1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 41 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 经济法律关系的( ) 是指经济法律关系的参加者或者当事人。（A）主体（B）客体（C）内容（D）对象2 代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。（A）代理人（B）被代理人（C）第三人（D）自己3 违约导致建设工程合同关系的变更是法律事实中的( )。（A）违法行为（B）合法行为（C）自然事件（D）社会事倒：4 依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（A）债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人
2、保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任（B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（D）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任5 抵押与质押的区别主要在于( )。（A）担保财产是否为第三人的财产（B）担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人（C）担保财产是否转移占有（D）债权人是否有优先受偿权6 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双
3、方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（A）施工合同成立，但不生效（B）施工合同成立，且已生效（C）施工合同不成立，不生效（D）施工合同不成立，但有效7 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。（A）当事人有损失（B）当事人有过错（C）合同尚未成立（D）过错与损失之间的因果关系8 法人的法定代表人超越权限订立的合同，( )。（A）该代表行为一律无效（B）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效（C）该代表行为一律有效（D）除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效9 对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( )确认无效。（A）人民法院（B）
4、监理单位（C）建设行政主管部门（D）建设单位10 在下列合同中，( )合同是可变更的合同。（A）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的（B）恶意串通，损害集体或第三人利益的（C）因重大误解而订立的（D）违反法律、行政法规的强制性规定的11 一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004 年 12 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 500 元，合同规定 2005 年 3 月 1 日交货，但是在 2005 年 1 月 1 日政府调整指导价格为每千克 480 元，在 2005 年 3 月 l 日再次调整为每千克 440 元，若卖方在 2005 年 2 月 1 日时提前交付一半货物，其余一半按
5、时交货，则买方应按照每千克( ) 元向卖方付款。（A）500（B） 480（C） 460（D）44012 在施工合同中期付款时，发包人对承包人施工质量中不合格的部分拒付该部分的工程款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权13 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（A）按合同约定违约金要求对方赔偿（B）按实际损失加上违约金要求对方赔偿（C）在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金（D）请求法院增加超过违约金部分损失14 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（A）未违约一方可以选择定金或违约
6、金要求对方赔偿（B）违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任（C）未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿（D）违约金和定金的约定同时无效，须采用其他方式追究违约责任15 在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以( ) 。（A）视为撤回仲裁申请（B）视为无仲裁协议（C）缺席裁决（D）移交人民法院判决16 按照国家有关规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（A）10（B） 50（C） 100（D）20017 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否进行资格预审（B）是否组织现场
7、考察（C）是否解答投标单位的质疑（D）是否公开开标18 开标时判定为无效的投标文件，应当( )。（A）不再进入评标（B）在初评阶段淘汰（C）在详评阶段淘汰（D）在定标阶段淘汰19 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（B）以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认20 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标
8、文件的要求，这时应当( ) 。（A）与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人（B）改为直接发包（C）用原招标文件重新招标（D）修改招标文件后重新招标21 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（A）投标报价 1000 万元，评标价 950 万元（B）投标报价 1050 万元，评标价 940 万元（C）投标报价 980 万元，评标价 970 万元（D）投标报价 950 万元，评标价 960 万元22 监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的附加工作。（A）合同履行过程中发生不可抗力导致承包人的施工被迫中断，需要对灾害发生前承包人已完成工程
9、的合格和不合格部分进行确认（B）由于供货方供货不合格，而重新订购、运送货物使监理工作工作量增加（C）委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作（D）由于自然灾害导致施工中断，灾害消失后为了恢复施工所必要的监理准备工作23 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( )。（A）不得擅自泄露与本工程、合同业务有关的保密资料（B）委托人与承包人出现争议时，代表委托人进行仲裁或诉讼（C）不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动（D）监理工作完成或中止时，将设施和剩余物品归还委托人24 依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( )。（A）工程总投资超过
10、预期金额（B）因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长（C）承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长（D）监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故 ，25 因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。（A）不承担责任（B）监理单位承担全部责任（C）监理单位承担监督不力的责任（D）监理单位承担连带责任26 正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（A）外部协作费（B）监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费（C）经营业务费（D）监理辅助人员奖金27 下列关于设计合同的生效和设计期限的说法正确的是( )。（A）设计合同采用定金担保，合同总价的 10%为
