1、建设工程合同管理-226 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在进度控制中，( )不属于工程师的任务。（分数：1.00）A.向有关部门递交竣工申请B.参加竣工验收C.协调竣工验收中的各方关系D.督促承包人完成工程扫尾工作2.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权3.某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签定了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（分数：1.00）A.无效B.有效C.可附条件无效D
2、.责任由推销员承担4.经济合同履行原则要求按合同规定的( )履行。（分数：1.00）A.标的B.价款C.时间D.地点5.涉及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是( )填写的。（分数：1.00）A.由当事人双方依据工程预算书协商后的价款B.由监理单位合理确定的价款C.由承包人提出的合理价款D.来源于投标书的中标合同价款6.一方当事人发生( )时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。（分数：1.00）A.法定代表人变更B.企业法人名称变更C.企业法人隶属关系变更D.违约行为7.招标是( )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。（分数：1.0
3、0）A.招标人；投标B.招标人；中标C.投标人；中标D.投标人；投标8.FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求 ( )。（分数：1.00）A.提交监理工程师请他作出决定B.通知对方并与他协商C.自己提交仲裁D.直接提请诉讼9.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证C.法律D.一般保证10.由承包人采购的材料设备，发包人( )。（分数：1.00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商D.协助进行招标11.承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，
4、( )。（分数：1.00）A.视为该项变更不涉及合同价款的调整B.由工程师决定变更的合同价款C.工程师应通知承包人在 7 日内报送D.由发包人确认变更的合同价款12.FIDIC 施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.分包商D.承包商或分包商13.合同公证，是指国家公证机关根据当事人双方的申请，依法对合同的( )进行审查并予以确认的一种法律制度。（分数：1.00）A.约束性与公平性B.真实性与合法性C.真实性与严格性D.合法性与严格性14.FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程师对分包工程
5、无权发布指示B.分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任15.( )是指依据法律的直接规定而产生代理权的种代理。（分数：1.00）A.直接代理B.法定代理C.指定代理D.间接代理16.依据合同法的规定，执行政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A.原价格B.交付时价格C.原价格和交付时价格的高者D.原价和交付价格的低者17.无责任方依据合同的约定行使留置权时，所留置的财产应当是( )。（分数：1.00）A.违约方关系人的财产B.不属于该合同范围内的违约方财
6、产C.违约方向第三方抵押的财产D.合同标的物18.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方19.下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.公开招标和邀请招标不同，前者要举行开标会议，而后者可不举行B.所有在投标致函中提出的附加条件、补充声明、优惠条件、替代方案等均应宣读C.开标应在招标文件确定的提交文件截止时间的同一时间公开进行D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点20.方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。（分数：1.00）A.提出
7、变更方承担B.提出变更方按较大的比例承担C.平均分担D.对方承担21.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（分数：1.00）A.得分最高的B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的22.下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔B.工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正C.索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多D.总索赔比单项索赔要更易处理和解决23.FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失
8、C.实际损失D.额外损失24.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（分数：1.00）A.标准化法B.合同法C.仲裁法D.建设工程质量管理条例25.经过修改的设计文件应( )后使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准B.按设计管理程序经有关部门审批C.由设计人签字盖章D.由发包人审查批准26.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )h 内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.4827.依据施工合同示范文本规定
9、，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.00）A.经工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告28.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件29.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人D.工程师或第三人30.按 FIDIC 施工合同条件规定，工程款按( )工程量结算
10、。（分数：1.00）A.计划B.实际C.承包商提交的结算报告中的D.工程量清单中的31.FIDIC 施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地平整32.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定人围的有效投标D.比较投标书的优劣33.FIDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00
11、）A.14B.24C.28D.4234.选择监理单位一般采用( )，且数量以( )家为官。（分数：1.00）A.公开招标；35B.公开招标；58C.邀请招标；35D.邀请招标；5835.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。（分数：1.00）A.久公平B.诚实信用C.自愿原则D.公开36.FIDIC 施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.超音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军政政变37.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。（分数：1.0
12、0）A.未提交分包人资质B.未经发包人同意C.分包人未与发包人签定合同D.未经招标38.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人乙造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发生了 1 万元的防止损失措施费，甲方应( )。（分数：1.00）A.赔偿乙方 3 万元损失B.赔偿乙方 4 万元损失C.赔偿乙方 5 万元损失D.赔偿乙方 8 万元损失39.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B.
