1、建设工程合同管理-215 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由( )承担。 A发包人 B承包人 C设备采购方 D设计方（分数：1.00）A.B.C.D.2.FIDIC(施工合同条件规定，业主应在接到工程师签发的支付证书后及时付款，付款时间为( )。 A业主收到证书后 28 天内 B工程师收到承包商的月进度付款申请后的 56 天内 C业主接到承包商月报表后的 56 天内 D工程师计量后 14 天内（分数：1.00）A.B.C.D.3.债务人或者第三人不转
2、移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是( )。 A定金 B留置 C抵押 D质押（分数：1.00）A.B.C.D.4.采用建设工程施工合同(示范文本)的，应当由( )投保建设工程一切险。 A发包人 B承包人 C工程师 D分包人（分数：1.00）A.B.C.D.5.建设工程施工合同单机无负荷试车，工程师不能按时参加试车，须在开始试车 24 小时之前以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过( )天。 A2 B5 C7 D3（分数：1.00）A.B.C.D.6.某一合同约定的定金为 2000 元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )元。 A1000 B20
3、00 C3000 D4000（分数：1.00）A.B.C.D.7.某设计合同约定的设计费为 50 万元(其中定金 10 万元)，且已支付。设计已完成，但原定设计任。务书要作重大变更而需重做设计。设计费应按( )处理。 A退还 40 万元，重做设计另外付费 B退还 50 万元，重做设计需另外付费 C设计费不退，重做设计需另外付费 D设计费不退，免费重做设计（分数：1.00）A.B.C.D.8.材料采购合同履行时，采购方对不合格产品提出书面异议，并出具了检验证明和对不符合要求的产品的具体处理意见，供货方在收到该书面异议通知后，应在( )天内负责处理。 A10 B15 C14 D28（分数：1.00
4、）A.B.C.D.9.工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则( )。 A工程师单独计量有效 B工程师单独计量无效 C工程师应推迟计量时间 D工程师单独计量后再请承包商确认（分数：1.00）A.B.C.D.10.我国推行的建设领域改革，核心是( )。 A项目法人负责制 B招标投标制 C工程监理制 D合同管理制（分数：1.00）A.B.C.D.11.在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及( )事项。 A变更工期 B变更报价 C变更主要工种施工方案 D变更报
5、价、工期等（分数：1.00）A.B.C.D.12.施工合同履行中达成延期付款协议的，延期付款协议中须明确延期支付时间，以及计量结果确认后第( )天起计算应付款的贷款利息。 A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B.C.D.13.承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( )。 A费用和工期损失全部由发包人承担 B费用和工期损失全部由承包人承担 C费用由承包商承担，了期给予顺延 D工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿（分数：1.00）
6、A.B.C.D.14.合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。 A专业条款 B补充协议 C双方协商 D仲裁（分数：1.00）A.B.C.D.15.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。 A立即停止执行 B继续有效 C宣告无效 D对要求变更的条款部分无效（分数：1.00）A.B.C.D.16.中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( )天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。 A5 B30 C10 D15（分数：1.00）A.B.C.D.17.因不可抗力事件致使设计合同无法履行时，( )。 A发包人承担责任 B设计人承担责任 C双方及
7、时协商解决 D双方均不承担责任（分数：1.00）A.B.C.D.18.通常将勘察任务包括在( )的发包范围内。 A设计招标 B监理招标 C施工招标 D前期准备（分数：1.00）A.B.C.D.19.FIDIC施工合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于工程师签证的最小金额时，工程师可以( )。 A对本月工程量不予计量 B按实际完成的工程量支付应得款 C不签发支付证书 D按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分（分数：1.00）A.B.C.D.20.承担违约责任的条件是采用( )。 A严格责任原则 B限制责任原则 C公平原则 D客观公正原则（分数：1.00）A
8、.B.C.D.21.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( )组织试车。 A发包人 B设计人 C承包人 D设备供应单位（分数：1.00）A.B.C.D.22.仲裁机构在收到申请后的( )天内，开始审理。 A28 B36 C56 D84（分数：1.00）A.B.C.D.23.勘察合同履行期间，勘察人完成 52%的工作量时，发包人要求解除合同，则发包人应( )。 A不退还发包人已付定金 B不退还发包人定金，再支付 52%的勘察费 C支付预算额 52%的勘察费 D支付预算额 100%的勘察费（分数：1.00）A.B.C.D.24.FIDIC合同条件规定，承包商负责设计的图纸经工程师审查批准使用
