1、建设工程合同管理-152 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据设计合同的规定，设计工作正式开始前，委托人按规定给设计人支付定金。合同履行过程中进行阶段支付时，对于定金( )。 A按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C每次阶段支付时均不许扣减定金 D每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费（分数：1.00）A.B.C.D.2.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。 A委托人 B总监理工程师 C承包人 D监理人（分数：1.00）A.B.
2、C.D.3.如果发包人更换驻施工现场的代表，正确的作法是( )。 A至少提前 7 天通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务 B至少提前 7 天通知承包人，后任不必履行合同约定的前任的权利和义务 C不必提前通知承包人，后任继续履行合同规定的前任的权利和义务 D不必提前通知承包人，后任也不必履行合同约定的前任的权利和义务（分数：1.00）A.B.C.D.4.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。 A开工令 B停工令 C复工令 D验收令（分数：1.00）A.B.C.D.5.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 A物 B智力成果 C行为 D财（分数：1.
3、00）A.B.C.D.6.关于违约责任，下列说法错误的是( )。 A违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任 B双方违约的，各自承担相应责任 C表现形式包括不履行与不适当履行 D对预期违约的，当事人也应当承担相应责任（分数：1.00）A.B.C.D.7.发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( )天后向发包人发出预付通知。 A5 B7 C14 D28（分数：1.00）A.B.C.D.8.抵押与质押的区别主要在于( )。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C.D.9.
4、建设工程委托监理合同标准条件规定的“委托人”是指( )。 A监理人派到项目监理机构全面履行本合同的全权负责人 B承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人 C承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人 D监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织（分数：1.00）A.B.C.D.10.依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。 A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D.11.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。 A公开招标 B邀请招标 C议标 D方案竞赛（分数：1.00）A.B.C.D.
5、12.不可预见物质条件的范围不包括的是( )。 A不利于施工的外界自然条件 B气候条件 C招标文件和图纸均未说明的污染物的影响 D招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件（分数：1.00）A.B.C.D.13.根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。 A标准条款 B明示条款 C默示条款 D索赔条款（分数：1.00）A.B.C.D.14.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是( )。 A承包商每天应向工程师提交进度报告 B工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承
6、包商的违约责任 D工程师有权批准合同工期顺延（分数：1.00）A.B.C.D.15.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。 A设计人负责对不超出原定范围的内容作出必要的调整补充 B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议 D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B.C.D.16.建设行政主管部门派出的监督招标投标活动的人员可以( )。 A参加开标会 B作为评标委员 C决定中标人 D参加定标投票（分数：1.00）A.B.
7、C.D.17.工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。 A工程师应推迟计量时间 B工程师单独计量无效 C工程师单独计量有效 D工程师可不必再计量（分数：1.00）A.B.C.D.18.FDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。 A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款 C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D.19.设计合同生效后，委托方应向承包方支付定金，设计任务的定金为估算设计费的( )。 A15% B20% C25% D30%（分数：1.00）A.B.C.D.20.合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则违约金按(
8、 )计算。 A双倍返还定金 B约定的违约金 C不能交货部分设备约定价格的某一百分比 D定金加上合同约定的违约金（分数：1.00）A.B.C.D.21.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( ) A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B违约金和定金不能同时选用 C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C.D.22.因一方当事人的违约行为造成了对方 5 万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3 万元，则违约方应就损失赔偿向对方支付( )万元。 A2 B3 C5 D6（分数：1.00）A.B.C.D.23.由
