1、建筑工程管理与实务-6-1 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.在施工单位自检合格，并填好相关验收记录(有关监理记录和结论不填)的基础上，应由( )组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。（分数：1.00）A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位D.监理工程师2.建设单位在地下管线工程竣工验收备案前，应当向城建档案管理机构移交符合现行建设工程文件归档整理规范要求的( )资料。地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图；地下管线竣工测量成果；其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录
2、像等)。（分数：1.00）A.)B.C.D.3.拆迁人委托拆迁的，应当向被委托的拆迁单位出具委托书，并订立拆迁委托合同。拆迁人应当自拆迁委托合同订立之日起( )日内，将拆迁委托合同报房屋拆迁管理部门备案。（分数：1.00）A.15B.30C.45D.604.釉面砖的吸水率大于( )。（分数：1.00）A.10%B.20%C.30%D.40%5.建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度，按设计要求铺设，不符合要求的是( )。（分数：1.00）A.灰土垫层应采用熟化石灰与黏土(或粉质黏土、粉土)的拌和料铺设，其厚度不应小于 80mmB.砂垫层厚度不应小于 60mm；砂石垫层厚度不应小于 100mmC.
3、碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于 100mmD.三合土垫层采用石灰、砂(可掺入少量黏土)与碎砖的拌和料铺设，其厚度不应小于 100mm6.水准仪构成部件不包括( )。（分数：1.00）A.望远镜B.水准器C.水平度盘D.基座7.下列关于水下混凝土灌注的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.地下连续墙的混凝土是在护壁泥浆下灌注，须按水下混凝土的方法配制和灌注B.水泥宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，并可根据需要掺加外加剂，其品种和数量应通过试验确定C.导管使用前应试拼试压，试压压力一般为 0.61.0MPaD.灌注混凝土的隔水栓宜用预制混凝土塞、钢板塞、木板塞等材料制成8.关于架空线路敷
4、设，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.导线长期连续负荷电流应大于导线计算负荷电流B.三相四线制线路的 N 线和 PE 线截面小于相线截面的 50%，单相线路的零线截面与相线截面应不同C.采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的 1.5倍D.采用熔断器或断路器做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应大于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的 1.5 倍9.钢筋经冷拉，再做拉伸试验，则( )。（分数：1.00）A.屈服极限降低，塑性降低B.屈服极限提高，塑性降低C.屈服极限降低，塑性增加D.屈服极限提高，塑性增加1
5、0.框架结构是由梁、柱等线性杆件组成的骨架，可作为主要抵抗( )的结构。（分数：1.00）A.竖向荷载B.竖向荷载和水平荷载C.水平荷载D.活荷载及恒荷载11.每批供应的水泥必须具有出厂合格证，合格证上内容应齐全清楚，具有材料名称、品种、规格、型号、出厂日期，批量、主要化学成分和强度值，并加盖生产厂家公章。合格证分为( )强度报告。（分数：1.00）A.3d 和 28dB.5d 和 25dC.7d 和 21dD.10d 和 14d12.下列项目中，单价合同适用的项目是( )。（分数：1.00）A.工程量小，结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目B.合同条款采用 FIDIC 合同条款，业
6、主委托工程师管理的项目C.需要立即开展工作的项目D.项目风险很大的项目13.抗震设防烈度为( )度的地区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。（分数：1.00）A.5B.8C.9D.1014.房屋建筑工程造价中，最主要、最常用的计算程序是( )的计算程序。（分数：1.00）A.工料单价法中的以直接费为计算基础B.工料单价法中的以人工费为计算基础C.综合单价法中的以直接费为计算基础D.综合单价法中的以人工费为计算基础15.影响幕墙水密性的原因不包括( )。（分数：1.00）A.材料采购质量差B.施工细部处理不够认真C.未按规范要求施工D.采用空缝设计的幕墙16.下列关于砂浆的拌制及使用，
