1、招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 1 及答案与解析0 2006 年 4 月，甲工程监理公司与乙大学协商签订建设工程委托监理合同，工程内容为乙大学宿舍楼项目。合同约定：工程建筑面积按 5 万平米计(依竣工结算实际面积计算调整)，监理费共计 60 万元，在 2006 年 6 月底前支付监理费的 50，其余费用待工程竣工验收合格后按竣工实际面积调整监理费用，一次性结清。在合同履行过程中出现一些事件：2006 年 7 月，乙大学为保证 2007 年 6 月 1 日投入使用，要求施工单位 2007 年 5 月 15 日前完工，并指示甲工程监理公司督促施工单位缩减混凝土构件的支模时间，以节约工期。【问题
2、】1 甲工程监理公司与大学签订监理合同程序是否合法?2 乙大学要求缩减支模时间的做法是否正确?建工程监理公司应如何处理?3 结合本案例分析监理合同管理过程中应当注意哪些要点。3 2012 年 5 月 13 日 A 房地产公司与 B 施工企业签订了 建设工程施工合同，约定发生争议由 C 仲裁委员会裁决。2013 年 4 月 9 日，B 施工企业开始进场施工。2013 年 11 月该工程经县建设局办理公开招标投标手续，11 月 21 日经县建设工程招标投标管理站备案，发出中标通知书，在没有 B 施工企业报价的情况下，确定B 施工企业为 A 房地产公司开发的“城东 2 号住宅楼”中标人，建设规模为5
3、723m2。中标标价为人民币 240 万元，420 元m 2，11 月 21 日 14：00 前到 A 房地产公司与该公司签订施工合同。双方一直没有按中标通知书重新签订施工合同。A 房地产公司从 2013 年 9 月至 2014 年 3 月给 B 施工企业拨付工程款共计150000000 元。2013 年 11 月 28 日，B 施工企业承建的城东 2 号住宅楼工程通过了竣工验收。B 施工企业退出施工现场后于 2014 年 5 月 23 日向 A 房地产公司送交建筑工程结算书，该结算以双方 2012 年 5 月 13 日订立的建设工程施工合同为依据，扣减甩项项目，增加新增项目，结算价为 277
4、606825 元。然而 A房地产公司在审查 B 施工企业建筑工程结算书时有异议，认为双方应当以中标通知书价格为基准(扣减甩项项目，增加新增项目)，则结算价为 2076503 元。A房地产公司向县人民法院提起了诉讼，B 施工企业向 C 仲裁委员会申请仲裁。 【问题】4 2012 年 5 月 13 日 A 房地产公司与 B 施工企业签订的 建设工程施工合同是否有效?本案中标通知书由县招标投标管理站发出是否正确? 说明理由。5 如果最终无法协商一致，应当以何种方式解决合同争议?说明理由。5 W 工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地 4km。但是开工后，检查该砂质
5、量不符合要求，承包商只得从另一距工地 20km 的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了 4 项临时停工事件：事件 1：5 月 20 目至 5 月 26 日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障：事件 2：应于 5 月 24 日交给承包商的后续图纸直到 6 月 10 日才交给承包商；事件 3：6 月 7 日至 6 月 12 日施工现场下了罕见的特大暴雨；事件 4：6 月 11 日至 6 月 14 日的该地区的供电全面中断。【问题】6 承包商的索赔要求成立的条件是什么?7 承包商按规定的索赔程序针对上述 4 项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。8
6、在业主支付给承包商的工程进度款中是否应扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金? 说明理由。9 甲建设单位新建一市政构筑物，与乙设计院和丙工程公司分别订立了设计合同和施工合同。工程按期竣工，但不久新建的市政构筑物一侧墙壁出现裂缝塌落。甲建设单位为此找到丙工程公司，要求该公司承担责任。丙公司认为其严格按施工合同履行了义务，不承担责任。后经勘验，墙壁裂缝是由于地基不均匀沉降所引起。甲建设单位于是又找到设计院，认为设计院结构设计图纸出现差错，造成墙壁的裂缝，设计院应承担事故责任。设计院认为其设计图纸所依据的地质资料是建设单位自己提供的，不同意承担责任。于是甲建设单位状告丙公司和乙设计院，要求该两家
7、单位承担相应责任。法院审理后查明，甲建设单位提供的地质资料不是新建市政构筑物的地质资料，却是相邻地块的有关资料，对于该情况，事故发生前乙设计院一无所知。【问题】试分析本案中各方的责任应如何承担?9 A 市的甲公司与 B 县的乙公司于 2010 年 7 月 3 日签订一份空调买卖合同，约定甲公司向乙公司购进 100 台空调，每台单价 2000 元，乙公司负责在 B 县代办托运，甲公司于货到后立即付款，同时约定若发生纠纷由合同履行地的法院管辖。乙公司于 7 月 18 日在 B 县的火车站发出了该 100 台空调。甲公司由于发生资金周转困难，于 7 月 19 日传真告知乙公司自己将不能履行合同。乙公
