1、招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 5 及答案与解析0 2012 年 10 月，中国 A 公司(买方)与法国 B 公司(卖方)在上海签订了 200 台计算机买卖合同，单价每台 CIF 上海港 1000 美元，以不可撤销的议付信用证支付，2012 年 12 月马赛港交货。2012 年 11 月 15 日，中国银行上海分行(开证行)根据 A公司指示，向 B 公司开出了金额为 20 万美元的不可撤销的议付信用证，委托马赛的一家法国银行通知并议付此信用证。2012 年 12 月 20 日，B 公司将 200 台计算机装船，并获得信用证要求的提单、保险单、发票等单据单后，即到议付行议付。因单证相符，议付
2、行即将 20 万美元支付给 B 公司。与此同时，载货船离开马赛港10 天后，由于在航行图中遇上特大暴雨和暗礁，货船及货物全都沉入大海，此时开证行已收到了议付行寄来的全套单据，A 公司也已得知货物全都灭失的信息。中国银行上海分行拟拒绝偿付议付行已经议付的 20 万美元的货款，理由是其客户不能得到所期待的货物。【问题】1 这批货物的风险自何时起由卖方转移给买方?2 开证行能否由于这批货物全部灭失而免除其承担的付款义务?3 买方的损失如何得到补偿?3 2011 年 7 月 1 日，A 公司与 B 银行签订了 2000 万元的借款合同。根据借款合同的约定，借款期限为 2011 年 7 月 1 日至 2
3、011 年 12 月 31 日。根据 B 银行的要求，C 公司作为 A 公司的保证人与 B 银行签订了保证合同。根据保证合同的约定，C公司为连带责任保证人，但双方未约定保证期间。2011 年 9 月 1 日，A 公司与 B银行经协商，将借款数额由 2000 万元增加到 2500 万元。同时将还款期限变更为2012 年 3 月 31 日，但双方变更借款合同未征得 C 公司的书面同意。2012 年 4 月 1 日，A 公司不能偿还到期借款，B 银行于 2012 年 4 月 10 日书面通知 A 公司偿还借款本息，当日遭到 A 公司的拒绝。2012 年 7 月 15 日，B 银行要求 C 公司承担保
4、证责任，遭到 C 公司拒绝。【问题】4 如 B 银行对 A 公司提起诉讼，如何理解该案件诉讼时效期间 ?5 C 公司拒绝承担保证责任是否符合有关法律规定?5 通过组织招标，甲方与施工企业乙方于 2013 年 5 月 10 日签订了合同协议书。合同条款部分内容如下： (1)合同协议书中的部分条款。 工程概况工程名称：商品住宅楼 工程地点市区 工程内容四栋砖混结构住宅楼，每栋建筑面积为 3640m2 (2)工程承包范围：砖混结构住宅楼的土建、装饰、水暖电工程 (3)合同开工日期：2013 年 5 月 15 日 竣工日期：2013 年 10 月 15 日 合同工期总日历天数：147 日 (4)工程质
5、量标准：达到某国际质量标准(我国现行强制性标准未对该国际质量标准作规定)。 (5)合同总价：人民币伍佰捌拾万陆仟元整(￥5868 万元) (6) 施工企业乙方承诺的质量保修： 地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 3 年； 供热与供冷系统，为 3 个采暖期、供冷期； 电气系统、给水排水管道、设备安装为 2 年； 装修工程为 1 年。 (7) 甲方承诺的合同价款支付期限与方式如下。 工程预付款：在开工之日后 3 个月内，根据经甲方代表确认的已完工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算、支付预付款。根据实
6、际情况，预付款可直接抵作工程进度款。 工程进度款：基础工程完成后，支付合同总价的15；主体结构 6 层完成后，支付合同总价的 15；主体结构封顶后，支付合同总价的 20；工程竣工时，支付合同总价的 35。甲方资金迟延到位 1 个月内，乙方不得停工和拖延工期。 (8)工程竣工后，甲方向乙方支付全部合同价款：人民币伍佰捌拾陆万陆仟元整(￥58680 万元)。 【问题】6 上述施工合同的条款有哪些不妥之处?应如何修改?7 上述施工合同条款之间是否有矛盾之处?如果有，应如何解释?8 正确叙述施工合同的组成与解释顺序。8 中国江苏省南京市某企业 A 公司采用 FOB 上海港贸易术语向印度某进口商 B 公
7、司出口施工机械一批，以集装箱方式装运，装运期为 5 月份。A 公司 4 月 26 日收到 B 公司发来的装船通知，告知载货船舶将于 5 月 15 日到达装运港。为了及时装运，A 公司于 5 月 10 日将货物从南京运至上海码头仓库，不料货物因当夜仓库发生火灾而全部损失。【问题】9 货物损失应该由谁承担?为什么?10 若采用 FCA 南京交货，该损失应该由谁承担? 为什么?11 采用 FCA 贸易术语和 FOB 贸易术语在交货地点、运输方式和单据等方面存在哪些不同?11 英国甲公司与北京乙公司在北京朝阳签订中央空调买卖合同，英国甲公司在中国没有住所，该合同约定“双方应妥善解决合同履行中发生的争议