7、说法有误的一项是( )。（分数：1.00）A.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用重量计量B.砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于 3minC.砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在 3h 和 4h 内使用完毕。D.当施工时气温达 30以上，应分别在拌成后 2h 和 3h 内使用完毕17.当事人对裁决不服的，可以自裁决书送达之日起( )内向人民法院起诉。拆迁入依照本条例规定已对被拆迁人给予货币补偿或者提供拆迁安置用房、周转用房的，诉讼期向不停止拆迁的执行。（分数：1.00）A.45 日B.1 个月C.2 个月D.3 个月18.施工现场规范场容的内容不包
8、括( )。（分数：1.00）A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施C.现场内沿路设置畅通的排水系统D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理19.公共建筑内部不宜设置采用( )级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本，当需要设置时，不应靠近火源或热源。（分数：1.00）A.AB.B1C.B2D.B320.按一个独立的单体建筑物编制的网络计划，称为( )，可以指导单体工程从开工到竣工的全部施工过程。（分数：1.00）A.独立工程网络计划B.单位工程网络计划C.分部工程网络计划D.施工过程网络计划二、多项选择题(总题数：10，分数
9、：20.00)21.钢结构高强度螺栓施工，摩擦面的处理方法是( )。（分数：2.00）A.喷丸法B.酸洗法C.砂轮打磨法D.钢丝刷人工除锈法E.锚拉法22.下列理解正确的是( )。（分数：2.00）A.一般情况下，应遵循分段开挖，分段支护的原则，宜按一次挖就再行支护的方式施工B.施工中应对锚杆或土钉位置，钻孔直径、深度及角度，锚杆或土钉插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度，锚杆或土钉应力等进行检查C.排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构D.排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护，每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内E.在含水地层范围内的排桩墙支
10、护基坑，应有确实可靠的止水措施，确保基坑施工及邻近构筑物的安全23.基坑开挖时，应对( )等经常进行复测检查。（分数：2.00）A.水准点B.基坑平面位置C.水平标高D.边坡坡高E.地基土质24.各类城市建设工程档案包括( )。（分数：2.00）A.军用建筑工程B.市政基础设施工程C.公用基础设施工程D.交通基础设施工程E.园林建设、风景名胜建设工程25.按作用时间划分的荷载有( )。（分数：2.00）A.均布荷载B.永久荷载C.线荷载D.偶然荷载E.可变荷载26.施工现场消防保卫工作包括( )。（分数：2.00）A.建立和执行消防管理制度，建立消防管理负责人制度B.现场道路应方便消防C.设置
11、符合要求的防火报警系统D.在火灾易发生地区施工和储存、使用易燃、易爆器材，应采取特殊消防安全措施E.现场严禁吸烟27.下列关于高层民用建筑设计防火规范(GB 5004595)的强制性条文，叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.紧靠防火墙两侧，的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m；当水平间距小于 1.00m时，应设置固定乙级防火门、窗B.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房，应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙、1.50h 的楼板和甲级防火门与其他部位隔开C.屋顶采用金属承重结构肘，其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料，屋顶金属承重构件应采用外包
12、敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施，或设置自动喷水灭火系统D.变形缝构造基层应采用不燃烧材料E.电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设在变形缝肉。当其穿过变形缝时，应在穿过处加设不燃烧材料套管，并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实28.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有( )。（分数：2.00）A.产品合格证书B.见证取样报告C.中文说明书及相关性能的检测报告等质量证明文件D.进口产品应按规定进行商品检验E.质量证明文件应与进场材料相符29.静力破碎的安全技术措施有( )。（分数：2.00）A.采用具有腐蚀性的静力破碎剂作业时，灌浆人员必须佩戴防护
