1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 7 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列关于代理的叙述，不正确的是( )。（A）无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效（B）无权代理在被代理人追认前，相对人可以撤销（C）无权代理的法律后果由被代理人承担（D）代理人只能在代理权限内实施代理行为2 招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（A）未中标的投标人不退还（B）中标的投标人在中标的同时退还（C）在中标的投标人向业主提交履约担保后退还（D）投标人在投标有效期内撤销投标书后退还3 开展建筑活动的主要依据是( )。（A）合同主体（B）合
2、同内容（C）合同客体（D）合同程序4 关于无权代理，下列说法正确的是( )。（A）无权代理行为不能转化为合法的代理行为（B）无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动（C）代理权终止后继续行使代理行为（D）被代理人不可以对无权代理行使“追认权”5 在国外，建筑工程的投保人一般是( )。（A）业主（B）承包人（C）工程师（D）政府6 工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( ) 。（A）以自己的名义向人民法院主张该购房款（B）以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款
3、（C）以自己的名义直接向购房者主张该购房款（D）以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款7 依据合同法的规定，( )订立的合同，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（A）违反法律法规规定（B）当事人恶意串通损害第三人利益（C）以合法形式掩盖非法目的（D）对方当事人采用欺诈手段8 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付贷款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（A）双方享有的同时履行抗辩权（B）后履行方享有的抗辩权（C）先履行方享有的不安抗辩权（D）后履行方享有的不安抗辩权9 现代生活中，绝大多数合同属于( )合同。（A）诺成（B）实践（C）无偿（D）委托10
4、 合同可变更、撤销的前提是( )。（A）损害国家利益（B）违反法规（C）当事人提出请求（D）当事人一方违约11 当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在( )履行。（A）支付货币一方所在地（B）接受货币一方所在地（C）货币存放地（D）货币使用地12 因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。（A）单方宣布合同终止（B）请求政府行使主管部门授予撤销权（C）请求法院撤销债务人行为（D）请求法院或仲裁机构撤销债务人行为13 关于违约责任，下列说法错误的是( )。（A）违约产生的卮果，应等到合同义务全部履行后
5、才追究违约方的责任（B）双方违约的，各自承担相应责任（C）表现形式包括不履行与不适当履行（D）对预期违约的，当事人也应当承担相应责任14 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，下列说法正确的一项是( )。（A）未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿（B）违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任（C）未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿（D）违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任15 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（B）以总价金
6、额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认16 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（A）招标人承担，费用由投标人承担（B）投标人承担，费用由招标人承担（C）招标人承担，费用由招标人承担（D）投标人承担，费用由投标人承担17 招标投标法规定，可不进行招标的项目是( )。（A）救灾工程项目（B）外国政府贷款项目（C）国家融资项目（D）大型基础设施项目18 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工
7、招标时，可采用( )合同。（A）单价（B）总价（C）成本加酬金（D）综合单价19 通常将勘察任务包括在( )招标范围内。（A）设计招标（B）监理招标（C）施工招标（D）前期准备20 监理招标宜采用的招标方式为( )。（A）公开招标（B）邀请招标（C）议标（D）监理规划或大纲竞选21 正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（A）外部协作费（B）监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费（C）经营业务费（D）监理辅助人员奖金22 监理合同的有效期是指( )。（A）合同约定的开始日至完成日（B）合同签订日至合同约定的完成日（C）合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日（D）合同约定的开始日至工程验
8、收合格日23 专用条件是对通用条件的( )。（A）补充（B）修改（C）补充和修改（D）解释说明24 监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。（A）承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间（B）委托人要求增加的监理工作范围（C）委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作（D）承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容25 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用、（C）发包人原因的重大设计
9、变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意26 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（A）发包人承担（B）设计人承担（C）双方各自承担（D）设计审批部门审批27 发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括( )。（A）工程范围（B）工程规模（C）限额设计要求（D）设计方案28 建设工程设计合同中没有( )费用。（A）进度款（B）预付款（C）结算款（D）定金29 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承
10、包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲承包人（D）工程师30 依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（A）立即发出解除合同通知（B）立即停工并发出通知要求支付预付款（C）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工（D）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工31 依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工( )。（A）验收后由发包人负责（B）验收前由发包人负责（C）验收后由
