1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 137 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指 ( )（A）物（B）行为（C）智力成果（D）货币2 下列关于代理的叙述，不正确的是 ( )（A）代理的民事责任由被代理人承担（B）代理人以自己的名义实施代理行为（C）被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任（D）代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示3 下列财产中，( ) 可作为抵押物进行抵押（A）抵押人所有的房屋（B）抵押人有权使用的集体土地所
2、有权（C）依法被查封的财产（D）抵押人所有的支票4 按照合同法的规定，下列文件属于要约的是 ( )（A）招标公告（B）投标书（C）寄送的价目表（D）招股说明书5 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同 ( )（A）有效，但应由采购员向乙公司支付货款（B）有效，由甲施工企业向乙公司支付货款（C）无效，由采购员向乙公司支付货款（D）无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担6 关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是 ( )（A）两者订立的情形不同（B）两者的法律后果不同（C）当事人要求变更合同，人民法院也
3、可撤销合同（D）当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同7 依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是 ( )（A）应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务（B）合同中未约定履行顺序（C）应当先履行的对价给付是可能履行的义务（D）由同一双务合同产生互负的对价给付债务8 关于委托代理的叙述中，不正确的是 ( )（A）被代理人所作出的授权行为属于双方法律行为（B）代理人有权随时辞去所受委托（C）被代理人有权随时撤销其授权委托（D）代理人辞去委托时，不能给代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任9 甲公司与乙公司订立了一份总货款为 10 万元的设备购销合同。合同约定
4、的违约金为货款总值的 20。同时，甲公司向乙公司给付定金 5000 元，后乙公司违约，给甲公司造成损失 2 万元，乙公司应依法向甲公司支付( )万元。（A）2（B） 25（C） 3（D）3.510 依据合同法，下列不属于可变更或可撤销合同的是 ( )（A）因重大误解而订立的合同（B）订立时显失公平的合同（C）对方当事人采用欺诈手段而订立的合同（D）以合法形式掩盖非法目的的合同11 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是 ( )（A）在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务（B）若第三人违约，当事人可直
5、接向其追究违约责任（C）当事人之间的权利义务关系不改变（D）当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人12 合同法规定，撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）受要约人发出承诺之前（B）受要约人发出承诺之后（C）要约到达受要约人之前或者同时（D）要约到达受要约人之后13 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当 ( )（A）以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（B）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标
6、书的投标授权人予以签字确认14 下列表述中，不属于对招标人的招标能力要求的是 ( )（A）有审查投标单位资质的能力（B）有组织开标、评标、定标的能力（C）有与招标工作相适应的组织章程（D）有组织编制招标文件的能力15 监理合同履行过程中，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同 ( )（A）效力待定（B）仍然有效（C）可变更、可撤销（D）无效16 在评标委员会成员中，不包括 ( )（A）招标人代表（B）技术专家（C）招标人上级主管代表（D）经济专家17 在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时 ( )（A）中标人不承担法律责任（B）招标人应退还
7、其投标保证金（C）招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人（D）招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额18 设计招标中，下列因素不属于评标评审的比较要素的是 ( )（A）投标单位的企业规模大小（B）投标方案的投入、产出比的高低（C）完成初步设计时间的早晚（D）报价的合理性19 评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应 ( )（A）按评标规则计算各项得分（B）确定标底（C）确定入围的有效投标（D）比较投标书的优劣20 某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前 1 个月，评标优惠20 万元。某投标人报价 1000 万
8、元，工期提前 1 个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为( ) 万元。（A）1020（B） 1000（C） 980（D）96021 在监理合同履行期间，监理人可行使的权利包括 ( )（A）对设计、施工承包单位的选择权（B）审核承包人索赔的权利（C）对工程设计变更的审批权（D）对工程规模、规划设计等要求的认定权22 依据委托监理合同(示范文本)的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )（A）委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料（B）非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月（C）委托人无正当理由拖欠监理酬金 3 周（D）委托人拒付合理化建议奖23 在选定工程施工分包单位方面，监理人有
9、 ( )（A）选定权（B）批准权或否决权（C）建议权（D）直接指定权24 下列关于委托监理合同的有效期的说法，正确的是 ( )（A）指完成正常监理工作预定的时间（B）以约定的天数为准（C）在专用条款中约定（D）以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定25 监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取( )（A）一次性结清（B）每月等额支付工程款（C）首期支付一部分，工程竣工验收后结算全部尾款（D）首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款26 有关监理合同酬金的叙述，不正确的说法是 ( )（A）额外监理工作酬金按实际增加工作的天数计算补偿金额
10、（B）一般情况下，新建、改建、扩建的工程，工程建设监理费的计算都应采用按监理工程概预算百分比计收（C）按照参与监理工作的年度平均人数计算工程建设监理费是国际上常用的方法（D）监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，所获得的经济奖励=工程费用节省额 报酬比率27 委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。（A）78（B） 14（C） 42（D）4828 建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（A）7
