1、建设工程合同管理-242 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为( )。（分数：1.00）A.合同有效B.合同无效C.合同不成立D.可变更合同2.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证C.法律D.一般保证3.建设工程质量管理条例规定，竣工结算时( )。（分数：1.00）A.不再扣留质量保修金B.按工程结算价的 1%扣留质量保修金C.扣留适当的保修费用D.承包、发包双方协商解决质量保修金
2、4.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28 天内B.全部消除后C.影响结束后的 14 天内D.影响结束后的 28 天内5.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议6.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，应该( )。（分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解除合同要求D.按合同约定，依据逾期
3、交货部分货款总价计算违约金7.用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指( )。（分数：1.00）A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法8.FIDIC 施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项9.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（分数：1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权10.FIDIC 施工合同条件中的担保期限至( )为止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务C.监理工
4、程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款11.监理评标通常采用( )，对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法C.加权打分法D.专家评审法12.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。（分数：1.00）A.总价B.成本加酬金C.单价D.估计工程量单价13.对设计投标人的资格审查不包括( )。（分数：1.00）A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.近几年完成工程项目表14.监理工程师在确认工期是否顺延时，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件
5、实际造成的时间15.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（分数：1.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.监理工程师D.承包方技术负责人16.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满后没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任17.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（分数：1.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承
6、诺的天数C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数18.下列关于代理的表述，不正确的是( )。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理入承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示19.邀请招标的邀请对象数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.5720.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向监理工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.2821
7、.由承包人采购的材料设备，发包人( )。（分数：1.00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商D.协助进行招标22.监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定D.工程所在地23.FIDIC 施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是( )的规定。（分数：1.00）A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.招标文件24.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人D.监理工程师或第三人25.“由第三人向
8、债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。（分数：1.00）A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务26.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（分数：1.00）A.不可原谅延期，不给补偿费用B.不可原谅延期，但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期，但不给补偿费用27.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高28.施工合同示范文本规定，合同约
9、定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3029.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托人B.承包人C.独立D.双方30.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责31.在 FIDIC 施于合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应(
10、 )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由监理工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格而划分责任归属32.FIDIC 施工合同条件中，如果发生( )，业主应对承包商受到的实际损失包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚声速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变33.债权人分立、合并或者变更住所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同34.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于200
11、3 年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 R 向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应( )。（分数：1.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项35.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天36.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准37.定金的数量由当事人约定，但不得超过
12、主合同标的额的( )。（分数：1.00）A.15%B.20%C.25%D.30%38.当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。（分数：1.00）A.经对方同意B.通知对方C.由仲裁机构解除D.由人民法院执行解除39.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（分数：1.00）A.得分最高的B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的40.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣了结算报告及结算资料后，28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该下程依法拍卖C.催告发包人支付结算价
13、款D.不承担保管责任41.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标、投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C.15D.3042.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权43.在施工过程中，监理工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。（分数：1.00）A.3B.7C.14D.2844.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1B.3C.7D.1445.当施工的客观条件改变导致