13、手套和防护眼镜B.孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留C.静力破碎剂严禁与其他材料混放D.在相邻的两孔之间，应当使钻孔与破碎剂注入同步施工E.在进行静力破碎时，如发生异常情况，必须停止作业，待查清原因并采取相应措施确保安全后，方可继续施工30.流水施工的组织类型有( )。（分数：2.00）A.等节奏流水施工B.等步距流水施工C.异节奏流水施工D.异步距流水施工E.无节奏流水施工三、案例分析题(总题数：5，分数：120.00)31.某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理
14、；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签订了该施工组织设计报审表并送达建设单位，同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件：事件 1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件 2：设备安
15、装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件 3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了 2 天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工 2 天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工 2 天是监理单位要求的
16、。问题1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。2专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?3事件 1 中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。4监理单位应如何处理事件 2?5在事件 3 中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。（分数：24.00）_32.某工程项目有四种不同的设计方案，方案应考虑适用性(F 1、F 2)、安全性(F 3)、经济性(F 4)、美观性(F5)和其他功能(F 6)，方案论证过程采取业主、设
17、计院、施工单位综合评价的方法，三家单位意见的权重分别为 60%、30%、10%(评价过程的相关信息资料见功能权重系数评分表，如表 1 所示)，业主各方案功能满足程度已确定(见方案对功能满足程度评分表，如表 2 所示)。表 1 功能权重系数评分表功 能 业 主 设计院 施工单位F1 40 35 30F2 15 14 18F3 10 9 8F4 20 17 24F5 10 15 13F6 5 10 7表 2 方案对功能满足程度评分表A B C DF1 10 9 8 10F2 10 10 9 9F3 8 9 10 8F4 9 8 7 10F5 9 8 8 10F6 6 7 5 7四方案平方米造价(元
18、/m2) 370 340 350 300问题1. 1根据上述资料计算功能权重系数。2计算成本系数。3计算功能评价系数。4计算价值系数。5根据价值工程理论选择最优方案。（分数：24.00）_33.假定某企业在 4 年前以原始费用 22000 元购买机器 A，估计还可以使用 6 年，第 6 年末估计残值为2000 元，年度使用费为 7000 元。现在市场上出现了机器 B，原始费用为 24000 元，估计可以使用 10 年，第 10 年末残值为 3000 元，年度使用费为 4000 元。现有两个方案：方案甲继续使用机器 A；方案乙将机器 A 出售，目前的售价是 6000 元，然后购买机器 B。已知基
19、准折现率为 15%。问题1. 该企业应选择哪个方案?（分数：24.00）_34.某项目混凝土总需要量为 5000m3，混凝土工程施工有两种方案可供选择：方案 A 为现场制作，方案 B为购买商品混凝土。已知商品混凌土平均单价为 410 元/m 3，现场制作混凝土的单价计算公式为：（分数：24.00）_35.某市一住宅项目位于城市繁华地段内，框架剪力墙结构，箱形基础。施工现场设置混凝土集中搅拌站。由于工期紧迫，混凝土需要量大，施工单位实行“三班倒”连续进行混凝土的搅拌生产，附近居民对此意见极大，纷纷到有关管理单位反映此事，有关部门也作出了罚款等相应的处理决定。问题1. 1何谓噪声?影响人们正常生活
