1、建设工程合同管理-244 及答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（分数：1.00）A.未中标的投标人不予退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还2.在履行施工合同中，某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。（分数：1.00）A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部
2、费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延3.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )h 以书面形式通知监理工程师验收。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.484.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。（分数：1.00）A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件5.合同公证与鉴证的相同点是( )。（分数：1.00）A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容D.法律效力、目的、性质6.依据 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.现场地质条件与文件资料说明
3、不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰7.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这违背了建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标8.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。（分数：1.00）A.合同价内的暂列金B.业主应交付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款9.甲经乙介绍，聘任丙作为某项事务的代理人。则丙在代理权限中以甲名义实施的民事行为
4、，其民事责任应当由( )承担。（分数：1.00）A.甲B.乙C.丙D.甲和丙10.下列选项属于合同法律关系的内容的是( )。（分数：1.00）A.主体B.客体C.对象D.权利11.监理人在( )授权范围内对除委托监理合同外的合同进行监督管理。（分数：1.00）A.法律B.招标人C.委托人D.承包人12.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法的有关规定( )。（分数：1.00）A.向上级仲裁机构申请执行B.向人民法院申请执行C.向首席仲裁员申请执行D.向人民法院起诉13.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目B.抢险救灾工
5、程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程14.对于投保人而言，保险的根本目的必须通过( )实现。（分数：1.00）A.调解B.仲裁C.诉讼D.索赔15.在代理行为中，因授权范围不明确，有被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是( )。（分数：1.00）A.该行为不属于代理人的个人行为B.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的C.代理人没有证据证明该代理行为无效D.被代理人无法承担责任16.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求D.人民法院有权变更、撤销合同17.发包人根据工程的实际需要
6、确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。（分数：1.00）A.报经原审批机关批准B.经监理人同意C.经设计人同意D.由原建设勘察、设计单位修改18.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。（分数：1.00）A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止19.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.工期较长D.成本加酬金20.甲、乙双方签订的合同中
7、，约定的违约金是 5万元，合同履行过程中由于甲的违约造成乙损失 1万元，由于乙的违约造成甲损失 3万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3万元损失C.乙赔偿甲 5万元损失D.乙赔偿甲 2万元损失21.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效22.开展建筑活动的主要依据是( )。（分数：1.00）A
8、.合同主体B.合同内容C.合同客体D.合同程序23.在 FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，则( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿24.FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第一份资金需求估价单，应在开工日期后( )天之内。（分数：1.00）A.14B.28C.30D.4225.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人26.当事人一方不履行合同义务或履行合同义
9、务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（分数：1.00）A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题27.中华人民共和国合同法是在( )实施的。（分数：1.00）A.1997年 7月 1日B.1999年 10月 1日C.2003年 11月 12日D.2008年 1月 1日28.经过修改的设计文件应( )后使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准B.按设计管理程序经有关部门审批C.由设计人签字盖章D.由发包人审查批准29.甲与乙签订了采购 10t水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，乙向丙交付 2乙
10、这种情况表现为( )。（分数：1.00）A.债务承担B.债务人向第三人履行债务C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务30.某建设项目发售招标文件时收取工本费 500元，则在招投标结束后( )。（分数：1.00）A.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，收费退回D.招标文件及收费分别退回31.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经监理工程师批准后B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时32.可作为抵押物进行抵押的财产是( )。（分数：1.00）A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权
11、使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票33.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期的要求。（分数：1.00）A.1B.2C.7D.1434.在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，并尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。（分数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用35.在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法的( )原则的重要体现。（分数：1.00）A.自愿B.