11、工程师负责（D）验收前由工程师负责32 所有的施工合同价款都必须在( )中注明。（A）中标通知书（B）协议书（C）投标书（D）招标书33 施工合同示范文本规定，承包人要求延期开工，则( )。（A）工程师无权批准（B）需发包人批准（C）在开工日期前 7 天内以书面形式提交工程师（D）发包人应赔偿损失34 施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。（A）工程师（B）工程质量监督部门（C）仲裁机构（D）政府行政部门35 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（A）工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见（C）承包
12、人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复36 承包人在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报。（A）24（B） 48（C） 56（D）8437 依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由( )。（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延（B）承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延38 因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，
13、发包人不要求支付工程的，承包人应承担( ) 。（A）赔偿责任（B）保修责任（C）违约责任（D）保管责任39 材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则( )。（A）由供贷方承担全部责任（B）由运输部门承担全部责任（C）属于交运前的问题由供贷方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任（D）先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供贷方协商处理责任40 接到采购方的书面异议通知后，供货方应在( )天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。（A）5（B） 7（C） 10（D）1441 某采用 FDIC施工合
14、同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任42 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( ) ，（A）分包商可直接向工程师递交索赔报告（B）分包商可直接向业主递交索赔报告（C）在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告（D）在承包商接到分包
15、商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告43 合同中的支付保函是由( )提供。（A）承包商（B）指定分包商（C）工程师（D）业主44 有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是( )。（A）由工程师控制（B）由业主控制（C）用于意外用途开支（D）是业主的备用金45 争端裁决委员会的酬金由( )负担。（A）承包商（B）业主与承包商（C）业主（D）指定分包商46 承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。（A）随时（B）经业主批准（C）经工程师批准（D）经承包商的项目经理批准47 关于动员预付款的扣还，下列说法错误的是( )。（A）预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比
16、扣减的方式偿还（B）从达到合同总价的 10%那个月起扣（C）本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除 25%作为预付款的偿还（D）合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减48 FDIC 条款中，采用总价合同的部分的支付依据是( )。（A）工程量清单中所列的工程量（B）计量的数量（C）图纸工程量（D）变更部分的工程量49 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（A）只能向有合同关系的对方提出索赔（B）工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬（C）工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力（D）索赔处理应尽可能协商达成一致50 施工合同示范文本规定，承包商递交索
17、赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已经认可（D）需等待发包人批准二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 “建筑工程一切险 ”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（A）外力引起的电气装备（B）地震导致施工建筑物（C）台风摧毁施工现场内的临时工程（D）水灾导致被保险人在工地上原有建筑物（E）气温变化造成精密仪表52 合同法律关系包括(
18、 )。（A）合同法律关系主体（B）合同法律关系客体（C）合同法律关系权利（D）合同法律关系内容（E）合同法律关系义务53 可以作为质押的权利有( )。（A）汇票（B）仓单（C）专利权（D）股票（E）土地所有权54 保险人对事故的赔偿应遵循的规定是( )。（A）不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额（B）最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额（C）以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准（D）特殊情况下，赔偿不受限制（E）以保险人的裁定为准55 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变，仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙
19、公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务56 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（A）建设行政主管部门（B）仲裁机构（C）人民法院（D）工程师（E）设计单位57 关于要约邀请，下列说法错误的是( )。（A）希望和他人订立合同（B）希望他人向自己发出要约（C）不承担法律责任（D）受其意思约束（E）是合同成立的必要条件58 可以作为合同生效时间的是( )。（A）合同成立（B）双方签字盖章（C）受要约人承诺（D）承诺之前（E）发出要约邀请59 合同法规定，应当先履行
20、债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）转让财产（C）丧失商业信誉（D）没有履行债务能力（E）没有提供担保60 合同转让中，债权不得转让的情况包括( )。（A）根据合同性质不得转让（B）根据当事人约定不得转让（C）依照法律规定不得转让（D）依据合同目的不得转让（E）依照合同形式不得转让61 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（A）选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标费用高（E）评标工作量较大62 建设工程监理招标的特点包括( )。（A）招标文件强调对人员数量的要求
