1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 38 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 合同法律关系( ) ，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。（A）主体（B）客体（C）内容（D）事实2 建设工程专利合同法律关系的客体是指( )。（A）物（B）智力成果（C）行为（D）财3 某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( )。（A）原合同无效，乙与丙应
2、各自承担损失（B）上级公司直接赔偿丙的损失（C）甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责（D）乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理4 定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的( )。（A）10%（B） 20%（C） 25%（D）30%5 采用建设工程施工合同(示范文本)应当由( )投保建筑工程一切险。（A）发包人（B）工程师（C）承包人（D）项目经理6 要约是希望和他人订立合同的意思表示。下列说法不正确的是( )。（A）内容要具体明确，具备合同的一般条款（B）必须是特定人的意思表示（C）必须是以缔结合
3、同为目的（D）必须由特定的相对人做出承诺7 对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺，该承诺( )。（A）有效（B）无效（C）要约人未表示不接受有效（D）要约人虽表示接受也无效8 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（A）仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议（B）仲裁条款有效，由人民法院解决争议（C）仲裁条款无效，由人民法院解决争议（D）仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式9 某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从( )日起无效。（A）订立施工合同（B）开始施工（C）确认无效（D）下达停工令10 某 A 地的房地产公司计划在 B 地建设一幢建筑物
4、，请来 C 地的施工队伍进行施工。双方在 A 地签订施工合同，但是在订立施工合同时，当事人在合同中对施工报酬没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。（A）订立合同时 A 地（B）订立合同时 B 地（C）订立合同时 C 地（D）履行合同时 B 地11 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权12 在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因。（A）债务清偿（B）合同解除（C）免除债务（D）债务抵消13 在施工合同的履行中，
5、如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（A）撤销合同，无须通知对方（B）撤销合同，但应当通知对方（C）解除合同，无须通知对方（D）解除合同，但应当通知对方14 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )。（A）4.2 万元（B） 2.2 万元（C） 2.0 万元（D）0.2 万元15 依据合同法规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方( ) 追究违约方的赔偿责任。（A）可选择违约金条款或定金条
6、款（B）可以同时采用违约金和定金条款（C）应该采用违约金条款（D）必须采用定金条款16 按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（A）10（B） 50（C） 100（D）20017 下列各项中，( ) 不属于工程项目建设招标应具备的前提条件。（A）建设用地征用完毕（B）建设项目已正式批准立项（C）招标文件已经编制好（D）建设资金来源已经落实18 公开招标在开标时，应当由( )。（A）招标监督机构主持，所有投标人均应参加（B）招标监督机构主持，投标人自愿参加（C）招标人主持，所有投标人均应参加（D）招标人主持，投标人自愿参加19 投标文件对招标文件的响应有细微
7、偏差，包括( )。（A）提供的投标担保有瑕疵（B）货物包装方式不符合招标文件的要求（C）个别地方存在漏项（D）明显不符合技术规格要求20 设计招标方式有( )。（A）公开招标（B）邀请招标（C）议标（D）方案竞选招标21 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多22 建设工程委托监理合同示范文本是由三部分组成，不包括( )。（A）工
8、程建设委托监理合同（B）建设工程委托监理合同标准条件（C）建设工程委托监理合同专用条件（D）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件23 监理合同示范文本的标准条款规定，当发生( )情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。（A）执行监理业务的时间超过合同内约定的时间（B）委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求（C）委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款（D）由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停 6 个月24 下列关于监理合同的有效期的说法正确的是( )。（A）建设工程委托监理合同中注明“本合同自 x 年 x 月 x 日开始实施，至 x 年 x月 x 日完成” ，此
9、期限即指监理合同的有效期（B）监理合同的有效期即监理人的责任期，是以约定的日历天数为标准确定的（C）监理合同的有效期既监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定（D）如果双方未在专用条款中另行约定，在工程保修期间监理人仍须执行相应的监理工作25 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( )。（A）负责施工合同的协调管理（B）负责外部关系的协调（C）认真勤奋地工作（D）不得泄露申明的秘密26 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( ) 。（A）发出终止合同通知，通知发出 14 日合同即行终止（B）
10、发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止（C）发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可在第一个通知发出 35日内终止（D）发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42 日仍未得到答复可终止合同27 发包人在订立设计合同时应提供的文件和资料不包括( )。（A）经批准的项目可行性研究报告或项目建议书（B）建设工程规划许可文件（C）工程勘察资料（D）工程的范围和规模、限额设计的要求以及设计依据的标准28 设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。（A）确定设计参数的取值（B）组
11、织对设计成果的鉴定（C）办理设计成果的报批手续（D）为现场的设汁人员提供必要的工作条件29 在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同，此时尚未开始设计工作，则( )。（A）设计人退还发包人定金，发包人也不必向设计人支付设计费（B）设计人不退还发包人定金，发包人也不必向设计人支付设计费（C）设计人不退还发包人定金，发包人向设计人支付设计费的一半（D）设计人不退还发包人定金，发包人向设计人支付全部设计费30 下列关于建设工程施工合同说法不正确的是( )。（A）建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工为全部内容，确定双方权利和义务的协议（B）建设工程施工合同的标的具有特殊性（