8、司收到传真后，努力寻找新的买家，于 7 月 22 日与 C 市的丙公司签订了该 100 台空调的买卖合同。合同约定：丙公司买下 100 台托运中的空调，每台单价 1900 元，丙公司于订立合同时向乙公司支付 10000 元定金，在收到货物后 15 天内付清全部货款；在丙公司付清全部货款前，乙公司保留对空调的所有权；如有违约，违约方应承担合同总价款百分之二十的违约金。乙公司同时于当日传真通知甲公司解除与甲公司签订的合同。铁路运输公司在运输过程中于 7 月 21 日遇上泥石流，30 台托运中的空调毁损。丙公司与 7 月 26 日收到 70 台完好无损的空调后，又与丁公司鉴订合同准备将这 70 台空
9、调全部卖与丁公司。同时丙公司以其未能如约收到 100 台空调为由拒绝向乙公司付款。【问题】10 乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是什么?在此解除合同的情形下，乙公司能否向甲公司主张违约责任?11 假设甲公司以乙公司解除合同构成违约为由向法院起诉，何地法院有管辖权?12 遭遇泥石流而毁损的空调的损失应由谁承担?13 乙公司认为丙公司拒绝付款构成违约，决定不返还其定金，还要求其支付38000 元的违约金，其主张能否得到支持?二、单项选择题14 以下关于服务采购合同说法错误的是( )。（A）服务采购合同的标的物具有特殊性（B）服务采购合同的目的受项目整体目标的约束（C）服务采购合同一
10、般是采购与项目建设有关的服务，采购范围包括工程和货物采购活动（D）附采购合同是合同当事人为完成商定的服务内容采购，明确相互权利义务关系而订立的合同15 合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成( )的最小单元和招标合同单元的工作过程。（A）相互独立、相互影响（B）相互影响、相互联系（C）相互独立、相互联系（D）相互独立、相互影响、相互联系16 ( )作为招标的第一个环节，标志着招标的开始。（A）招标公告（B）资格审查（C）投标（D）评标17 根据房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法规定，订立书面合同后( ) 日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地的建设行政主管部门备案。
11、（A）7（B） 14（C） 21（D）2818 根据政府采购法实施条例规定，采购人应当自政府采购合同签订起( )个工作日内，将整合采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。（A）1（B） 2（C） 3（D）419 ( )被奉为民法中的 “帝王条款”，该原则使用于商事交易环节的全过程，是商业社会存在的基石。（A）平等自愿原则（B）公平原则（C）诚实信用原则（D）合法原则20 以下关于附期限合同的说法中错误的是( )。（A）附限期的合同，是指以将来确定到来的一定期限作为合同生效或者终止的根据的合同（B）限期合同中的限期可分为生效限期和终止
12、期限（C）附期限合同中限期可以是一个具体的期日（D）附限期的合同，是指合同当事人设定一定的条件，并将条件的成就与否作为决定效力发生或消灭的根据合同21 关于发包人与勘察人的违约责任，以下说法错误的是( )。（A）由于发包人提供资料错误，造成工程返工时，发包人向勘察人支付返工费，工期不予顺延（B）由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，其返工勘察费用由勘察人承担（C）在合同履行期间，由于工程停建而终止合同的，勘察人未开始工作的，不退还发包人已付的定金（D）由于勘察人原因而延误工期，每延迟一天，勘察人应偿付以勘察费为基数计算的 1的违约金22 在中华人民共和国境内进行工程建设项目的勘察设计必须进
13、行招标的不包括( )。（A）关系公众安全的项目（B）使用国际组织援助资金的项目（C）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（D）抢险救灾的项目23 根据2007 版标准文件规定，发包人应在监理人出具最终结清证书后的( )天内，将应支付款支付给承包人，否则按照合同的约定承担逾期支付款约定金。（A）7（B） 14（C） 21（D）2824 2007 版标准文件建立了合同当事人逾期索赔失权的制度，及承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生( )天内向对方提出索赔意向通知书的，则丧失要求追加付款和延长工期的权利。（A）7（B） 14（C） 21（D）2825 下列建设工程项目招标投标活动中，属于合
14、同要约行为的是( )。（A）订立承包合同（B）发布招标公告（C）提交投标文件（D）发出中标通知书26 对附生效期限的合同而言，在期限到来之前( )。（A）合同成立，但暂未生效（B）合同未成立（C）合同成立且生效（D）合同效力待定27 一裁终局原则体现了仲裁的( )特点。（A）专业性（B）自愿性（C）独立性（D）快捷性28 关于国际贸易术语与合同性质的关系，下列说法不正确的是( )。（A）国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素（B）国际贸易术语是确定买卖合同性质的唯一因素（C）一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定（D）支付条件可作为确定合同性质的决定因素29 我国现行国