21、（B）招标宗旨是对监理单位能力的选择（C）报价在选择中居于次要地位（D）邀请投标人较少（E）强调对监理单位提供设备的要求63 下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有( )。（A）不得强制投标人组成联合体投标（B）可以对外地投标人采取不同的评标方法（C）几个投标人可以联合起来排斥其他投标人（D）不得对投标人实行歧视待遇（E）可以要求投标人组成联合体投标64 委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是( )。（A）工程规模（B）工程项目的专业特点（C）被监理合同的难易程度（D）监理人员的配置数量（E）主要监理人员的能力65 依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合
22、同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人66 建设工程委托监理合同中明确的内容有( )。（A）工程概况（B）合同生效日期（C）项目总投资（D）酬金支付方式（E）可行性研究67 关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。（A）监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任（B）监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责（C）不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任（D）监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任（E）因监理人失职造成损失
23、，监理应承担全部责任68 发包人应提供的勘察依据文件和资料包括( )。（A）提供本工程批准文件(复印件)以及用地、施工、勘察许可等批件 (复印件)（B）提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图（C）提供地下已有埋藏物的具体位置分布图（D）提供地震安全性评价和环境评价（E）提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图69 关于设计期限，下列说法正确的是( )。（A）设计期限是合同约定的交付设计文件的时间（B）设计期限还包括由于非设计人的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和（C）因不可抗力影响，设计应顺延（D）因非设计人的原因影响，设计期限应顺延（E）因发包人应承担责任的事件对设计进度的
24、干扰的影响，设计期限应顺延70 依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（A）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担。（B）承包人的人员伤亡损失，由发包人承担（C）发包人的人员伤亡损失，由承包人承担（D）工程所需清理、修复费用，由发包人承担（E）延误的工期相应顺延71 按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（A）发包人未按约定提供施工场地（B）分包人对承包人的施工干扰（C）设计变更（D）承包人的主要施工机械出现故障（E）发生不可抗力72 关于合同价款，下列说法正确
25、的是( )。（A）标准化合同协议书内要求填写合同价款（B）非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内（C）招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款（D）费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况（E）追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出73 工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是( )。（A）发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款（B）工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工（C）工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责（D）因工程师指令失误发生的追加
26、合同价款由发包人承担（E）工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任74 有关变更的说法，正确的是( )。（A）工程变更分为设计变更和其他变更两类（B）工程中常发生的变更是设计变更（C）其他变更仅指工程质量标准变更（D）承包人不可要求设计变更（E）只有发包人才能提出设计变更75 可以对合同价款进行相应调整的情况有( )。（A）地方税收的变化（B）工程造价部门公布的价格调整（C）一周内非承包人原因中断通讯累计超过 8 小时（D）行政法规影响到合同价款（E）市场价格变化76 关于交货验收，下列说法正确的是( )。（A）运输过程中发生的问题由供贷方负责（B）如果合同约定的货物无规定可循，也应在条
27、款内约定合理的差额界限（C）交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补（D）在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差（E）在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供贷方负责77 下更叙述正确的是( )。（A）缺陷通知期至工程师颁发履约证书止，表明施工义务止（B）合同有效期是从合同签字日始至“结清单”生效日止（C）施工期结束表明索赔权利终止（D）判别承包商的施工是提前还是延误，由合同工期和施工期来比较（E）缺陷通知期结束表明施工义务终止78 下列关于争端裁决委员会的说法正确的是( )。（A）其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为（B）保
28、证公正处理合同争议是其最基本义务（C）委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算（D）离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告（E）付给委员会的酬金应由业主承担79 关于施工进度的修订，下列说法正确的是( )。（A）只有当进度滞后于实际进度时，才进行进度调整（B）每隔一段时间(一般为 3 个月)工程师对施工进度计划进行调整（C）工程师不得干预承包商采用合理方法进行施工组织（D）因业主原因导致进度不符，承包商有权对修改进度计划的工作要求额外支付（E）工程师对修改后进度计划的批准并不意味着承包商可以摆脱相应责任80 要使索赔得到公正合理的解决，工程师必须遵守( )等基本原则。（A）批评教育
29、（B）公正（C）自愿（D）协商一致（E）平等注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 7 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【试题解析】 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况：(1)没有代理权而为代理行为；(2)超越代理权限为代理行为；(3)代理权终止为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。民法通则规定，无权代理行为“只有经过被代理人的追认，被代理人
