1、建设工程合同管理-157 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，采购方依据的是( )。 A先履行抗辩权 B同时履行抗辩权 C后履行抗辩权 D终止履行抗辨权（分数：1.00）A.B.C.D.2.下列选项中，( )属于设计合同履行中设计人的责任。 A设计交底 B提供设计依据资料 C外部协调工作 D遵循合理设计周期的规律（分数：1.00）A.B.C.D.3.建设工程施工过程中，通常用于紧急
2、工程施工，或采用新技术新工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险采用的计价方式是( )。 A固定价格合同 B可调价格合同 C成本加酬金合同 D组合计价合同（分数：1.00）A.B.C.D.4.建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是( )。 A根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围 B如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同 C依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容 D依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式（分数：1.00）A.B.C.D.5.发包人应按合同规定的金
3、额和时间向设计人支付设计费，逾期( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 A14 B27 C30 D42（分数：1.00）A.B.C.D.6.依据 FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。 A不再返还 B在颁发接收证书时全部返还 C在颁发履约证书时全部返还 D在颁发接收证书和履约证书时各返还一半（分数：1.00）A.B.C.D.7.中华人民共和国合同法的基本原则中，在合同的订立和履行中，合同当事人应当正当行使合同权利和履行合同义务，兼顾他人利益，使当事人的利益能够均衡，体现的是( )。 A平等原则 B合理原则 C诚实信用原则
4、 D公平原则（分数：1.00）A.B.C.D.8.按照 FIDIC施工合同条件的规定，因非承包商原凶导致不能进行规定的验收工程师应以( )签发接收证书。 A本该进行竣工检验日 B工程实际移交日 C业主实际使用日 D缺陷通知期内补充检验通过日（分数：1.00）A.B.C.D.9.由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔( )。 A费用，但不包括工期 B工期，但不包括费用 C工期、费用，但不包括利润 D工期、费用和利润（分数：1.00）A.B.C.D.10.监理人应完成的监理工作中，( )是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范同以外监理人应完成的工作。 A附加工
5、作 B额外工作 C委托工作 D有效工作（分数：1.00）A.B.C.D.11.每套合同设备通过该套机组性能验收试验，初步验收证书签署后，采购方支付该套合同设备技术服务费的( )。 A30% B50% C70% D90%（分数：1.00）A.B.C.D.12.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。 A需经对方同意 B需经对方同意，且要办理公证 C无需经对方同意，但应通知对方 D无需经对方同意，也无需通知对方（分数：1.00）A.B.C.D.13.某工程签订的钢材采购合同中，运费未予明确，则( )。 A运费由施工承包商承担 B运费由供货商承担 C供应商应通知采购方自提 D运费由施工承包
6、商和供货商各承担一半（分数：1.00）A.B.C.D.14.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行( )招标。 A勘察 B技术设计 C初步设计 D施工图设计（分数：1.00）A.B.C.D.15.建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前( )小时应通知工程师共同进行到货清点。 A24 B36 C40 D48（分数：1.00）A.B.C.D.16.下列选项中，( )是转移工程风险的重要手段。 A工程保险 B履约担保 C保留金 D滞纳金（分数：1.00）A.B.C.D.17.勘察合同履行过程中，由于发包人未给勘察人提供
7、必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任不符合要求的是( )。 A补偿勘察人来回的调遣费 B补偿勘察人来回的进出场费 C工期按实际延误工日的一半顺延 D付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算（分数：1.00）A.B.C.D.18.双方起因于合同的任何争端，包括对工程师签发的证书以及作出的决定、指示、意见或估价不同意接受时，可将争议提交( )。 A工程师 B仲裁机构 C合同争端裁决委员会 D人民法院（分数：1.00）A.B.C.D.19.在国外，建设工程一切险的投保人一般是( )。 A发包人 B承包人 C业主 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.20
8、.有关建设工程施工合同中工程师的表述，不正确的是( )。 A监理单位委派的总监理工程师在施工合同中称为工程师 B发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人 C无须经发包人同意，负责监理的工程师有权解除承包人的任何义务 D施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人两种情况（分数：1.00）A.B.C.D.21.下列选项中，应由承包商承担责任的索赔事件是( )。 A工程师协调管理不力导致对分包工程施工的干扰 B分包商执行承包商代表指令导致 C对变更工程的估价认为过少 D执行工程师指令后时补偿不满意（分数：1.