14、承包人增加开支，承包人可要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：1.00）A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润46.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产C.专利权D.财产权47.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人C.承包人D.分包人48.格式条款又被称为( )。（分数：1.00）A.标准条款B.正式条款C.强制条款D.附加条款49.承包商不
15、能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。（分数：1.00）A.5B.7C.10D.1550.在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.中华人民共和国担保法规定，保证担保的范围包括( )。（分数：2.00）A.主债权及利息B.定金C.损害赔偿金D.实现债权的费用E.主合同标的52.FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包含有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。
16、（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.属于业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额53.依据施工合同通用条款中有关法律法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书D.工程质量评价报告经总监理下程师和监理单位有关负责人审核签字E.责令整改的问题全部整改完毕54.建设工程的保证人一般是( )。（分数：2.00）A.法人B.银行C.担保公司D.公证机关E.建设行政主管部门55.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在
17、地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所依据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊56.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主风险的有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变造成的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题造成的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用57.监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖延的责任B.被延误的工作处于施工
18、进度计划关键线路上的应批准顺延工期C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力E.监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期58.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系D.项目经理资质要求E.安全文明施工要求59.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（分数：2.00）A.工程发包主体资格的当事人B.工程使用权的合法当事人C.支付工程价款能力的当事人D.取得当事人资格的合法继承人
19、E.工程施工承包主体资格的当事人60.设计合同示范文本中规定，设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作E.参加工程验收工作61.FIDIC 施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括( )。（分数：2.00）A.施工中涉及公共部门原因引起的延误B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误E.发生不可抗力事件的影响62.委托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权
20、利B.对建设工程规模的建议权C.选择承包人的决定权D.对施工进度进行检查监督E.建筑材料的检验权63.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成64.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：2.00）A.所签合同的合法性B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性D.履行的可能性E.违约的承担能力65.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（分数：2.00）A.协议书
21、B.合同条件C.通用条款D.专用条款E.附件66.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量B.完成各阶段设计任务C.对外商的设计资料进行审查D.配合施工E.保护设计人的知识产权67.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案B.打算采用的施工组织方案C.打算采用的施工计划安排D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算表68.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：2.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工
22、程D.业主的干扰E.变更导致竣工时间的延长69.在 FIDIC 施工中，属于承包商应提供的担保是( )。（分数：2.00）A.支付担保B.预付款担保C.履约担保D.质量担保E.进度担保70.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购B.施工图会审C.施了D.非标准设备制作E.设计交底71.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件府兼顾( )。（分数：2.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.完整性E.灵活性72.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人B.在合理时间
23、内就监理人书面提交的要求做出书面决定C.为监理人驻下地监理机构开展正常工作提供协助服务D.负责合同的协调管理工作E.对工程设计变更进行审批73.一个准确的施工计划对合同涉及的有关各方都有重要作用，主要表现在( )。（分数：2.00）A.要求承包商按计划施工B.监理工程师应按施工计划做好保证工作顺利进行的协调管理工作C.制定业主是否延误移交施工现场、送发图纸D.表明制造和现场进展情况E.对施工进度计划进行修订74.在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.实施工作说明书B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求D.提出
24、变更费用要求E.对进度计划作必要修改的建议75.施工招标的独立合同包工作范围应是( )的施工内容。（分数：2.00）A.整个工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.特殊专业工程76.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( )。（分数：2.00）A.后续法规的调整B.对竣工验收的干扰C.非承包人原因检验导致施工延误D.延误发放图纸E.承包人依据监理工程师提供的错误数据导致放线错误77.在施工过程中，监理工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（分数：2.00）A.施工质量不合格B.地方法规要求在某一时段内不允许施工C.发包人延误支付工程进度
25、款D.发生不可抗力E.发包人订购的设备不能按时到货78.开标时，应当作为无效投标文件的情形是( )。（分数：2.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.未附联合体各方共同投标协议的E.无项目经理印章的79.在 FIDIC 施工合同条件中，监理工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及( )。（分数：2.00）A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致B.重要里程碑工期是否与合同的约定一致C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否能保证计划的实现D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰E.承包商的施工人员的到位情况80.招标人
26、向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（分数：2.00）A.招标方式B.投标人名称C.招标文件D.计划工期E.对投标人的资质要求建设工程合同管理-242 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为( )。（分数：1.00）A.合同有效 B.合同无效C.合同不成立D.可变更合同解析：2.保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（分数：1.00）A.合同B.连带保证 C.法律D.一般保证解析：3.建设工程质量管理条