12、C）建设工程施工合同的履行期限具有长期性（D）建设工程施工合同的内容具有复杂性31 根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( )约定承发包双方的权利和义务。（A）通用条款（B）专用条款（C）监理合同（D）协议书32 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从( )的日历天数计算。（A）合同签字日起按投标文件中承诺（B）合同签字日起按招标文件中要求（C）合同约定的开工日起按投标文件中承诺（D）合同约定的开工日起按招标文件中要求33 施工合同示范文本通用条款规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序
13、中正确的是( )。（A）合同协议书、通用条款、专用条款（B）中标通知书、专用条款、协议书（C）中标通知书、专用条款、投标书（D）中标通知书、专用条款、标准34 在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果工程师审核通过后，设计图纸仍有质量问题则责任应当由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）工程师（D）发包人与承包人共同35 在选择工程施工分包人方面，监理人有( )。（A）选定权（B）认可权和否决权（C）建议权（D）直接指定权36 施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，应( )。（A）首先征
14、得发包人认可，由发包人承担费用（B）首先征得工程师认可，由发包人承担费用（C）首先征得发包人认可，由承包人承担费用（D）首先征得工程师认可，由承包人承担费用37 下列有关暂停施工说法不正确的是( )。（A）承包人应按工程师要求停止施工（B）承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工（C）工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任（D）工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工38 建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括( )。（A）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸（B）增减合同中约定的工程量（C）改变有关工程的施工时间和顺序（D）变更合同中约定的价款39 包括没备
15、安装工程的施工合同，设备安装工作完成后，要对设备运行的性能进行检验。下列说法不正确的是( )。（A）工程试车分为竣工前的试车和竣工后的试车（B）竣工前的试车工作分为单机无负荷试车和联动无负荷试车两类（C）投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围（D）单机无负荷试车和联动无负荷试车都由发包人组织试车40 合同履行过程中，发生发货数量与实际验收数量不符时不正确的是( )。（A）有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了允许的合理磅差和尾差界限（B）交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，由双方退补（C）交付货物的数量在合理的尾差和磅差内，双方互不退补（D）超过界限范围时，按合同约定的方法
16、计算多交或少交部分的数量41 某工程施工过程中，监理参与了设备监造与出厂检验，并签署了监造与检验报告。但在设备验收阶段发现由于供货商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自己损失。（A）业主（B）工程师（C）设备生产厂（D）设备供货商42 FIDIC 施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以( )日为标志。（A）工程接收证书签发（B）颁发履约证书（C） “结清单” 生效（D）提交竣工报表43 按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。（A）业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约（B）应由选定
17、指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任（C）应由承包商和指定分包商共同承担责任（D）应由指定分包商直接对业主承担责任44 按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（A）业主额外支付（B）工程师承担（C）承包商自行承担（D）业主与承包商协商补偿45 工程变更，是指施工过程中出现了与签订合同时的预计条件不一致的情况，而需要改变原定施工承包范围内的某些工作内容。下列说法正确的是( )。（A）工程变更不同于合同变更（B）工程变更对合同条件内约定的业主和承包商的权利义务进行了实质性的改动（C）
18、合同变更不会对原合同进行实质性的改动（D）工程变更必须由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更46 FIDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。（A）业主合同内的暂列金（B）承包商应交付的定金（C）业主应交付的定金（D）承包商应得的工程款47 PIDIC 合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。（A）颁发工程移交证书（B）颁发解除缺陷责任证书（C）签发最终支付证书（D）承包商提交结清单48 在工程建设的各个阶段中，发生索赔较多的阶段是( )。（A）勘查阶段（B）设计阶段（C）施工阶段（D）装饰阶段49 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28
19、天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已成立（D）需等待发包人批准50 在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，( )是个核心。（A）工程师（B）发包人（C）承包人（D）仲裁机构或法院二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 可以通过合同约定的担保方式包括( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置（E）定金52 在下列财产中，( )不能质押。（A
20、）工程（B）汇票（C）邮票（D）地产（E）专利权中的财产权53 “建筑工程一切险 ”承担保险责任的范围包括 ( )。（A）错误设计引起的费用（B）火灾（C）地震（D）不可预料的意外事故（E）施工机械失灵造成的本身损失54 在下列行为中，( )属于要约邀请。（A）价目表的寄送（B）招标公告（C）投标（D）招股说明书（E）不含价格的商业广告55 在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（A）施工企业伪造资质等级证书签订（B）招标人与投标人串通签订（C）施工企业的违约责任明显过高（D）建设单位的违约责任明显过高（E）约定的质量标准低于强制性标准56 合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对
21、方有( )情况时，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）转让财产（C）丧失商业信誉（D）没有履行债务能力（E）没有提供担保57 合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（A）清理条款（B）结算条款（C）质量条款（D）风险条款（E）进度条款58 在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（A）相当于因违约造成的损失（B）不包括合同履行后可获得的利益（C）包括合同履行后可获得的利益（D）不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失（E）可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失59 合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。（A）当事人可以通过和解或调解解决合同
