1、建设工程合同管理-109 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.2.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。 A3 B5 C10 D15（分数：1.00）A.B.C.D.3.按照建设工程
2、设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。 A不再负责处理有关设计问题 B仍应无偿负责处理有关设计问题 C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B.C.D.4.设备性能验收阶段，出现( )的情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。 A存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理 B第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因 C第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达
3、到保证值 D由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验（分数：1.00）A.B.C.D.5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。 A只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B只可要求债务人履行债务 C不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D.6.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。 A未成立 B已经成立 C在公证后成 D不具备成立条件（分数：1.00）A
4、.B.C.D.7.按 FIDIC 合同条件签订的合同在履行过程中，不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，监理工程师应以( )为判定准则。 A承包商的报价是否包括对此事件的费用 B不可抗力事件造成 C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 D非承包商原因造成（分数：1.00）A.B.C.D.8.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。 A监理工程师 B建设行政主管部门 C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.9.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。 A委托代理 B法定代 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B.C.D.10.依据中华人民
5、共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。 A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D.11.在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。 A发包人 B承包人 C监理工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B.C.D.12.依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。 A对方以胁迫手段 B损害国家利益 C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A.B.C.D.13.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，
6、该施工项目( )方式发包。 A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标 C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D.14.下列关于监理工程师对施工进度的监督的表述，错误的是( )。 A承包商每天应向监理工程师提交进度报告 B监理工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C监理工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D监理工程师有权批准合同工期顺延（分数：1.00）A.B.C.D.15.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。 A项目技术负责人 B项目经理 C质检人员 D监理工程师（分数：1.0
7、0）A.B.C.D.16.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。 A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用 C由监理工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工程使用（分数：1.00）A.B.C.D.17.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。 A有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 B有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（分数：1.00）A.B.C.D.18.施工中遇
8、到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。 A不可原谅的延期 B可原谅并给予补偿费用的延期 C承包人应承担的风险责任 D可原谅但不给予补偿费用的延期（分数：1.00）A.B.C.D.19.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。 A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前 C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.20.隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合要求，( )监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。 A验收 7 小时后 B验收 24 小时后 C验收 48 小时后 D验收 72 小时后（分
9、数：1.00）A.B.C.D.21.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。 A赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期 B只相应顺延工期 C只赔偿承包人因此造成的损失 D赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期（分数：1.00）A.B.C.D.22.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺
10、延（分数：1.00）A.B.C.D.23.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。 A按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C.D.24.合同公证与签证的相同点不包括( )。 A都实行自愿申请原则 B两者的内容与范围相同 C目的相同 D适用范围相同（分数：1.00）A.B.C.D.25.工程具备竣工验收条件，( )应按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。 A承包人 B监理工程师 C发包人 D专家验收组（分数：1.00）A.B.C.D.26.承包
11、人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。 A由承包人承担 B由发包人承担 C双方以书面形式约定 D由监理工程师确定（分数：1.00）A.B.C.D.27.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 A订立合同时订 B订立合同时履行 C履行合同时订立 D履行合同时履行（分数：1.00）A.B.C.D.28.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。 A发包人 B承包人 C设计甲位 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.29.某建
12、设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人在离开标时间还剩 10 天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于中华人民共和国招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。 A招标文件为准，开标时间后延 B招标文件为准，开标时间不变 C书面解答为准，开标时间后延 D书面解答为准，开标时间不变（分数：1.00）A.B.C.D.30.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师( )。 A有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知 B必须马上处理该项索赔 C有权不马上处理
13、该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知 D有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表（分数：1.00）A.B.C.D.31.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是( )。 A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点 B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C.D.32.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。 A结算和清理 B仲裁和诉讼 C结算、清理、违约
14、 D结算、仲裁、违约（分数：1.00）A.B.C.D.33.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。 A承包人 B发包人或第三人 C发包人 D监理工程师或第三人（分数：1.00）A.B.C.D.34.施工合同示范文本规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华人民共和国合同法中关于( )的规定。 A撤销权 B不安抗辩权 C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.35.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要
15、求，这是合同履行中的( )。 A不安抗辩权 B撤销权 C代位权 D同时履行抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.36.在施工合同履行中，如果监理工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明监理工程师确实发布过口头指令，此时可以认定口头指令的效力( )。 A构成合同的组成部分 B不能构成合同的组成部分 C成为承包人索赔的证据 D无效（分数：1.00）A.B.C.D.37.工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由 ( )承担。 A发包人 B承包人 C发包人和承包人双方共同 D合同约定的责任者（分数：1.00）A.B.C.D.38.某工程施工需要中断主
