1、建设工程合同管理 3 及答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（分数：1.00）A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证2.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权3.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（分数：1.00）A.建设工程已批准立项B.建设
2、工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求4.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认5.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 6077 元。依据委托监理
3、合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42D.606.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容7.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不公正评标条件。（分数：1.00）A.是否有针对材料供应商设B.是否有针对外地区和外系统设立C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立8.开标时，应当不作为无效投标
4、文件的情形是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的9.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收10.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程11.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B
5、.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰12.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.3013.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费D.延期支付全部货款和运杂费14.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人
6、协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标15.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿16.作为定标的主要依据是( )。（分数：1.00）A.评标价B.投标报价C.评标报告D.投标文件17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（分数：1.00）A.承包人负责检验工作，发
7、包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用18.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.活动19.某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔20.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持
8、续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作21.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方22.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.5723.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承
9、担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任24.FIDIC 施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费25.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于C.可以低于D.不得高于26.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。（分数：
10、1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属27.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失 ( )。（分数：1.00）A.分包商可直接向工程师递交索赔报告B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告28.工程师对工程索赔的主要影响不包括( )。（分数：1.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书
11、D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人29.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准顺延期 1 天C.应批准顺延工期 2 天D.应批准顺延工期 3 天30.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工D.在合同约定预付时间
12、 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工31.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格B.新价格C.原价与新价的平均价格D.市场价32.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28 天内B.全部消除后C.影响结束后的 14 天内D.影响结束后的 28 天内33.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包人C.设计人D.工程师34.设计人交付设
13、计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担35.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.0
14、0）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权36.某 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40D.5037.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责，B.发包人负责C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责38.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加的
15、监理工作是( )。（分数：1.00）A.调解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间D.非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间39.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.640.工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是 ( )。（分数：1.00）A.要求承包人在合理的状态下施工B.工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施
16、的批准41.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准42.FIDIC 施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失C.外国入侵D.军事政变43.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期C.承包人只给予发包人顺延
17、相应工期D.发包人和承包人承担责任44.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天45.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人D.工程师或第三人46.某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（分数：1.00）A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工
18、程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任47.经过修改的设计文件应( )使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准后B.按设计管理程序经有关部门审批后C.由设计人签字盖章后D.由发包人审查批准后48.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。（分数：1.00）A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权49.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。（分数：1
19、.00）A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B.只相应顺延工期C.只赔偿承包人因此造成的损失D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期50.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。（分数：1.00）A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.质量保修书作为合同附件B.保修费用全部由承包人承担C.保修期从竣工合格之日起计算D.主体工程的保修期限为无限期E.工程质量保修
20、的范围和内容不需在质量保修书中约定52.无标底的综合评分法常采用以( )作为标准值。（分数：1.00）A.最高报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底53.材料采购合同签定后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担 ( )。（分数：1.00）A.由此造成的货物损失B.运输部门的罚款C.按退货部分货款总额计算的违约金D.代保管费用E.物资保养费用54.进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（分数：1.00）A.科学性B.节约性C.严格性D.完整性E.灵活性55.在 FIDIC 施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（分数：1.00）A.变更
21、内容B.变更工程价款C.变更项目的施工技术要求D.有关图纸文件E.变更处理的原则56.FIDIC 施工合同条件下，对变更估价的说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价B.变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格C.工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过 1D.原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿E.工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 0.0157.建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（分数：1.00）A.第一批工人进入保
22、险工程工地B.保险工程工地动工C.双方签定施工合同D.水电接通E.用于保险工程的材料、设备运抵工地58.在设计合同中，发包人的责任包括( )等。（分数：1.00）A.负责审查结构安全和强制性标准的执行情况B.承担设计人参加引进项目的设计任务的出国费用C.另行支付设计人承担合同约定委托范围之外的服务费用D.未经设计人同意不得擅自修改、复制、向第三人转让E.对外商的设计资料进行审查59.按照施工合同示范文本的规定，由于( )等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。（分数：1.00）A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发