9、于当事人疏忽，合同的部分履行负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由( )。 A权利人承担 B履行义务人承担 C双方平均分担 D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任（分数：1.00）A.B.C.D.24.不属于工程师对索赔的预防和减少的是( )。 A做好日常监理工作，随时与承包人保持协调 B正确理解合同规定 C尽量为承包人提供力所能及的帮助 D建立和维护工程师处理合同事务的公正（分数：1.00）A.B.C.D.25.关于委托人提供的物质服务，说法错误的是( )。 A属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人 B如果约定应由委托人提供的设备而由监
10、理人自备，应给监理人适当的经济补偿 C物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件 D一般不包括交通设备、办公用房和生活用房（分数：1.00）A.B.C.D.26.关于业主的资金安排说法错误的是( )。 A承包商可以要求业主提供资金安排计划 B接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表 C第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交 D业主未按资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主（分数：1.00）A.B.C.D.27.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。 A专业条款 B补充协议 C双方协商 D仲裁（分数：
11、1.00）A.B.C.D.28.要约是希望( )的意思表示。 A他人知道自己 B他人向自己提出订立合同 C和他人进行磋商 D和他人订立合同（分数：1.00）A.B.C.D.29.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。 A意思表示真实 B当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 C不违反法律 D在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益（分数：1.00）A.B.C.D.30.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包， A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标 C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00
12、）A.B.C.D.31.如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。 A中华人民共和国标准化法 B中华人民共和国合同法 C中华人民共和国质量法 D中华人民共和国建筑法（分数：1.00）A.B.C.D.32.现代生活中，绝大多数合同属于( )合同。 A诺成 B实践 C无偿 D委托（分数：1.00）A.B.C.D.33.限制行为能力人订立的合同，( )合同有效。 A承诺到达要约人 B受要约人发出承诺 C经法定代理人追认以后 D经当事人签字（分数：1.00）A.B.C.D.34.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( )。 A
13、裁决委员会成员审阅各方提交的材料 B召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料 C调解合同争议并作出决定 D接到业主和承包商双方的请求后，裁决委员会同业主、承包商三方来确定会议地点（分数：1.00）A.B.C.D.35.因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同，合同解除后，双方约定的( )条款仍然有效 A质量控制 B投资控制 C支付和结算 D担保（分数：1.00）A.B.C.D.36.一个合同被确认为无效合同，甲、乙双方约定的违约金为 2 万元，双方各有 1 万元的经济损失，甲、乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为( )。 A各自承担自己的损失 B甲方赔偿乙
14、方 1 万元的损失 C甲方赔偿乙方 0.5 万元的损失 D甲方赔偿乙方 2 万元的损失（分数：1.00）A.B.C.D.37.一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002 年 2 月 1 日订立合同时价格为每千克 200 元，逾期交货每个月的违约金为每千克 10 元，交货后 10 日内付款。合同规定 2002 年 4 月 1 日交货，卖方却迟至 2002年 5 月 1 日交货。2002 年 4 月 1 日的市场价格为每千克 210 元，2002 年 5 月 1 日市场价格为每千克 220元。买方应当按照每千克( )元向卖方付款。 A220 B210 C200 D190（分数：1.00）A.B.C
15、.D.38.关于合同有效期，下列说法错误的是( )。 A是判别合同是否具有法律效力的分界线 B合同有效期的起始日是合同签字日 C合同有效期结束意味着索赔权利终止 D合同有效期结束表明施工义务终止（分数：1.00）A.B.C.D.39.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。 A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决 C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议（分数：1.00）A.B.C.D.40.承包商的自有施工设备一经运抵用于该工程，则( )可运出场地。 A随时 B经业主批准 C经工程师批准 D经承包商的项目经理批准（分数：1.00）A.B.C.D.41.中华
16、人民共和国合同法规定的承担责任是以( )为原则的。 A补偿性 B惩罚性 C限制性 D合法性（分数：1.00）A.B.C.D.42.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是中华人民共和国合同法中规定的( )。 A双方享有的同时履行抗辩权 B后履行方享有的抗辩权 C先履行方享有的不安抗辩权 D后履行方享有的不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.43.不属于建设行政主管机关对施工合同的监督管理的主要职责的是( )。 A对工程参建各方主体质量行为的监督 B颁布规章 C对建设活动实施监督 D批准工程项目的建设（分数：1.00）A.B.C.D.4