13、不得使招标时间长，费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标40.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工程B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.是否具有编写投标书的能力41.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程42.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限43.FID
14、IC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只给予工期顺延D.只给予费用补偿44.发包人供应的材料设备经双方共同验收后，( )。（分数：1.00）A.由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用B.由承包人妥善保管，承包人支付相应的保管费用C.由发包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用D.由发包人妥善保管，承包人支付相应的保管费用45.委托代理机构招标是( )，任何单位和个人不得强制委托代理或指定招标代理机构。（分数：1.00）A.招标人的被动行为B.招标人的法律行为C.招
15、标人的自主行为D.投标人的自主行为46.工程师进行设备采购合同管理时，( )。（分数：1.00）A.无权在设备制造期间对工艺进行研究B.有权在设备制造期间进行检验C.设备供应商在得到监理工程师口头许可后即可将设备运至现场D.根据合同规定监理工程师不得授权独立的检验员进行工艺研究和检验47.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调48.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则
16、( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶段的全部设计费49.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产C.专利权D.财产权50.FIDIC 合同条件规定“合同有效期”，是指双方签署合同协议书之日起，至( )止。（分数：1.00）A.承包商提交的结清单生效日B.颁发工程移交证书日C.工程移交证书指明的竣工日D.颁发解除缺陷责任证书日二、多项选择题(总题数：30，分数
17、：60.00)51.关于竣工验收下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见B.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调C.发包人收到竣工验收报告 28 天内不组织验收视为验收报告已被认可D.发包人收到竣工验收报告 28 天内确认视为验收报告已被认可E.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议52.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则53.施工招标的独立合同包工
18、作范围应是( )的施工内容。（分数：2.00）A.整个工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.特殊专业工程54.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：2.00）A.处理有关设计问题B.进行设计交底C.协助施工承包人编制施工方案D.参加竣工验收E.参加重要隐蔽工程部位验收55.按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险不包括 ( )。（分数：2.00）A.业主提供的设计不当造成的损失B.工程所在国发生战争C.承包商施工原因造成的爆炸D.放射性污染导致停工E.施工遇到不利气候条件导致的停工56.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括
19、的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知B.业主提供的现场办公条件C.评标原则D.合同条件E.对监理单位的要求57.经济合同鉴证和公正的差异是( )不同。（分数：2.00）A.行为的性质B.实行的原则C.实施的目的D.证据的效力E.法律效力的适用范围58.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为而导致的业主损失。（分数：2.00）A.施工质量缺陷B.施工成本增加C.发生不可抗力D.未按时提供施工现场E.拖延工期59.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不做否认表示B.被代理人做否认表示C.经被代理人追认D.代理人要求E.法院
20、判决60.F1DIC 合同条件下，对指定分包商的叙述错误的是( )。（分数：2.00）A.由业主指定B.完成指定工作C.由承包商管理D.与业主签订合同E.与其他分包商的合同地位不同61.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况不包括( )。（分数：2.00）A.业主提前占用工程B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.对竣工检验的干扰E.非承包商原因检验导致施工延误62.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（分数：2.00）A.工程发包主体资格的当事人B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当事人D.取得当事
21、人资格的合法继承人E.工程施工承包主体资格的当事人63.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全；部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定64.委托监理合同示范文本中，委托人的权利包括( )。（分数：2.00）A.授权监理人权限的权限B.对合同承包人的选定权C.重大事项的决定权D.对监理人履行合同的监督控制权E.审核承包人索赔的权利65.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同文件的