11、定金（B）设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金（C）设计合同经双方当事人签字盖章后生效（D）设计合同经发包人向设计人支付定金后生效28 在设计合同中，发包人和设计人都要承担的责任是( )。（A）对资料的正确性负责（B）保证设计质量（C）保护对方的知识产权（D）配合施工的义务29 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（A）发包人承担（B）设计人承担（C）双方各自承担（D）设计审批部门承担30 根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，对于某些紧急工程，特别是灾后修复工程，通常采用( )合同。（A）可调价格（B）固定价格（C）单价（D）成本加酬金31
12、 施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，( )后可推迟开工日期。（A）承包人以书面形式通知工程师（B）发包人以书面形式通知承包人（C）工程师以书面形式通知承包人（D）承包人以书面形式通知发包人32 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( ) 。（A）费用由发包人承担，工期给予顺延（B）费用由承包人承担，工期不予顺延（C）费用由发包人承担，工期不予顺延（D）费用由承包人承担，工期给予顺延33 在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合
13、同价款，由( )承担。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）工程师与发包人共同34 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。（A）如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用（B）如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用（C）若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用（D）若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费
14、用35 若工程师未参加某工程隐蔽工程验收，后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑，提出重新检验。承包人开孔配合检验；但检查检验表明承包商施工质量不合格，此时对影响正常施工的费用和工期处理为( )。（A）费用和工期损失全部由业主承担（B）费用和工期损失全部由承包商承担（C）费用由承包商承担，工期给予顺延（D）工期不予顺延，但费用由业主给予补偿36 下列关于不可抗力说法中不正确的是( )。（A）不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况（B）承包人应在不可抗力事件结束后 48 小时内向工程师通报受灾情况和损失情况（C）不可抗力事件继续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次
15、受害情况（D）对于自然灾害形成的不可抗力，当事人双方不能在订立合同时予以约定37 依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延（B）承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延38 工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以( )日确认为承包人的竣工日。（A）承包人自检合格（B）承包人递交竣工验收报告（C）竣工检验开始（D）竣工检验完毕，有关
16、各方在竣工检验报告上签字39 工程质量保修期从( )之日起计算。（A）土建施工任务完成（B）安装施工任务完成（C）申请竣工验收（D）竣工验收合格40 下列关于材料采购合同交货数量检验说法不正确的是( )。（A）由供货方代运货物经采购方接收后，运输部门不再负责（B）由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货（C）属于交运前出现的问题，由供货方负责（D）运输过程中发生的问题，由供货方和运输部门负连带责任41 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方可以( )。（A）提取全部材料，按实际交付数量付款（B）按合同订购的数量提货，拒付
17、货款（C）拒绝提前提货，拒付货款（D）提取全部材料，按订购数量付款42 FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。（A）开工日起至颁布发接收证书（B）开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工（C）颁发接收证书日起至颁发履约证书（D）接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书43 FIDIC施工合同条件规定，( )只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束。（A）“结清单 ”生效（B）颁发履约证书（C）工程接收证书签发（D）提交竣工报告44 FIDIC 合同条件规定，计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额
18、由( ) 控制使用。（A）承包商（B）业主（C）工程师（D）指定分包商45 FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。（A）和解（B）调解（C）仲裁（D）诉讼46 为了正确区分合同风险的责任归属，FIDIC 施工合同条件中定义的“基准日” 是指( )。（A）投标截止日（B）风险事件发生日（C）投标截止日前第 28 天（D）承包商接到中标通知书日47 依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（A）在首次支付工程进度款时起扣（B）自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣（C）自
19、承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣（D）自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣48 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔49 工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。（A）检查承包人现场同期的记录（B）指示承包人缩短合同工期（C）当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定（D）把
20、批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中50 依据 FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。（A）延误移交施工现场（B）设计图错误返工（C）施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作（D）业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（A）委托代理（B）间接代理（C）法定代理（D）直接代（E）指定代理52 质押包括( ) 。（A）工