15、有建设用地使用权的出让方式不包括( )。（A）招标（B）拍卖（C）合同转让（D）挂牌30 关于合同成立与合同生效，下列说法不正确的是( )。（A）在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件（B）依法成立的合同，自成立时生效（C）根据 合同法对成立及生效的规定，合同成立即等于合同生效（D）依法成立的合同，对当事人具有法律约束力31 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)，除专用条款另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是( )。（A）通用合同条款（B）中标通知书（C）投标函及其附件（D）技术标准和要求32 国际货物买卖合同常用的支付方式有( )。（A）汇付、托收、票汇（
16、B）托收、汇付、信用证（C）托收、信用证（D）信用证、汇票33 以下关于保险合同要素说法错误的是( )。（A）保险合同的主体是签订保险合同，约定保险法律关系权利义务的主体（B）保险合同主体是保险合同的投保人（C）保险利益是保险合同的客体（D）保险标的是保险利益的载体34 关于保险期间，以下说法错误的是( )。（A）保险期间是指保险合同的有效期限，即保险合同从生效到终止的期间（B）财产保险按保险期间的不同分为定期保险和不定期保险（C）超过一年的长期保险（D）6 到 12 个月为中期保险35 根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有( )。（A）划拨和出让（B）拍卖和招标（C）挂牌和协议（D）招标
17、和协议36 以下关于建设工程合同说法错误的是( )。（A）建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等 10 个类别（B）建设工程施工专业承包企业资质包括地基基础专业工程、幕墙工程、建筑装修工程等 36 个专业（C）建设工程施工合同可以分为施工总承包合同、施工专业分包合同以及施工劳务合同（D）建设工程施工劳务承包企业资质不进行类别和等级划分，统一为劳务企业资质37 发包人在收到承包人竣工验收申请报告( )天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。（A）7（B） 28（C） 49（D）5638 在国际货物
18、买卖合同中，单价通常是由( )组成。（A）计量单位、单位价格金额（B）单位价格、计价货币（C）计量单位、单位价格金额、计价货币、和贸易术语（D）单位价格金额、计价货币39 以下关于特许经营合同说法错误的是( )。（A）特许经营合同主体的特定性主要表现为合同主体资格的特定性（B）特许经营合同属于行政协议（C）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，也必须进行招标（D）特许经营方式、区域、范围条款是特许经营合同的核心条款之一40 以下关于质押合同，说法错误的是( )。（A）质押合同必须采用书面形式（B）质押合同的标的物包括动产合同权利（C）动产质押与权利质押，这两类质
19、押合同生效时间是相同的（D）以注册商标专用权出质的，质权自有关主管部门办理出质登记时设立41 在定金合同中，定金数额不得超过主合同金额的( )。（A）10（B） 20（C） 30（D）4042 关于保函，以下说法错误的是( )。（A）根据兑付条件的不同，保函一般分为见索即付的保函和有条件保函（B）保函的实质是留置担保（C）保函是指银行、保险公司、担保公司或者个人应申请人的请求，向第三方开立的一种书面信用担保（D）保函又称保证书43 ( )是指由一方预先拟定合同的条款，对方只能表示接受或不接受，即订立或不订立合同，而不能就合同的条款内容与拟定方进行协商的合同。（A）格式合同（B）有偿合同（C）射
20、幸合同（D）无偿合同44 人身保险合同可分为( )。（A）人寿保险合同、健康保险合同（B）人寿保险合同、人身意外伤害保险合同（C）人身意外伤害保险合同、健康保险合同（D）人寿保险合同、人身意外伤害保险合同、健康保险合同45 按照合同的性质分类，保险合同可以分为( )。（A）补偿性合同和给付性合同（B）原保险合同和再保险合同（C）定值保险合同和不定值保险合同（D）财产保险合同和人身保险合同46 以协议方式出让国有土地使用的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价，有基准地价的地区，协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的( )。（A）50（B） 60（C） 70（D）8047 根据国有土地
21、使用权出让和转让暂行条例按照出让土地的不同用途规定了各类用地使用权最高年限，以下说法中错误的是( )。（A）租住用地 70 年（B）工业用地 40 年（C）商业用地 40 年（D）教育、科技用地 50 年48 ( )是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础，另开一张内容相似的新信用证。（A）可转让信用证（B）对开信用证（C）对背信用证（D）循环信用证三、多项选择题49 合同成立与合同生效的区别具体表现在( )。（A）合同成立与合同生效体现的意志不同（B）合同的成立与生效反映的内容不同（C）合同成立与生效的构成要件不同（D）合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同（E）合同成立与生效的时
22、间不同50 勘察合同的内容包括( )。（A）委托任务的工作范围（B）合同工期（C）勘察发包人的主要责任（D）发包人应向勘察人提供的现场工作条件（E）勘察费用51 建设工程施工合同协议书的内容包括( )。（A）合同文件之间的关系（B）发包人义务（C）签约合同价（D）承包人项目经理（E）质量标准52 关于合同的内容和形式，下列说法正确的是( )。（A）合同的内容主要以合同条款的形式书面表述，其表现形式为合同条款（B）数量是衡量合同标的多少的尺度，是以数字和其他计量单位表示的尺度（C）根据 担保法，定金合同从合同签订之日起生效（D）根据民法通则，民事法律行为只能采用书面形式（E）口头形式简便易行、迅