9、00）A.B.C.D.22.下列可以合理补偿承包人索赔条款中，承包商只可索赔工期和费用，不可以索赔利润的情况是( )。 A变更导致竣工时间的延长 B延误发放图纸 C施工中遇到文物和古迹 D非承包人原因检查导致施工的延误（分数：1.00）A.B.C.D.23.下列财产中，不得作为抵押物的是( )。 A土地所有权 B抵押人所有的机器、交通运输工具 C抵押人依法有权处分的国有土地使用权 D抵押人所有的房屋和其他地上定着物（分数：1.00）A.B.C.D.24.委托监理合同的生效之日是( )。 A合同签订之日 B监理人员进入现场之日 C监理工程开工之日 D登记手续生效之日（分数：1.00）A.B.C.
10、D.25.设备制造阶段的监理工作中。监理对设备制造过程的监造实行( )。 A现场见证和进度见证 B现场见证和文件见证 C进度见证和文件见证 D质量见证和进度见证（分数：1.00）A.B.C.D.26.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成，该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。 A债权转让 B债务承担 C债务人向第三人履行债务 D由第三人向债权人履行债务（分数：1.00）A.B.C.D.27.下列合同形式中不属于书面合同形式的是( )。 A传真 B公证 C信件 D电子邮件（分数：1.00）A.B.C.D.28.工程施工过程中承包人要求的对设汁图纸进
11、行变更，未经工程师同意承包人擅自更改或换用的，则( )。 A发包人应承担由此发生的费用。延误的工期相应顺延 B承包人应承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失 C承包人应承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延 D发包人应承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.29.监理人在应当获得监理酬金之日起( )日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。 A15 B30 C42 D60（分数：1.00）A.B.C.D.30.下列合同的汁价方式巾，灾后修复工程应采用的计价方式是( )。 A固
12、定总价合同 B固定单价合同 C成本加酬金合同 D可调价格合同（分数：1.00）A.B.C.D.31.资格预审是在招标阶段对申请投标人的第一次筛选，主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。 A企业总体能力是否适合招标工程 B投标书的报价是否低于成本 C是否具有编写投标书的能力 D投标书是否实质性响应招标文件（分数：1.00）A.B.C.D.32.工程施工需要中断主要公路交通 5 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续，按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属于( )。 A正常监理工作 B变更监理工作 C附加监理工作 D额外监理工作（分数：1.00）A.B.C.D
13、.33.合同约定有工程预付款，发包人不按约定预付，且发包人收到承包人发出的预付通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后( )天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。 A7 B14 C21 D28（分数：1.00）A.B.C.D.34.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。 A仲裁条款无效，由人民法院解决争议 B仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 C仲裁条款有效，由中级人民法院解决争议 D仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议（分数：1.00）A.B.C.D.35.下列选项中，属于建设工程施工合同中承包人应完成
14、的义务是( )。 A开通施工场地与城乡公共道路的通道 B向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报袁 C将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点 D确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验（分数：1.00）A.B.C.D.36.下列选项中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 A法定代理 B指定代理 C委托代理 D表见代理（分数：1.00）A.B.C.D.37.为了保证工程质量，建没工程施工合同规定，( )的最低质量保修期限为 5 年。 A屋面防水工程 B地基基础工程 C设备安装工程 D给水管道工程（分数：1.00
15、）A.B.C.D.38.建设工程施工合同通用条款规定，承包人按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由( )承担。 A承包人 B发包人 C工程师 D监理单位（分数：1.00）A.B.C.D.39.建设工程招标阶段，投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人对( )。 A某一投标人所提问题的回答，只发送给该投标人 B某一投标人所提问题的回答，都必须以口头形式做出 C某一投标人所提问题的回答，必须说明问题的来源 D某一投标人所提问题的回答，必须以书面形式发送给每一位投标人（分数：1.00）A.B.C.D.40.建筑工程一切险的保险
16、人对( )原因造成的损失和费用负责赔偿。 A盘点时发现的短缺 B设计错误引起的损失和费用 C不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件 D自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因造成的损失和费用（分数：1.00）A.B.C.D.41.建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是( )。 A需要设置资格预审程序 B投标竞争的激烈程度相对较差 C评标的工作量较大 D所需招标时间长、费用高（分数：1.00）A.B.C.D.42.在施工合同履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。 A解除合同，当应当通知对方 B