21、程质押（B）动产质押（C）权利质押（D）地产质押（E）不动产质押53 建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（A）工程动工（B）全部工程验收合格（C）工程所有人实际占有全部工程（D）施工合同约定的竣工（E）保修期满54 我国合同法采用合同形式的不要式原则的理由是( )。（A）合同本质对合同形式不作要求（B）市场经济要求不应对合同形式进行限制（C）国际公约要求不应对合同形式进行限制（D）电子技术对合同形式的影响（E）合同形式不是特别重要55 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（A）缔约一方受有损失（B）缔约一方有违约行为（C）缔约当事人有过错（D）合同尚未成立（E）合同已经成立
22、56 在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。（A）损害公共利益的（B）以合法活动掩盖非法目的的（C）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的（D）因重大误解而订立的（E）在订立合同时显失公平的57 在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有( )情形之一时，可以行使抗辩权。（A）未按合同约定办理保险（B）经营状况严重恶化（C）为逃避债务转移财产、抽逃资金（D）合同履行的准备不充分（E）丧失商业信誉58 按照合同法的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止( )。（A）债务已经按照约定部分履行（B）合同解除或债权债务同归于一人（C）债务相互抵销（D）债务人依法将标的物提存（E）
23、债权人免除债务59 在合同仲裁制度中，首席仲裁员由( )。（A）当事人共同选定（B）仲裁申请人选定（C）未申请仲裁一方当事人选定（D）当事人共同委托仲裁委员会主任指定（E）仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定60 按照规定可以不进行招标的范围包括( )的工程。（A）抢险救灾（B）建筑造型有特殊要求的设计（C）基础设施（D）施工企业自建自用（E）涉及国家秘密61 公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。（A）工程概况（B）项目资金来源（C）投标须知（D）评标方法（E）招标工作范围62 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（A）与投标人就投标价格进行谈判（B）将中标结
24、果通知未中标的投标人（C）强制中标人接受新的承包条件（D）在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人（E）授权评标委员会确定中标人63 下列关于施工招标的评标方法说法正确的是( )。（A）可以分为综合评分法和评标价法（B）综合评分法又可分为以标底衡量报价得分的综合评分法、以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法和无标底的综合评分法（C）评标价法以评标价最低的标书为最优（D）评标价法以投标报价最低的标书为最优（E）评标价法中，最后与中标人签订合同时以评标价格为准64 根据建设工程委托监理合同的规定( )是监理人的权利。（A）选择施工总承包人的确认权与否决权（B）工程实际竣工日期的签认权（C）
25、工程上使用的材料和施工质量的检验权（D）设计变更的审批权（E）工程款支付的审核和签认权65 因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是( ) 。（A）按工程实际受到的损害计算（B）按委托人认为所受到的损害计算（C）按实际损害计算一定比例的赔偿金（D）监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额（E）监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额66 设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括( )。（A）收集设计依据文件和现场地质、水文资料（B）施工现场必要的工作和生活条件（C）采用先进的设计方案（D）向设计审批部门完成报批手续（E）审查工程项目外商提供设计部分的
26、设计资料67 按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )。（A）发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作（B）设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费（C）合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还（D）设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费（E）设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费68 建设工程施工合同范本的附件包括( )等。（A）协议书（B）通用条款（C）工程质量保修书（D）专用条款（E）发包人供应材料设备一览表69 施工合同示范文本规定，施
27、工合同文件的组成内容包括( )。（A）中标通知书 （B）招标文件（C）投标书及其附件（D）技术规范（E）工程量清单70 依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( )。（A）办理临时用地、停水、停电申请手续（B）向施工单位进行设计交底（C）提供施工场地地下管线资料（D）做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护（E）开通施工现场与城乡公共道路的通道71 工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定( )。（A）质量合格（B）需重新修复（C）不补偿费用但顺延合同工期（
28、D）顺延合同工期并追加合同价款（E）承包人损失的工期和费用均不予补偿72 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。（A）设计变更（B）非承包人原因停电（C）分包人的施工干扰（D）发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行（E）交通部门修理公路影响材料运输进度73 建设工程施工合同规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括( )。（A）运至施工现场待安装设备的损害（B）承包人机械设备的损坏（C）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用（D）施工人员的伤亡费用（E）工程所需的修复费用74 设备性能验收
29、过程中，监理工程师应当签发”设备初步验收证书” 的情况包括( )。（A）一次检验即达到性能保证值指标（B）一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行（C）二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因（D）二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因（E）采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验75 FIDIC 施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。（A）由业主选定并管理（B）与承包商签订合同（C）其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支（D）承担不属于承包商应完成工作的施工（E）由承包商负责协调管理76 FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件” 范围包括( )。（A）不利于
