1、建设工程合同管理-304 及答案解析(总分：107.25，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.在下列各项权利中，( )是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权 B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利 D授予监理单位权限（分数：1.00）A.B.C.D.2.担保法是指调整因( )而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。A买卖关系 B担保关系C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B.C.D.3.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 ( )。A由发包人分担或分享 B由承包人分担或
2、分享C由发包人和承包人另行约定 D由工程师确认（分数：1.00）A.B.C.D.4.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期（分数：1.00）A.B.C.D.5.所有的施工合同价款都必须在( )中注明。A中标通知书 B协议书 C投标书 D招标书（分数：1.00）A.B.C.D.6.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。A属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人B如果
3、约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿C物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件D提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房（分数：1.00）A.B.C.D.7.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。A保证设计质量 B完成施工图设计C配合施工 D保护发包人的知识产权（分数：1.00）A.B.C.D.8.关于合同中质量标准的表述中，不正确的是( )。A质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标B对于推荐性的标准，国家鼓励采用C当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依地方标准执行D对于强制
4、性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准（分数：1.00）A.B.C.D.9.FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与( )比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。A缺陷通知期 B合同有效期C施工期 D开工日期（分数：1.00）A.B.C.D.10.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。A投标有效 B投标无效，退还其投标保证金C评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D.11.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。A承包人第一次提交竣
5、工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.25）A.B.C.D.12.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定( )。A结演全部设计费 B支付一半设计费C停止支付设计费 D预留一定保证金后全部支付设计费（分数：1.00）A.B.C.D.13.合同变更必须针对有效的合同，( )是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。A科学管理 B协商一致C法律约束力 D保全措施（分数：1.00）A.B.C.D.14.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。A标底编制得不够合理 B评标标准不合理C评标委员会的
6、评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A.B.C.D.15.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。A由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B由设备制造商承担追回合同价款C由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D.16.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D管理较复杂，有能力参与竞争
7、的投标人较多（分数：1.00）A.B.C.D.17.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是( )。A解决施工中出现的设计问题 B保护设计人的知识产权C保证设计质量 D对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B.C.D.18.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。A无权要求返还定金 B有权要求返还定金C无权要求返还定金且需支付违约金 D只能要求返还定金的一半（分数：1.00）A.B.C.D.19.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。A立项批准 B征地许可C安全许可 D申请招标（分数：1.00）A.B.C.D.20.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜
8、。A3 B5 C7 D57（分数：1.00）A.B.C.D.21.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。A保证 B定金 C留置 D质押（分数：1.00）A.B.C.D.22.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是 ( )。A专家评审 B定性评审 C定量评审 D资格评审（分数：1.00）A.B.C.D.23.在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因。A债务清偿 B合同解除 C免除债务 D债务抵消（分数：1.00）A.B.C.D.24.甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法
9、的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。A有效B无效C效力待定D可变更或撤销（分数：1.00）A.B.C.D.25.抗辩权在合同中是指一方有违约行为时，对方有权( )。A撤回合同 B撤销合同 C解除合同 D中止履行义务（分数：1.00）A.B.C.D.26.不属于约定质量标准的一般原则的是( )。A无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行B没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行C按企业颁布的企业标准执行D虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行（分数：1.00）A.B.C.D.27.在选择工程施工分包单位方面，监理人有(