17、解除合同，无须通知对方 C撤销合同，当应当通知对方 D撤销合同，无须通知对方（分数：1.00）A.B.C.D.43.对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正；当事人自收到裁决书之日起( )内，可以请求仲裁补正。 A15 日 B30 日 C3 个月 D6 个月（分数：1.00）A.B.C.D.44.FIDIC施工合同条件规定指定分包商与一般分包商的相同点体现在( )。 A合同地位相同 B工程款支付的开支项目相同 C选择分包商的权利相同 D业主对指定分包商利益保护相同（分数：1.00）A.B.C.D.45.保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还，其中，如果
18、颁发的履约书只限于一个区段，则在这个区段的缺陷通知期满后，并不全部返还该部分剩余的保留金，该返还金额的计算公式为( )。 A B C D （分数：1.00）A.B.C.D.46.对招标文件的相应存在细微偏差的投标书，( )。o A不再进入评标o B在初评阶段予以淘汰o C不予淘汰，允许投标人重新报价o D不予淘汰，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、补正（分数：1.00）A.B.C.D.47.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。o A合同尚未成立o B缔约一方受有损失o C缔约当事人有过错o D违反先合同义务（分数：1.00）A.B.C.D.48.施工合同范本通用条款规定，因不
19、可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法，不正确的是( )。o A承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担o B停工损失由承包人承担o C工程所需清理、修复费用，由发包人承担o D工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担（分数：1.00）A.B.C.D.49.合同鉴证是指合同管理机关根据当事人双方的申请对其所签订的合同进行审查，以证明其( )，并督促当事人双方认真履行的法律制度。o A合理性和合法性o B科学性和合理性o C真实性和合法性o D真实性和合理性（分数：1.00）A.B.C.D.50.依据设计合同示范文
20、本，下列有关变更中提法不正确的是( )。o A设计凡负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充o B发包人经原建设工程设计人书面同意后，可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改o C发包人原因的重大设计变更造成设计人的设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议o D如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.设计合同示范文本规定，设计合同履行中，设计人的违约责任包括( )。（分数：2.00）A.设计错误B.设计人延误完成设计任务C.
21、审批工作的延误D.不可抗力事件的影响E.因设计人原因要求解除合同52.设计合同示范文本规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。（分数：2.00）A.建筑设计B.结构设计C.专业设计的协调D.提出技术设计计划E.编制技术设计文件53.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”，对“专家库”的要求包括( )等。（分数：2.00）A.专家应是从事相关领域工作满 5 年并具有同等专业水平的技术、经济等方面人员B.专家应是从事相关领域工作满 8 年并具有高级职称等人员C.有组织编制招标文件、审查投标单位资质的专家D.专家的专业特长应能涵盖本行业或专业招标所需各个方面E.人员数量应能
22、满足建立库的要求54.依据 FIDIC施工合同条件，业主主要承担因外部社会和人为事件导致的损害，且保险公司不承保的事件，包括( )。（分数：2.00）A.战争、敌对行动B.工程所在国内的叛乱、恐怖活动C.不利气候条件对施工的影响D.承包商人员和分包商以外人员在工程所在国内发生的骚动、罢工或停工E.工程所在国内的属于承包商使用的军火、爆炸物资、电离辐射或放射性污染引起的损害55.虽然 EPC 合同属于固定工期的承包方式。但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间，这些情况大致包括( )等。（分数：2.00）A.不可抗力造成的延误B.承包商因困难和费用导致暂时停工造成的延误C.因
23、项目所在单位行政当局原因造成的延误D.变更导致承包商施工期限的延长E.承包商应承担责任的事件对施工进度的干扰56.监理人协助委托人选择承包人的工作可能包括( )等。（分数：2.00）A.邀请招标时提供有资格和能力的承包人名录B.对操作或施工质量的监理和检查C.帮助起草招标文件D.组织现场考察E.接受委托代理招标57.编制设计要求文件应兼顾的方面有( )等。（分数：2.00）A.严格性，文字表达应清楚不被误解B.合理性，任务要求符合逻辑关系C.完整性，任务要求全面不遗漏D.系统性，文字表达连贯彻底E.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度58.下列投标文件中，( )属于初评阶段应该淘汰
24、的投标书。（分数：2.00）A.投标附有招标人不能接受的条件B.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的C.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵D.投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限E.投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求59.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，该变更( )。（分数：2.00）A.须经工程师同意B.无须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.未经工程师同意的发生的费用由承包人承担E.经工程师同意的发生的费用由发包人弄口承包人约定承担60.由于工程变