30、施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌人侵77 按照 FIDIC 施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的包括( )。（A）当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告（B）当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提索赔要求（C）当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担（D）由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理（E）分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任78 分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令。（A）业主直接送达（B）工程师直接送达（C）工程师代表直接送达
31、（D）承包商代表直接送达（E）经承包商代表确认工程师发布79 索赔按目的划分包括( )。（A）综合索赔（B）单项索赔（C）工期索赔（D）合同内索赔（E）费用索赔80 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。（A）承包人以前已表明放弃索赔（B）提交的证据不足以说明索赔的部分（C）发包人与承包人共同负有责任，责任未划分（D）损失计算不足（E）承包人没有采取措施避免或减少损失的部分注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 41 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 P4( 二)合同法律关系主体。合同
32、法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。相应的经济法律关系的主体就是指经济法律关系的参加者或者当事人。本题主要区分合同法律关系的主体、客体、内容的概念。2 【正确答案】 B【试题解析】 P6( 一)代理的概念和特征。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。3 【正确答案】 A【试题解析】 P6P7 法律事实包括行为和事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为。如：建设工程合同当事人违约，导
33、致建设工程合同关系的变更或者消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。事件可分为自然事件和社会事件两种。4 【正确答案】 D【试题解析】 四(一) 保证。1保证的概念和方式。保证是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。5 【正确答案】 C【试题解析】 P9( 二)抵押。 1抵押的概念。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物
34、的价款中优先受偿。P11( 三 )质押。1质押的概念。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债务履行的担保。质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。从二者对比可以看出，选项 C“担保财产是否转移占有”是二者的主要区别。6 【正确答案】 B【试题解析】 P29( 四)合同的成立。 1不要式合同的成立。合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约
35、束力。本题中“承包人与分包人口头约定了施工合同内容”，说明当事人对合同的内容达成了一致，施工合同成立。P32(二)合同的生效时间。1合同生效时间的一般规定。一般说来，依法成立的合同，自成立时生效。具体地讲：口头合同自受要约人承诺时生效；书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效；法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的，可以视为合同有效。本题中施工任务已经完成，可视为当事人已经履行全部或者主要义务，合同有效。7 【正确答案】 C【试题解析】 P30 五、缔约过失责任。(二)缔约过失责任的构成。 3合同尚未成立。这是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。
36、合同一旦成立，当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。8 【正确答案】 D【试题解析】 P32P33(四) 效力待定的合同。4法定代表人、负责人越权订立的合同。属于效力待定的合同。法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效。9 【正确答案】 A【试题解析】 P34( 三)无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。10 【正确答案】 C【试题解析】 P35( 一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其
37、合同：(1)因重大误解而订立的合同(选项 c)；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为 C。P34 1无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同(选项 A)；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同(选项 B)；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同；(4)损害社会公共利益；(5) 违反法律、行政法规的强制性规定的合同(选项 D)。选项 A、B 、D 均属于无效合同的范畴。11 【正确答案】 C【试题解析】 P37 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价
38、。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。卖方的一半货物交货时政府指导价格为每千克 480 元，另一半货物交货时政府指导价格变化为每千克 440 元，则买方应按照两次交货时的不同的政府指导价格向卖方付款，平均后即每千克 460 元。12 【正确答案】 A【试题解析】 P38( 三)合同履行中的抗辩权。 1同时履行抗辩权。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。承包人施工质量中不合格的部分属于履行债务时不符合约定的部分，发包人可拒付该部分的工程款。13 【正确答案】
39、D【试题解析】 P45( 四)支付违约金。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求法院或仲裁机构增加超过违约金部分损失。14 【正确答案】 A【试题解析】 P46( 五)定金罚责。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。15 【正确答案】 A【试题解析】 P48( 五)开庭和裁决。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。16 【正确答案】 C【试题解析】 P52P53 依据招标投标法的基本原则，
40、国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。17 【正确答案】 A【试题解析】 P55 三招标方式。公开招标的缺点是由于申请人较多，一般要设置资格预审程序；邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间。P61 图 3-1 示出公开招标程序，邀请招标可以参照执行。所以其他方面均类似。故答案为 A。18 【正确答案】 A【试题解析】 P58( 三)决标成交阶段的主要工作内容。1开标。在开标时，如果发现投标文件出现相应的情形之一(P58)，应当作为无效投标文件，不再进入评标。选项 B 的初评与选项 C 的详评均属于评标阶段的工作，选项 D 的定标则是最后的工作程序，因此答案为 A。19 【正确答案】 D【试题解析】 P59(2)评标工作程序。 1)初评。商务标中出现细微偏差时，可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