17、4.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定( )。 A发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人 C承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师 D承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期，报告工程师（分数：1.00）A.B.C.D.45.中华人民共和国合同法中规定的缔约过失责任是指( )。 A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担 C由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追
18、究代表人缔约的过失责任 D因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任（分数：1.00）A.B.C.D.46.因供贷方原因导致部分建筑材料不能按时交货，采购方(施工承包人)不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到了价差损失，则该损失由( )承担。 A采购方 B运输部门 C供贷方 D合同约定的责任方（分数：1.00）A.B.C.D.47.根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并人 ( )范围之内。 A物资采购监 B勘察设计监理 C施工监理 D专门的监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.48.FIDIC 条款中，国内所指的工程保修期即是(
19、)。 A缺陷责任期 B工程保管期 C缺陷通知期 D质量保修期（分数：1.00）A.B.C.D.49.正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错是指( )。 A设备隐患 B潜在缺陷 C隐蔽缺陷 D细微缺陷（分数：1.00）A.B.C.D.50.下列关于代理的叙述，( )是不正确的。 A无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销 C无权代理的法律后果由被代理人承担 D代理人只能在代理权限内实施代理行为（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现
20、在( )方面。（分数：2.00）A.选择分包单位的权利不同B.承包商对分包商违约行为承担责任的范围相同C.分包合同的工作内容不同D.业主对分包商利益的保护相同E.工程款的支付开支项目不同52.合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（分数：2.00）A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.追缴财产，收归国有53.施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（分数：2.00）A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证54.依据中华人民共和国合同法规定，( )的合
21、同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害公共利益订立55.按照中华人民共和国招标投标法的规定，( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。（分数：2.00）A.施工单项合同估算价 150 万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价 150 万元人民币C.监理合同，单项合同估算价 150 万元人民币D.项目总投资 4000 万元，监理合同单项合同估算价 30 万元人民币E.项目总投资 2000 万元，监理合同单项合同估算价 30 万元人民币56.缔约过失责任是( )
22、。（分数：2.00）A.独立责任B.合同磋商阶段责任C.合同未成立时的责任D.合同成立后的责任E.非独立责任57.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( )等。（分数：2.00）A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字58.FIDIC 合同条件规定，工程师在费用管理方面的权利有( )。（分数：2.00）A.批准使用暂列金额B.批准向供应商付款C.批准向分包商付款D.批准向承包商付款E.批准向指定分包商付款59.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。（分数：2.00
23、）A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调60.下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数C.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数D.在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期E.如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间61.设计合同的变更，通常是指( )的改变。（分数：2.00）A.
24、工作范围B.工作内容C.设计方案D.合同转让E.合同价款62.在材料采购合同中，设备验收阶段的监理工作包括( )。（分数：2.00）A.启动试车B.性能验收C.最终验收D.初步验收E.中间验收63.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。（分数：2.00）A.批评教育B.公正C.自愿D.协商一致E.平等64.依据设计合同的规定，设计人在初步设计阶段的工作任务包括( )。（分数：2.00）A.总体设计(大型工程)B.方案设计C.建筑和工艺设计D.分专业设计并汇总E.编制初步设计文件65.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )工程的施工任务。（分数：2.0
25、0）A.整个B.单项C.单位D.分部E.特殊专业66.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.业主提前占用工程E.非承包商原因检验导致施工延误67.根据材料采购合同的规定，可以成为交货检验的依据有( )。（分数：2.00）A.采购合同B.采购方提供的采购单C.供贷方提供的发货单D.供货方封存的样品E.产品合格证68.关于承包商申请的变更，下列说法正确是( )。（分数：2.00）A.承包商编制建议书的费用由发包人承担B.承包商建议的对部分永久工程的设