23、速直接，对加速商品流转有着十分重要的作用53 汇付可分为( ) 。（A）电汇（B）托汇（C）信汇（D）证汇（E）票汇54 根据我国法律规定，合同争议解决方式包括( )。（A）和解（B）第三方调解（C）解除合同（D）申请仲裁委员会仲裁裁决（E）依法向人民法院提起诉讼55 贸易术语在国际贸易中的作用主要表现在( )。（A）有利于买卖双方简化洽商交易和订立合同的手续（B）有利于买卖双方核算价格和成本（C）有利于解决合同履行当中的争议（D）有利于其他有关机构开展业务活动（E）有利于减小合同双方的风险承担56 国内贸易的运输方式主要包括( )、水路。（A）航空（B）公路（C）线路（D）铁路（E）管道运输
24、57 根据合同效力的衡量标准可将合同的效力状态分为( )。（A）效力待定（B）生效（C）不可变更（D）可变更可撤销（E）无效58 合同履行应遵循的原则包括( )。（A）方便快速原则（B）协作原则（C）全面履行原则（D）经济合理原则（E）适当履行原则59 关于约定解除和协商解除，下列说法正确的是( )。（A）协商解除不一定最终成就，导致合同解除（B）而协商解除为事后解除（C）约定解除一般约定为当事人一方存在违约的情况下，另一方享有解除权（D）协商解除为双方达成协议即可，对解除原因不做要求（E）约定解除为双方的行为，是双方解除60 关于勘察、设计合同的生效，下列说法正确的是( )。（A）提交勘察成
25、果资料后 10d 内，发包人应一次付清全部勘察费用（B）设计合同经双方当事人签字盖章后生效（C）设计合同定金担保额度一般为合同总价的 20（D）如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟设计工作启动时间（E）勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费某一百分比的费用61 关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有( )。（A）总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系（B）分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可（C）对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主（D）分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收
26、（E）总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题62 关于变更说法正确的是( )。（A）没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更（B）变更的范围包括设计变更范围、采购变更范围、发包人的赶工指令（C）变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失（D）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书（E）在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，可以口头提出63 中国人民保险公司条款规定的险别包括( )。（A）基本险（B）意外险（C）外来险（D）附加险（E）其他专门险64 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。（A）效力高（B）
27、周期短（C）约束力强（D）费用少（E）保密性好65 根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)(GF20030213)，承包人的工作包括( )。（A）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料（B）组织分包人参加法人组织的图纸会审（C）负责整个施工场地的管理工作（D）对分包工程进行设计、竣工和保修（E）提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用66 违约行为据其形态大致可分为( )。（A）不履行（B）不完全履行（C）履行迟延（D）默示违约（E）预期违约67 下列行为，属于合同变更的有( )。（A）标的数量的增减（B）价款的变化（C）履行方式的变化（D）买卖变为赠与（E
28、）履行时间、地点的变化68 工程建设合同项目最常涉及的合同类型包括( )。（A）建设工程合同（B）委托合同（C）技术合同（D）居间合同（E）买卖合同招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 1 答案与解析1 【正确答案】 签订监理合同程序不合法。根据工程建设项目招标范围和规模标准规定(发改委 3 号令)第 7 条规定：“ 本规定第二条至第六条规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到标准之一的，必须进行招标：(一)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的：(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估价在 100 万元人民币以上
