有过错（D）损害当事人利益17 施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人( )。（A）无权要求承包人继续履行（B）有权要求承包人继续施工（C）应支付延期施工的补偿费（D）应不支付所欠承包人工程款18 材料采购合同双方当事人对产品的质量检测，试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲
7、裁检验。（A）中华人民共和国标准化法（B） 中华人民共和国合同法（C） 中华人民共和国仲裁法（D）建设工程质量管理条例19 工程师确定工程变更价款的原则中，不包括( )。（A）按合同已有的价格（B）参照类似价格（C）由承包人提出适当价格（D）由发包人提出适当价格20 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（A）提取全部材料，按实际交付数量付款（B）按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款（C）拒绝提前提货，拒付贷款（D）提取全部材料，按订购数量付21 招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。（A）立项批准
8、（B）征地许可（C）安全许可（D）申请招标22 不属于设计人配合施工的义务的是( )。（A）解决施工中出现的设计问题（B）设计交底（C）解决施工中出现的安全问题（D）工程验收23 本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。（A）行为人承担民事责任（B）视为不同意（C）本人承担民事责任（D）视为同意24 关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。（A）属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人（B）如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿（C）物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件（
9、D）提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房25 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（A）以不属于自己的原因拒绝索赔要求（B）认为要求合理，先行支付后再向业主索赔（C）不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告（D）不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告26 合同生效应当具备的条件不包括( )。（A）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力（B）意思表示真实（C）不违反法律或者社会公共利益（D）必须采用一定的合同形式27 施工合同示范文本规定,工程竣工验收时,验收委员会提出
10、了修改意见,承包人修复后达到验收要求的,其竣工日期为( )。（A）送交竣工验收报告日（B）修改后提请发包人验收日（C）修改后验收合格日（D）办理竣工移交手续日28 按照“监理合同标准条件” ，业主向监理方提供所需的工程资料 ( )。（A）是免费的（B）是有偿的（C）需第三方提供担保（D）需监理方交纳保证金29 在以下情况中，可以解除合同的是( )。（A）寻求第三方同意，代替执行合同义务（B）由提议解除合同的一方，支付违约金（C）当实际履行合同时耗费过大，会造成更大损失（D）以另一种等价标的物代替30 在选择工程施工分包人方面，监理人有( )。（A）建议权（B）选定权（C）认可权（D）指定权31
11、 债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请示人民法院( )债务的行为。（A）变更（B）代位（C）解除（D）撤销32 合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以( )为原则的。（A）自愿（B）自由（C）承诺（D）要约33 在 FIDIC 施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（A）竣工验收（B）颁发履约证书（C） “结清单” 生效（D）颁发接收证书34 发包人应对因( ) 原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。（A）工程师提供的
12、水准点高程资料有误（B）承包人使用的测量仪器有误差（C）承包人放线有误差而工程师未查出（D）承包人放线后工程师未进行复测35 发包人在收到竣工结算报告及结算资料后( )天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价。（A）14（B） 28（C） 42（D）5636 招标人选择招标代理机构时，下列哪项不是必须满足的条件( )。（A）招标代理机构必须是法人（B）有从事招标代理业务的营业场所（C）有能够编制招标文件的能力（D）有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”37 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。（A）现场考
13、察时招标人口头解释（B）招标文件规定（C）书面函件（D）仲裁机构裁定38 关于“保留金 ”，下列说法错误的是 ( )。（A）在业主手中（B）用于承包商违约赔偿费（C）应从首次支付进度款时起扣（D）不属承包商的工程款39 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（A）双方享有的同时履行抗辩权（B）后履行方享有的抗辩权（C）先履行方享有的不安抗辩权（D）后履行方享有的不安抗辩权40 保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（A）合同（B）连带保证（C）法律（D）一般保证41 发包人对部分或者全部工程质量有特殊
14、要求的，应( )。（A）支付由此增加的追加合同价款并顺延工期（B）只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款（C）只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期（D）支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期42 工程竣工前的联动无负荷试车由( )组织。（A）承包人（B）工程师（C）发包人（D）设计人43 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。（A）投标须知（B）资格预审表（C）合同专用条款（D）对投标人书面有质疑的解答44 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( ) 顺序解释。（A
15、）施工合同协议书、工程量清单、中标通知书（B）中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议（C）合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单（D）施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书45 正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（A）外部协作费（B）监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费（C）经营业务费（D）监理辅助人员奖金46 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权47 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程