26、计的改变，如双方没有协议的，承包商应承担该部分的设计C.承包商也可以委托有资质单位进行分包D.如果此改变造成该部分工程的合同价减少，应决定一部分费用加入合同价E.如果降低工程功能的价值大于减少合同价格对业主的好处，则没有奖励费用69.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范70.对监理单位质量行为的监督，主要包括( )。（分数：2.00）A.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符B.项目经理、技术负责人、质检员等专业技
27、术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书C.工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实D.按照国家强制性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理71.承包商合理延长合同工期的条件可能包括( )。（分数：2.00）A.不可预见的外界条件B.业主延误移交施工现场C.后续法规调整引起的延误D.涉及公共部门原因引起的延误E.因季节性大雨导致延误72.工程师审查承包商索赔申请时，判断索赔是否成立的条件有( )。（分数：2.00）A.与合同相比，事件造成了承包商损失B.损失的原因不属承包商，而属于分包商
28、责任C.承包商在索赔事件发生后 28 天内向工程师提交了索赔意向通知D.承包商在索赔意向通知发出后 28 天内向业主递交了索赔报告E.索赔资料已经建设主管部门审查合格73.保险合同分为( )。（分数：2.00）A.人身保险合同B.财产保险合同C.建筑工程一切险合同D.安装工程一切险合同E.人身意外伤害险合同74.在下列几种情形中，( )合同是可以变更的合同。（分数：2.00）A.损害公共利益的B.以合法形式掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三者利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的75.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应
29、承担的责任包括( )。（分数：2.00）A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过 1 天，应按未支付勘察费的 1%偿付逾期违约金E.发包人不履行合同时，有权要求返还定金76.履行合同中，债务人依法可以行使的抗辩权有( )。（分数：2.00）A.履行同时抗辩权B.先履行抗辩权C.后履行抗辩权D.代位权E.撤销权77.邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。（分数：2.00）A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险
30、78.施工合同示范文本规定，施工合同文件的组成内容包括( )。（分数：2.00）A.中标通知书B.招标文件C.投标书及其附件D.技术规范E.工程量清单79.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：2.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力80.业主采购的建筑材料，按规定通知承包人共同验收，而届时承包人未派人参加，则( )。（分数：2.00）A.材料不需验收直接交给承包人保管B.工程师单独验收C.验收后交给承包人保管D.发生损坏或丢失由业主负责E.发生损坏
31、或丢失由承包人负责建设工程合同管理-152 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.依据设计合同的规定，设计工作正式开始前，委托人按规定给设计人支付定金。合同履行过程中进行阶段支付时，对于定金( )。 A按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C每次阶段支付时均不许扣减定金 D每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 支付管理2.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由( )办理。 A委托人 B总监理工程师 C承
32、包人 D监理人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 双方的义务3.如果发包人更换驻施工现场的代表，正确的作法是( )。 A至少提前 7 天通知承包人，后任继续履行合同约定的前任的权利和义务 B至少提前 7 天通知承包人，后任不必履行合同约定的前任的权利和义务 C不必提前通知承包人，后任继续履行合同规定的前任的权利和义务 D不必提前通知承包人，后任也不必履行合同约定的前任的权利和义务（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 合同管理涉及的有关各方4.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。 A开工令 B停工令 C复工令 D验收令（分数：1.00）A
33、.B. C.D.解析：知识点 双方的权利5.建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。 A物 B智力成果 C行为 D财（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 合同法律关系的客体6.关于违约责任，下列说法错误的是( )。 A违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任 B双方违约的，各自承担相应责任 C表现形式包括不履行与不适当履行 D对预期违约的，当事人也应当承担相应责任（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 违约责任的概念7.发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( )天后向发包人发出预付通知。 A5 B7 C14 D28（分数：1.00）A.B. C.D
34、.解析：知识点 施工进度管理8.抵押与质押的区别主要在于( )。 A担保财产是否为第三人的财产 B担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C担保财产是否转移占有 D债权人是否有优先受偿权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 担保方式质押9.建设工程委托监理合同标准条件规定的“委托人”是指( )。 A监理人派到项目监理机构全面履行本合同的全权负责人 B承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人 C承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人 D监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 建设工程委托监理合同示范文本10.