8、，协商解决不成的，提交仲裁解决。本协议使用中华人民共和国香港特别行政区法律。”合同履行过程中双方发生争议，北京乙公司欲采取法律救济措施。【问题】12 本仲裁条款是否有效?13 如果仲裁协议无效，北京乙公司应向哪个法院起诉?二、单项选择题14 以下关于主动控和被动控制的说法错误的是( )。（A）主动控制就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以保证计划目标的实现（B）主动控制是一种对未来的控制（C）被动控制是一种消极的控制方式（D）主动控制是在事情发生之前就采取了措施的控制15 ( )是招标的第一个环节，标志着招标投标活动的开始。（A）招标公告（B）资格审查（C）投标（D）评标
9、16 招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标之日起( )日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。（A）10（B） 20（C） 30（D）4017 政府采购实施条例自( )起施行。（A）2012 年 3 月 1 日（B） 2013 年 3 月 1 日（C） 2014 年 3 月 1 日（D）2015 年 3 月 1 日18 按照招标投标法法的规定，下列行为属于要约的是( )。（A）招标人发出招标公告（B）招标人发出投标邀请书（C）招标人发出中标通知书（D）投标人提交投标文件19 受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为( ) 。（A）承诺撤回（
10、B）承诺延误（C）新承诺（D）新要约20 以下关于可撤销合同说法错误的是( )。（A）可撤销的合同在未被撤前，也是无效的（B）可撤销的合同一般是意思表示不真实的合同（C）可撤销合同的撤销要由撤销权人通过行使撤销权来实现（D）因重大误解订立的合同，有权一方可以请求法院或者仲裁机构变更或撤销21 在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险，招标人和中标人一般通过( ) 约定风险分担方式。（A）确定价格调整条款（B）确定合同价格条款（C）调整工程范围（D）确定合同款支付方式22 关于勘察设计合同的支付管理，下列说法不正确的是( )。（A）发包方根据勘察和设计合同规定支付定金（B）在合同履
11、行过程的中期支付时，定金可参与结算（C）双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费（D）工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整23 在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是( )。（A）工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险（B）全部工程量和通货膨胀的风险（C）全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险（D）通货膨胀的风险，不包括工程量的风险24 根据建设项目工程总承包合同示范文本(试行)(GF20110216)，关于建设工程项目总承包单位工作内容的说法，正确的是( )。（A）负责办理项目的审查、核准或手续，取得项目用地的使用权（B）完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规
12、定的开工条件（C）按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验（D）项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者25 根据合同法，下列合同既属于单务合同，又属于无偿合同的是( )。（A）居间合同（B）未约定利息的借款合同（C）仓储合同（D）赠与合同26 关于合同成立时间的说法，正确的是( )。（A）口头合同自交付标的物时成立（B）承诺生效时合同成立（C）合同书自生效时成立（D）采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立27 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)规定，“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点有关资料，
13、并进行现场交验”是( ) 的责任和义务。（A）发包人（B）设计单位（C）承包人（D）监理人28 招标采购合同规划的内容包括初步合同规划；合同订立顺序的确定；合同要素计划与分配；总体合同结构分解；建构招标采购合同体系，其正确的排列顺序为( )。（A）（B） （C） （D）29 2007 版标准文件中引入了缺陷责任与保修制度，明确缺陷责任期是指承包人对交付使用的工程承担缺陷修复义务，缺陷责任期自实际竣工日期起计算，且缺陷责任期最长不超过( ) 年。（A）1（B） 2（C） 3（D）430 住建部2013 版施工合同示范文本中则对预付款的支付时间提供了推荐性约定，规定预付款至迟应在开工通知载明的开工