10、)。A选定权 B批准权和否决权 C建议权 D直接指定权（分数：1.00）A.B.C.D.28.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B.C.D.29.下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是( )。A承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师B工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见C如果工程师逾期不确认也不提出书面意见则视为不同意D工程师对进度计划和对承包人施
11、工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任（分数：1.00）A.B.C.D.30.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了成本，此时监理工程师 ( )。A应从业主方获得附加监理酬金 B不应从任何一方获得额夕卜奖励或酬金C应从业主方获得额外监理酬金 D应从承包方获得合理化建议奖金（分数：1.00）A.B.C.D.31.对现场交货的到货数量验收的方法不包括( )。A经验鉴别法 B衡量法 C查点法 D理论换算法（分数：1.00）A.B.C.D.32.下列情形中的( )不属于工程师的权力。A检查承包人现场同期的记录B指示承包人缩短合同工期C对索赔报告进行审查
12、分析D把批准的索赔要求纳人工程进度付款中（分数：1.00）A.B.C.D.33.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。A招标人 B评标委员会C招标代理机构 D建设行政主管部门（分数：1.00）A.B.C.D.34.FIDIC施工合同条件中，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A14 B28 C36 D42（分数：1.00）A.B.C.D.35.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方支付定金 5 万元。由于供货方违约，按合同约定计算违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。A5 B10 C8
13、 D14（分数：1.00）A.B.C.D.36.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B.C.D.37.发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。A提前竣工的机器设备要求B发包人为赶工应提供的方便条件C提前竣工所需的追加合同价款D承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施（分数：1.00）A.B.C.D
14、.38.一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )原则。A全面履行 B诚实信用C团结互助 D信守商业道德（分数：1.00）A.B.C.D.39.要采购大宗材料，宜采用( )方式。A直接定购 B询价、报价、签订合同C公开招标 D邀请招标（分数：1.00）A.B.C.D.40.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。A违约责任 B缔约过失责任 C定金罚则责任 D违约金责任（分数：1.00）A.B.C.D.41.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的
15、文书是( )。A人民法院的判决 B仲裁机构的裁决C经过公证的还款协议 D经过鉴证的还款协议（分数：1.00）A.B.C.D.42.工程师确认工期是否应予顺延，应首先考察的是( )。A施工进度计划是否拖后 B合同工期C事件实际造成的延误时间 D工期定额标准（分数：1.00）A.B.C.D.43.对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。A后履行抗辩权 B追认权 C拒绝权 D不安抗辩权（分数：1.00）A.B.C.D.44.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。A从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日
16、止C从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止（分数：1.00）A.B.C.D.45.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护说法不正确的是( )。A承包人在动力设备、输电线路、地下管道，施工开始前应向工程师提出安全防护措施B承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施C实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用D使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 d 内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施（分数：1
17、.00）A.B.C.D.46.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到 ( )止。A完成监理合同约定的监理工作之日B监理合同规定的到期日C被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D完成正常工作和附加工作之日（分数：1.00）A.B.C.D.47.施工预付款担保都是采用由( )的方式提供。 A银行出具保函 B担保公司出具保函 C银行以现金 D担保公司以现金（分数：1.00）A.B.C.D.48.建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。A施工方案 B设计变更的期限C竣工验收的标准 D合理使用年限（分数：1.00）A.B.C.D.49
18、.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。A设计单位 B施工单位负责人 C发包人 D监理工程师（分数：1.00）A.B.C.D.50.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了其施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低时，承包人( )。A有权要求赔偿B只能获得增加成本的一定比例的赔偿C由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D无权要求赔偿（分数：1.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：57.00)51.甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在 8 月 30
19、 日向甲公司交付货物。8 月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有( )。（分数：2.00）A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物并不对保管不善造成的损失负责E.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款52.大型工程招标投标工作的评标应采用( )。（分数：2.00）A.综合评标法B.专家评定法C.淘汰法D.评标价法E.议标法53.施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( )。（分数：2.00）A.投标书B.招标文件C.图纸D.合同履行过程的变更协议E.工程量清单54.为了保证招标行为的