20、和工作的环境噪声，按其来源分为哪几种?2噪声污染会产生哪些危害?3中华人民共和国环境噪声污染防治法中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，其内容包括哪几方面?（分数：24.00）_建筑工程管理与实务-6-1 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：20.00)1.在施工单位自检合格，并填好相关验收记录(有关监理记录和结论不填)的基础上，应由( )组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。（分数：1.00）A.总监理工程师 B.项目经理C.施工单位D.监理工程师解析：2.建设单位在地下管线
21、工程竣工验收备案前，应当向城建档案管理机构移交符合现行建设工程文件归档整理规范要求的( )资料。地下管线工程项目准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工验收文件和竣工图；地下管线竣工测量成果；其他应当归档的文件资料(电子文件、工程照片、录像等)。（分数：1.00）A.)B.C.D. 解析：3.拆迁人委托拆迁的，应当向被委托的拆迁单位出具委托书，并订立拆迁委托合同。拆迁人应当自拆迁委托合同订立之日起( )日内，将拆迁委托合同报房屋拆迁管理部门备案。（分数：1.00）A.15 B.30C.45D.60解析：4.釉面砖的吸水率大于( )。（分数：1.00）A.10% B.20%C.30%D.40%解析
22、：5.建筑地面工程应严格控制各构造层的厚度，按设计要求铺设，不符合要求的是( )。（分数：1.00）A.灰土垫层应采用熟化石灰与黏土(或粉质黏土、粉土)的拌和料铺设，其厚度不应小于 80mm B.砂垫层厚度不应小于 60mm；砂石垫层厚度不应小于 100mmC.碎石垫层和碎砖垫层厚度不应小于 100mmD.三合土垫层采用石灰、砂(可掺入少量黏土)与碎砖的拌和料铺设，其厚度不应小于 100mm解析：6.水准仪构成部件不包括( )。（分数：1.00）A.望远镜B.水准器C.水平度盘 D.基座解析：7.下列关于水下混凝土灌注的说法，错误的是( )。（分数：1.00）A.地下连续墙的混凝土是在护壁泥浆
23、下灌注，须按水下混凝土的方法配制和灌注B.水泥宜选用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，并可根据需要掺加外加剂，其品种和数量应通过试验确定C.导管使用前应试拼试压，试压压力一般为 0.61.0MPaD.灌注混凝土的隔水栓宜用预制混凝土塞、钢板塞、木板塞等材料制成 解析：8.关于架空线路敷设，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.导线长期连续负荷电流应大于导线计算负荷电流B.三相四线制线路的 N 线和 PE 线截面小于相线截面的 50%，单相线路的零线截面与相线截面应不同C.采用熔断器做短路保护时，其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的 1.5倍 D.采用熔断器或断路器
24、做过载保护时，绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应大于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的 1.5 倍解析：9.钢筋经冷拉，再做拉伸试验，则( )。（分数：1.00）A.屈服极限降低，塑性降低B.屈服极限提高，塑性降低 C.屈服极限降低，塑性增加D.屈服极限提高，塑性增加解析：10.框架结构是由梁、柱等线性杆件组成的骨架，可作为主要抵抗( )的结构。（分数：1.00）A.竖向荷载B.竖向荷载和水平荷载 C.水平荷载D.活荷载及恒荷载解析：11.每批供应的水泥必须具有出厂合格证，合格证上内容应齐全清楚，具有材料名称、品种、规格、型号、出厂日期，批量、主要化学成分和强度值，并加
25、盖生产厂家公章。合格证分为( )强度报告。（分数：1.00）A.3d 和 28d B.5d 和 25dC.7d 和 21dD.10d 和 14d解析：12.下列项目中，单价合同适用的项目是( )。（分数：1.00）A.工程量小，结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目B.合同条款采用 FIDIC 合同条款，业主委托工程师管理的项目 C.需要立即开展工作的项目D.项目风险很大的项目解析：13.抗震设防烈度为( )度的地区建筑物的临时施工洞口位置，应会同设计单位确定。（分数：1.00）A.5B.8C.9 D.10解析：14.房屋建筑工程造价中，最主要、最常用的计算程序是( )的计算程序。（分
26、数：1.00）A.工料单价法中的以直接费为计算基础 B.工料单价法中的以人工费为计算基础C.综合单价法中的以直接费为计算基础D.综合单价法中的以人工费为计算基础解析：15.影响幕墙水密性的原因不包括( )。（分数：1.00）A.材料采购质量差B.施工细部处理不够认真C.未按规范要求施工D.采用空缝设计的幕墙 解析：16.下列关于砂浆的拌制及使用，说法有误的一项是( )。（分数：1.00）A.砂浆现场拌制时，各组分材料应采用重量计量B.砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起，水泥砂浆和水泥混合砂浆，不得少于 3min C.砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在 3h 和 4h 内使用完