11、8（B） 14（C） 15（D）3029 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是 ( )（A）组织对设计文件的审查、鉴定和验收（B）办理设计文件的报批手续（C）选定设计文件依据的设计规范（D）为现场的设计人提供必要的工作条件30 在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )（A）设计人应退还发包人已付的定金（B）设计人不退还发包人已付的定金（C）发包人支付该阶段设计费的一半（D）发包人支付该阶段的全部设计费31 通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为 ( )（A）招标文件要求的天数（B）投标书内承包人承诺的天数（C）发包人和承包人协商的天数
12、（D）承包人提交的施工组织设计中的天数32 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人 ( )（A）无须赔偿承包人损失，工期也不顺延（B）无须赔偿承包人损失，工期应予顺延（C）应当赔偿承包人损失，工期应予顺延（D）应当赔偿承包人损失，工期不予顺延33 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。（A）18（B） 2（C） 7（D）1434 某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程
13、师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是 ( )（A）费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延（B）费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延（C）费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延（D）费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延35 隐蔽工程经工程师验收，验收结果表明工程质量符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。（A）验收 7 小时后（B）验收 24 小时后（C）验收 48 小时后（D）验收 72 小时后36 建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人
14、支付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自( )起。（A）开工日期前 7 天（B）承包人发生预付通知之日（C）开工之日（D）约定应付之日37 下列行为中，不符合暂停施工规定的是 ( )（A）工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复38 施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（A）78（B） 14（C）
15、15（D）2839 FIDIC施工合同条件规定，争端裁决委员会一般由( )名成员组成。（A）1（B） 2（C） 3（D）440 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经( )审核签字。（A）项目经理和总监理工程师（B）项目经理和施工单位有关负责人（C）总监理工程师和施工单位有关负责人（D）项目经理和专业监理工程师41 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算
16、价款不能及时支付时 ( )（A）如果承包人要求交付工程，发包人应当接收（B）如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求（C）如果发包人要求交付工程，承包人应当交付（D）如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任42 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门，将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差 ( )（A）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由、采购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费甩应由供货方承担43 FID
17、IC施工合同条件规定，承包商签订合同时应提供( )，接受预付款前应提供预付款担保。（A）留置担保（B）保证担保（C）抵押担保（D）履约担保44 FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会的酬金有( )，由业主与承包商平均负担。（A）月聘请费、日酬金和奖金三部分（B）月聘请费和日酬金两部分（C）月聘请费（D）月聘请费和奖金两部分45 依据 FIDIC施工合同条件，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则 ( )（A）增加的费用和工期延误责任都由发包人承担（B）增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担（C）增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担（
18、D）增加的费用和工期延误责任都由承包人承担46 在 FIDIC施工合同条件中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )（A）由业主承担（B）由承包商承担（C）由工程师确定由谁承担（D）视检验结果是否合格划分责任归属47 某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，但应当 ( )（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工
19、日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任48 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )（A）分包商可直接向工程师递交索赔报告（B）分包商可直接向业主递交索赔报告（C）在承包商接到分包商的索赔报告后，以承包商的名义向工程师递交索赔报告（D）在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告49 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交 ( )（A）现场同期记录（B）索赔意向通知（C）索赔报告（D）索赔证据50 在 FIDIC施工合同条件中，承包
20、商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )（A）业主提前占用工程（B）异常不利的气候条件（C）施工中遇到文物和古迹（D）业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有 ( )（A）投标人提供投标保函（B）中标人提供担保公司出具的履约保证书（C）发包人提供银行出具的工程款支付担保函（D）发包人提供的在建工程留置权担保（E）承包人提交的预付款保函52 根据合同法的规定，由于一方严重违约
21、，对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（A）质量（B）结算（C）仲裁（D）标的（E）担保53 撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）受要约人发出承诺通知之前（C）与要约同时（D）承诺到达要约人之前（E）要约发生效力之后54 合同法规定的合同生效条件包括 ( )（A）合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力（B）当事人意思表示真实（C）合同当事人签字或盖章（D）合同应当采用书面形式（E）不违反法律或社会公共利益55 依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，且无法通过合同相关条款及交易习惯予以确定时，则应当遵循以下( )规则加