25、更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )等方面发布变更指令。（分数：2.00）A.对合同中任何工作工程量的改变B.将承包范围内的工作变更给其他承包商实施C.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变D.任何工作质量或其他特性的变更E.改变原定的施工顺序或时间安排61.质量监督机构对合同履行的监督中，对施工单位质量行为的监督主要包括( )。（分数：2.00）A.无违法分包、转包工程项目的行为B.有经过批准的施工组织设计或施工方案并能贯彻执行C.按照国家强制性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认D.所承担的任务与其资质相符，项目经理与中标书中相一
26、致，有施工承包手续及合同E.项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套，并具有相应资格及上岗证书62.对设汁投标书投入、产出经济效益比较的评审主要涉及的方面包括( )。（分数：2.00）A.建筑标准是否合理B.投资估算是否超过限额C.“三废”治理方案是否有效D.实现该方案可能需要的外汇估算E.先进的工艺流程可能带来的投资回报63.关于安装工程一切险(及第三者责任险)的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限B.安装工程一切险的责任范围包括施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失C.如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验收完毕时
27、保险期仍以保险单列明的日期为准D.一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止E.安装工程一切险，以保障机器设备在安装、调试过程中，被保险人可能遭受的损失能够得到经济补偿64.建设工程施工索赔中，按索赔事件的性质不同，可将索赔分为( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.工程变更索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.费用索赔65.发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有( )。（分数：2.00）A.建筑物的设计稳定、安全、可靠B.不存在有可能损害公共利益的其他影响C.设计的施工图达到规定的设计深度D.设计依据的勘察资料和数据完整、正确E.设计
28、符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范66.关于仲裁中裁决的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.裁决书自作出之日起发生法律效力B.仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决C.仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出D.裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录E.当事人自收到裁决书之日起 15 日内，发现裁决书中的文字、计算错误可以请求仲裁庭补正67.物资采购合同中，现场交货数量的验收方法包括( )。（分数：2.00）A.衡量法B.经验鉴别法C.理论换算法D.查点法E.物理试验法68.表见代理一般应当
29、具备的条件包括( )等。（分数：2.00）A.表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理B.表见代理人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效C.客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由D.表见代理人通过订立合同取得处分权的合同有效E.相对人善意且无过失69.在施工过程中，虽然暂停施工会影响工程进度，但在工程师认为确有必要时，可以根据现场的实际情况发布暂停施工的指示，发出暂停施工指示的起因可能源于( )。（分数：2.00）A.发包人延误支付工程款B.后续法规政策的变化导致工程停、缓建C.发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作D.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物
30、或人身安全E.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调70.建设工程物资采购合同与项目的建设密切相关，其特点主要表现为( )等。（分数：2.00）A.供货条件的具体规定B.货物供应的时间C.建设工程物资采购合同的当事人D.物资采购合同的标的E.物资采购合同的内容71.合同不当履行中的保全措施是指为防止因债务人的财产不当减少而给债权人带来危害时，允许债权人为确保其债权的实现而采取的法律措施，这些措施包括( )。（分数：2.00）A.代位权B.撤销权C.否决权D.抗辫权E.追认权72.关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。（分数：2.00）A.工程师接到承包人
31、的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，则力该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过 24 小时D.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前 24 小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用奈款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收73.中标通知书发出后的 30 天内，双方应按照( )订市书面合同，不得做实质性修改。（分数：2.00）A.