9、后，出现因设计责任的质量事故，则该项损失应由( )负责。 A业主 B工程师 C承包商 D承包商与工程师共同（分数：1.00）A.B.C.D.25.发包人应对因( )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。 A工程师提供的水准点高程资料有误 B承包人使用的测量仪器有误差 C承包人放线有误差而工程师未查出 D承包人放线后工程师未进行复测（分数：1.00）A.B.C.D.26.在下列各项权利中，( )是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。 A对其他合同承包单位的选定权 B委托监理工程重大事项的决定权 C获得奖励的权利 D授予监理单位权限（分数：1.00）A.B.C.D.27.下列关于当事人分立或
10、合并后对合同效力的影响，表述错误的是( )。 A不影响合同的效力 B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D部分影响合同的效力（分数：1.00）A.B.C.D.28.下列不属于诚实信用原则所要求义务的是( )。 A通知 B协助 C说明 D保密（分数：1.00）A.B.C.D.29.FIDIC施工合同条件适用于( )。 A固定总价合同 B调值总价合同 C单价合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C.D.30.工程师在施工阶段进行进度控制的依据是( )施工进度计划。 A承包商编制的 B业主编制的 C监理单位制定并由
11、承包商认可的 D承包商提交并经工程师批准的（分数：1.00）A.B.C.D.31.组成 FIDIC 合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。A合同专用条件 B投标书 C 合同协议书 D合同通用条件（分数：1.00）A.B.C.D.32.某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购 5 台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的 2 台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则( )。 A甲向丙承担违约责任 B乙向丙承担违约责任 C乙向甲承担违约责任 D甲、乙约定无效（分数：1.00）A.B.C.D.33.某承诺文件超过要约规定时间 1 天到达要约
12、人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件( )。 A因迟到而自然无效 B必须经要约人发出接受通知后才有效 C必须经要约人发出拒绝通知后才无效 D因非受要约人原因迟到，要约人必须接受该承诺（分数：1.00）A.B.C.D.34.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。 A选择合适的监理单位 B确定监理的范围 C监理报酬的计算 D明确双方的权利和义务关系（分数：1.00）A.B.C.D.35.建设工程质量管理条例颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修费用由( )承担。 A发包人 B承包人 C监理人 D造成质量缺陷的
13、责任方（分数：1.00）A.B.C.D.36.在下列工程中，( )工程必须实行招标选择承包人。 A政府投资的大型交通 B抢险救灾 C保密 D限额以下（分数：1.00）A.B.C.D.37.某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，关于该中标通知说法正确的是( )。 A该投标人未及时通知招标人，应为新要约 B该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺 C该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺 D该中标通知为要约邀请（分数：1.00）A.B.C.D.38.设备制造监理实践中也称没备监造，但质量监造不解除( )对合同设备质量应负的责任。 A发包人 B承包人 C监理人
14、D供货方（分数：1.00）A.B.C.D.39.中华人民共和国合同法规定，约定债务抵销时，应当符合( )的要求。 A标的物种类相同 B标的物品质相同 C经当事人协商一致 D标的物数量相同（分数：1.00）A.B.C.D.40.工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由( )承担。 A招标代理机构 B发包人 C监理单位 D承包人（分数：1.00）A.B.C.D.41.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可( )。 A发出中止合同通知，令监理合同即行终止 B发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同 C发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复，进一步发出
15、终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止 D首先发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复，在第一个通知发出 35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止（分数：1.00）A.B.C.D.42.公证员对公司的审查是采取( )。 A全面审查 B部分审查 C重点审查 D筛选审查（分数：1.00）A.B.C.D.43.FIDIC(施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指( )的期限。 A同签字日至承包商提交结清单日 B开工日至工程师颁发移交证书日 C工日至工程师颁发履约证书日 D移交证书确认的竣工日至颁发履约证书日（分数：1.00）A.B.C.D.44.设计工作正式开始前