22、争议（B）当事人即使没有仲裁协议，也可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉讼（C）当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁（D）当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行（E）涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁60 选择招标方式时主要考虑因素包括( )。（A）工程项目的特点（B）招标前准备工作的完成情况（C）招标单位的管理能力（D）业主与施工单位的关系（E）合同类型61 对投标人资格审查时，投标必须满足的必要合格条件有( )。（A）资质等级（B）是否部门内企业（C）财务状况（D）分包计划（E）企业信誉62 开标时，所列( ) 情况之一视为废标。（A）投标文件关键
23、内容字迹模糊，无法辨认（B）投标书未密封（C）报价不合理（D）无单位和法定代表人或其他代理人印鉴（E）招标文件要求保函而无保函63 监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出( )的标书。（A）总监理工程师的素质高（B）拟派驻监理人员的数量多（C）专业方面满足监理工作范围的需要（D）人员的取费标准最低（E）人员派驻计划合理64 在委托监理合同中，监理人享有( )。（A）工程没计的建议权（B）对工程规模、设计标准等的审批权（C）工程建设有关协作单位的组织协调主持权（D）合同范围内工程款支付的审核和签认权（E）一切工程变更的批准权65 监理单位的义务包括( )。（A）选择承担工程项目建设的实
24、施单位（B）与承包商签订施工合同（C）公正地维护有关各方的合法权益（D）不得泄露与本工程有关的保密资料（E）不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动66 为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括( )。（A）设计方案（B）规划许可文件（C）工程勘察资料（D）限额设计要求（E）高于设计规范要求的标准67 按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。（A）提供设计依据资料（B）提供设计预算资料（C）向施工单位进行设计交底（D）对设计成果组织鉴定和验收（E）提供设计人员需要的工作和生活条件68 建设工程施工合同范本由( )组成。（A）协议书（B）中标通知书（C）通用条款
25、（D）工程量清单（E）专用条款69 在施工合同通用条款中规定，( )属于发包人应当完成的工作。（A）使施工现场具备施工条件（B）提供施工场地的工程地质资料（C）提供工程进度计划（D）向工程师提供在施工现场办公的设施（E）开通施工场地与城乡公共道路的通道70 工程师在施工过程中应采用( )等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。（A）巡视（B）旁站（C）询问（D）质疑（E）平行检验71 施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。（A）工程量增加（B）合同内约定应由承包人承担的风险（C）发包人不能按专用条款约定提供开工条件（
26、D）设计变更（E）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8 小时72 依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可（E）检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可73 在施工合同履行中，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后 56 天仍不支付结算价款时，承包人可以(
27、)。（A）与发包人协议将该工程折价（B）留置该工程（C）自行拍卖该工程（D）申请人民法院将该工程依法拍卖（E）就该工程拍卖的价款优先受偿74 设备制造阶段的监理工作包括( )。（A）原材料和元器件的进厂检验（B）部件的加工检验和试验（C）出厂前的预组装检验（D）包装检验（E）施工现场的到货开箱检验75 依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（A）由业主指定，并与其签定合同（B）工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围（C）对其付款从暂列金额内开支（D）承包商负责对其施工进行协调管理（E）对其违约行为承包商承担连带责任76 FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的
28、方法包括( )。（A）由工程师确定（B）提交争端裁决委员会决定（C）双方协商（D）提交仲裁机构裁决（E）通过诉讼解决77 在 FIDIC 合同条件中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法正确的有( )。（A）工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书（B）工程师接到申请后的 28 天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书（C）如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作（D）承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请（E）工程接收证书中不包括确认工程达到竣工的具体日期78 依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法
29、中正确的有( ) 。（A）承包商应对分包合同进行协调管理（B）承包商代表有权直接向分包商发布指示（C）工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力（D）工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示（E）无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求79 索赔具有以下基本特征( )。（A）索赔是单向的（B）索赔是双向的（C）实际发生了经济损失，一方可以向对方索赔（D）实际发生了权利损害，一方也可以向对方索赔（E）索赔是一种未经对方确认的单方行为80 当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括( )。（A）工程师书面指令（B）施工会议记要（C）招标文件
30、中的投标须知（D）招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答（E）检查和试验记录注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 38 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 P4 合同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。2 【正确答案】 B【试题解析】 P5 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果包括知识产权、技术秘密，以及在特定情况下的公知技术，如专利权、计算机软件等。3 【正确答案】 D【试题解析】 P6( 一)代理的概念和
31、特征。 4被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。上级公司与乙工厂属于被代理和代理的关系，乙工厂行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务，故法律后果应由被代理人，即上级公司承担。同时由于乙工厂与建筑公司丙签订合同，故应由乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理。4 【正确答案】 B【试题解析】 P11( 五)定金。定金，是指当事人双方为了担保债务的履行，约定