23、生不可抗力60.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付，承包人有权( )。（分数：1.00）A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.直接委托拍卖公司拍卖该工程D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿61.当事人在( )情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（分数：1.00）A.没有仲裁协议的B.仲裁委员会无权仲裁的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊62.施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。（分数
24、：1.00）A.在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题B.对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C.提供具备施工条件的场地D.将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地E.向承包人提供施工现场办公和生活用房63.下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( )。（分数：1.00）A.作为代理人或代理人的法人终止B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取得或恢复民事行为能力D.被代理人或代理人死亡E.监护关系消灭64.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（分数：1.00）A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E
25、.标准、规范65.依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（分数：1.00）A.负责合同的协调管理工作B.外部关系协调C.免费提供监理工作需要的资料D.更换委托人代表需要经监理人同意E.将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人66.材料采购合同履行过程中，导致供货方送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由采购方承担的行为有( )。（分数：1.00）A.采购方在合同内填错到货地点B.供货方在合同内填错到货地点C.未在合同内约定到货地点D.运输部门错送到货地点E.未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方67.施工合同示范文件中定义的工程师包括
26、( ) 。（分数：1.00）A.负责工程施工的总负责人B.负责工程设计的总负责人C.总监理工程师D.发包人派驻施工场地的代表E.项目经理68.“建筑工程一切险”规定公司承担保险责任的除外责任有( )。（分数：1.00）A.渐变原因造成的损失B.原材料缺陷引起的损失C.领有公共运输行驶执照的车辆损失D.自然事件引起的损失E.意外事故造成的损失69.依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（分数：1.00）A.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.发包人的人员伤亡损失，由承包人
27、承担D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.延误的工期相应顺延70.合同履行中的抗辩权包括( )。（分数：1.00）A.中止履行抗辩权B.同时履行抗辩权C.先履行抗辩权D.后履行抗辩权E.代位履行抗辩权71.法人应当具备( )等条件。（分数：1.00）A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准72.当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担( )违约责任。（分数：1.00）A.缔约过失B.继续履行C.采取补救措施D.赔偿损失E.支付违约金和定金罚则73.施工合同示范文本中规定的固定价格合同( )。（分数：1.00）
28、A.是在约定的风险范围内价款不再调整的合同B.是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C.是约定范围内的风险由承包人承担D.包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E.无需约定风险范围74.在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（分数：1.00）A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.业主的干扰E.变更导致竣工时间的延长75.FDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：1.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚
29、未确定或不可预见项目的储备金额76.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（分数：1.00）A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担77.施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后 56 天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以( )。（分数：1.00）A.留置该工程B.拍卖该工程C.与
30、发包人协议将该工程折价D.请仲裁机构将该工程依法拍卖E.申请法院将该工程依法拍卖78.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（分数：1.00）A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.具有开标场地D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证79.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（分数：1.00）A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔80.按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( )。（分数：1.00）A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债
31、权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续建设工程合同管理 3 答案解析(总分：80.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（分数：1.00）A.一般保证 B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证解析：2.抵押与质押的区别主要在于( )。（分数：1.00）A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优
32、先受偿权解析：3.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（分数：1.00）A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究 C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求解析：4.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。（分数：1.00）A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的
33、投标授权人予以签字确认 解析：5.某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 6077 元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（分数：1.00）A.45B.57C.42 D.60解析：6.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（分数：1.00）A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称 C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容解析：7.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核
34、查( )的不公正评标条件。（分数：1.00）A.是否有针对材料供应商设B.是否有针对外地区和外系统设立 C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立解析：8.开标时，应当不作为无效投标文件的情形是( )。（分数：1.00）A.未密封投标文件的B.关键内容字迹无法辨认的C.未提供投保证金和投标保证的D.无项目经理印章的 解析：9.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。（分数：1.00）A.交付设计文件B.完成设计变更C.设计文件审查通过D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收 解析：10.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的
35、保修期限应为 5 年。（分数：1.00）A.地基基础工程B.屋面防水工程 C.设备安装工程D.排水管道工程解析：11.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，( )。（分数：1.00）A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可 C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段予以淘汰解析：12.发包人逾期支付设计费( )天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。（分数：1.00）A.14B.15C.28D.30 解析：13.在材料采购合同的履行中，如供货方交付货物的数量高于合同规定时，可在承付期内( )。（分数：1.00）A.拒付全部货款
36、和运杂费B.拒付多付部分的货款，但不得拒付多付部分运杂费C.拒付多付部分的货款和运杂费 D.延期支付全部货款和运杂费解析：14.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当( )。（分数：1.00）A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标 解析：15.按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（分数：1.00）A.业主额外支付B.工程师承担C.承包商自行承担 D.业主与承包商协商补偿解析
37、：16.作为定标的主要依据是( )。（分数：1.00）A.评标价B.投标报价C.评标报告 D.投标文件解析：17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（分数：1.00）A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B.承包人负责检验工作，并承担检验费用C.发包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用解析：18.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.活动解析：19.某工程项目施工过程中，承包人运
38、料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（分数：1.00）A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔 D.工程变更索赔解析：20.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（分数：1.00）A.正常监理工作B.附加监理工作 C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作解析：21.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由( )承担。（分数：1.00）A.施工承包人B.建设单位C.供货
39、方 D.采购方解析：22.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.57 解析：23.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（分数：1.00）A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任 解析：24.FIDIC 施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。（分数：1.00）A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害 C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.