16、，委托方预先支付给设计人的一笔拨款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，( )。 A按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回 B按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回 C每次阶段支付时均不许扣减定金 D每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费（分数：1.00）A.B.C.D.45.项目总投资在( )万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的主要设备，必须采用招标方式委托工作任务。 A2000 B3000 C4000 D5000（分数：1.00）A.B.C.D.46.下列不属于对招标文件核查范围的是( )。 A招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性
17、要求和条件 B招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理 C招标文件的形式是否合乎要求 D是否有限制竞争的条件（分数：1.00）A.B.C.D.47.在 FIDIC工合同条件下，( )有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商。 A业主 B承包商 C分包商 D设计单位（分数：1.00）A.B.C.D.48.若承包人提出使用专利技术，应首先取得( )认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。 A发包人 B工程师 C专利权人 D专利管理机关（分数：1.00）A.B.C.D.49.因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担( )。 A赔偿责任 B
18、保修责任 C合同责任 D保管责任（分数：1.00）A.B.C.D.50.下列不能索赔工期的是( )。 A业主提前占有工程 B不可预见的外界条件 C延误发放图纸 D延误移交施工现场（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.在施工过程中，工程师认为确有必要时，可以在( )情况下，发布暂停施工的指示。（分数：2.00）A.发包人订购的设备不能按时到货B.承包人订购的材料不能按时到货C.承包人的施工质量不合格D.发包人未按时支付E.施工作业方法不危及人身安全52.设计招标评标时，( )是评审的主要内容。（分数：2.00）A.设计方案的优劣B.投入产出、经济
19、效益好坏C.设计进度的快慢D.报价合理E.设计单位设施条件53.FIDIC施工合同条件规定，保留金应当分别在( )后返还。（分数：2.00）A.开工B.提交履约保函C.颁发工程接收证书D.竣工结算E.颁发履约证书54.设备采购合同的支付程序包括( )。（分数：2.00）A.合同预付款支付B.合同设备款支付C.技术服务费支付D.运杂费支付E.保险费支付55.委托人在监理合同履行过程中，有义务为监理人驻地监理机构开展正常工作提供的服务内容包括( )。（分数：2.00）A.提供与工程有关的工程资料B.信息服务C.物质服务D.人员服务E.开展监理工作所需的外部条件56.签发( )必须由工程师亲自处理。
20、（分数：2.00）A.工程接收证书B.编制竣工报表C.履约证书D.最终支付证书E.结清单57.工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（分数：2.00）A.事态调查B.实际损失分析C.证据资料收集D.损害事件原因分析E.索赔理由分析58.FIDIC合同条件内规定解决业主与承包商合同纠纷的方式依次为( )。（分数：2.00）A.双方协商B.请工程师决定C.请行政主管部门调解D.仲裁E.提交争端裁决委员会决定59.接到承包人提交的索赔通知后，工程师应( )。（分数：2.00）A.及时检查承包人的施工现场同期记录B.审查承包人的施工是否受到延误C.核对承包人是否增加了施工成本D.分析索赔事
21、件的合同责任E.认为索赔要求不合理，不予理睬60.承包人按合同规定，在开始施工前将编制的施工进度计划提交给工程师。经工程师审核后签字同意的承包人计划，在合同管理中的作用表现为( )。（分数：2.00）A.承包人应该按计划施B.工程师应按计划进行协调管理C.施工过程中工程师无权要求承包人修改计划D.发包人应按计划中要求的时间移交施工现场E.承包人未能按计划完成，工程师应承担部分责任61.工程师对大型设备合同进行监理时，对设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.物理试验B.化学试验C.现场见证D.经验鉴别E.文件见证62.工程师在缺陷通知期内，可就( )事项向承包商发布指示。（分数：2
22、.00）A.清理施工现场B.移走并替换不符合合同规定的永久设备C.将不符合合同规定的工程拆除并重建D.保管已完工程E.移走并替换不符合合同规定的材料63.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )工程的施工任务。（分数：2.00）A.整个B.单项C.单位D.分部E.特殊专业64.开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括( )。（分数：2.00）A.未密封递送的标书B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书C.未组成联合体D.没有投标授权人签字的标书E.未提供投标担保65.当事人能行使留置权的合同有( )。（分数：2.00）A.购销合同B.加工承揽合同C.仓储保管合同D.借款合
23、同E.运输合同66.根据代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（分数：2.00）A.委托代理B.有权代理C.无权代理D.法定代理E.指定代理67.依中华人民共和国担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因( )发生的债权，债权人才有可能实施留置。（分数：2.00）A.建设工程合同B.保管合同C.运输合同D.委托合同E.加工承揽合同68.工程施工中发生设计变更时，确定变更价款的原则是( )。（分数：2.00）A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，适用该价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由工程师决定变更合同价款D