35、依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。 A保证 B抵押 C质押 D定金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 担保方式定金11.考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。 A公开招标 B邀请招标 C议标 D方案竞赛（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 合同数量的划分12.不可预见物质条件的范围不包括的是( )。 A不利于施工的外界自然条件 B气候条件 C招标文件和图纸均未说明的污染物的影响 D招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 风险责任的
36、划分13.根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为( )。 A标准条款 B明示条款 C默示条款 D索赔条款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 施工索赔分类14.关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是( )。 A承包商每天应向工程师提交进度报告 B工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度 C工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任 D工程师有权批准合同工期顺延（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 施工进度管理15.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。 A设计人负责对
37、不超出原定范围的内容作出必要的调整补充 B如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议 D发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 设计变更管理16.建设行政主管部门派出的监督招标投标活动的人员可以( )。 A参加开标会 B作为评标委员 C决定中标人 D参加定标投票（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 决标成交阶段的主要工作内容17.工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则( )。 A
38、工程师应推迟计量时间 B工程师单独计量无效 C工程师单独计量有效 D工程师可不必再计量（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 工程量的确认18.FDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。 A合同价内的暂列金 B业主应交付的预付款 C承包商应交付的定金 D承包商应得的工程款（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 工程进度款的支付管理19.设计合同生效后，委托方应向承包方支付定金，设计任务的定金为估算设计费的( )。 A15% B20% C25% D30%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 支付管理20.合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则违约金按( )
39、计算。 A双倍返还定金 B约定的违约金 C不能交货部分设备约定价格的某一百分比 D定金加上合同约定的违约金（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 大型设备采购合同管理违约责任21.依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( ) A赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B违约金和定金不能同时选用 C违约金是承担违约责任的必备形式 D违约金和赔偿损失不能同时使用（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 承担违约责任的方式22.因一方当事人的违约行为造成了对方 5 万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3 万元，则违约方应就损失赔偿向对方支付(
40、)万元。 A2 B3 C5 D6（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 承担违约责任的方式23.由于当事人疏忽，合同的部分履行负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应由( )。 A权利人承担 B履行义务人承担 C双方平均分担 D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 合同履行的原则24.不属于工程师对索赔的预防和减少的是( )。 A做好日常监理工作，随时与承包人保持协调 B正确理解合同规定 C尽量为承包人提供力所能及的帮助 D建立和维护工程师处理合同事务的公正（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 工程师对索赔的
41、预防和减少25.关于委托人提供的物质服务，说法错误的是( )。 A属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人 B如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿 C物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件 D一般不包括交通设备、办公用房和生活用房（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 双方的义务26.关于业主的资金安排说法错误的是( )。 A承包商可以要求业主提供资金安排计划 B接到工程开工通知的 28 天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表 C第一份资金需求估价合同应在开工后 28 天内提交 D业主未按
42、资金安排计划执行，承包商可提前 21 天以上通知业主（分数：1.00）A.B.C. D.解析：知识点 工程进度款的支付管理27.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。 A专业条款 B补充协议 C双方协商 D仲裁（分数：1.00）A.B. C.D.解析：知识点 工程变更的范围28.要约是希望( )的意思表示。 A他人知道自己 B他人向自己提出订立合同 C和他人进行磋商 D和他人订立合同（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 要约29.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。 A意思表示真实 B当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 C不违反法律 D在不违背
43、个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 合同的生效30.某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( )方式发包， A应该采用公开招标 B应该采用邀请招标 C应该采用议标 D可以采用直接委托（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：知识点 依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目31.如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。 A中华人民共和国标准化法 B中华人民共和国合同法 C中华人民共和国质量法 D中华人民共和国建筑法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：知识点 交货检验32.现代生活中，绝大多数合同属于( )合同。 A诺成 B实践 C无偿 D委托（分数：1.00）A. B.C.