29、的；(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算在 50 万元人民币以上的；(四)单项合同估算价低于第(一) 、(二)、(三)项规定的2 【正确答案】 乙大学的做法不正确。监督建筑工程的质量和安全是监理单位的法定义务。甲工程监理公司应当按照国家法律和工程建设的强制性标准等法律规范开展监理工作，对于乙大学发布的缩减混凝土构件支模时间的错误指令，甲工程监理公司应当拒绝，并要求其改正。3 【正确答案】 结合本案例，在监理合同的管理中，首先要审查合同签订主体是否具有相应资质。作为监理合同的主体，监理人应当依法具有相应的资质和条件，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。为了避免监理合同的签订违
30、反招标投标法规定而影响合同效力。当事人应当按照法律的规定通过招标方式或非招标方式选择正确的签订方式，确保监理合同的有效性。监理合同的履行过程中，应当按照法律规定履行其法定义务。4 【正确答案】 2012 年 5 月 13 日 A 房地产公司与 B 施工企业签订的建设工程施工合同无效。理由：按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，商品住宅属于必须招标的项目，施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的，必须进行招标。因此，2012 年 5 月 13 日 A 房地产公司与 B 施工企业签订了 建设工程施工合同，承包的施工项目属于依法必须招标的项目。但双方在签订合同时尚未进行公开招标，违反了招标投
31、标法第 3 条规定，订立的合同无效；同时，其第 45条规定，应由招标人向中标人发出中标通知书，故招标投标管理站发出不正确。5 【正确答案】 如果最终无法协商一致，应当以仲裁作为解决争议的最终方式。理由是：虽然双方签订的建设工程施工合同无效，但双方约定的仲裁条款是有效的，合同法第 57 条规定，合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。仲裁法第 19 条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁法第 17 条规定了仲裁协议无效的情形：有下列情形之一的，仲裁协议无效：(1)约定的仲裁事项越出法律规定的仲裁范围的：(2)无
32、民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立仲6 【正确答案】 承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：(1)与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；(2)造成费用增加或工期损失不是由于承包商的过失引起的；(3)造成费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险；(4)承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。7 【正确答案】 承包商按规定的索赔程序针对事件 1事件 4 临时停工事件向业主提出的索赔判断及理由如下：事件 1：工期和费用索赔均不成立。理由：设备故障属于承包商应承担的风险。事件 2：工期和费用索赔均成立。理由：延误图纸属于业主应承担的风险。事件 3：工
33、期索赔成立，设备和人工的窝工费用索赔不成立。理由：特大暴雨属于双方共同的风险。事件 4：工期和费用索赔均成立。理由：停电属于业主应承担的风险。8 【正确答案】 业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。理由：设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。因此工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。9 【正确答案】 本案涉及两个合同关系，其中施工合同的主体是甲建设单位和丙工程公司，设计合同的主体甲建设单位和乙设计院。根据查明的事实，导致市政
34、构筑物墙壁出现裂缝并塌落的事故的原因是地基不均匀沉降，与施工无关，所以丙工程公司不应承担责任。但是，乙设计院认为错误设计图纸的地质资料系由建设单位提供故不承担责任的辩称不成立。合同法第 280 条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”本案按照设计合同，甲10 【正确答案】 乙公司在与甲公司的合同履行期届满前解除合同的理由是预期违约。在此解除合同的情形下，乙公司可以向甲公司主张违约责任。(合同法第108 条“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方
35、可以在履行期届满之前要求其承担违约责任。”)11 【正确答案】 B 县人民法院有管辖权。因为双方的协议管辖有效，合同履行地为货物发运地 B 县，所以 B 县人民法院有管辖权。(合同法第 61 条第 3 款规定：“履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。”)12 【正确答案】 遭遇泥石流而毁坏的空调的损失应由甲公司承担。因为本案中货物的风险交付第一承运人时转移，乙公司已经完成交付，因此风险应由甲公司承担。(合同法 第 142 条：“标的物毁坏、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买卖人承担，但法律