14、日期( )天前支付。（A）7（B） 14（C） 21（D）2831 2007 版标准文件中明确规定，承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后( )天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件理由。（A）7（B） 14（C） 21（D）2832 以下关于工程总包说法错误的是( )。（A）我国工程总承包模式产生于 20 世纪 80 年代（B）工程总承包模式是指设计一建造（C） DB 模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式（D）设计一建造总称模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。33
15、以下关于公路运输的特点，说法错误的是( )。（A）公路运输是一种现代化的运输方式（B）是车站、港口和机场集散进口货物的重要手段（C）公路运输具有灵活性、速度快和方便等特点（D）公路运输成本低34 ( )是指两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证。（A）对背信用证（B）对开信用证（C）循环信用证（D）议付信用证35 根据基础设施和公用事业特许经营管理办法规定，基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过( )年。（A）10（B） 20（C） 30（D）4036 按照承担风险责任的方式分类，保险合同可以分为
16、( )。（A）单一风险合同、综合风险合同与一切风险合同（B）补偿性保险合同与给付性保险合同（C）原保险合同与再保险合同（D）财产保险合同与人身保险合同37 ( )是在正式保险单出立之前先给予投保人的一种保险证明，内容比较简单，只记载保险标的等主要事项。（A）保险单（B）暂保单（C）保险凭证（D）其他书面形式38 ( )主要承包机器设备安装、企业技术改造、设备更新等安装工程项目的物资损失和第三者责任。（A）建筑工程一切险（B）安装工程一切险（C）人身意外伤害险（D）信用保险39 设计工作启动的标志是( )。（A）发包人支付定金（B）设计人收到定金（C）发包人付清全部设计费用（D）双方当事人在合同
17、上签字盖章40 因欺诈、胁迫订立的合同，( )的应认定为无效合同。（A）当事人产生重大误解（B）显失公平的合同（C）当事人意思表示不真实（D）损害国家利益41 提交勘察成果资料后( )d 内，发包人应一次付清全部勘察费用。（A）7（B） 10（C） 14（D）2042 仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多地体现了仲裁的( )。（A）灵活性（B）快捷性（C）经济性（D）独立性43 关于国际贸易的合同磋商，下列说法不正确的是( )。（A）合同磋商的主要过程是建立业务关系，询价或报价，交流和谈判，签约（B）签订合同是交易磋商的基础（C）交易磋商工
18、作的好坏，直接影响到合同的签订及以后的履行（D）交易磋商是买卖双方为买卖商品，对交易的各项条件进行协商以达成交易的过程44 下列关于招标采购合同管理特点中错误的是( )。（A）合同管理周期长（B）合同管理系统性强（C）合同变更少（D）合同管理效益显著45 总价合同是指( ) 。（A）合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内可做作调整（B）合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不做作调整（C）合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进
19、行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整（D）合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价可作调整46 根据招标投标法实施条例规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的( )。（A）5（B） 10（C） 15（D）2047 合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成( )的最小单元和招标合同单元的工作过程。（A）相互独立、相互影响（B）相互影响、相互联系（C）相互独立、相互联系（D）相互独立、相互影响、相互联系48 关于保
20、函，以下说法错误的是( )。（A）根据兑付条件的不同，保函一般分为见索即付的保函和有条件保函（B）保函的实质是留置担保（C）保函是指银行、保险公司、担保公司或者个人应申请人的请求，向第三方开立的一种书面信用担保（D）保函又称保证书三、多项选择题49 下列选项中哪些属于以合同的表现形式为标准划分的合同( )。（A）书面合同（B）口头合同（C）默示合同（D）双务合同（E）单务合同50 下列选项中属于承诺的有效要件的是( )。（A）承诺必须由要约人作出（B）承诺必须在有效时间内作出（C）承诺可以与要约内容不一致（D）承诺的方式必须符合要约的要求（E）承诺必须与要约的容一致51 下列属于同时履行抗辩权