27、例规定，竣工结算时( )。（分数：1.00）A.不再扣留质量保修金 B.按工程结算价的 1%扣留质量保修金C.扣留适当的保修费用D.承包、发包双方协商解决质量保修金解析：4.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28 天内B.全部消除后C.影响结束后的 14 天内D.影响结束后的 28 天内 解析：5.标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。（分数：1.00）A.合同工期B.工程承包范围C.合同生效时间D.违约、索赔和争议 解析：6.在材料采购合同的履行过程中，因供货方逾期交货，应该( )。（
28、分数：1.00）A.合同约定由供货方将货物送达指定地点交接时，违约金按合同总价计算B.合同约定由采购方自提时，应由采购方承担违约金C.采购方不可以提出解除合同要求D.按合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金 解析：7.用评标价法评标时，所谓的“评标价”是指( )。（分数：1.00）A.中标价B.投标价C.合同价D.评审标书优劣的衡量方法 解析：8.FIDIC 施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（分数：1.00）A.承包商的工程款B.暂列金额 C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项解析：9.应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（分数：
29、1.00）A.撤销权B.同时履行抗辩权C.后履行抗辩权D.不安抗辩权 解析：10.FIDIC 施工合同条件中的担保期限至( )为止。（分数：1.00）A.承包商圆满完成施工义务B.承包商圆满完成施工和保修义务 C.监理工程师分发接收证书D.承包商收到最后一笔尾款解析：11.监理评标通常采用( )，对各投标人的综合能力进行对比。（分数：1.00）A.评标价法B.综合评分法 C.加权打分法D.专家评审法解析：12.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。（分数：1.00）A.总价B.成本加酬金C.单价D.估计工程量单价 解析：13.对设计投标人的资格审查不包括( )。（分
30、数：1.00）A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.近几年完成工程项目表 解析：14.监理工程师在确认工期是否顺延时，应当首先( )。（分数：1.00）A.依据合同确认责任者B.分析施工进度计划C.判断是否符合顺延工期的条件D.考察事件实际造成的时间 解析：15.不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（分数：1.00）A.项目经理B.设计单位负责人C.监理工程师 D.承包方技术负责人解析：16.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满后没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B
31、.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 解析：17.通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。（分数：1.00）A.招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数 C.发包人和承包人协商的天数D.承包人提交的施工组织设计中的天数解析：18.下列关于代理的表述，不正确的是( )。（分数：1.00）A.代理的民事责任由被代理入承担B.代理人以自己的名义实施代理行为 C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示解析：19.邀请招标的
32、邀请对象数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.57 解析：20.施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔 7 天向监理工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后( )天内，向监理工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。（分数：1.00）A.7B.14 C.15D.28解析：21.由承包人采购的材料设备，发包人( )。（分数：1.00）A.应指定生产厂商B.可建议生产厂商C.不可指定生产厂商 D.协助进行招标解析：22.监理工程师是依据( )的质量标准对承包人的工程质量进行检查。（分数：1.00）A.法律规定B.国家强制性C.合同约定 D.工程所在地解析：23.FID
33、IC 施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是( )的规定。（分数：1.00）A.招标公告B.投标文件C.中标通知书D.招标文件 解析：24.施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人 D.监理工程师或第三人解析：25.“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内( )。（分数：1.00）A.债权人可要求第三人履行债务 B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务解析：26.由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（分数：1.00）A.不可
34、原谅延期，不给补偿费用B.不可原谅延期，但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期，但不给补偿费用 解析：27.当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。（分数：1.00）A.事实上不能履行B.债务的标的不适于强制履行C.债权人在合理期限内未要求履行D.履行费用不高 解析：28.施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( )天。（分数：1.00）A.7 B.14C.15D.30解析：29.当委托人和承包发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（分数：1.00）A.委托
35、人B.承包人C.独立 D.双方解析：30.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责B.发包人负责 C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责解析：31.在 FIDIC 施于合同中，为了保证工程的质量，监理工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加或试验，由此引起的费用和工期变化，应( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由监理工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格而划分责任归属 解析：32.FIDIC 施工合同条件中，如果发生( )，业主应对承包商受到的实际损失包括利润给
36、予补偿。（分数：1.00）A.亚声速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军事政变解析：33.债权人分立、合并或者变更住所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同 D.不履行合同解析：34.某施工合同的履行中，监理工程师于 2003 年 3 月 1 日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003 年 4 月 1 日将此工作增加的工程量完成，并于 2003 年 4 月 20 R 向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应( )。（分数：1.00）A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意
37、向 C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项解析：35.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天 解析：36.材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。（分数：1.00）A.地方标准B.行业标准C.合同约定D.企业标准 解析：37.定金的数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。（分数：1.00）A.15%B.20% C.25%D.30%解析：38.当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。（分数：1.0
38、0）A.经对方同意B.通知对方 C.由仲裁机构解除D.由人民法院执行解除解析：39.采用综合评分法进行评标时，以( )投标书为最优。（分数：1.00）A.得分最高的 B.得分最低的C.评标价最高的D.评标价最低的解析：40.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣了结算报告及结算资料后，28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.与发包人协商将该工程折价后优先受偿B.由承包人申请人民法院将该下程依法拍卖C.催告发包人支付结算价款 D.不承担保管责任解析：41.招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标、投标的书面报告。（分数：1.00）A.7B.14C
