1、建设工程合同管理-219 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。（分数：1.00）A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示B.代理人是以自己的名义为法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理2.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是( )。A法定代理 B，指定代理 C表见代理 D委托代理（分数：1.00）A.B.C.D.3.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于
2、( )。（分数：1.00）A.附加工作B.额外工作C.正常工作D.委托人工作4.下列不能作为保证人的团体是( )。（分数：1.00）A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校5.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A.原价格B.交付时价格C.原价格和交付时价格的高者D.原价和交付价格的低者6.工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。（分数：1.00）A.免除了承包人的设计责任B.责任由工程师承担C.设计责任由发包人承担D.不能免除承包人的设计责任7.工程师对工程索赔的主要影响不包括( )。（分数：1.00）A.工
3、程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面做出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳人工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人8.合同当事人约定了定金 3万元，违约金 4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )万元。（分数：1.00）A.3B.6C.7D.109.建设工程设计合同(示范文本)规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（分数：1.00）A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作10.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应
4、由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延11.投料试车的组织和试车工作由( )负责。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.设备供应商12.建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。（分数：1.00）A.不成立B.欠缺成立的条件C.生效D.欠缺生效的条件13.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。（分数：1.00）A.设计单位B.
5、施工单位负责人C.发包人D.工程师14.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师15.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。（分数：1.00）A.合同约定B.优先受偿C.依法行使D.财产转让16.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准属于( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作C.义务监理工作D.额外监理工作17.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁
6、条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式18.在 FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹19.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.1%B.2%C.5%D.7%20.依据合同法的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（分数：1.00）A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖
7、非法目的D.对方当事人采用欺诈手段21.某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（分数：1.00）A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任22.在 FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数：1.00）A.承包的施工义务终止B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务已完全结束23.某工程项目的招标资
8、格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标24.FIDIC施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会25.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将 425号的水泥当作 525 号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。（分
9、数：1.00）A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同26.民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当( )并不得牟利。（分数：1.00）A.通知合同另一方B.通知第三人C.取得合同另一方的同意D.经公证机构公证27.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可C.质量保修书签订D.竣工验收通过后28.在 FIDIC施工合同条
10、件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。（分数：1.00）A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分29.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，承包人承担费用B.发包人办理申报手续，发包人承担费用C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.承包人办理申报手续，发包人承担费用30.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员
11、奖金31.某工程总投资 2100万元，预计某设备的采购价为 300万元，就设备采购而言，( )。（分数：1.00）A.必须进行招标B.可以不进行招标C.必须采取询价来确定供应商D.只能通过公开招标来确定供应商32.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的33.FIDIC施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28D.4234.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，
12、则( )。（分数：1.00）A.行为人承担民事责任B.视为不同意C.本人承担民事责任D.视为同意35.某招标项目的评标委员会成员为 7人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为 4人，这样 ( )招标投标法对评标委员会组成人员的规定。（分数：1.00）A.不符合B.符合C.公开招标时符合D.邀请招标时不符合36.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。（分数：1.00）A.投标有效B.投标无效，退还其投标保证金C.评标委员会代签D.投标无效，没收其投标保证金37.FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21天将某一确定的日期通
13、知工程师，准备竣工验收，工程师应指示在该日期后( )天内的某日进行验收。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.4238.FIDIC施工合同通用条件规定，如果由工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。（分数：1.00）A.业主B.原设计人C.工程师D.承包商39.建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期形式的和要求。（分数：1.00）A.1B.2C.7D.1440.经过修改的设计文件应( )使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准后
14、B.按设计管理程序经有关部门审批后C.由设计人签字盖章后D.由发包人审查批准后41.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣工赔偿B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿42.