27、毕。D.当施工时气温达 30以上，应分别在拌成后 2h 和 3h 内使用完毕解析：17.当事人对裁决不服的，可以自裁决书送达之日起( )内向人民法院起诉。拆迁入依照本条例规定已对被拆迁人给予货币补偿或者提供拆迁安置用房、周转用房的，诉讼期向不停止拆迁的执行。（分数：1.00）A.45 日B.1 个月C.2 个月D.3 个月 解析：18.施工现场规范场容的内容不包括( )。（分数：1.00）A.施工平面图设计科学合理化、物料堆放与机械设备定位标准化B.在施工现场周边按规范要求设置临时维护设施C.现场内沿路设置畅通的排水系统D.现场道路及结构以上施工用的主要场地做软化处理 解析：19.公共建筑内部
28、不宜设置采用( )级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本，当需要设置时，不应靠近火源或热源。（分数：1.00）A.AB.B1C.B2D.B3 解析：20.按一个独立的单体建筑物编制的网络计划，称为( )，可以指导单体工程从开工到竣工的全部施工过程。（分数：1.00）A.独立工程网络计划B.单位工程网络计划 C.分部工程网络计划D.施工过程网络计划解析：二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)21.钢结构高强度螺栓施工，摩擦面的处理方法是( )。（分数：2.00）A.喷丸法 B.酸洗法 C.砂轮打磨法 D.钢丝刷人工除锈法 E.锚拉法解析：22.下列理解正确的是( )。（分数：2.00）
29、A.一般情况下，应遵循分段开挖，分段支护的原则，宜按一次挖就再行支护的方式施工B.施工中应对锚杆或土钉位置，钻孔直径、深度及角度，锚杆或土钉插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度，锚杆或土钉应力等进行检查 C.排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构 D.排桩墙支护的基坑，开挖后应及时支护，每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内 E.在含水地层范围内的排桩墙支护基坑，应有确实可靠的止水措施，确保基坑施工及邻近构筑物的安全解析：23.基坑开挖时，应对( )等经常进行复测检查。（分数：2.00）A.水准点 B.基坑平面位置 C.水平标高 D.边坡坡高
30、E.地基土质解析：24.各类城市建设工程档案包括( )。（分数：2.00）A.军用建筑工程B.市政基础设施工程 C.公用基础设施工程 D.交通基础设施工程 E.园林建设、风景名胜建设工程 解析：25.按作用时间划分的荷载有( )。（分数：2.00）A.均布荷载B.永久荷载 C.线荷载D.偶然荷载 E.可变荷载 解析：26.施工现场消防保卫工作包括( )。（分数：2.00）A.建立和执行消防管理制度，建立消防管理负责人制度B.现场道路应方便消防 C.设置符合要求的防火报警系统 D.在火灾易发生地区施工和储存、使用易燃、易爆器材，应采取特殊消防安全措施 E.现场严禁吸烟 解析：27.下列关于高层民
31、用建筑设计防火规范(GB 5004595)的强制性条文，叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.紧靠防火墙两侧，的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m；当水平间距小于 1.00m时，应设置固定乙级防火门、窗B.设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房，应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙、1.50h 的楼板和甲级防火门与其他部位隔开 C.屋顶采用金属承重结构肘，其吊顶、望板、保温材料等均应采用不燃烧材料，屋顶金属承重构件应采用外包敷不燃烧材料或喷涂防火涂料等措施，或设置自动喷水灭火系统 D.变形缝构造基层应采用不燃烧材料 E.电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类
32、液体管道，不应敷设在变形缝肉。当其穿过变形缝时，应在穿过处加设不燃烧材料套管，并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实 解析：28.所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有( )。（分数：2.00）A.产品合格证书 B.见证取样报告C.中文说明书及相关性能的检测报告等质量证明文件 D.进口产品应按规定进行商品检验 E.质量证明文件应与进场材料相符 解析：29.静力破碎的安全技术措施有( )。（分数：2.00）A.采用具有腐蚀性的静力破碎剂作业时，灌浆人员必须佩戴防护手套和防护眼镜 B.孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留 C.静力破碎剂严