16、返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（A）以不属于自己的原因拒绝索赔要求（B）认为要求合理，先行支付后再向业主索赔（C）不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告（D）不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告48 依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（A）预付款的金额不少于合同价 22%（B）要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函（C）预付款保函金额要大于预付款额（D）自承包商累计获得工程进度款达到合同总价 (减去暂列金额)10%的月开始扣回预 付款二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2
17、 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 经过公证后,具有强制执行效力的文书是( )。（A）追偿债款的债权文书（B）遗嘱文书（C）施工合同文书（D）保险合同文书50 按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( ) 。（A）工程本身的损害（B）由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害（C）由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害（D）承包方人员伤亡（E）承包人停工损失51 下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有( )。（A）所有民事纠纷既可以用仲裁的方式解决,也可以用诉讼的方式解决（B）请求仲裁
18、机构解决纠纷,应以双方当事人之间有仲裁协议为条件,而进行民事诉讼则不要求双方当事人之间有民事诉讼协议（C）仲裁案件通常情况下不公开审理,而法院审理民事案件一般应公开审理（D）仲裁机构属国家事业单位,人民法院属国家司法机构（E）仲裁机构裁决案件实行一裁终局制度,法院审理案件实行二审终审制度52 构成设计变更的事项包括( )。（A）更改有关部分的标高、基线、位置及尺寸（B）增减合同中约定工作量（C）改变有关工程的施工时间和顺序（D）承包人原因造成的变更（E）发包人原因造成的变更53 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。（A）投标人提供投标保函（B）中标人提供担保公司出具的履约保证书（C
19、）发包人提供银行出具的工程款支付担保函（D）发包人提供的在建工程留置权担保（E）承包人提交的预付款保函54 施工索赔按照索赔事件的性质分类，可分为( )等。（A）合同被迫终止索赔 （B）工期索赔（C）工程延期索赔 （D）工程加速索赔（E）费用索赔55 在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应( )。（A）通知采购方货物的错发地点或接货人（B）负责运交合同规定的到货地点或接货人（C）承担对方因此多支付的一切费用（D）承担逾期交货的违约金（E）由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费56 不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（A）债务人许
20、可债权人转让债权的（B）债权人许可债务人转让债务的（C）债权人与债务人协议变更主合同（D）债权人要求债务人履行债务（E）主债务履行期间57 效力待定合同的情形是( )订立的合同。（A）无民事行为能力人（B）无权代理人（C）表见代理人（D）法定代表人负责越权（E）无处分权人处分他人财产58 建设工程委托监理合同示范文本由( )组成。（A）建设工程委托监理合同（B） 建设工程委托监理合同标准条件（C） 建设工程委托监理合同专用条件（D）建设工程委托监理合同技术条件（E）建设工程委托监理合同附件59 下列说法中正确的是( )。（A）债务已按约定履行实质上是债的清偿（B）权利义务终止最主要的原因是债务
21、已按约定履行（C）合同解除后，尚未履行的还要继续履行（D）约定和法定解除都是由一方行使解除权（E）法定解除就是协商解除60 监理招标的评标主要侧重( )等方面。（A）监理企业的业绩（B）监理取费（C）监理单位的资质能力（D）实施监理的计划（E）派驻现场的监理人员的素质61 依据委托监理合同示范文本规定,( )属于额外的监理工作。（A）合同内约定由委托人承担的义务,经协商改由监理人承担的工作（B）由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作（C）由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作（D）应委托人要求更改服务内容而增加的工作（E）出现不应由监理人负责,致使暂停监理任务后的恢复工作62 下列叙述
22、正确的是( )。（A）缺陷通知期至工程师颁发履约证书止，表明施工义务止（B）合同有效期是从合同签字日始至“结清单”生效日止（C）施工期结束表明索赔权利终止（D）判别承包商的施工是提前还是延误，由合同工期和施工期来比较（E）缺陷通知期结束表明施工义务终止63 分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。（A）业主直接送达（B）工程师直接送达（C）工程师代表直接送达（D）承包商代表直接送达（E）工程师发布经承包商代表确认的64 合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（A）继续履行（B）采取补救措施（C）赔偿损失（D）返还财产（E）追缴财产，收归国有65 按照建设工程施工合同(示范文本)的
23、规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（A）发包人未按约定提供施工场地（B）分包人对承包人的施工干扰（C）设计变更（D）承包人的主要施工机械出现故障（E）发生不可抗力66 合同法律关系由( ) 等要素构成。（A）主体（B）客体（C）行为（D）事件（E）内容67 公开招标过程中,招标阶段的主要工作内容包括( )。（A）办理招标备案（B）编制招标有关文件（C）发布招标公告（D）发售招标文件（E）组织现场考察68 因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿费的原则是( ) 。（A）按工程实际受到的损害计算（B）按委托人认为所受到的损害计算（C）
24、按实际损害计算一定比例的赔偿金（D）监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额（E）监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额69 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务70 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合
25、同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续71 设计阶段监理工程师进行合同管理的主要依据包括( )。（A）经批准的可行性研究报告及设计任务书（B）设计合同（C）规划部门批文（D）地质勘察报告（E）施工图预算72 ( ) 是 FIDIC 合同条件下工程师的职权。（A）批准承包商授权的驻工地代表（B）批准或拒绝工程转包（C）批准或拒绝工程分包（D）任命工程师代表和助理（E）根据需要中止承包商的某些义务73 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（A）工程加速索赔（B）工程变更索赔（C）合同中明示的索赔（D）合同中默示的索赔（