24、.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人协商确定E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行69.按照索赔的目的不同，施工索赔可分为( )。（分数：2.00）A.质量索赔B.费用索赔C.管理索赔D.期索赔E.单项索赔70.按照 FIDIC施工合同条件，承包商有权要求延长工期的事件有( )。（分数：2.00）A.延发图纸影响了施工进度B.分包商违约C.非承包商责任的暂时停工D.承包商负责的风险发生导致工期延长E.工程所在地流行传染病71.要约与要约邀请的区别主要在于( )。（分数：2.00）A.是否采用书面形式B.在法律上是否须承担责任
25、C.内容是否具体确定D.是否是希望与他人订立合同的意思表示E.是否须送达对方72.采用邀请招标方式选择施工承包人时，招标人在招标阶段的工作包括( )。（分数：2.00）A.发布招标广告B.发出投标邀请函C.进行资格预审D.组织现场考察E.召开标前答疑会73.某合同采用抵押作为合同担保方式时，( )可以作为抵押物。（分数：2.00）A.房屋B.机器设备C.债券D.股票E.大型施工机具74.建设工程合同是( )合同。（分数：2.00）A.主合同B.从合同，C.诺成性合同D.实践性合同E.无偿合同75.监理招标评审投标书中的人员配备情况时，应优选出( )的标书。（分数：2.00）A.总监理工程师的素
26、质高B.拟派项目的主要监理人员结构合理C.专业方面满足监理工作范围需要D.人员的取费标准最低E.人员派驻计划合理76.政府行政主管部门对招标投标的管理包括( )等工作。（分数：2.00）A.批准招标B.查处假招标行为C.指定招标代理机构D.核查招标文件并备案E.追究在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任77.施工合同范本中规定可选择的合同计价方式包括( )。（分数：2.00）A.单价合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.总价合同E.成本加酬金合同78.施千中因不可抗力事件的影响而使承包人受到损害时，他有权获得补偿的款项包括( )。（分数：2.00）A.直接费B.间接费C.利润损失D
27、.施工现场管理费E.公司总部管理费79.施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括( )等文件。（分数：2.00）A.施工合同通用条款B.施工合同专用条款C.发包人与监理单位签订的监理委托合同D.发包人与上级主管部门的书面指示E.通过洽商变更发包人与承包人原定权利义务的补充协议80.工程师在施工合同管理中应做的工作包括( )。（分数：2.00）A.工期管理B.结算支付管理C.质量管理D.与当地政府有关部门的协调E.协调总包商与分包商之间的施工干扰建设工程合同管理-215 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.由于设
28、备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由( )承担。 A发包人 B承包人 C设备采购方 D设计方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.FIDIC(施工合同条件规定，业主应在接到工程师签发的支付证书后及时付款，付款时间为( )。 A业主收到证书后 28 天内 B工程师收到承包商的月进度付款申请后的 56 天内 C业主接到承包商月报表后的 56 天内 D工程师计量后 14 天内（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保方式是( )。 A定金 B留置 C抵押 D质押（分数：1.00）A.B.C. D.解
29、析：4.采用建设工程施工合同(示范文本)的，应当由( )投保建设工程一切险。 A发包人 B承包人 C工程师 D分包人（分数：1.00）A. B.C.D.解析：5.建设工程施工合同单机无负荷试车，工程师不能按时参加试车，须在开始试车 24 小时之前以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过( )天。 A2 B5 C7 D3（分数：1.00）A. B.C.D.解析：6.某一合同约定的定金为 2000 元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为( )元。 A1000 B2000 C3000 D4000（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.某设计合同约定的设计费为
30、 50 万元(其中定金 10 万元)，且已支付。设计已完成，但原定设计任。务书要作重大变更而需重做设计。设计费应按( )处理。 A退还 40 万元，重做设计另外付费 B退还 50 万元，重做设计需另外付费 C设计费不退，重做设计需另外付费 D设计费不退，免费重做设计（分数：1.00）A.B.C. D.解析：8.材料采购合同履行时，采购方对不合格产品提出书面异议，并出具了检验证明和对不符合要求的产品的具体处理意见，供货方在收到该书面异议通知后，应在( )天内负责处理。 A10 B15 C14 D28（分数：1.00）A. B.C.D.解析：9.工程师通知承包人进行工程量计量后，承包商在约定时间未
31、派人参加，则( )。 A工程师单独计量有效 B工程师单独计量无效 C工程师应推迟计量时间 D工程师单独计量后再请承包商确认（分数：1.00）A. B.C.D.解析：10.我国推行的建设领域改革，核心是( )。 A项目法人负责制 B招标投标制 C工程监理制 D合同管理制（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.在评标过程中，评标委员会可以书面方式，要求投标人澄清投标人在其投标书中有关内容所包含的意愿，澄清内容整理成文字材料作为投标书的正式组成部分，但会谈中不得涉及( )事项。 A变更工期 B变更报价 C变更主要工种施工方案 D变更报价、工期等（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：12.