33、禁与其他材料混放 D.在相邻的两孔之间，应当使钻孔与破碎剂注入同步施工E.在进行静力破碎时，如发生异常情况，必须停止作业，待查清原因并采取相应措施确保安全后，方可继续施工 解析：30.流水施工的组织类型有( )。（分数：2.00）A.等节奏流水施工 B.等步距流水施工C.异节奏流水施工 D.异步距流水施工E.无节奏流水施工 解析：三、案例分析题(总题数：5，分数：120.00)31.某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道
34、竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签订了该施工组织设计报审表并送达建设单位，同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件：事件 1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件 2：设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资
35、格报审名单中的人员不完全相符，其中五名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件 3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了 2 天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工 2 天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工 2 天是监理单位要求的。问题1总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施
36、工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。2专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?3事件 1 中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。4监理单位应如何处理事件 2?5在事件 3 中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。（分数：24.00）_正确答案：(1总监理工程师组织审批施工组织设计的方法：总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计进行审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当。理由：施工单位
37、将设备管道竖井的位置作了移位处理，涉及到的是设计变更，应征得建设单位同意并办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。2专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核的内容是：(1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求，是否处于良好的可用状态；(2)精度是否符合需要；(3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限；(4)试验室管理制度是否齐全、符合实际；(5)试验、检测人员的上岗资质。3第一次工地会议的做法中不妥之处是：(1)开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。正确做法是：开工准备工
38、作全部完成，施工许可证办理完毕后，才可以开工。(2)会后建设单位起草了会议纪要。正确做法是：会议纪要由项目监理机构负责起草。(3)将会议纪要送发监理单位、施工单位。正确做法是：会议纪要由与会各方代表会签。4监理单位对事件 2 的处理：监理工程师下达停工令，并责令施工企业将五名尤安装资格证书的安装人员撤出施工现场，并对已完成的设备安装工程进行检验。责令施工企业进行整改。5总监理工程师的做法是妥当的。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。理由：该质量和安全隐患是由施工单位未按技术规程的要求进行阔试，虽然是关键工作，但也不应该批准工期顺延，费用由施工单位承担。)解析：32.某工程项目有四种不同的
39、设计方案，方案应考虑适用性(F 1、F 2)、安全性(F 3)、经济性(F 4)、美观性(F5)和其他功能(F 6)，方案论证过程采取业主、设计院、施工单位综合评价的方法，三家单位意见的权重分别为 60%、30%、10%(评价过程的相关信息资料见功能权重系数评分表，如表 1 所示)，业主各方案功能满足程度已确定(见方案对功能满足程度评分表，如表 2 所示)。表 1 功能权重系数评分表功 能业 主设计院施工单位F1 40 35 30F2 15 14 18F3 10 9 8F4 20 17 24F5 10 15 13F6 5 10 7表 2 方案对功能满足程度评分表A B C DF1 10 9 8