22、以确定。（A）交付不动产的，在不动产所在地（B）给付货币的，在给付货币一方所在地（C）交付动产的，在接受动产一方所在地（D）设备采购，在采购方所在地（E）材料采购，在供货方所在地56 合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有 ( )（A）应当先履行的对价给付是可能履行的义务（B）应当先履行的合同一方丧失商业信誉（C）合同中未约定履行的顺序（D）对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务（E）对方的对价给付是可能履行的义务57 下列有关合同争议解决方法的说法中正确的有 ( )（A）合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式（B）仲裁的原则之一是一裁终局原则（C）人民法
23、院应当在受理撤销裁决申请之日起 6 个月内作出撤销裁决或者驳回申请的（D）仲裁解决争议的方式必须是自愿选择的（E）当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，应当自收到仲裁裁决书之日起 3 个月内提出58 依据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为 ( )（A）施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上（B）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上（C）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上（D）单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在 2500 万元人民币以上的勘察、
24、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购（E）全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标59 某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投标人未参加该现场考察，则 ( )（A）参加现场考察投标人的费用自行承担（B）参加现场考察投标人的费用由招标人承担（C）未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任（D）参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任（E）未参加现场考察的投标人将被取消投标资格60 在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括 ( )（A）投标人资质（B）监理大纲（C）总监理工
25、程师业绩（D）监理单位业绩（E）监理费报价61 按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括 ( )（A）中标函（B）投标保函（C）监理合同标准条件（D）监理委托函（E）标准、规范62 在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括 ( )（A）选定施工合同的承包人（B）审核承包人的索赔（C）确定工程规模（D）批准施工合同承包人选定的分包人（E）主持工程建设有关协作单位的组织协调63 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括 ( )（A）委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失（B）因监理人工作失误造成
26、工程损失时，不赔偿委托人的损失（C）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失（D）任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出（E）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额64 在设计合同履行过程中，设计人的责任包括 ( )（A）按时提供设计依据文件和基础资料（B）施工图设计完成后，组织鉴定和验收（C）负责审查外商提供的设计资料（D）保证设计质量（E）设计交底65 施工合同的当事人包括 ( )（A）发包人（B）承包人（C）工程师（D）发包人法定代表人（E）承包人法定代表人66 在施工合同中，发包人的义务通常包括 ( )（A）平整施工场地（B
27、）提供工程进度计划（C）确保施工所需水、电供应（D）办理施工临时用地的批准手续（E）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物67 在施工合同履行过程中，如果发包人-不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权 ( )（A）立即停止施工（B）立即解除合同（C）要求签订延期付款协议（D）追究发包人的违约责任（E）在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工68 某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应 ( )（A）承担变更费用（B）与承包人协议更换设备所发生费用的承担（C）顺延此
28、项变更导致延误的工期（D）自行享有获得的工程收益（E）与承包人协议工程收益的分享69 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则 ( )（A）发包人无权要求交付工程（B）发包人有权要求交付工程（C）发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任（D）发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任（E）承包人可以留置该工程70 根据 FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审核签证的工程进度款支付报表中，应包括的内容有 ( )（A）经工程师计量的合格工程的工程款额（B）完成变更工程的款额（C）作为保留金本期减扣的款额（D）承包商需支付给分包商的款额（E）本期经
29、工程师批准的索赔款额71 下列关于竣工验收的说法错误的有 ( )（A）对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收（B）竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书（C）工程严禁任何部分甩项竣工（D）工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日（E）竣工验收合格的工程移交发包人使用72 设备性能验收过程中，监理工程师应当签发“设备初步验收证书” 的情况包括 ( )（A）一次检验即达到性能保证值指标（B）一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行（C）二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因（D）二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因（E）采购方生产原因在合同约定期限内
30、不能进行性能试验73 甲、乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在 8 月 30 日向甲公司交付货物。9 月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有( )（A）拒收货物（B）要求乙公司承担派车费用（C）接收货物并要求乙公司承担违约责任（D）接收货物后不立即付款，扣除部分货款（E）接到发货协商通知后的 15 天内，通知乙公司办理解除合同手续74 FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括 ( )（A）双方协商（B）提交工程师决定（C）通过诉讼解决（D）提交仲裁机构裁决（E）提交争端裁决委员会决定75 采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令