21、的使用条件的是( )。（A）由同一双务合同产生的互负债务，双方债务无对价关系（B）当事人双方互负的债务没有先后履行顺序且均已届清偿期（C）当事人一方未履行债务或未按合同约定履行债务（D）对方当事人应履行的义务是可能履行的（E）对方当但是人应履行的义务是不可能履行的52 勘察人的主要责任包括( )。（A）按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责（B）如果提供的勘察资料不合格，应无条件补充完善使其达到质量合格（C）遵循合理设计周期的规律（D）负责外部的协调工作（E）保护发包人的知识产权53 根据合同法下列合同中属于建设工程合同的有( )。（A）勘察合同（B）设计合同（C）施工承包
22、合同（D）工程监理合同（E）咨询合同54 下列情形导致施工合同无效的有( )。（A）施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程（B）某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益（C）因重大误解而订立的合同（D）违反法律、行政法规的强制性规定（E）在订立合同时显失公平的合同55 国际贸易中使用的支付方式主要有( )。（A）汇付（B）托收（C）定金（D）信用证（E）信托56 按照保险标的分类，保险合同可分为( )。（A）人寿保险合同（B）建筑工程一切险（C）财产保险合同（D）人身保险合同（E）安装工程一切险57 根据合同法，施工企业可单方解除合同的情形有( )。（A）建设单位交付的施工图设计文件深度不足
23、（B）建设单位违约致使合同目的不能实现（C）地震导致合同无法履行（D）建设单位迟延 3 日给付预付款（E）建设单位提供的地质资料不准确58 建设工程合同按其计价方式可分为( )。（A）总价合同（B）单价合同（C）营运合同（D）其他价格形式合同（E）筹融资合同59 关于工程发包和承包的说法正确的是( )。（A）建设工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总称承包单位（B）总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任（C）建筑工程发包单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个单位（D）对从事工程总承包业务的企业必须设立工程
24、总承包资质（E）分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责60 下列关于建设工程监理的说法正确的是( )。（A）工程监理企业资质分为综合资质和专业资质（B）从事建设工程监理活动的企业，应当取得工程监理企业资质，并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动（C）综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务（D）工程监理单位不能开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（E）禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务61 鉴于建设工程投资规模大、建设周期长，实践中常采用工程担保的方式来规避风险，其中较为常见的担保种类有( )。（A）投标保证金（B）
25、履约保证金（C）支付担保（D）第三人担保（E）其他担保62 以下关于招标采购国内货物买卖合同说法中正确的是( )。（A）招标采购货物买卖合同是要式合同（B）招标采购货物买卖合同主体只能是法人（C）招标采购货物买卖合同可以进行转让（D）招标采购货物买卖合同主体是法人或其他组织（E）招标采购货物买卖合同不能进行转让63 根据担保法、物权法有关规定，可以抵押的财产( )。（A）土地所有权（B）宅基地（C）建筑物或者其他土地附着物（D）建设用地使用权（E）生产设备64 我国现行国有建设用地使用权的出让方式包括( )。（A）拍卖（B）租赁（C）招标（D）挂牌（E）协议65 根据我国宪法规定，我国实行土地
26、公有制，土地所有权形式包括( )。（A）宅基地所有权（B）自留地所有权（C）国有土地所有权（D）农村集体土地所有权（E）自留山使用权66 合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括( )。（A）合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提（B）权利义务的概括转让必须经对方同意（C）权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移，包括专属于债权人或债务人自身的权利义务（D）原合同当事人一方与第三人必须就合同权利义务的概括转让达成协议（E）权利义务的概括转让应当符合法律规定67 违约当事人承担违约责任的主要形式包括( )。（A）继续履行（B）采取补救措施（C）合同解除（D）支付违约金（E）赔偿
27、损失68 关于管道运输方式的特点，下列说法中正确的是( )。（A）管道运输是货物在管道内借助于高压气泵的压力运输方式（B）管道运输主要适用于运输液体和气体货物（C）固定投资小（D）运输成本高（E）固定投资大招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 5 答案与解析1 【正确答案】 根据 CIF 贸易术语的条件，这批货物的风险自 2012 年 12 月马赛港货交船上起由卖方转移给买方。2 【正确答案】 开证行不能由于这批货物全部灭失而免除其所承担的付款义务。UCP600 规定开证行指定另一家银行，或允许任何银行议付，或授权或要求另一家银行加以保兑，开证行授权上述银行凭表面上符合信用证条款的单据办理付款、