15、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。（分数：1.00）A.由工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人43.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（分数：1.00）A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购44.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（分数：1.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.工程师D.承包方技术负责人45.工程具备竣工验
16、收条件，( )按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。（分数：1.00）A.承包人B.工程师C.发包人D.专家验收组46.作为定标的主要依据是( )。（分数：1.00）A.评标价B.投标报价C.评标报告D.投标文件47.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人D.工程师或第三人48.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款49.对于建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。
17、（分数：1.00）A.被告住所地B.合同签订地C.工程所在地D.原告住所地50.依据建设工程委托监理合同(示范文本)，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( )的通知。（分数：1.00）A.指明其未履行义务B.终止合同C.变更合同D.解除合同二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用
18、由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后 28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后 14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可52.建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（分数：2.00）A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.单价合同E.成本加酬金合同53.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（分数：2.00）A.合同主体不变仍为甲乙两公司B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务5
19、4.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（分数：2.00）A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费55.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开打检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收56.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：2.
20、00）A.产品说明书B.双方签订的采购合同C.合同内约定的质量标准D.图纸、样品E.双方当事人共同封存的样品57.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作58.FDIC施工合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项E.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预
21、付和扣减款额59.建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（分数：2.00）A.第一批工人进人保险工程工地B.保险工程工地动工C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地60.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：2.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择C.报价在选择中居于次要地位D.邀请投标人较少E.强调对监理单位提供设备的要求61.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查
22、并负责调整和补充设计范围的内容D.完成初步设计、技术设计和施工图设计E.负责现场施工指导62.按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )几个阶段。（分数：2.00）A.招标准备B.设计招标C.招标投标D.施工招标E.决标成交63.承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（分数：2.00）A.施工现场记录B.施工图纸C.汇率变化表D.合同履行过程中的来往信件E.中期支付工程进度款的单据64.工程师对索赔的预防和减少要做到( )。（分数：2.00）A.正确理解合同规定B.尽量为承包人提供力所能及的帮助C.建立和维护工程师处理合同事务的威信D.做好日常监理工作，随时与承包
23、人保持协商E.始终以业主的利益为重65.承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是( )。（分数：2.00）A.施工合同的目标工期B.作为工程师对施工进度控制的依据C.工程师依据计划进行协调D.作为发包人对施工进度控制的依据E.作为发包人进行工期索赔的依据66.建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人的责任有( )。（分数：2.00）A.负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图B.负责勘察资料和数据的完整性、正确性C.为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备D.负责提供方案设计文件E.负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查67.建设工程设计合同(示范文本)规定，发
24、包人向设计人委托任务的工作范围包括( )。（分数：2.00）A.设计范围B.建筑物的合理使用年限设计要求C.委托的设计阶段和内容D.设计深度要求E.设计人参与施工工作的要求68.开标时，应当作为无效投标文件的情形是( )。（分数：2.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.未附联合体各方共同投标协议的E.无项目经理印章的69.FIDIC分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况( )。（分数：2.00）A.工程师不认可分包商报表中的某些款项B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量
25、或报表中某些支付要求发生争议D.承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表E.承包商与业主发生合同争议70.FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见71.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成
26、的损失C.延误移交施工现场D.业主提前占用工程E.非承包商原因检验导致施工延误72.建设工程勘察合同(示范文本)中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.设计合同依据的文件E.材料设备的供应73.当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担( )违约责任。（分数：2.00）A.缔约过失B.继续履行C.采取补救措施D.赔偿损失E.支付违约金和定金罚则74.FDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商
27、的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用75.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（分数：2.00）A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉C.合同中未约定履行的顺序D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务E.对方的对价给付是可履行的义务76.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度77.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其中包括( )。（分数：2.00）A.招标
28、广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则78.对设计投标人的资格审查包括( )。（分数：2.00）A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.近几年完成工程项目表E.提供方案的技术先进性79.在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。（分数：2.00）A.人民法院起诉B.仲裁机构仲裁C.协议拍卖抵押物D.协议变卖抵押物E.协议以抵押物折价80.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行( )的义务。（分数：2.00）A.抗辩B.通知C.合作D.协助E.保密建设工程合同管理-219 答案解析(总分：110.