26、E）合同外的索赔74 对设计投标人的资格审查包括( )。（A）证书的种类（B）证书级别（C）允许承接的任务范围（D）近几年完成工程项目表（E）提供方案的技术先进性75 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是( )。（A）施工合同的目标工期（B）作为工程师对施工进度控制的依据（C）工程师依据计划进行协调（D）作为发包人对施工进度控制的依据（E）作为发包人进行工期索赔的依据76 按 FIDIC 条款解决业主承包商之间争端的措施有( )。（A）提交监理工程师决定（B）业主与承包商友好协商解决（C）提交争端裁决委员会决定（D）仲裁裁决（E）诉讼77 合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证
27、据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）转让财产（C）丧失商业信誉（D）没有履行债务能力（E）没有提供担保78 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开箱检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 127 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程施工合同管理2 【正确答案】 B3 【正确答案】 C【试题解析】 合同的内容由当事人约定,但一般应当包括:主体、标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式、违约责
28、任、争议的解决方法。【知识模块】 合同法律制度4 【正确答案】 A【试题解析】 设计合同采用定金担保,合同总价的 20%为定金。设计合同将在双方当事人签字盖章,并且发包人支付定金后生效。【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理5 【正确答案】 D6 【正确答案】 B7 【正确答案】 B8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B【试题解析】 本题考查重点是对“承包人索赔程序”的熟悉。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具，体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求；因此，本题的正确答案是 B。10 【正确答
29、案】 B11 【正确答案】 D12 【正确答案】 D13 【正确答案】 B【试题解析】 如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时,则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致,对当事人产生约束力。14 【正确答案】 B15 【正确答案】 C16 【正确答案】 A17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 D20 【正确答案】 D21 【正确答案】 D22 【正确答案】 C23 【正确答案】 D24 【正确答案】 D25 【正确答案】 C【试题解析】 P171( 四)分包合同的索赔管理。 1应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索
30、赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果人为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。本题属于(3)工程师的失职行为。26 【正确答案】 D【试题解析】 P31 一、合同的生效。(一)合同生效应当具备的条件。合同生效应当具备下列条件： (1)当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；(2)意思表示真实；(3)不违反法律或者社会公共利益。答案为 D。27 【正确答案】 B【试题解析】 (三) 竣工时间的确定。工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的
31、日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为 C,承包人修改后再次提请发包人验收的日期。28 【正确答案】 A29 【正确答案】 C30 【正确答案】 C31 【正确答案】 D32 【正确答案】 A33 【正确答案】 D34 【正确答案】 A35 【正确答案】 D36 【正确答案】 A【试题解析】 招标代理机构应具备的基本条件包括：(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金：(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；(3)有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。37 【正确答案
32、】 C【试题解析】 投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。38 【正确答案】 D【试题解析】 保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接扣除损害赔偿费。例如，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人
33、完成后，这笔费用可从保留金内扣除。39 【正确答案】 B【试题解析】 后履行抗辩权包括两种情况；当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。如材料供应合同按照约定应由供贷方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供贷方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款。40 【正确答案】 B41 【正确答案】 B42 【正确答案】 C43 【正确答案】 B44 【正确答案】 C45 【正确答案】 C46 【正确答案】 D【试题解析】 先履行抗辩
34、权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化。(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的。(3)丧失商业信誉。(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。47 【正确答案】 C【试题解析】 分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期记录。如果索赔事件起因于业主或工程师的责任，分包商向承包商提出费用索赔，承包商认为要求合理，应及时按主合同的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。承包商处理此类索赔应注意两个基本原则：(1)从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件；(2)分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔，承包商不仅不承担责任，而且为了减小事件影响承包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。48 【正确答案】 C【试题解析】 预付款保函金额始终与预付款等额，即随着承包商对预付款的偿还逐渐递减保函金额。二、多项选择题