28、承兑汇票或议付，并保证按本条规定对上述银行予以偿付。本案中，议付行已经议付了信用证，根据上述规定，开证行中国银行上海分行只有在法国银行没有在单证一致的情况下付款时，方可拒绝向议付行偿付。如果只以客户不能得到所期待的货物为由拒绝偿付，开证行应对议付行承担责任。信用证独立于货物买卖合同，信用证款项的支付以单证3 【正确答案】 买方的损失可以通过卖方提交的保险单向保险公司索赔。4 【正确答案】 诉讼时效期间应为自 2012 年 4 月 11 日至 2014 年 4 月 10 日。根据民法通则的规定，借款合同适用 2 年的诉讼时效期间，从当事人知道或者应当知道权利被侵害时起计算，本案中，B 银行于 4
29、 月 10 日书面通知 A 公司偿还借款本息，引起诉讼时效中断，因此 B 银行可以在 2012 年 4 月至 2014 年 4 月 10 日的期间内对 A 公司提起诉讼。5 【正确答案】 C 公司拒绝承担保证责任符合有关法律规定。理由如下：(一)根据担保法 的规定，保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起 6 个月，即 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。(二)根据担保法司法解释的规定，债权人和债务人变更主合同履行期限，未经保证人同意的，保证期间为原合同约定的或者法律规定的期间。本题中，由于 B银行和 A 公司变更主合同的履行期限未经保证人
30、 C 公司的同意，因此 C 公司的保证期间仍为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。(三)根据担保法 的规定，在保证期间内，6 【正确答案】 本案不妥之处如下。(1)竣工日期为 2013 年 10 月 15 日不妥。正确做法：应调整为 2013 年 10 月 9 日。(2)工程建设中施工质量的建设标准不妥。正确做法：工程建设中，施工质量应符合我国现行工程建设标准。采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。(3)合同总价为人民币伍佰捌拾万陆仟元整(￥5868
31、 万元)不妥。正确做法：合同总价应为人民币伍佰捌拾万陆仟元整。在合同文件中，用数字表示的数额7 【正确答案】 合同协议书中的合同总价与施工合同专用条款的合同总价规定不符。应当按照合同协议书中的人民币伍佰捌拾万陆仟元整确认合同总价。8 【正确答案】 建设工程所涉及的合同文件及解释顺序一般为：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单；其他文件。9 【正确答案】 以上损失应该由 A 公司承担。因为根据 2010 通则，按 FOB条件，卖方承担货物自装运港置于买方指定的船上以前的一切风险。FOB 上海港的风险转移点在上海装运港船上，
32、而该损失发生在货物置于买方指定的船上之前，因此应当由卖方承担。10 【正确答案】 若采用 FCA 南京交货，该损失应该由 B 公司承担。因为 FCA 南京的风险转移点在南京货交承运人处，而该损失发生在运出南京之后，因此风险已由卖方转移至买方。11 【正确答案】 采用 FCA 贸易术语和 FOB 贸易术语在交货地点、运输方式和单据等方面存在的不同之处见下表12 【正确答案】 本仲裁条款无效。仲裁法第 18 条规定：“仲裁协议对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。”虽然本案中的仲裁条款有发生争议通过仲裁解决的意思表示，且仲裁条款约定了
33、解决争议所使用的准据法，但是，该仲裁条款未来对仲裁机构作出约定，无法确定争议应提交哪一仲裁机构仲裁，且双方当事人亦未就仲裁条款达成补充协议，因此，案例中的仲裁条款无效。13 【正确答案】 鉴于仲裁协议无效，北京乙公司应该向合同签订地北京朝阳区人民法院起诉。民事诉讼法第 265 条规定，“因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起的诉讼，如果合同在中华人民共和国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在中华人民共和国领域内，或者被告在中华人民共和国领域内有可供扣押的财产，或者被告在中华人民共和国领域内设有代表机构，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押
34、财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。”根据本案所述事实，英国甲公司在北京无住所，二、单项选择题14 【正确答案】 C【试题解析】 C 选项错误，被动控制实际上是在项目实施过程中、事后检查过程中发现问题及时处理的一种控制，因此仍为一种积极的、十分重要控制方式。15 【正确答案】 A【试题解析】 招标公告作为招标的第一个环节，标志着招标投标活动的开始，其后包括资格审查、投标、开标、评标直至订立合同。16 【正确答案】 C【试题解析】 招标投标法规定，招标人和中标人应当自中标之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。17 【正确答案】 D【试题解析】 政府采购