29、00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。（分数：1.00）A.代理人有权决定是否接受第三人的意思表示 B.代理人是以自己的名义为法律行为C.代理人可超越代理权限行使代理权D.代理人的不当代理解析：2.基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是( )。A法定代理 B，指定代理 C表见代理 D委托代理（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：3.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。（分数：1.00）A.附加工
30、作B.额外工作 C.正常工作D.委托人工作解析：4.下列不能作为保证人的团体是( )。（分数：1.00）A.私营公司B.国有公司C.法人D.学校 解析：5.依据合同法的规定，执行政府定价政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A.原价格B.交付时价格 C.原价格和交付时价格的高者D.原价和交付价格的低者解析：6.工程师对承包人设计的图纸审核签认后，( )。（分数：1.00）A.免除了承包人的设计责任B.责任由工程师承担C.设计责任由发包人承担D.不能免除承包人的设计责任 解析：7.工程师对工程索赔的主要影响不包括( )。（分数：1.00）A.工程师
31、可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面做出索赔处理决定 C.工程师有权将合理的索赔要求纳人工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人解析：8.合同当事人约定了定金 3万元，违约金 4万元，收受定金的一方违约应返还给付定金一方 ( )万元。（分数：1.00）A.3B.6 C.7D.10解析：9.建设工程设计合同(示范文本)规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（分数：1.00）A.控制概算 B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作解析：10.建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材
32、料有质量问题，此时应由( )。（分数：1.00）A.发包人追加合同价款，相应顺延工期 B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延解析：11.投料试车的组织和试车工作由( )负责。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.工程师D.设备供应商解析：12.建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同( )。（分数：1.00）A.不成立B.欠缺成立的条件C.生效D.欠缺生效的条件 解析：13.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经(
33、 )同意。（分数：1.00）A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师 解析：14.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师 解析：15.留置作为一种担保方式，只能通过( )产生留置权。（分数：1.00）A.合同约定B.优先受偿C.依法行使 D.财产转让解析：16.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准属于( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作 C.义务监理工作D.额外监理工作解析：17.如果当事人在施工合同中约定
34、有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（分数：1.00）A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式解析：18.在 FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程 D.施工中遇到古迹解析：19.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.1%B.2% C.5%D.7%解析：20.依据合同法的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请
35、求撤销合同。（分数：1.00）A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段 解析：21.某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（分数：1.00）A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 解析：22.在 FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数
36、：1.00）A.承包的施工义务终止 B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务已完全结束解析：23.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标解析：24.FIDIC施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会 解析：25.施工合同中的承包人到材料
37、供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将 425号的水泥当作 525 号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。（分数：1.00）A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同 C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同解析：26.民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当( )并不得牟利。（分数：1.00）A.通知合同另一方B.通知第三人C.取得合同另一方的同意 D.经公证机构公证解析：27.依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同
38、价款调整方式，进行工程竣工结算。（分数：1.00）A.全部完工B.竣工验收报告经发包人认可 C.质量保修书签订D.竣工验收通过后解析：28.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是( )。（分数：1.00）A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到废弃物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分 解析：29.施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（分数：1.00）A.承包人办理申报手续，承包人承担费用B.发包人办理申报手续，发包人承担费用 C.发包人办理申报手续，承包人承担费用D.承包人办理申报手续
39、，发包人承担费用解析：30.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（分数：1.00）A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费 D.监理辅助人员奖金解析：31.某工程总投资 2100万元，预计某设备的采购价为 300万元，就设备采购而言，( )。（分数：1.00）A.必须进行招标 B.可以不进行招标C.必须采取询价来确定供应商D.只能通过公开招标来确定供应商解析：32.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定 B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的解析：33.FIDIC施工合同条件规定，业主发出