12、平等C.诚实信用D.公平36.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（分数：1.00）A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求37.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延3
13、8.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权39.开标时，应当不作为无效投标文件的情形是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的40.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。（分数：1.00）A.不用归还委托人B.归还委托人即可C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费41.为了指导投标人正确编制投标书，
14、招标文件不应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.图纸和技术资料C.评标原则D.合同条件42.下列选项中，不能作为合同法律关系主体的是( )。（分数：1.00）A.自然人B.国家C.法人D.其他组织43.在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.质押C.定金D.留置44.公开招标缺点的核心是( )。（分数：1.00）A.招标时间长费用高B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序45.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解C.仲裁D.协议46.委托
15、监理合同的通用文件是( )。（分数：1.00）A.合同专用条件B.合同标准条件C.监理委托函D.中标函47.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的( )关系。（分数：1.00）A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务48.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。（分数：1.00）A.由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B.由设备制造商承担追回合同价款C.由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D.由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延49.下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( )。（分数：1.00）A.代理期间届满B.代理事项完成C
16、.作为代理人的法人终止D.被代理人死亡50.某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，运输费应( )。（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分数：1.00）A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议52.下列属于监理人监督控制权的是( )。（分数：1.00）A.向承包人提出建议B.对施工进度的监督C.征得委托人同意，发布开工令D.对工程上使
17、用的材料和施工质量进行检验E.工程设计变更的审批53.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（分数：1.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续E.对已竣工而未交付工程的损坏修复54.施工招标中，投标人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划55.要约应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.内容具体确定B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般条款E.表明经受要约
18、人承诺，要约人即受该意思约束56.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备C.按规定办理施工噪声有关手续D.负责已完成工程的成品保护E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定57.监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.现场见证B.询问见证C.会议见证D.合同见证E.文件见证58.工程建设管理水平的提高体现在( )上。（分数：2.00）A.合同目标B.质量目标C.进度目标D.安全目标E.投资目标59.建设工程委托监理合同(示范文本)中明确的内容有( )。（分数：2.00）A.
19、工程概况B.合同生效日期C.项目总投资D.酬金支付方式E.可行性研究60.FIDIC施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.不可预见的外界条件C.延误移交施工现场D.对施工中废弃物和古迹的干扰E.因质量问题进行的返工61.下列财产中，可以用作抵押的有( )。（分数：2.00）A.土地所有权B.房屋C.幼儿园D.学校E.电器62.承诺应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由受要约人作出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.承诺必须在承诺期限内发出E.承诺必须受法律约束63.划分委托监理合
20、同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度64.承包人可提出索赔的费用包括( )。（分数：2.00）A.保险费B.安全措施费C.利润D.管理费E.贷款利息65.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括( )。（分数：2.00）A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则66.根据中华人民共和国合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益B.因重大误解而订立的合同C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的E.损害
21、公共利益订立67.随着( )的颁布，建设工程合同管理法律已经基本健全。（分数：2.00）A.民法通则B.中华人民共和国经济法C.中华人民共和国合同法D.中华人民共和国招标投标法E.中华人民共和国建筑法68.设计合同示范文本规定，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见B.对提交的设计文件质量负责C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容D.完成初步设计、技术设计和施工图设计E.负责现场施工指导69.监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有( )。（分数：2.00）A.委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单