35、法实施条例同样也是调整招标采购合同的重要行政法规，适用于国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金的采购项目。该条例与2014 年 12 月 31 日由国务院第 75 次常务会议通过，并自 2015 年 3 月 1 日起施行。18 【正确答案】 D【试题解析】 按照招标投标法的规定，通过招标发包建设工程的，招标人发出招标公告、投标邀请书和招标文件为要约邀请，投标人提交投标文件为要约，招标人发出中标通知书为承诺，在招标投标法规定的 30 日内签订建设工程书面中标合同。19 【正确答案】 D【试题解析】 受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约。20 【正
36、确答案】 A【试题解析】 A 选项错误，可撤销的合同在未被撤销前，是有效合同。21 【正确答案】 A【试题解析】 对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。22 【正确答案】 B【试题解析】 发包方根据勘察和设计合同规定支付定金，在合同履行过程的中期支付时，定金不参与结算，双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。23 【正确答案】 B【试题解析】 在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。24 【正确
37、答案】 C【试题解析】 从时间范围上，一般可包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备采购、施工、试车(或交付使用)等内容。从具体的工程承包范围看，可包括所有的主体和附属工程、工艺、设备等。25 【正确答案】 D【试题解析】 单务合同是指只有一方当事人负担义务的合同。无偿合同是指一方当事人享有合同约定的权益，但无须向另一方付出相应对价的合同。题中符合这两个要求的只有 D 选项。26 【正确答案】 B【试题解析】 合同成立时间关系到当事人何时受合同关系拘束，因此合同成立时间具有重要意义。确定合同成立时间，遵守如下规则：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者
38、盖章时合同成立。各方当事人签字或者盖章的时间不在同一时间的，最后一方签字或者盖章时合同成立。当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。此时，确认书具有最终正式承诺的意义。27 【正确答案】 A【试题解析】 发包人的责任与义务之一是：提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验，提供图纸等其他与合同工程有关的资料。28 【正确答案】 B【试题解析】 招标采购合同规划的工作步骤为：初步合同规划；总体合同结构分解；建构招标采购合同体系；合同要素计划与分配；合同订立顺序
39、的确定。29 【正确答案】 B【试题解析】 2007 版标准文件中引入了缺陷责任与保修制度，明确缺陷责任期是指承包人对交付使用的工程承担缺陷修复义务，缺陷责任期自实际竣工日期起计算，且缺陷责任期最长不超过 2 年。30 【正确答案】 A【试题解析】 住建部2013 版施工合同示范文本中则对预付款的支付时间提供了推荐性约定，规定预付款至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支付。31 【正确答案】 D【试题解析】 2007 版标准文件中明确规定，承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件理由。32 【正确答案】 B【试题解析】 B 选项错
40、误，工程总承包模式主要包括设计一建造、设计一采购一施工等方式。33 【正确答案】 D【试题解析】 D 选项错误，公路运输有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成事故。34 【正确答案】 B【试题解析】 对开信用证是指两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证。35 【正确答案】 C【试题解析】 根据基础设施和公用事业特许经营管理办法第 6 条规定，基础设施和公用事业特许经营期限应当根据行业特点、所提供公共产品或服务需求、项目生命周期、投资回收期等综合因素确定，最长不超过 30 年。36 【正确答案】 A【试题解析】 按照承担风险责任的方式分类，保险合同可以分为单一风险合同、