40、 10F2 10 10 9 9F3 8 9 10 8F4 9 8 7 10F5 9 8 8 10F6 6 7 5 7四方案平方米造价(元/m 2) 370 340 350 300问题1. 1根据上述资料计算功能权重系数。2计算成本系数。3计算功能评价系数。4计算价值系数。5根据价值工程理论选择最优方案。（分数：24.00）_正确答案：(功能权重系数：K1(400.6+350.3+300.1)100=0.375K2(150.6+140.3+180.1)1000.15K3(100.6+90.3+80.1)1000.095K4(200.6+170.3+240.1)1000.195K5(100.6+1
41、50.3+130.1)1000.118K6(50.6+100.3+70.1)1000.0672成本系数：CA=370(370+340+250+300)0.272CB340(370+340+350+300)0.25CC350(370+340+350+300)0.257CD=300(370+340+350+300)0.2213功能评价系数：EA=0.37510+0.1510+0.0958+0.1959+0.1189+0.06769.229EB0.3759+0.1510+0.0959+0.1958+0.1188+0.06778.703EC0.3758+0.159+0.09510+0.1957+0.1
42、188+0.06757.944ED0.37510+0.159+0.0958+0.19510+0.11810+0.067790.59EE A+EB+EC+ED35.335FA9.22935.3350.261FB8.70335.3350.246FC=7.94435.3350.225FD9.45935.3350.2684价值系数：VAF A/CA0.2610.2720.959VBF B/CB0.2460.250.984VC=FC/CC=0.225+0.257=0.875VDF D/CD0.2680.221=1.2125由价值系数计算结果得知 VA、V B、V C均小于 1，仅 VD大于 1，所以应选
43、择 D 方案为最优方案。)解析：33.假定某企业在 4 年前以原始费用 22000 元购买机器 A，估计还可以使用 6 年，第 6 年末估计残值为2000 元，年度使用费为 7000 元。现在市场上出现了机器 B，原始费用为 24000 元，估计可以使用 10 年，第 10 年末残值为 3000 元，年度使用费为 4000 元。现有两个方案：方案甲继续使用机器 A；方案乙将机器 A 出售，目前的售价是 6000 元，然后购买机器 B。已知基准折现率为 15%。问题1. 该企业应选择哪个方案?（分数：24.00）_正确答案：(两个方案的现金流量如图 1、图 2 所示，计算结果如下。)解析：34.
44、某项目混凝土总需要量为 5000m3，混凝土工程施工有两种方案可供选择：方案 A 为现场制作，方案 B为购买商品混凝土。已知商品混凌土平均单价为 410 元/m 3，现场制作混凝土的单价计算公式为：（分数：24.00）_正确答案：(1现场制作混凝土的单价与工期有关，当 A、B 两个方案的单价相等时，工期 T 满足以下关系：由此可得到以下结论：当工期 T16.67 个月时，A、B 两方案单价相同，当工期 T16.67 个月时，A 方案(现场制作混凝土)比 B 方案(购买商品混凝土)经济；当工期 T16.67 个月时，B 方案比 A 方案经济。2当工期为 12 个月时，现场制作混凝土的最少数量计算
45、如下：设该最少数量为 x，根据公式有：)解析：35.某市一住宅项目位于城市繁华地段内，框架剪力墙结构，箱形基础。施工现场设置混凝土集中搅拌站。由于工期紧迫，混凝土需要量大，施工单位实行“三班倒”连续进行混凝土的搅拌生产，附近居民对此意见极大，纷纷到有关管理单位反映此事，有关部门也作出了罚款等相应的处理决定。问题1. 1何谓噪声?影响人们正常生活和工作的环境噪声，按其来源分为哪几种?2噪声污染会产生哪些危害?3中华人民共和国环境噪声污染防治法中规定，新建、改建、扩建的建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，其内容包括哪几方面?（分数：24.00）_正确答案：(1一切对人们
46、生活、工作、学习和生产有妨碍的声音统称为噪声。噪声按其来源主要分为四种： (1)工厂生产的噪声；(2)交通噪声；(3)建筑施工噪声；(4)社会生活噪声。2噪声是影响面最广的一类环境污染，其危害包括：(1)损伤听力；(2)干扰睡眠；(3)影响人体内分泌而引发各种疾病；(4)影响人的心理，主要体现在使人烦恼激动、易怒，甚至失去理智，也易使人疲劳或分散注意力；(5)影响语言交流。3环境影响报告书包括：(1)建设项目概况；(2)建设项目周围环境状况；(3)建设项目对环境可能造成影响的分析和预测；(4)环境保护措施及其经济、技术论证；(5)环境影响经济损益分析； (6)对建设项目实施环境监测的建议；(7)环境影响评价结论。涉及水土保持的建设项目，还必须有经行政主管部门审查同意的水土保持方案。)解析：