31、的范围应限于 ( )（A）对合同中任何工程量的改变（B）工程任何部分标高的改变（C）改变已认可的承包商施工顺序和时间安排（D）删减任何合同约定的工作内容（E）改变违约责任的承担方式76 依据 FIDIC施工合同条件，指定分包商的特点表现为 ( )（A）由业主指定，并与其签定合同（B）工作内容属于合同约定应由承包商必须完成工作范围之内的工作（C）在合同条件内列有保护指定分包商的条款（D）对其违约行为承包商承担连带责任（E）承包商负责对其施工进行协调管理77 按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，承包商应承担的风险包括( )（A）承包商施工原因造成的爆炸（B）业主提供的设计不当造成
32、的损失（C）不可抗力导致的停工（D）施工遇到不利气候条件导致的停工（E）承包商管理不善造成工程质量不符合标准78 依据 FIDIC木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有 ( )（A）承包商应对分包合同进行协调管理（B）承包商代表有权直接向分包商发布指示（C）工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力（D）工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示（E）无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求79 下列关于索赔的表述中，正确的有 ( )（A）索赔要求的提出不需经对方同意（B）索赔依据应在合同中有明确根据（C）承包人必须执行工程师的索赔处理决
33、定（D）应在索赔事件发生后的 28 天内递交索赔报告（E）工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准80 工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括 ( )（A）招标文件（B）中标通知书（C）合同履行过程中的往来信函（D）中期支付工程进度款的单证（E）经工程师认可的施工进度计划注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 137 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果。其中，法律意义上的物
34、是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。2 【正确答案】 B【试题解析】 代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人以被代理人的名义实施代理行为； 代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示；被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民
35、事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。3 【正确答案】 A【试题解析】 物权法第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：建筑物和其他土地附着物； 建设用地使用权；以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；生产设备、原材料、半成品、产品；正在建造的建筑物、船舶、航空器； 交通运输工具；法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将 前款所列财产一并抵押。物权法第一百八十四条规定，下列财产不得抵押：土地所有权； 耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、
36、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产； 依法被查封、扣押、监管的财产；法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。D 项属于不可抵押的财产。4 【正确答案】 B【试题解析】 要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，就是要约邀请。5 【正确答案】 B【试题解析】 “表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。题中，甲施工企业的采购员对于采购水泥虽然是无权代理人，但乙公司有理由相信该采购员对水泥买卖合同是有代理权的。因此，该代
37、理行为构成表见代理，应由被代理人甲施工企业承担合同责任。6 【正确答案】 B【试题解析】 可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或仲裁机构不得主动变更或撤销合同。当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。7 【正确答案】 B【试题解析】 后履行抗辩权应满足的条件包括：由同一双务合同产生互负的对价给付债务；合同中约定了履行顺序； 应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；应当先履行的对价给付是可能履行的义务。8 【正确答案】 A【试题解析】 在委托代理中，被代理人所作出的授权行为属于单方的法律行为，仅凭被代理人一方的意思表示，既可以发生授权的法律效力。被代理
38、人有权随时撤销其授权委托。代理人也有权随时辞去所受委托。但代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应承担赔偿责任。9 【正确答案】 B【试题解析】 合同法第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。本题中，若甲公司选择适用定金条款，依据定金罚则，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金，乙公司应支付 1 万元；若甲公司选择适用违约金条款，则表明定金条款不予适用，乙公司应支付 2 万元违约金。同时，乙公司还应将甲公司交付的 5000 元定金予以返还。因此，乙公司应依法向甲公司支
39、付 25 万元。10 【正确答案】 D【试题解析】 合同法第五十四条规定，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同包括：因重大误解订立的； 在订立合同时显失公平的；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。11 【正确答案】 C【试题解析】 合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承
40、担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。12 【正确答案】 C【试题解析】 要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。13 【正确答案】 D【试题解析】 商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金
41、额小数点有明显错误的除外。14 【正确答案】 C【试题解析】 对招标人招标能力的要求包括：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；有组织编制招标文件的能力； 有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标的能力。15 【正确答案】 B【试题解析】 在监理合同履行过程中，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式协议未达成之前，原合同仍然有效。16 【正确答案】 C【试题解析】 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的 23。专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中，以随机抽取方式确定。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换，保证评标的公平和公正。17 【正确答案】 D【试题解析】 招标投标法第六十条规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。18 【正确答案】 A【试题解析】 设计招标中，评标评审的比较要素包括：设计方案的优劣；投入、产出经济效益比较；设计进度快慢；设计资历和社会信誉；报价的合理性。19 【正确答案】 C