22、位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C.委托合同的标的是服务D.委托合同应具有标准形式E.当事人双方之间建立的债权和债务关系70.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行 ( )的义务。（分数：2.00）A.抗辩B.通知C.合作D.协助E.保密71.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括( )。（分数：2.00）A.图纸和招标文件未说明的外界障碍物影响B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争D.有毒气体污染E.气候条件影响72.保证的法律关系的参加方应
23、当至少包括( )。（分数：2.00）A.保证人B.债权人C.第三人D.被保证人(债务人)E.公证人73.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。（分数：2.00）A.不可抗力B.承包商基础施工超挖C.工程量增加D.监理工程师延误提供所需指令E.设计变更74.采用 FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：2.00）A.任何工作质量B.特性的变更C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程75.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到
24、货地点或接货人时，应( )。（分数：2.00）A.通知采购方货物的错发地点或接货人B.负责运交合同规定的到货地点或接货人C.承担对方因此多支付的一切费用D.承担逾期交货的违约金E.由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费76.设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。（分数：2.00）A.参加工程验收工作B.解决施工中出现的设计问题C.为施工承包人提供设计依据的基础资料D.组织施工招标工作。E.在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底77.按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56天内仍不支付结算价款，则承包人有权( )。（分数：2.00）A.将工程直接收
25、归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿78.下列选项中，可以作为保证的保证人的组织有( )。（分数：2.00）A.某外贸公司B.某幼儿园C.某集团公司D.某医院E.某学校79.承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括( )。（分数：2.00）A.运转操作费B.机械折旧费C.设备租赁费D.机械台班费E.机上人员的工资80.关于委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C.监理人转让义务，必须经委托人书面同
26、意D.监理人转让利益，无需委托人书面同意E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意建设工程合同管理-244 答案解析(总分：107.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（分数：1.00）A.未中标的投标人不予退还B.中标的投标人在中标的同时退还C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还解析：2.在履行施工合同中，某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。（分数：1.00）A
27、.发包人承担全部费用，工期相应顺延 B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延解析：3.施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前( )h 以书面形式通知监理工程师验收。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.48 解析：4.合同双方在订立合同时已形成的文件不包括( )。（分数：1.00）A.工程量清单B.图纸C.中标通知书D.招标文件 解析：5.合同公证与鉴证的相同点是( )。（分数：1.00）A.目的、法律效力、原则B.范围、性质、目的C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质解析：6.依据 F
28、IDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（分数：1.00）A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰解析：7.某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这违背了建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（分数：1.00）A.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人 B.不得使招标时间长、费用高C.不得对潜在投标人实行歧视待遇D.不得强制投标人组成联合体投标解析：8.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。（分数：1.00）A.合同价内的暂列金B.业主应交
29、付的预付款C.承包商应交付的定金D.承包商应得的工程款 解析：9.甲经乙介绍，聘任丙作为某项事务的代理人。则丙在代理权限中以甲名义实施的民事行为，其民事责任应当由( )承担。（分数：1.00）A.甲 B.乙C.丙D.甲和丙解析：10.下列选项属于合同法律关系的内容的是( )。（分数：1.00）A.主体B.客体C.对象D.权利 解析：11.监理人在( )授权范围内对除委托监理合同外的合同进行监督管理。（分数：1.00）A.法律B.招标人C.委托人 D.承包人解析：12.当事人一方不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照中华人民共和国民事诉讼法的有关规定( )。（分数：1.00）A.向上级仲裁机构申
30、请执行B.向人民法院申请执行 C.向首席仲裁员申请执行D.向人民法院起诉解析：13.不可以采用委托的方式发包建设任务的是( )。（分数：1.00）A.国家融资项目 B.抢险救灾工程C.涉及国家秘密的工程D.在建工程主体加层工程解析：14.对于投保人而言，保险的根本目的必须通过( )实现。（分数：1.00）A.调解B.仲裁C.诉讼D.索赔 解析：15.在代理行为中，因授权范围不明确，有被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是( )。（分数：1.00）A.该行为不属于代理人的个人行为B.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的C.代理人没有证据证明该代理行为无