36、另有规定或者当事人另有约定的除外。”)13 【正确答案】 乙公司的主张不能得到支持。因为违约和定金不能并用。(合同法第 116 条：“ 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或者定金条款。”)二、单项选择题14 【正确答案】 C【试题解析】 服务采购合同一般是采购与项目建设有关的服务，采购范围包括除工程和货物采购活动以外的事项。15 【正确答案】 D【试题解析】 合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成相互独立、相互影响、相互联系的最小单元和招标合同单元的工作过程。16 【正确答案】 A【试题解析】 招标公告作为招标的第一个环节，标志着招标的开始，其后包括
37、资格审查、投标、开标、评标直至订立合同。17 【正确答案】 A【试题解析】 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法第 47 条第 1 款规定：订立书面合同后 7 日内，中标人应当将合同送县级以上工程所在地的建设行政主管部门备案。18 【正确答案】 B【试题解析】 政府采购法实施条例第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订起 2 个工作日内，将整合采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的煤体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。19 【正确答案】 C【试题解析】 诚实信用原则被奉为民法中的“帝王条款”，该原则使用于商事交易环节的全过程，是商业社会存在的基石。20
38、 【正确答案】 D【试题解析】 D 选项应为附条件合同的概念。21 【正确答案】 A【试题解析】 A 选项错误，由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向勘察人支付停工费或返工费。22 【正确答案】 D【试题解析】 按照工程建设项目招标范围和规模标准规定第 8 条、工程建设项目勘察设计招标投标办法第 4 条规定，按照国家规定需要政府审批的项目中，有下列情形之一的，经批准后后，项目的勘察设计可以不进行招标：涉及国家安全、国家秘密的；抢险救灾的；主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位不少于三家的，不能形成
39、有效竞争的；已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。23 【正确答案】 B【试题解析】 2007 版标准文件规定，发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人，否则按照合同的约定承担逾期支付款约定金。24 【正确答案】 D【试题解析】 2007 版标准文件建立了合同当事人逾期索赔失权的制度，及承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生 28 天内向对方提出索赔意向通知书的，则丧失要求追加付款和延长工期的权利。25 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发
40、出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。26 【正确答案】 A【试题解析】 附期限合同，是指当事人在合同中设定一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。根据期限对合同效力的影响，可将所附期限分为生效期限和终止期限。对附生效期限的合同而言，在期限到来之前，合同虽然已经成立，但暂时未发生效力。27 【正确答案】 D【试题解析】 仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。
41、仲裁裁决不能上诉，这使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。28 【正确答案】 B【试题解析】 国际贸易术语是确定买卖合同性质的一个重要因素，一般采用何种贸易术语成交，则买卖合同的性质也相应可以确定。虽然贸易术语是确定买卖合同性质的重要因素，但它并不是决定合同性质唯一的因素，确定买卖合同的性质，还应看买卖合同中的其他条件是如何规定的。例如，交易双方约定使用 CIF 术语，但同时也约定：“以货物到达目的港作为支付货款的前提条件。”按此条件签订的合同，就不是装运合同，而应当是到达合同，因为在这里支付条件是确定合同性质的决定因素。29 【正确答案】 C【试题解析】 我国现行国有建设用地使用权的出让方式
42、包括四种：拍卖、招标、挂牌和协议出让。30 【正确答案】 C【试题解析】 在合同法的规定中，实际中容易存在对合同成立与合同生效的概念混同。在大多数情况下，合同成立时即具备了生效的要件，因而其成立和生效时间是一致的。合同法规定：依法成立的合同，自成立时生效。但是，根据合同法对成立及生效的规定，合同成立并不等于合同生效。合同法规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。31 【正确答案】 B【试题解析】 解释合同文件的优先顺序如下：(1)合同协议书；(2)中标通知书(如果有)；(3)投标函及其附录(如果有) ；(4)专用合同条款及其附件；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8