32、施工合同履行中达成延期付款协议的，延期付款协议中须明确延期支付时间，以及计量结果确认后第( )天起计算应付款的贷款利息。 A7 B14 C15 D28（分数：1.00）A.B.C. D.解析：13.承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期处理为( )。 A费用和工期损失全部由发包人承担 B费用和工期损失全部由承包人承担 C费用由承包商承担，了期给予顺延 D工期不予顺延，但费用由发包人给予补偿（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.合同变更属于
33、对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。 A专业条款 B补充协议 C双方协商 D仲裁（分数：1.00）A.B. C.D.解析：15.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应( )。 A立即停止执行 B继续有效 C宣告无效 D对要求变更的条款部分无效（分数：1.00）A.B. C.D.解析：16.中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( )天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。 A5 B30 C10 D15（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：17.因不可抗力事件致使设计合同无法履行时，( )。 A发包人承担责任 B设计人承担责任 C双方及时协商解决
34、 D双方均不承担责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：18.通常将勘察任务包括在( )的发包范围内。 A设计招标 B监理招标 C施工招标 D前期准备（分数：1.00）A. B.C.D.解析：19.FIDIC施工合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于工程师签证的最小金额时，工程师可以( )。 A对本月工程量不予计量 B按实际完成的工程量支付应得款 C不签发支付证书 D按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分（分数：1.00）A.B.C. D.解析：20.承担违约责任的条件是采用( )。 A严格责任原则 B限制责任原则 C公平原则 D客观公正原则（分数
35、：1.00）A. B.C.D.解析：21.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( )组织试车。 A发包人 B设计人 C承包人 D设备供应单位（分数：1.00）A. B.C.D.解析：22.仲裁机构在收到申请后的( )天内，开始审理。 A28 B36 C56 D84（分数：1.00）A.B.C. D.解析：23.勘察合同履行期间，勘察人完成 52%的工作量时，发包人要求解除合同，则发包人应( )。 A不退还发包人已付定金 B不退还发包人定金，再支付 52%的勘察费 C支付预算额 52%的勘察费 D支付预算额 100%的勘察费（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：24.FIDIC合同条件
36、规定，承包商负责设计的图纸经工程师审查批准使用后，出现因设计责任的质量事故，则该项损失应由( )负责。 A业主 B工程师 C承包商 D承包商与工程师共同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：25.发包人应对因( )原因，导致施工放线错误造成的返工承担费用。 A工程师提供的水准点高程资料有误 B承包人使用的测量仪器有误差 C承包人放线有误差而工程师未查出 D承包人放线后工程师未进行复测（分数：1.00）A. B.C.D.解析：26.在下列各项权利中，( )是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。 A对其他合同承包单位的选定权 B委托监理工程重大事项的决定权 C获得奖励的权利 D授予监理单位权
37、限（分数：1.00）A.B.C. D.解析：27.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，表述错误的是( )。 A不影响合同的效力 B合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效 C分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人 D部分影响合同的效力（分数：1.00）A. B.C.D.解析：28.下列不属于诚实信用原则所要求义务的是( )。 A通知 B协助 C说明 D保密（分数：1.00）A.B.C. D.解析：29.FIDIC施工合同条件适用于( )。 A固定总价合同 B调值总价合同 C单价合同 D成本加酬金合同（分数：1.00）A.B.C. D.解析：30.工程师在施工
38、阶段进行进度控制的依据是( )施工进度计划。 A承包商编制的 B业主编制的 C监理单位制定并由承包商认可的 D承包商提交并经工程师批准的（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：31.组成 FIDIC 合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是( )。A合同专用条件 B投标书 C 合同协议书 D合同通用条件（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购 5 台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的 2 台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则( )。 A甲向丙承担违约责任 B乙向丙承担违约责任 C乙向甲承担违约责任 D甲、乙约定无效（分数：1.00）A.B.C. D.解析：