22、组成和优先次序C.保密约定D.设计依据E.发包人应交付的资料和文件66.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作67.对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( )。（分数：2.00）A.监理中标函B.监理招标文件C.工程量清单D.监理合同专用条件E.合同履行中双方达成的书面协议68.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括( )。（分数：2.00）A.业主要求的工作B.正常的监理工作C.附加工作D.额外工
23、作E.附属工作69.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求70.施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是( )。（分数：2.00）A.施工现场甲方人员的伤亡B.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡C.施工现场的设备、机械的损坏D.工程本身的损害E.清理修复的费用71.设计人配合施工工作的内容有( )。（分数：2.00）A.设计交底B.参加竣工验收C.处理设计问题D.选择承包人E.参加重要隐蔽工程部位验收72.担保是指当事人根据
24、( )，为促使债务人履行债务实现债权人的债权的法律制度。（分数：2.00）A.法律规定B.委托代理C.保险合同D.公证机关规定E.双方约定73.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用74.仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（分数：2.00）A.当事人约定的B.仲裁庭约定的C.法律规定的D.地方政府指定的E.人民法院指定的75.在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因
25、逾期交付货物，( )。（分数：2.00）A.供货方应赔偿因此造成的额外损失B.采购方可通知供货方办理解除合同手续C.如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任D.供货方有义务发出发货协商通知E.采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不予答复视为同意，供货方继续发货76.关于合同成立时间的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效时成立D.以信件订立的合同在签订确认书时成立E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立77.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查，属于有效的证据包括( )。（
26、分数：2.00）A.工程师书面指令B.施了会议纪要C.招标文件中的投标须知D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E.检查和试验记录78.委托监理合同中，属于监理人的义务包括( )。（分数：2.00）A.按合同约定派驻人员B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D.负责工程施工中有关各方的协调管理E.负责办理施工有关的行政批准手续79.无标底的综合评分法常采用以( )作为标准值。（分数：2.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底80.合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（分数：2.00）A
27、.可清求恢复原状B.可请求补救措施C.有权要求赔偿损失D.有权提起诉讼E.无权请求任何要求建设工程合同管理-226 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.在进度控制中，( )不属于工程师的任务。（分数：1.00）A.向有关部门递交竣工申请 B.参加竣工验收C.协调竣工验收中的各方关系D.督促承包人完成工程扫尾工作解析：2.当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（分数：1.00）A.不安抗辩权B.撤销权C.代位权D.同时履行抗辩权 解析：3.某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他
28、单位签定了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（分数：1.00）A.无效B.有效 C.可附条件无效D.责任由推销员承担解析：4.经济合同履行原则要求按合同规定的( )履行。（分数：1.00）A.标的 B.价款C.时间D.地点解析：5.涉及保密要求直接发包的工程，在标准化合同协议书内合同价款是( )填写的。（分数：1.00）A.由当事人双方依据工程预算书协商后的价款 B.由监理单位合理确定的价款C.由承包人提出的合理价款D.来源于投标书的中标合同价款解析：6.一方当事人发生( )时，允许变更经济合同主要条款的约定内容。（分数：1.00）A.法定代表人变更B.企业法人名称变更C.企业法人隶属
29、关系变更D.违约行为 解析：7.招标是( )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。（分数：1.00）A.招标人；投标 B.招标人；中标C.投标人；中标D.投标人；投标解析：8.FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求 ( )。（分数：1.00）A.提交监理工程师请他作出决定 B.通知对方并与他协商C.自己提交仲裁D.直接提请诉讼解析：9.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证 C.法律D.一般保证解析：10.由承包人采购的材料设备，发包人( )。（分数：1.