31、效D.被代理人无法承担责任 解析：16.合同被变更、撤销的前提是( )。（分数：1.00）A.合同欠缺生效条件B.合同无效C.当事人提出请求 D.人民法院有权变更、撤销合同解析：17.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。（分数：1.00）A.报经原审批机关批准 B.经监理人同意C.经设计人同意D.由原建设勘察、设计单位修改解析：18.依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( )。（分数：1.00）A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不
32、再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保险期满为止解析：19.施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（分数：1.00）A.工期较短B.可调价格C.工期较长 D.成本加酬金解析：20.甲、乙双方签订的合同中，约定的违约金是 5万元，合同履行过程中由于甲的违约造成乙损失 1万元，由于乙的违约造成甲损失 3万元，那么，损失的承担应为( )。（分数：1.00）A.各自承担自己的损失B.乙赔偿甲 3万元损失C.乙赔偿甲 5万元损失D.乙赔偿甲 2万元损失 解析：21.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( )。（分数：1.00）A
33、.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 解析：22.开展建筑活动的主要依据是( )。（分数：1.00）A.合同主体B.合同内容 C.合同客体D.合同程序解析：23.在 FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，则( )。（分数：1.00）A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任 C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿解析：24.FIDIC施工合同条件通用条款规定，承包商根据施工计划向业主提交第
34、一份资金需求估价单，应在开工日期后( )天之内。（分数：1.00）A.14B.28C.30D.42 解析：25.我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（分数：1.00）A.承包人B.发包人 C.工程师D.监理人解析：26.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（分数：1.00）A.不需承担赔偿责任B.应承担赔偿责任 C.双方共同承担D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题解析：27.中华人民共和国合同法是在( )实施的。（分数：1.00）A.1997年 7月 1日B.1999年 10月 1日 C.2003
35、年 11月 12日D.2008年 1月 1日解析：28.经过修改的设计文件应( )后使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准B.按设计管理程序经有关部门审批 C.由设计人签字盖章D.由发包人审查批准解析：29.甲与乙签订了采购 10t水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，乙向丙交付 2乙这种情况表现为( )。（分数：1.00）A.债务承担B.债务人向第三人履行债务 C.债权转让D.由第三人向债权人履行债务解析：30.某建设项目发售招标文件时收取工本费 500元，则在招投标结束后( )。（分数：1.00）A.招标文件及收费都不退回 B.退回招标文件，收费不退回C.不退回招标文件，
36、收费退回D.招标文件及收费分别退回解析：31.FIDIC施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施工设备，在( )可运出施工现场。（分数：1.00）A.经监理工程师批准后 B.经项目经理批准后C.任何时候D.其他施工现场需要时解析：32.可作为抵押物进行抵押的财产是( )。（分数：1.00）A.抵押人所有的房屋 B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票解析：33.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( )天，以书面形式向监理工程师提出延期的要求。（分数：1.00）A.1B.2C.7 D.14解析：34.在合同履行阶段应
37、当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，并尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。（分数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用 解析：35.在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法的( )原则的重要体现。（分数：1.00）A.自愿B.平等C.诚实信用D.公平 解析：36.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（分数：1.00）A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究 C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满
38、足建设工程要求解析：37.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。（分数：1.00）A.发包人赔偿，延误的工期顺延 B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延解析：38.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权解析：39.开标时，应当不作为无效投标文件的情形
39、是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的 解析：40.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。（分数：1.00）A.不用归还委托人B.归还委托人即可 C.归还委托人，并应支付折旧费D.归还委托人，并应支付租赁费解析：41.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件不应包括的内容是( )。（分数：1.00）A.投标须知B.图纸和技术资料C.评标原则 D.合同条件解析：42.下列选项中，不能作为合同法律关系主体的是( )。（分数：1.00）A.自然人B.国
40、家 C.法人D.其他组织解析：43.在提供方式中，比较强烈的担保方式是( )。（分数：1.00）A.保证B.质押C.定金D.留置 解析：44.公开招标缺点的核心是( )。（分数：1.00）A.招标时间长费用高 B.评标工作量大C.申请投标人较多D.要设置资格预审程序解析：45.合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。（分数：1.00）A.和解B.调解 C.仲裁D.协议解析：46.委托监理合同的通用文件是( )。（分数：1.00）A.合同专用条件B.合同标准条件 C.监理委托函D.中标函解析：47.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流