43、)已标价工程量清单或预算书。32 【正确答案】 B【试题解析】 国际货物买卖合同常用的支付方式有托收、汇付、信用证三种。33 【正确答案】 B【试题解析】 B 选项错误，保险合同主体包括：保险合同的投保人和保险人。34 【正确答案】 D【试题解析】 定期保险以一定的时间标准即年、月、日、时来计算保险责任的开始与终止。其中，超过一年为长期保险，一年以下的为短期保险，相应确定不同的费率标准。35 【正确答案】 A【试题解析】 根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种，其中以出让方式出让土地使用权的，可以采取拍卖、招标或者协议的方式。36 【正确答案】 A【试题解析】 根据建筑业企业资
44、质等级标准规定，建设工程施工总承包企业资质包括房屋建筑、公路工程、铁路工程等 12 个类别。37 【正确答案】 D【试题解析】 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合同，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。38 【正确答案】 C【试题解析】 单价通常有计量单位、单位价格金额、计价货币、和贸易术语。39 【正确答案】 C【试题解析】 C 选项错误，招标投标法实施条例 第 9 条规定，已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供，可不进行招标。40 【正确答案】 C【试题解析】 质押合同分为动
45、产质押和权利质押，但这两类质押合同生效时间是不同的。41 【正确答案】 B【试题解析】 在定金合同中，定金数额不得超过主合同金额的 20。42 【正确答案】 B【试题解析】 B 选项错误，保函的实质为保证担保。43 【正确答案】 A【试题解析】 格式合同是指由一方预先拟定合同的条款，对方只能表示接受或不接受，即订立或不订立合同，而不能就合同的条款内容与拟定方进行协商的合同。44 【正确答案】 D【试题解析】 人身保险合同可分为人寿保险合同、人身意外伤害保险合同、健康保险合同。45 【正确答案】 A【试题解析】 按照合同的性质分类，保险合同可以分为补偿性合同和给付性合同。46 【正确答案】 C【
46、试题解析】 以协议方式出让国有土地使用的出让金不得低于按国家规定所确定的最低价，有基准地价的地区，协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的 70。47 【正确答案】 B【试题解析】 工业用地 50 年。48 【正确答案】 C【试题解析】 对背信用证是指受益人要求原证的通知行或其他银行以原证为基础，另开一张内容相似的新信用证。三、多项选择题49 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 合同成立与合同生效的区别主要作如下区别：合同的成立与生效体现的意志不同；合同成立与合同生效反映的内容不同；合同成立与生效的构成要件不同；合同成立与生效的效力及产生的法律后果不同。50 【正确答案】 A,B
47、,D,E【试题解析】 勘察合同的内容应包括：(1)发包人应提供的勘察依据文件和资料。(2)委托任务的工作范围。(3)预计的勘察工作量和勘察成果资料提交的份数。(4)合同工期。(5)勘察费用。(6)发包人应向勘察人提供的现场工作条件。(7)违约责任和争议解决。51 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 协议书内容包括：(1)组成合同的文件。(2)合同文件之间的关系。(3)签约合同价。(4)承包人项目经理。(5)质量标准。(6)承包人应按合同约定的条件、时间、方式向承包人支付合同价款。(7)本协议书中有关词语含意。(8)其他。52 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 合同的内容主要以合同条款
48、的形式书面表述，是合同当事人协商一致的结果。其表现形式为合同条款，反映合同当事人之间的权利义务关系。数量是衡量合同标的多少的尺度，是以数字和其他计量单位表示的尺度：担保法规定，定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。民法通则规定：民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。口头形式是合同当事人直接以对话的形式而订立的合同。口头形式简便易行、迅速直接，对加速商品流转有着十分重要的作用，口头形式订立合同也很常见53 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 汇付可分为三种形式：电汇、信汇、票汇。54 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 根据我国法律规定，合同争议解决方式包括的方式有：和解；第三方调解；申请仲裁委员会仲裁解决；依法向人民法院提起诉讼。55 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 贸易术语在国际贸易中起着积极的作用，主要表现在下列几个方面：(1)有利于买卖双方简化洽商交易和订立合同的手续。(2)有利于买卖双方核算价格和成本。