20、规范化，以及科学地评标，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足( )等要求。（分数：2.00）A.有组织开标、评标、定标的能力B.有技术资料能满足招标投标的能力C.有审查投标单位资质的能力D.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员E.有组织编制招标文件的能力55.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括( )。（分数：2.00）A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.工程师未按合同约定提供所需指令E.不具备合同约定的开工条件56.依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工
21、结算价款，从第 29 天起( )。（分数：2.00）A.双方必须协商签订延期支付协议B.发包人承担违约责任人C.可依据协议将该工程折价D.承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息E.承包人申请人民法院将该工程依法拍卖57.施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（分数：1.00）A.固定价格合同B.总价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.单价合同58.代理的特征包括( )。（分数：2.00）A.被代理人对代理行为承担民事责任B.代理人以代理人的名义实施代理行为C.代理人以被代理人的名义实施代理行为D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为E.代理人在被代
22、理人的授权范围内独立地表现自己的意志59.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。（分数：2.00）A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B.提供和维护非夜间施工使用的照明C.开通施工场地与城乡公共道路的通道D.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验E.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定60.工程进度款的计算内容包括( )。（分数：2.00）A.实际完成的工程量价款B.工程师批准的索赔款C.本期应扣回的预付款D.保修金的退还E.设计变更调整的合同款61.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（分数：2.00）A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行
23、为能力C.被代理人取消委托D.代理期限届满E.代理事项完成62.施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任E.材料供应商可以要求建设单位付款63.对于在正常使用条件下的保修期限，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.供热系统为 2 个采暖期B.供冷系统为 2 个供冷期C.外墙面的防渗漏为 2 年D.设备安装工程为 2 年E.电气管线工
24、程为 2 年64.按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，( )属于发包人的责任。（分数：2.00）A.提供设计依据资料B.提供设计预算资料C.向施工单位进行设计交底D.提供设计人员需要的工作和生活条件E.对设计成果组织鉴定和验收65.依据 FIDIC施工合同条件的规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（分数：2.00）A.由于传染病或政府行为导致工期的延误B.施工中受到业主或其他承包商的干扰C.施工涉及有关公共部门原因引起的延误D.承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行E.延误移交施工现场66.施工合同(示范文本)规定，( )属于发包人的工作。（分数：2
25、.00）A.使施工现场具备施工条件B.提供施工现场的工程地质资料C.提供施工进度计划D.开通施工现场与城乡公共道路的通道E.提供工程师办公用房67.受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。（分数：2.00）A.违约责任的变更B.数量的变更C.增加建议性条款D.履行期限的变更E.增加说明性条款68.FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额E.支付时不需业主同意69.国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规
26、定，在正常使用条件下的最低保修期限为( )。（分数：2.00）A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年C.供热与供冷系统，为 1 个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年E.电气管线，为 2 年70.依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，( )属于额外的监理工作。（分数：2.00）A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.出现不应由监理人负
27、责，致使暂停监理任务后的恢复工作E.应委托人要求更改服务内容而增加的工作71.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括( )。（分数：2.00）A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.提前竣工所需的追加合同价款D.承包人应承担的义务E.工程提前竣工的原因72.在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照( )订立书面合同。（分数：2.00）A.招标公告B.招标文件C.投标文件D.最后谈判达成的降价协议E.评标价格73.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（分数：1.00）A.特殊专业
28、工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.主要工程量必须由承包人完成E.只允许一家分包人进行分包74.对 FIDIC 编制的分包合同的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.工程分包后，承包商对分包工程承担的风险合理地转移给分包商B.分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同C.承包商应向分包商收取分包管理费D.可以允许业主与分包商有私下约定E.承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节75.按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格
29、审查文件D.履行合同过程中的变更协议E.工程报价单76.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.标准、规范E.监理委托函77.委托人与监理人签定了委托监理合同后，委托人可以行合( )。（分数：1.00）A.对生产工艺设计要求的认定权B.更换监理人员的权利C.对工程施工组织设计的审批权D.监理工作执行情况的检查权E.发布开工令的权利78.一个准确的施工计划对合同涉及的有关各方都有重要作用，主要表现在( )。（分数：2.00）A.要求承包商按计划施工B.监理工程师应按施工计划
30、做好保证工作顺利进行的协调管理工作C.制定业主是否延误移交施工现场、送发图纸D.对施工进度计划进行修订E.表明制造和现场进展情况79.按照合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是 ( )。（分数：2.00）A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.第三人有追究债务人违约责任的权利E.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿80.合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合同当事人B.人民法院C.仲裁机构D.人民政府E.公证机关建设工程合同管理-304 答案解析(总分：107.25，做题时间：90 分钟)