32、由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%。5 【正确答案】 A【试题解析】 P14 2投保人与被保险人。我国的 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投保建筑工程一切险。6 【正确答案】 D【试题解析】 P27( 一)要约。 1要约的概念和条件。要约应当符合以下条件： (1)内容具体确定；(A 正确)(2) 表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。具体地讲，要约必须是特定人的意思表示(B 正确)，必须是以缔结合同为目的(C
33、 正确)。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人(D 不正确)。另外，要约必须具备合同的一般条款。故答案为 D。7 【正确答案】 C【试题解析】 P28 3迟到的承诺。(2)非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况，除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效。答案为 C。8 【正确答案】 A【试题解析】 P32( 三)合同效力与仲裁条款。合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响
34、仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。发生争议后仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。P47(三)仲裁。仲裁这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。(四)诉讼。合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。因此，如果合同中有仲裁条款，则发生争议时仲裁条款有效，因为仲裁与诉讼在一个合同的解决中是不能并存的，不能同时选择。有仲裁条款的必须由仲裁委员会仲裁，无仲裁条款的才交由人民法院解决。
35、因此答案为 A。9 【正确答案】 A【试题解析】 P33 二、无效合同。(一)无效合同的概念。无效合同从订立之时起就没有法律效力。10 【正确答案】 B【试题解析】 P37( 二)合同履行的原则。 1全面履行的原则。合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，就是工程所在地。因此约定不明确时，应执行订立合同时工程所在地的市场价格，即订立合同时 B 地的市场价格
36、。11 【正确答案】 D【试题解析】 P38( 三)合同履行中的抗辩权。 3先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行(行使不安抗辩权)：1)经营状况严重恶化；(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；(3)丧失商业信誉；(4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。发包人支付预付款属于应当先履行合同的行为，可根据不安抗辩权中止履行。12 【正确答案】 A【试题解析】 P41 一、合同终止概述。合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。按照合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务
37、终止：(1)债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3) 债务相互抵消；(4) 债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除债务；(6)债权债务同归于一人(7) 法律规定或者当事人约定终止的其他情形。其中债务已经按照约定履行即是债的清偿，是按照合同约定实现债权目的的行为。清偿是合同的权利义务终止的最主要和最常见的原因。13 【正确答案】 D【试题解析】 P42 三、合同解除。(三)法定解除。有下列情形之一的，当事人可以解除合同。(1)因不可抗力致使不能实现合同目的的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或：者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的
38、期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务，或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的；(5)法律规定的其他情形。本题属于上述情况中第(3)种，则可以法定解除合同。(四)合同解除的法律后果。当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。因此本题答案为 D。本题还应注意合同解除与合同撤销的区别。合同解除，是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为(P42)。而合同撤销是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的效力归于消灭的行为(P35)。二者的最大区别在于合同
39、是否已经生效。14 【正确答案】 B【试题解析】 P45( 四)支付违约金。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求法院或仲裁机构增加超过违约金部分损失。15 【正确答案】 A【试题解析】 P46( 五)定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。16 【正确答案】 D【试题解析】 P52P53 依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于单项施工合同估算价在 200 万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。17 【正确答案】
40、 C【试题解析】 P53( 二)招标备案。 1前期准备应满足的要求。 (1)建设工程已批准立项；(2)向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准；(3)建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率；(4)建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证；(5)技术资料能满足招标投标的要求；(6)法律、法规、规章规定的其他条件。18 【正确答案】 C【试题解析】 P58( 三)决标成交阶段的主要工作内容。1开标。公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开的原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。19 【正
41、确答案】 C【试题解析】 P59(2)评标工作程序。 1)初评。投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。未作实质性响应的重大偏差包括 7种情况，其中(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵(选项 A)； (4)明显不符合技术规格、技术标准的要求(选项 D)；(5) 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求(选项 B)均属于重大偏差，选项 C 属于细微偏差。20 【正确答案】 D【试题解析】 P66( 二)设计招标方式。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。21 【正确答案】 A【试题解析】 P71 二、招标准备工作。(一)合同数量的划分。全部施工内容只发个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。答案为 A。22 【正确答案】 D【试题解析】 P79 二、建设工程委托监理合同示范文本。 建设工程委托监理合同示范文本由“32 程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成。23 【正确答案】 D