30、才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任”，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。”2 【正确答案】 C【试题解析】 投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包人，一般有两种情况：(1)未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；(2)中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。3 【正确答案】 B【试题解析】 在市场经济条件下，由于主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，合同的内容将成为开展建筑活动的主要依据。4 【正确答案】 C【试题解析】 参见第 1 题解析。5
31、【正确答案】 B【试题解析】 在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。如 FIDIC 土木工程施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。6 【正确答案】 A【试题解析】 债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。法律、行政法规规定转移义务应当办理批准登记手续的，应当办理批准、登记手续。债务的转移在合同中没有约定，施工企业应以自己的名义向人民法院主张该购房款。7 【正确答案】 D【试题解析】 一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违
32、背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。8 【正确答案】 B【试题解析】 后履行抗辩权包括两种情况；当事人互负债务，有先后履行顺序的，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。如材料供应合同按照约定应由供贷方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供贷方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款。9 【正确答案】 A【试题解析】 诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标
33、的物或者其他给付义务的合同。在现代经济生活中，大部分合同都是诺成合同。这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。10 【正确答案】 C【试题解析】 可变更或可撤销的合同不同于无效合同，当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同，11 【正确答案】 B【试题解析】 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。根据合同法，履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行。12 【正确答案】 C
34、【试题解析】 债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。13 【正确答案】 A【试题解析】 对于违约产生的后果，并非一定要等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任，按照合同法的规定对于预期违约的，当事人也应当承担违约责任。所谓“预期违约”，指在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同的义务，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。这是合同法严格责任原则的重要体现。14 【正确答案】 A【试题解析】 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种
35、违约责任不能合并使用。15 【正确答案】 D【试题解析】 商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。16 【正确答案】 A【试题解析】 招标人在投标须知规定的时间组织投标人自费进行现场考察。设置此程序的目的，一方面让投标人了解工程项目的现场情况、自然条件、施工条件以及周围环境条件，以便于编制投标书，另一方面也是要求投标人通过自己的实地考察确定投标的原则和策略，避免合同履行
36、过程中投标人以不了解现场情况为理由推卸应承担的合同责任。17 【正确答案】 A【试题解析】 按照规定，属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式发包建设任务：(1)涉及国家安全、国家秘密的工程；(2)抢险救灾工程；(3)利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；(4)建筑造型有特殊要求的设计；(5)采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工；(6)停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；(7)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；(8)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的；(9)法律、法规、规章规定的其
37、他情形。18 【正确答案】 B【试题解析】 在招标准备阶段的工作中，按照每次招标前准备工作的完成情况，选择合同的计价方式。如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用总价合同；若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用估计工程量单价合同。19 【正确答案】 A【试题解析】 勘察任务也可以单独发包给具有相应资质的勘察单位实施，将其包括在设计招标任务中。由于勘察工作所取得的工程项目所需技术基础资料是设计的依据，必须满足设计的需要，因此将-勘察任务包括在设计招标的发包范围内，由有相应能力的设计单位完成或由其再去选择承担勘察任务的分包单位，对招标人较为有利。20 【正确答案】 B【试题解析】 选
38、择监理单位一般采用邀请招标，且邀请数量以 35 家为宜。因为监理招标是对知识、技能和经验等方面综合能力的选择，每一份标书内都会提出具有独特见解或创造性的实施建议，但又各有长处和短处。如果邀请过多投标人参与竞争，木仅要增大评标工作量，而且定标后还要给予未中标人以一定补偿费，与在众多投标人中好中求好的目的比较，往往产生事倍功半的效果。21 【正确答案】 C【试题解析】 直接成本包括：(1)监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等；(2)用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等；(3)监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用；(4)所需的其他外
39、部协作费用。22 【正确答案】 C【试题解析】 通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。如果保修期间仍需监理人执行相应的监理工作，双方应在专用条款中另行约定。23 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程委托监理合同的专用条件是指由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理，因此其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。24 【正确答案】 C【试题解析】 “额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。25 【正确答案】 B【试题解析】 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。26 【正确答案】 A