30、00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商 D.协助进行招标解析：11.承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，( )。（分数：1.00）A.视为该项变更不涉及合同价款的调整 B.由工程师决定变更的合同价款C.工程师应通知承包人在 7 日内报送D.由发包人确认变更的合同价款解析：12.FIDIC 施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（分数：1.00）A.业主B.承包商 C.分包商D.承包商或分包商解析：13.合同公证，是指国家公证机关根据当事人双方的申请，依法对合同的( )进行审查并予以确认的一种法律制度。
31、（分数：1.00）A.约束性与公平性B.真实性与合法性 C.真实性与严格性D.合法性与严格性解析：14.FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程师对分包工程无权发布指示B.分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理C.分包合同的当事人是业主和分包商D.承包商对分包工程的实施负有全面管理责任 解析：15.( )是指依据法律的直接规定而产生代理权的种代理。（分数：1.00）A.直接代理B.法定代理 C.指定代理D.间接代理解析：16.依据合同法的规定，执行政府指导价的合同在合同的交付期限内政府对价格调整时，按照( )计价。（分数：1.00）A.原价
32、格B.交付时价格 C.原价格和交付时价格的高者D.原价和交付价格的低者解析：17.无责任方依据合同的约定行使留置权时，所留置的财产应当是( )。（分数：1.00）A.违约方关系人的财产B.不属于该合同范围内的违约方财产C.违约方向第三方抵押的财产D.合同标的物 解析：18.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立 D.双方解析：19.下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.公开招标和邀请招标不同，前者要举行开标会议，而后者可不举行 B.所有在投标致函中提出的附加条件、补充声明、优惠条件、替代方案
33、等均应宣读C.开标应在招标文件确定的提交文件截止时间的同一时间公开进行D.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点解析：20.方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( )。（分数：1.00）A.提出变更方承担 B.提出变更方按较大的比例承担C.平均分担D.对方承担解析：21.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（分数：1.00）A.得分最高的 B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的解析：22.下列说法正确的一项是( )。（分数：1.00）A.承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔 B.工程师对索赔的反驳，应该把承包人当
34、作对立面，但应公正C.索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多D.总索赔比单项索赔要更易处理和解决解析：23.FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，合同相应条款都规定应对承包商补偿( )。（分数：1.00）A.部分损失B.一半损失C.实际损失 D.额外损失解析：24.材料采购合同双方当事人对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（分数：1.00）A.标准化法 B.合同法C.仲裁法D.建设工程质量管理条例解析：25.经过修改的设计文件应( )后使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准B.按设
35、计管理程序经有关部门审批 C.由设计人签字盖章D.由发包人审查批准解析：26.施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )h 内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.48 解析：27.依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（分数：1.00）A.经工程师审核批准B.接收工程C.组织竣工验收D.认可竣工验收报告 解析：28.委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（分数：1.00）A.工程建设委托监理合同
36、 B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件解析：29.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人 D.工程师或第三人解析：30.按 FIDIC 施工合同条件规定，工程款按( )工程量结算。（分数：1.00）A.计划 B.实际C.承包商提交的结算报告中的D.工程量清单中的解析：31.FIDIC 施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决( )时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。（分数：1.00）A.施工前期开展工作 B.施工中开展工作C.接通
37、水、电线路D.施工场地平整解析：32.评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（分数：1.00）A.按评标规则计算各项得分B.确定标底C.确定人围的有效投标 D.比较投标书的优劣解析：33.FIDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（分数：1.00）A.14B.24C.28 D.42解析：34.选择监理单位一般采用( )，且数量以( )家为官。（分数：1.00）A.公开招标；35B.公开招标；58C.邀请招标；35 D.邀请招标；58解析：35.公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体
38、体现。（分数：1.00）A.久公平B.诚实信用C.自愿原则 D.公开解析：36.FIDIC 施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.超音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军政政变解析：37.施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包工程的任何部分分包。（分数：1.00）A.未提交分包人资质B.未经发包人同意 C.分包人未与发包人签定合同D.未经招标解析：38.合同当事人甲违约后，给合同另一当事人乙造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成
39、 4 万元的损失，但乙方发生了 1 万元的防止损失措施费，甲方应( )。（分数：1.00）A.赔偿乙方 3 万元损失B.赔偿乙方 4 万元损失 C.赔偿乙方 5 万元损失D.赔偿乙方 8 万元损失解析：39.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这是建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 B.不得使招标时间长，费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标解析：40.施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。（分数：1.00）A.企业总体能力是否适合招标工