40、承包商应向指定分包商收取协调管理费解析：25.设计标准( )国家规范的强制性规定。（分数：1.00）A.必须高于B.可以高于 C.可以低于D.不得高于解析：26.在 FIDIC 施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加检验或试验，由此引起的费用和工期变化，应 ( )。（分数：1.00）A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属 解析：27.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失 ( )。（分数：1.00）A.分包商可直接向工程师递交索赔报告
41、B.分包商可直接向业主递交索赔报告C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 D.在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告解析：28.工程师对工程索赔的主要影响不包括( )。（分数：1.00）A.工程师可能会引起承包人的索赔B.工程师无权单方面作出索赔处理决定 C.工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.工程师在争议的诉讼过程中作为见证人解析：29.某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则工程师应( )。（分数：1.00）A.不批准顺延工期B.应批准
42、顺延期 1 天C.应批准顺延工期 2 天 D.应批准顺延工期 3 天解析：30.依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（分数：1.00）A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工 D.在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工解析：31.执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（分数：1.00）A.原价格 B.新价格C
43、.原价与新价的平均价格D.市场价解析：32.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（分数：1.00）A.发生后的 28 天内B.全部消除后C.影响结束后的 14 天内D.影响结束后的 28 天内 解析：33.工程开工后，承包人应按照( )确认的进度计划组织施工。（分数：1.00）A.项目经理B.发包人C.设计人D.工程师 解析：34.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意
44、后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（分数：1.00）A.设计人承担B.承接变更的设计人承担 C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担解析：35.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（分数：1.00）A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权D.后履行方享有的不安抗辩权解析：36.某 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留
45、金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（分数：1.00）A.25B.30C.40 D.50解析：37.发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由( )。（分数：1.00）A.承包人负责，B.发包人负责 C.谁承担视具体情况决定D.承包人和发包人共同负责解析：38.依据委托监理合同示范文本规定，属于附加的监理工作是( )。（分数：1.00）A.调解合同争议B.发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作C.由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间
46、D.非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间解析：39.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（分数：1.00）A.3B.4 C.5D.6解析：40.工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是 ( )。（分数：1.00）A.要求承包人在合理的状态下施工 B.工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准解析：41.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（分数：1.00）A.以大写金额为准 B.以
47、金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准解析：42.FIDIC 施工合同条件中，发生( )，业主应对承包商受到的实际损失而且包括利润给予补偿。（分数：1.00）A.亚音速飞行物产生的压力波B.业主占用永久工程而造成的损失 C.外国入侵D.军事政变解析：43.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( )。（分数：1.00）A.承包人承担影响正常施工的费用B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期 C.承包人只给予发包人顺延相应工期D.发包人和承包人承担责任解析：44.发包人逾期支付设计人设计费 6 天，设计人提交设计文件的时间( )。
48、（分数：1.00）A.不可顺延B.可顺延 2 天C.可顺延 3 天D.可顺延 6 天 解析：45.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由( )承担。（分数：1.00）A.承包人B.发包人或第三人C.发包人 D.工程师或第三人解析：46.某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（分数：1.00）A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用
49、日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 解析：47.经过修改的设计文件应( )使用。（分数：1.00）A.报总监理工程师审核批准后B.按设计管理程序经有关部门审批后 C.由设计人签字盖章后D.由发包人审查批准后解析：48.施工合同履行中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使的( )。（分数：1.00）A.先履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.同时履行抗辩权 解析：49.施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。（分数：1.00）A.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期 B.只相应顺延工期C.只赔偿承包人因此造成的损失D.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期解析：50.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。（分数：1.00）A.承包总体工程设计的设计单位 B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：30.00)51.有关工程保修的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.质量保修书作为合同附件 B.保修