31、一、单项选择题(总题数：50，分数：50.25)1.在下列各项权利中，( )是建设工程监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权 B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利 D授予监理单位权限（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2.担保法是指调整因( )而产生的债权、债务关系的法律规范的总称。A买卖关系 B担保关系C合同关系 D保证合同（分数：1.00）A.B. C.D.解析：3.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 ( )。A由发包人分担或分享 B由承包人分担或分享C由发包人和承包人另行约定 D由工程师确认（分数：1.00）
32、A.B.C. D.解析：4.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。A支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期（分数：1.00）A.B. C.D.解析：5.所有的施工合同价款都必须在( )中注明。A中标通知书 B协议书 C投标书 D招标书（分数：1.00）A.B. C.D.解析：在合同协议书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已写明了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程
33、或出于保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。非招标工程的合同价款，由当事人双方依据工程预算书协商后，填写在协议书内。6.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。A属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人B如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿C物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件D提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：7.设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。A保证设计质量 B完成施工图设计C配合施
34、工 D保护发包人的知识产权（分数：1.00）A. B.C.D.解析：8.关于合同中质量标准的表述中，不正确的是( )。A质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标B对于推荐性的标准，国家鼓励采用C当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依地方标准执行D对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为合同中标的物质量的执行标准。对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准。对于推荐性的标准，国家鼓励采用。当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执
35、行；如果没有国家标准，则依行业标准执行；没有行业标准，则依地方标准执行；没有地方标准，则依企业标准执行。9.FIDIC施工合同条件规定，用合同工期与( )比较，可判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。A缺陷通知期 B合同有效期C施工期 D开工日期（分数：1.00）A.B.C. D.解析：本题考核的知识点为合同履行中涉及的几个期限的概念。从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工口止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。10.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。A投标有
36、效 B投标无效，退还其投标保证金C评标委员会代签 D投标无效，没收其投标保证金（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：11.工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。A承包人第一次提交竣工验收报告 B承包人修改后再次提请竣工验收C最终验收合格 D办理竣工验收手续（分数：1.25）A.B. C.D.解析：解析 熟悉习题解析 本题考查重点是对“施工合同竣工”的熟悉。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。因此，本题的正确答案是 B。12.发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包
37、人应按合同规定( )。A结演全部设计费 B支付一半设计费C停止支付设计费 D预留一定保证金后全部支付设计费（分数：1.00）A. B.C.D.解析：13.合同变更必须针对有效的合同，( )是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。A科学管理 B协商一致C法律约束力 D保全措施（分数：1.00）A.B. C.D.解析：14.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。A标底编制得不够合理 B评标标准不合理C评标委员会的评标过程不合理 D受标底的约束（分数：1.00）A. B.C.D.解析：15.由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( )。A由发包人承
38、担追回合同价款，工期不顺延B由设备制造商承担追回合同价款C由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：16.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。A管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少 B管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多C管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少 D管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多（分数：1.00）A. B.C.D.解析：全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工
39、作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。17.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是( )。A解决施工中出现的设计问题 B保护设计人的知识产权C保证设计质量 D对外商的设计资料进行审查（分数：1.00）A.B. C.D.解析：18.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。A无权要求返还定金 B有权要求返还定金C无权要求返还定金且需支付违约金 D只能要求返还定金的一半（分数：1.00）A. B.C.D.解析：发包人的违约责任有：(1)由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算；工期