32、招标文件B.招标公告C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议74.下列情形中，属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况且应承担缔约过失责任的情形有( )。（分数：2.00）A.故意隐瞒标的物的瑕疵B.没有得到进(出)口许可而谎称获得C.约定的质量标准低于强制性标准D.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有E.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商75.勘察合同中，勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇( )等情况时，可以相应延长合同工期。（分数：2.00）A.设计变更B.工作量变化C.不可抗力影响
33、D.勘察人原因造成的窝工E.勘察人原因造成的停工76.无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合同当事人B.人民政府C.公证机关D.人民法院E.仲裁机构77.FIDIC施工合同条件中，根据引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能同时给予合理补偿费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.业主提前占用工程B.变更导致竣工时间的延长C.非承包人原因检验导致施工的延误D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿的部分E.承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误78.设计合同订立时，委托任务的范围包括( )。（分数：2.00）A.设计范围B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计阶
34、段和内容D.设计深度要求E.发包人配合施工工作的要求79.下列选项中，关于材料采购合同中供货方交货数量与合同不符时的处理方式，正确的是( )。（分数：2.00）A.交付的数量多于合同规定，且采购方不同意接受时可在承付期内拒付多交部分的货款和运杂费B.交付的数量多于合同规定，且合同双方在同一城市，采购方可以拒收多交部分C.支付的数量多于合同规定，且双方不在同一城市，采购方应先把货物接收下来并负责保管，然后将详细情况和处理意见在到货后的 15 天内通知对方D.当交付的数量少于合同规定时，采购方凭有关的合法证明在承付期内可以拒付少交部分的货款E.当交付的数量少于合同规定时，采购方应在到货后的 15
35、天内将详情和处理意见通知对方80.要约是希望和他人订立合同的意思表示，提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人，要约应当具有( )等条件。（分数：2.00）A.要约的期限B.内容具体确定C.意思表示的内容往往不确定D.表明接受要约人承诺E.不舍有合同得以成立的主要内容建设工程合同管理-157 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再行付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，采购方依据的是( )。 A先履行抗辩权 B同时履
36、行抗辩权 C后履行抗辩权 D终止履行抗辨权（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.下列选项中，( )属于设计合同履行中设计人的责任。 A设计交底 B提供设计依据资料 C外部协调工作 D遵循合理设计周期的规律（分数：1.00）A. B.C.D.解析：3.建设工程施工过程中，通常用于紧急工程施工，或采用新技术新工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险采用的计价方式是( )。 A固定价格合同 B可调价格合同 C成本加酬金合同 D组合计价合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：4.建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是( )。 A根据工程特点和招标人的管理能力确
37、定发包范围 B如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同 C依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容 D依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 A14 B27 C30 D42（分数：1.00）A.B.C. D.解析：6.依据 FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金( )。 A不再返还 B在颁发接收证
38、书时全部返还 C在颁发履约证书时全部返还 D在颁发接收证书和履约证书时各返还一半（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.中华人民共和国合同法的基本原则中，在合同的订立和履行中，合同当事人应当正当行使合同权利和履行合同义务，兼顾他人利益，使当事人的利益能够均衡，体现的是( )。 A平等原则 B合理原则 C诚实信用原则 D公平原则（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：8.按照 FIDIC施工合同条件的规定，因非承包商原凶导致不能进行规定的验收工程师应以( )签发接收证书。 A本该进行竣工检验日 B工程实际移交日 C业主实际使用日 D缺陷通知期内补充检验通过日（分数：1.00）A. B.C
39、.D.解析：9.由于异常不利的气候条件，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔( )。 A费用，但不包括工期 B工期，但不包括费用 C工期、费用，但不包括利润 D工期、费用和利润（分数：1.00）A.B. C.D.解析：10.监理人应完成的监理工作中，( )是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范同以外监理人应完成的工作。 A附加工作 B额外工作 C委托工作 D有效工作（分数：1.00）A. B.C.D.解析：11.每套合同设备通过该套机组性能验收试验，初步验收证书签署后，采购方支付该套合同设备技术服务费的( )。 A30% B50% C70% D90%（分数：1.00）A.B.C
40、. D.解析：12.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。 A需经对方同意 B需经对方同意，且要办理公证 C无需经对方同意，但应通知对方 D无需经对方同意，也无需通知对方（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.某工程签订的钢材采购合同中，运费未予明确，则( )。 A运费由施工承包商承担 B运费由供货商承担 C供应商应通知采购方自提 D运费由施工承包商和供货商各承担一半（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行( )招标。 A勘察 B技术设计 C初步设计 D施工图设计（分数：1.00）A.B.C. D.解析：15.建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前( )小时应通知工程师共同进行到货清点。 A24 B36 C40 D48（分数：1.00）A. B.C.D.解析：16.下列选项中，( )是转移工程风险的重要手段。 A工程保险 B履约担保