16、要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于 ( )的范围。 A正常监理工作 B额外监理工作 C变更监理工作 D附加监理工作（分数：1.00）A.B.C.D.39.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按 ( )执行。 A原价格 B新价格 C市场价格 D原价和新价的平均价格（分数：1.00）A.B.C.D.40.某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保
17、留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。 A25 B30 C40 D50（分数：1.00）A.B.C.D.41.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应( )。 A不批准顺延工期 B应批准顺延工期 1 天 C应批准顺延工期 2 天 D应批准顺延工期 3 天（分数：1.00）A.B.C.D.42.在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。 A委托人增加监理工作内容较多 B执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C委托人订购的大型设备延误到
18、货，工程停工超过半年 D委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料（分数：1.00）A.B.C.D.43.依据 FIDIC 施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是( ) A合同关系主体为业主和指定分包商 B指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分 C承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D由监理工程师负责协调管理（分数：1.00）A.B.C.D.44.某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。 A应当接受 B可以接受 C应当拒绝 D可以拒绝（分数：1.00）A.B.C.D.45.委托监理合
19、同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负 ( )的责任。 A违约 B缔约过失 C监理失职 D全部损失（分数：1.00）A.B.C.D.46.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。 A合同公证书 B仲裁协议书 C履约保函 D合同担保书（分数：1.00）A.B.C.D.47.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。 A不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责 B既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责 C只对检测试验数据的错误负责 D只对由检测试验数据的错误导致的判断
20、失误负责（分数：1.00）A.B.C.D.48.决定合同法律关系性质的是( )。 A合同法律关系的主体 B合同法律关系的客体 C合同法律关系的内容 D合同法律关系的责任（分数：1.00）A.B.C.D.49.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，则该合同法律关系的客体是( )。 A物 B财 C行为 D智力成果（分数：1.00）A.B.C.D.50.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法，错误的是( )。 A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B违约金和定金不能同时选用 C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.
21、B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（分数：2.00）A.工程概况B.设计人员应交付的资料和文件C.变更及工程费的调整D.发包人应提供的资料E.治理工程的检查和验收52.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据中华人民共和国合同法规定，下列关于转让的表述正确的有( )。（分数：2.00）A.合同主体不变，仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E.丙公司应承担与主债务有关的从债务53.下列关于格式条款的表述，错误
22、的有( )。（分数：2.00）A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效C.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释E.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释54.依施工合同示范文本规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.由监理工程师组织试车B.承包人应在试车前 48 小时向监理工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字E.监理工程帅未提出延期试车要求，也不
23、参加试车，不应承认试车记录55.委托监理合同中，委托人的义务不包括( )。（分数：2.00）A.协助监理人掌握产品质量信息B.协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录C.免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备D.要求监理人更换监理人员E.提供解决合同争议所需事实材料56.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求57.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪音有
24、关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定58.施工合同范本中为使用者提供了( )标准化的附件。（分数：2.00）A.承包人承包工程项目一览表B.发包人提供施工准备一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程竣工验收标准规定E.房屋建筑工程质量保修书59.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括( )。（分数：2.00）A.施工现场记录B.各类财务凭证C.合同履行过程中的往来信函D.招标文件E.汇率变化表60.下列情况中，属于额外监理工作的有( )。（分数：2.00）A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
25、C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作61.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（分数：2.00）A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求62.施工合同示范文本规定的固定价格合同( )。（分数：2.00）A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合
26、同价款的一种计价方式C.约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E.无需约定风险范围63.在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。（分数：2.00）A.衡量法B.物理实验法C.理论换算法D.查点法E.抽检实验法64.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（分数：2.00）A.双方必须协商签订延期支付协议B.发包人承担违约责任人C.可依据协议将该工程折价D.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖E.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息65.承包人的
27、工程进度计划经监理工程师予以认可的主要目的是( )。（分数：2.00）A.确保施工合同的目标工期B.作为监理工程师对施工进度控制的依据C.监理工程师依据计划进行协调D.作为发包人对施工进度控制的依据E.作为发包人进行工期索赔的依据66.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（分数：2.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务E.对方的对价给付是可能履行的义务67.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B.招标方式C.潜在
28、投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度68.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作69.对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。（分数：2.00）A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡E.承包人施工机械的停工损失70.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。（分数：2.00）A.无处分权人处分他
29、人财产B.以胁迫手段订立C.因重大误解订立D.限制民事行为能力人订立E.表见代理人订立71.履行合同的担保方式包括( )。（分数：2.00）A.投标保证B.留置C.动产抵押D.定金E.违约金72.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可( )确定交货地点。（分数：2.00）A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供货方所在地73.招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中( )等不影响继续评标。（分数：2.00）A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额D.投标保
30、函没有保证人的签字盖章E.货物包装方式不满足招标文件的要求74.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更( )。（分数：2.00）A.须经监理工程师同意B.不需经监理工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.发生的费用由承包人承担E.发生的费用由双方约定承担75.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满76.世界各国对要约和承诺生效的规定，主要有( )。（分数：2.00）A.投邮主义B.到达主义C.理解主义D.暗示主义E.了解主义77.在建设工