39、.15 D.30解析：42.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（分数：1.00）A.保证设计质量 B.完成施工图设计C.配合施工D.保护发包人的知识产权解析：43.在施工过程中，监理工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( )天内予以确认答复。（分数：1.00）A.3B.7C.14 D.28解析：44.设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后( )日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。（分数：1.00）A.1B.3 C.7D.14解析：45.当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，承包人可要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（分数：
40、1.00）A.实际成本B.计划成本 C.合理成本D.成本和利润解析：46.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押 B.动产C.专利权D.财产权解析：47.监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（分数：1.00）A.发包人B.委托人 C.承包人D.分包人解析：48.格式条款又被称为( )。（分数：1.00）A.标准条款 B.正式条款C.强制条款D.附加条款解析：49.承包商不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理
41、工程师提出延期开工的理由和要求。（分数：1.00）A.5B.7 C.10D.15解析：50.在材料采购合同中，由供货方运输的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门 C.采购方D.供货方和运输部门共同解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.中华人民共和国担保法规定，保证担保的范围包括( )。（分数：2.00）A.主债权及利息 B.定金 C.损害赔偿金 D.实现债权的费用E.主合同标的解析：52.FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包含有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内
42、B.属于业主的备用金 C.可作为供意外用途的开支 D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额 解析：53.依据施工合同通用条款中有关法律法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( )。（分数：2.00）A.完成合同约定的所有内容 B.发包人提出工程竣工报告C.有施工单位签署的工程质量保修书 D.工程质量评价报告经总监理下程师和监理单位有关负责人审核签字 E.责令整改的问题全部整改完毕解析：54.建设工程的保证人一般是( )。（分数：2.00）A.法人B.银行 C.担保公司 D.公证机关E.建设行政主管部门解析：55.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级
43、人民法院申请撤销裁决。（分数：2.00）A.没有仲裁协议的 B.仲裁委员会无权仲裁的 C.裁决所依据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据 E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊 解析：56.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主风险的有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变造成的损失 B.放射性污染引起的损失 C.施工质量出现问题造成的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用 解析：57.监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做法是( )。（分数：2.00）A.首先要划清施工进度拖延的责任 B.
44、被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期 C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期D.监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力 E.监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期解析：58.投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（分数：2.00）A.专业工程施工资质 B.外地区投标人C.环境保护方针和保证体系 D.项目经理资质要求 E.安全文明施工要求 解析：59.施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（分数：2.00）A.工程发包主体资格的当事人 B.工程使用权的合法当事人C.支付工程
45、价款能力的当事人 D.取得当事人资格的合法继承人 E.工程施工承包主体资格的当事人解析：60.设计合同示范文本中规定，设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底 B.解决施工中出现的设计问题 C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作E.参加工程验收工作 解析：61.FIDIC 施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括( )。（分数：2.00）A.施工中涉及公共部门原因引起的延误 B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误 C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误 E.发生不可抗力事件的影响 解析：62.委
46、托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（分数：2.00）A.获得监理酬金的权利 B.对建设工程规模的建议权 C.选择承包人的决定权D.对施工进度进行检查监督 E.建筑材料的检验权 解析：63.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成 解析：64.对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（分数：2.00）A.所签合同的合法性 B.所签合同的经济性C.所签合同的真实性 D
47、.履行的可能性 E.违约的承担能力解析：65.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（分数：2.00）A.协议书 B.合同条件 C.通用条款D.专用条款 E.附件解析：66.设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是( )。（分数：2.00）A.保证设计质量 B.完成各阶段设计任务 C.对外商的设计资料进行审查 D.配合施工 E.保护设计人的知识产权解析：67.FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（分数：2.00）A.打算采用的施工方案 B.打算采用的施工组织方案 C.打算采用的施工计划安排 D.修改进度计划的时间安排E.预计应支付给承包商费用的资金估算
48、表 解析：68.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：2.00）A.公共当局引起的延误 B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰 E.变更导致竣工时间的延长 解析：69.在 FIDIC 施工中，属于承包商应提供的担保是( )。（分数：2.00）A.支付担保B.预付款担保 C.履约担保 D.质量担保E.进度担保解析：70.设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（分数：2.00）A.设备材料采购 B.施工图会审C.施了 D.非标准设备制作 E.设计交底解析：71.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件府兼顾( )。（分数：2.
49、00）A.科学性B.节约性C.严格性 D.完整性 E.灵活性 解析：72.委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。（分数：2.00）A.在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人 B.在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定 C.为监理人驻下地监理机构开展正常工作提供协助服务 D.负责合同的协调管理工作E.对工程设计变更进行审批解析：73.一个准确的施工计划对合同涉及的有关各方都有重要作用，主要表现在( )。（分数：2.00）A.要求承包商按计划施工 B.监理工程师应按施工计划做好保证工作顺利进行的协调管理工作 C.制定业主是否延误移交施工现场、送发图纸 D.表明制造和现场进展情况E.对施工进度计划进行修订解析：74.在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。（分数：2.00）A.实施工作说明书 B.变更工作实施的质量标准C.提出工期顺延要求 D.提出变更费用要求 E.对进度计划作必要修改的建议 解析：75.施工招标的独立合同包工作范围应