41、综合风险合同与一切风险合同。37 【正确答案】 B【试题解析】 暂保单又称“临时保单”，是在正式保险单出立之前先给予投保人的一种保险证明，内容比较简单，只记载保险标的等主要事项。38 【正确答案】 B【试题解析】 安装工程一切险主要承包机器设备安装、企业技术改造、设备更新等安装工程项目的物资损失和第三者责任。39 【正确答案】 B【试题解析】 设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的 3 日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计工作启动的标志。40 【正确答案】 D【试题解析】 合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合
42、同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。41 【正确答案】 B【试题解析】 勘察合同采用定金担保。勘察工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费某一百分比的费用。提交勘察成果资料后 10d 内，发包人应一次付清全部勘察费用。42 【正确答案】 A【试题解析】 仲裁的基本特点中灵活性是由于仲裁充分体现当事人的意思自治，仲裁中的许多具体程序都是由当事人协商确定和选择的，因此，与诉讼相比仲裁程序更加灵活、更具弹性。43 【正确答案】 B【试题解析】 合同磋商的主要过程是建立业务关系，询价
43、或报价，交流和谈判，签约。交易磋商是买卖双方为买卖商品，对交易的各项条件进行协商以达成交易的过程，通常称为谈判。在国际贸易中，这是一个十分重要的环节。因为交易磋商是签订合同的基础，没有交易磋商就没有买卖合同。交易磋商工作的好坏，直接影响到合同的签订及以后的履行，关系到双方的经济利益，必须认真做好这项工作。44 【正确答案】 C【试题解析】 招标采购合同管理的特点：合同管理周期长；合同管理系统性强；合同变更频繁；对合同管理人的法律知识水平要求高；合同管理信息化要求高；合同管理效益显著。45 【正确答案】 B【试题解析】 合同总价指合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行
44、合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不作调整。46 【正确答案】 B【试题解析】 根据招标投标法实施条例第 58 条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的 10。47 【正确答案】 D【试题解析】 合同分解结构是指按照系统规则和要求将合同对象分解成相互独立、相互影响、相互联系的最小单元和招标合同单元的工作过程。48 【正确答案】 B【试题解析】 B 选项错误，保函的实质为保证担保。三、多项选择题49 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 以合同的表现形式为标准，合同可以分为书面合同、口头合同和默示合同。5
45、0 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 诺必须由受约人作出；承诺必须在有效时间内作出；承诺必须与要约的容一致；承诺的方式必须符合要约的要求。51 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 由同一双务合同产生的互负债务，且双方债务有对价关系；当事人双方互负的债务没有先后履行顺序且均已届清偿期；当事人一方履行债务或未按合同约定履行债务；对方当事人应履行的义务是可能履行。52 【正确答案】 A,B【试题解析】 勘察人应按照国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行勘察，按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责。如果勘察人提供的勘察资料不合格，勘察人应无条件补充完善使其
46、达到质量合格。在勘察过程中根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改工作的意见，并办理变更手续。53 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 勘察合同、设计合同、施工承包合同属于建设工程合同，工程监理合同、咨询合同等属于委托合同。54 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 合同法规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。55 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 国际贸易中使用的支付方式主要有三种，即汇付、托收和信用证。56 【正确答案】 C,D【试题解析】 按照保险标的分类，保险合同可分为财产保险合同与人身保险合同。57 【正确答案】 B,C【试题解析】 合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自已的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。58 【正确答案】 A,B,D