40、中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28 D.42解析：34.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。（分数：1.00）A.行为人承担民事责任B.视为不同意C.本人承担民事责任D.视为同意 解析：35.某招标项目的评标委员会成员为 7人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为 4人，这样 ( )招标投标法对评标委员会组成人员的规定。（分数：1.00）A.不符合 B.符合C.公开招标时符合D.邀请招标时不符合解析：36.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则(
41、 )。（分数：1.00）A.投标有效B.投标无效，退还其投标保证金C.评标委员会代签D.投标无效，没收其投标保证金 解析：37.FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21天将某一确定的日期通知工程师，准备竣工验收，工程师应指示在该日期后( )天内的某日进行验收。（分数：1.00）A.7B.14 C.28D.42解析：38.FIDIC施工合同通用条件规定，如果由工程师批准的承包商的变更建议包括一项对外部分永久工程的设计的改变，双方没有其他协议，( )应设计该部分工程。（分数：1.00）A.业主B.原设计人C.工程师D.承包商 解析：39.建设工程施工
42、合同(示范文本)规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向工程师提出延期形式的和要求。（分数：1.00）A.1B.2C.7 D.14解析：40.经过修改的设计文件应( )使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准后B.按设计管理程序经有关部门审批后 C.由设计人签字盖章后D.由发包人审查批准后解析：41.某施工合同的合同工期为 20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22个月，工程
43、师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21个月，则竣工结算时应按( )。（分数：1.00）A.延误 1个月竣工赔偿 B.提前 1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误 0.5个月赔偿解析：42.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。（分数：1.00）A.由工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人解析：43.在建设项目各类招标中，不要求
44、投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（分数：1.00）A.施工B.设备采购C.设计 D.材料采购解析：44.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（分数：1.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.工程师 D.承包方技术负责人解析：45.工程具备竣工验收条件，( )按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。（分数：1.00）A.承包人B.工程师C.发包人 D.专家验收组解析：46.作为定标的主要依据是( )。（分数：1.00）A.评标价B.投标报价C.评标报告 D.投标文件解析：47.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款
45、，由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人 D.工程师或第三人解析：48.FIDIC施工合同条件中的担保期限是( )止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务 C.工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款解析：49.对于建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。（分数：1.00）A.被告住所地B.合同签订地C.工程所在地 D.原告住所地解析：50.依据建设工程委托监理合同(示范文本)，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( )的通知。（分数：1.00）A.指明其未履行义务 B.终止合同C.变更合同D.解
46、除合同解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（分数：2.00）A.发包人在检验后 14天内给予认可或提出修改意见 B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用 C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担 D.发包人收到竣工检验报告后 28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后 14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 解析：52.建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（分数：2.
47、00）A.固定价格合同 B.总价合同C.可调价格合同 D.单价合同E.成本加酬金合同 解析：53.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（分数：2.00）A.合同主体不变仍为甲乙两公司B.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E.丙公司直接对乙公司承担合同义务 解析：54.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（分数：2.00）A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金B.设计人未开始设计工作的，不退还发包
48、人已付定金 C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费 D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费E.设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费 解析：55.设备验收阶段的监理工作主要有( )。（分数：2.00）A.开打检验B.安装调试检验C.启动试车 D.性能验收 E.最终验收 解析：56.按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（分数：2.00）A.产品说明书B.双方签订的采购合同 C.合同内约定的质量标准 D.图纸、样品 E.双方当事人共同封存的样品 解析：57.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（
49、分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审 D.按规定办理安全生产有关手续 E.协调处理古树名木的保护工作解析：58.FDIC施工合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正 B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额 D.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项 E.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额 解析：59.建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（分数：2.00）A.第一批工人进人保险工程工地B.保险工程工地动工 C.双方签订施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地 解析：60.建设工程监理招标的特点包括( )。（分数：2.00）A.招标文件强调对人员数量的要求B.招标宗旨是对监理单位能力的选择 C.报价在选择中居于次要地位