31、程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。（分数：2.00）A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批于续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调78.要使索赔得到公平合理的解决，监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.公平合理地处理索赔B.及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达到一致D.诚实信用E.独立自主79.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括( )。（分数：2.00）A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.提前
32、竣工所需的追加合同价款D.工程提前竣工的原因E.承包人应承担的义务80.FIDIC 施工合同通用条件规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（分数：2.00）A.放线错误B.发生变更C.施工中遇到异常不利气候条件D.由于传染病或政府行为导致工期延误E.施工中遇到其他承包商的干扰建设工程合同管理-109 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。 A应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C不赔偿承
33、包人的损失，但相应顺延工期 D不赔偿承包人的损失，工期不予顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。 A3 B5 C10 D15（分数：1.00）A.B.C. D.解析：3.按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。 A不再负责处理有关设计问题 B仍应无偿负责处理有关设计问题 C仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费 D仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更（分数：1.00）A.B
34、.C. D.解析：4.设备性能验收阶段，出现( )的情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。 A存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理 B第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因 C第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值 D由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。 A只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 B只可要求债务人履行债务 C不可要求保证
35、人在其保证范围内承担保证责任 D既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：6.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。 A未成立 B已经成立 C在公证后成 D不具备成立条件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：7.按 FIDIC 合同条件签订的合同在履行过程中，不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，监理工程师应以( )为判定准则。 A承包商的报价是否包括对此事件的费用 B不可抗力事件造成 C作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见 D非承包商原因造成（分数：
36、1.00）A.B.C. D.解析：8.承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。 A监理工程师 B建设行政主管部门 C发包人 D承包人（分数：1.00）A.B.C. D.解析：9.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。 A委托代理 B法定代 C指定代理 D优先代理（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。 A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( )承担。 A发包人
37、 B承包人 C监理工程师 D发包人和承包人共同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：12.依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。 A对方以胁迫手段 B损害国家利益 C对方有过错 D损害当事人利益（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包。 A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标 C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：14.下列关于监理工程师对施工进度的监督的表述，错误的是( )。 A承包商
38、每天应向监理工程师提交进度报告 B监理工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C监理工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D监理工程师有权批准合同工期顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。 A项目技术负责人 B项目经理 C质检人员 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。 A不计入合同价格之内 B用于不可预见项目使用 C由监理工程师或承包商代表控制使用 D专门用于承包商施工范围内工
39、程使用（分数：1.00）A.B. C.D.解析：17.在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。 A有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任 B有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 C无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任 D无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。 A不可原谅的延期 B可原谅并给予补偿费用的延期 C承包人应承担的风险责任 D可原谅但不给予补偿费用的延期（分数：1.00）A.B.C
40、.D. 解析：19.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。 A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前 C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：20.隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合要求，( )监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。 A验收 7 小时后 B验收 24 小时后 C验收 48 小时后 D验收 72 小时后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：21.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。 A赔偿承包人因此造
41、成的损失，相应顺延工期 B只相应顺延工期 C只赔偿承包人因此造成的损失 D赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。 A承包人承担返工费用，工期不予顺延 B承包人承担返工费用，工期给予顺延 C发包人承担追加合同价款，工期不予顺延 D发包人承担追加合同价款，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：23.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( )。 A
42、按工程实际损失计算赔偿 B扣除合同约定的全部监理酬金 C赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D应当双倍返还定金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：24.合同公证与签证的相同点不包括( )。 A都实行自愿申请原则 B两者的内容与范围相同 C目的相同 D适用范围相同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：25.工程具备竣工验收条件，( )应按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。 A承包人 B监理工程师 C发包人 D专家验收组（分数：1.00）A.B.C. D.解析：26.承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。 A由承包人承担 B由发包人承担
43、C双方以书面形式约定 D由监理工程师确定（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。 A订立合同时订 B订立合同时履行 C履行合同时订立 D履行合同时履行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。 A发包人 B承包人 C设计甲位 D监理单位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：29.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人在离开标时间还剩 10 天才作出了
44、书面解答。鉴于解答时间短于中华人民共和国招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。 A招标文件为准，开标时间后延 B招标文件为准，开标时间不变 C书面解答为准，开标时间后延 D书面解答为准，开标时间不变（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师( )。 A有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知 B必须马上处理该项索赔 C有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知 D有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表（分数：1.00）A. B.C.D.解析：31.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是( )。 A材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点 B到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。 A结算和清理 B仲裁和诉讼 C结算、清理、违约 D结算、仲裁、违约