40、程 B.投标书是否实质性响应招标文件C.投标书的报价是否低于成本D.是否具有编写投标书的能力解析：41.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目 B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程解析：42.设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（分数：1.00）A.施工方案B.设计变更的期限C.竣工验收的标准D.合理使用年限 解析：43.FIDIC 分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任 C.只给予
41、工期顺延D.只给予费用补偿解析：44.发包人供应的材料设备经双方共同验收后，( )。（分数：1.00）A.由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用 B.由承包人妥善保管，承包人支付相应的保管费用C.由发包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用D.由发包人妥善保管，承包人支付相应的保管费用解析：45.委托代理机构招标是( )，任何单位和个人不得强制委托代理或指定招标代理机构。（分数：1.00）A.招标人的被动行为B.招标人的法律行为C.招标人的自主行为 D.投标人的自主行为解析：46.工程师进行设备采购合同管理时，( )。（分数：1.00）A.无权在设备制造期间对工艺进行研究B.有权在设备制造期
42、间进行检验 C.设备供应商在得到监理工程师口头许可后即可将设备运至现场D.根据合同规定监理工程师不得授权独立的检验员进行工艺研究和检验解析：47.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（分数：1.00）A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调 C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调解析：48.在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则 ( )。（分数：1.00）A.设计人退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金 C.发包人支付设计费的一半D.发包人支付第一阶
43、段的全部设计费解析：49.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产 C.专利权D.财产权解析：50.FIDIC 合同条件规定“合同有效期”，是指双方签署合同协议书之日起，至( )止。（分数：1.00）A.承包商提交的结清单生效日 B.颁发工程移交证书日C.工程移交证书指明的竣工日D.颁发解除缺陷责任证书日解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.关于竣工验收下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.实行监理的工程，工程竣工报告必须经
44、总监理工程师签署意见B.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调C.发包人收到竣工验收报告 28 天内不组织验收视为验收报告已被认可D.发包人收到竣工验收报告 28 天内确认视为验收报告已被认可 E.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议 解析：52.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：2.00）A.变更内容 B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求 D.有关图纸文件 E.变更处理的原则 解析：53.施工招标的独立合同包工作范围应是( )的施工内容。（分数：2.00）A.整个工程 B.单位工程 C.分部工程D
45、.分项工程E.特殊专业工程 解析：54.设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（分数：2.00）A.处理有关设计问题 B.进行设计交底 C.协助施工承包人编制施工方案D.参加竣工验收 E.参加重要隐蔽工程部位验收 解析：55.按照 FIDIC施工合同条件中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险不包括 ( )。（分数：2.00）A.业主提供的设计不当造成的损失B.工程所在国发生战争C.承包商施工原因造成的爆炸 D.放射性污染导致停工E.施工遇到不利气候条件导致的停工 解析：56.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.投标须知 B.
46、业主提供的现场办公条件 C.评标原则D.合同条件 E.对监理单位的要求 解析：57.经济合同鉴证和公正的差异是( )不同。（分数：2.00）A.行为的性质 B.实行的原则C.实施的目的D.证据的效力 E.法律效力的适用范围 解析：58.FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为而导致的业主损失。（分数：2.00）A.施工质量缺陷 B.施工成本增加C.发生不可抗力D.未按时提供施工现场E.拖延工期 解析：59.无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（分数：2.00）A.被代理人不做否认表示 B.被代理人做否认表示C.经被代理人追认 D.代理人要求E.法院判决解析：6
47、0.F1DIC 合同条件下，对指定分包商的叙述错误的是( )。（分数：2.00）A.由业主指定B.完成指定工作C.由承包商管理D.与业主签订合同 E.与其他分包商的合同地位不同 解析：61.依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况不包括( )。（分数：2.00）A.业主提前占用工程 B.不可抗力造成的损失 C.延误移交施工现场D.对竣工检验的干扰E.非承包商原因检验导致施工延误解析：62.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（分数：2.00）A.工程发包主体资格的当事人 B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当
48、事人 D.取得当事人资格的合法继承人 E.工程施工承包主体资格的当事人解析：63.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.质量保修书作为合同附件 B.保修费用全；部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算 D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修的范围和内容不需在质量保修书中约定解析：64.委托监理合同示范文本中，委托人的权利包括( )。（分数：2.00）A.授权监理人权限的权限 B.对合同承包人的选定权 C.重大事项的决定权 D.对监理人履行合同的监督控制权 E.审核承包人索赔的权利解析：65.建设工程设计合同示范文本中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括(
49、 )。（分数：2.00）A.违约责任 B.合同文件的组成和优先次序 C.保密约定 D.设计依据 E.发包人应交付的资料和文件解析：66.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审 D.按规定办理安全生产有关手续 E.协调处理古树名木的保护工作解析：67.对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( )。（分数：2.00）A.监理中标函 B.监理招标文件C.工程量清单D.监理合同专用条件 E.合同履行中双方达成的书面协议 解析：68.工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括( )。（分数：2.00）A.业主要求的工作B.正常的监理工作 C.附加工作 D.额外工作 E.附属工作解析：69.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质 B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系 D.项目经理资质要求 E.安全文明施工要