41、转过程中形成的( )关系。（分数：1.00）A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务 解析：48.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。（分数：1.00）A.由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B.由设备制造商承担追回合同价款C.由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D.由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延 解析：49.下列选项属于指定代理关系终止的条件的是( )。（分数：1.00）A.代理期间届满B.代理事项完成C.作为代理人的法人终止D.被代理人死亡 解析：50.某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，运输费应( )。
42、（分数：1.00）A.由施工承包商承担B.由材料供应商承担 C.由施工承包商和材料承包商各承担一半D.建设单位承担解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分数：1.00）A.招标公告B.招标文件 C.投标文件 D.评标价格E.最后谈判达成的降价协议解析：52.下列属于监理人监督控制权的是( )。（分数：1.00）A.向承包人提出建议 B.对施工进度的监督 C.征得委托人同意，发布开工令 D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验 E.工程设计变更的审批解析：53.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承
43、担费用的是( )。（分数：1.00）A.邻近建筑物、构筑物的保护工作 B.发包人委托承包人完成工程配套的设计 C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施 D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续 E.对已竣工而未交付工程的损坏修复解析：54.施工招标中，投标人的必要合格条件包括( )。（分数：2.00）A.营业执照 B.固定资产C.资质等级 D.履约情况 E.分包计划 解析：55.要约应当具备的条件是( )。（分数：2.00）A.内容具体确定 B.接受要约邀请C.希望收到承诺D.合同的一般条款 E.表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束 解析：56.施工合同示范文本规定，
44、属于承包人应当完成的工作有( )。（分数：2.00）A.办理施工所需的证件B.提供和维修非夜间施工使用的照明设备 C.按规定办理施工噪声有关手续 D.负责已完成工程的成品保护 E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定 解析：57.监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（分数：2.00）A.现场见证 B.询问见证C.会议见证D.合同见证E.文件见证 解析：58.工程建设管理水平的提高体现在( )上。（分数：2.00）A.合同目标B.质量目标 C.进度目标 D.安全目标E.投资目标 解析：59.建设工程委托监理合同(示范文本)中明确的内容有( )。（分数：2.00）A.工程概况 B.合同生
45、效日期 C.项目总投资 D.酬金支付方式 E.可行性研究解析：60.FIDIC施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸 B.不可预见的外界条件 C.延误移交施工现场 D.对施工中废弃物和古迹的干扰E.因质量问题进行的返工解析：61.下列财产中，可以用作抵押的有( )。（分数：2.00）A.土地所有权B.房屋 C.幼儿园D.学校E.电器 解析：62.承诺应具备的条件是( )。（分数：2.00）A.承诺只能向受要约人作出B.承诺必须由受要约人作出 C.承诺的内容应当与要约的内容一致 D.承诺必须在承诺期限内发出 E.承诺必须受法律约
46、束解析：63.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.工程规模 B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点 E.被监理合同的难易程度 解析：64.承包人可提出索赔的费用包括( )。（分数：2.00）A.保险费 B.安全措施费C.利润 D.管理费 E.贷款利息 解析：65.为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括( )。（分数：2.00）A.招标广告 B.合同协议书 C.评标方法 D.资格预审文件 E.定标原则解析：66.根据中华人民共和国合同法规定，( )的合同属于无效合同。（分数：2.00）A.恶意串通损害第三人利益 B.因重大误
47、解而订立的合同C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的 E.损害公共利益订立 解析：67.随着( )的颁布，建设工程合同管理法律已经基本健全。（分数：2.00）A.民法通则 B.中华人民共和国经济法C.中华人民共和国合同法 D.中华人民共和国招标投标法 E.中华人民共和国建筑法 解析：68.设计合同示范文本规定，设计人的责任包括( )。（分数：2.00）A.负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见 B.对提交的设计文件质量负责 C.参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容 D.完成初步设计、技术设计和施工图设计 E.负责现场施工指导解析：69.监理合同除具有委托合同
48、的共同特点外，还具有( )。（分数：2.00）A.委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业 B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规 C.委托合同的标的是服务 D.委托合同应具有标准形式E.当事人双方之间建立的债权和债务关系解析：70.合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行 ( )的义务。（分数：2.00）A.抗辩B.通知 C.合作D.协助 E.保密 解析：71.FIDIC施工合同条件规定，业主应承担的风险包括( )。（分数：2.00）A.图纸和
49、招标文件未说明的外界障碍物影响 B.业主提供的设计不当造成的损失 C.战争 D.有毒气体污染 E.气候条件影响解析：72.保证的法律关系的参加方应当至少包括( )。（分数：2.00）A.保证人 B.债权人 C.第三人D.被保证人(债务人) E.公证人解析：73.施工合同示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。（分数：2.00）A.不可抗力 B.承包商基础施工超挖 C.工程量增加D.监理工程师延误提供所需指令 E.设计变更 解析：74.采用 FIDIC施工合同条件的工程，监理工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（分数：2.00）A.任何工作质量 B.特性的变更 C.任何联合竣工检验D.协调几个承包商施工的干扰E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程解析：75.在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应( )。（分数：2.00）A.通知采购方