40、按实际延误的工日顺延，补偿勘察人来回的进出场费和调遣费；(2)合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人来进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在 50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘察费；完成的工作量超过 50%时，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费；(3)发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过 1 日，应按未支付勘察费的 1%。偿付逾期违约金；(4)发包人不履行合同时，无权要求返还定金。19.招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。A立项批准 B征地许可C安全许可 D申请招标（分数：
41、1.00）A.B.C.D. 解析：解析 招标准备阶段主要工作20.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。A3 B5 C7 D57（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：21.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( )。A保证 B定金 C留置 D质押（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：22.对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是 ( )。A专家评审 B定性评审 C定量评审 D资格评审（分数：1.00）A.B. C.D.解析：23.在合同权利义务终止的原因中，( )是最主要和最常见的原因。A债务清偿 B合同解
42、除 C免除债务 D债务抵消（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 P41 一、合同终止概述。合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。按照合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务相互抵消；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除债务；(6)债权债务同归于一人(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。其中债务已经按照约定履行即是债的清偿，是按照合同约定实现债权目的的行为。清偿是合同的权利义务终止的最主要和最常见的原因。24.甲将工程机械借给乙使用
43、，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( )。A有效B无效C效力待定D可变更或撤销（分数：1.00）A.B.C. D.解析：该题情况属于无处分权人处分他人财产订立的合同，属于效力待定的合同的一种，一般情况下是无效的。但是，在下列两种情况下合同有效：(1) 无处分权人处分他人财产，经权利人追认，订立的合同有效；(2) 无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。25.抗辩权在合同中是指一方有违约行为时，对方有权( )。A撤回合同 B撤销合同 C解除合同 D中止履行义务（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：解析 中止履行义务意味着合同在期限内应当恢复履
44、行，而“抗辩权”是在一方不履行或有可能不履行时的权利，并不是说合同本身存在着撤回、撤销、解除的条件。26.不属于约定质量标准的一般原则的是( )。A无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行B没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行C按企业颁布的企业标准执行D虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：解析 交货检验27.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。A选定权 B批准权和否决权 C建议权 D直接指定权（分数：1.00）A.B. C.D.解析：28.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生
45、法律效力，则撤回承诺的通知应当在 ( )到达要约人。A要约到达受要约人之前 B承诺通知到达要约人之前C承诺通知发出之前 D承诺通知到达要约人之后（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 承诺29.下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是( )。A承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师B工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见C如果工程师逾期不确认也不提出书面意见则视为不同意D工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任（分数：1.00）A.B.C. D
46、.解析：30.承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了成本，此时监理工程师 ( )。A应从业主方获得附加监理酬金 B不应从任何一方获得额夕卜奖励或酬金C应从业主方获得额外监理酬金 D应从承包方获得合理化建议奖金（分数：1.00）A.B. C.D.解析：31.对现场交货的到货数量验收的方法不包括( )。A经验鉴别法 B衡量法 C查点法 D理论换算法（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 对现场交货的到货数量验收的方法包括衡量法、查点法、理论换算。32.下列情形中的( )不属于工程师的权力。A检查承包人现场同期的记录B指示承包人缩短合同工期C对索赔报告进行审查分析D把批准的索赔要求
47、纳人工程进度付款中（分数：1.00）A.B. C.D.解析：33.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由( )决定中标人。A招标人 B评标委员会C招标代理机构 D建设行政主管部门（分数：1.00）A. B.C.D.解析：解析 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由招标人决定中标人。34.FIDIC施工合同条件中，工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。A14 B28 C36 D42（分数：1.00）A.B. C.D.解析：35.某建设工程物资采购合同，采购方向供货方支付定金 5 万元。由于供货方违约，按合同约定计算违约金为 10
48、 万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。A5 B10 C8 D14（分数：1.00）A.B. C.D.解析：解析 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以减少。但违约金和赔偿损失是不能同时采用的。如果当事人约定了违约金，应当按照支付违约金承担违约责任。36.由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是( )。A费用由发包人承担，工期给予顺延 B费用由承包人承担，工期不予顺延C费用由发包人承担，工期不予顺延 D费用由承包人承担，工期给予顺延（分数：1.00）A.B. C.D.解析：37.发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。A提前竣工的机器设备要求B发包人为赶工应提供的方便
