1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 149 及答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.我国建设领域的核心制度是( )。（分数：2.00）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制3.进行专业工程设计时，如果设计文件中需要选用国家标准图、部标准图及地方标准图，应由( )负责解决。（分数：2.00）A.发包人B.设计人C.监理人D.实际施工人4.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的( )。（分数：2.00）A
2、.10B.20C.30D.155.预付款担保的主要形式是( )。（分数：2.00）A.履约担保书B.履约保证金C.抵押贷款D.银行保函6.对于投保人而言，保险的目的必须通过( )实现。（分数：2.00）A.投保B.索赔C.补偿D.担保7.标准施工招标文件分卷组成中，第二卷是( )。（分数：2.00）A.工程量清单B.图纸C.技术标准D.投标文件格式8.在建设工程勘察合同中，在提交勘察成果资料后( )天内，发包人应一次付清全部工程费用。（分数：2.00）A.3B.7C.10D.149.监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的( )天内，将索赔处理结果答复承包人。（分数：2.00）A
3、.14B.28C.42D.4810.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过( )。（分数：2.00）A.2 年B.1 年C.6 个月D.18 个月11.建设工程设计施工总承包合同中，通用条款规定的竣工试验程序的第二阶段是( )。（分数：2.00）A.承包人进行适当的检查B.承包人进行适当的功能性试验C.承包人进行试验D.承包人通知监理人，进行性能测试12.出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物损毁、灭失的风险由( )负担，但当事人另有约定的除外。（分数：2.0
4、0）A.出卖人B.买受人C.承运人D.担保人13.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。（分数：2.00）A.平等、自愿、公开、公正B.平等、自愿、公开、诚实信用C.平等、公平、公正、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用14.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为 6000 万元。该施工企业从 A 银行贷款 4000 万元，从 B 银行贷款 2000 万元，并与 B 银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000 万元用于清偿 A、B 银行债务。A、B 银行债权的分配数额应为( )。（
5、分数：2.00）A.A 银行 4000 元，B 银行 1000 元B.A 银行 3300 万元，B 银行 1 700 万元C.A、B 银行各项工作 2500 万元D.A 银行 3000 万元，B 银行 2000 万元15.监理人应与( )共同进行进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检查。（分数：2.00）A.承包人B.发包人C.质量监督部门D.设计人16.因承包人解除合同的情况下，合同解除后，( )。（分数：2.00）A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B.发包人因继续完成该工程的需要，有权没收使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C.这种没收，只是为了后续工程能够尽快
6、顺利开始D.发包人的扣留行为将影响发包人根据合同约定享有的索赔权利17.因承包人原因致使合同解除后，当承包人对实际完成工作的价值无法达成一致时，由( )单独确定。（分数：2.00）A.仲裁机构B.发包人C.承包人D.监理人18.建设工程勘察合同中，发包人应为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应( )。（分数：2.00）A.一次性付给勘察人临时设施费B.按月付给勘察人临时设施费C.按实际施工进度付给勘察人临时设施费D.一次性付给勘察人安全文明施工费19.在建设工程设计合同条件下，设计人提交初步设计文件后，发包人应支付设计费总额的( )。（分数：2.00）A.10
7、B.20C.30D.4020.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自( )时设立。（分数：2.00）A.抵押合同生效B.登记C.获得贷款D.债务人人签字21.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日生效。（分数：2.00）A.双方在合同上签字B.定金合同成立C.实际交付定金D.作出承诺22.建设工程设备采购合同中，误期赔偿费的最高限额为合同价格的( )。（分数：2.00）A.2B.5C.05D.323.设计人的基本责任是( )。（分数：2.00）A.保证按期完成设计任务B.保证工程设计质量C.确保建筑工程达到规定的合理使用年限D.按规定参加有关设计审查24.设
8、计人在建设工程施工前，需要向( )说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件。（分数：2.00）A.施工承包人和施工监理人B.施工承包人和劳务分包人C.劳务分包人和施工监理人D.施工承包人和专业分包人25.由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误 1 天，应减收该项目应收设计费的( )。（分数：2.00）A.1B.2C.1D.226.标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件。下列不属于合同附件格式的文件是( )。（分数：2.00）A.合同协议书B.履约保函C.预付款保函D.质量保修书27.下列合同文件的优先解释顺序排列正确的是
9、( )。（分数：2.00）A.投标函及投标函附录合同协议书专用合同条款通用合同条款B.投标函及投标函附录合同协议书通用合同条款专用合同条款C.合同协议书投标函及投标函附录专用合同条款通用合同条款D.合同协议书投标函及投标函附录通用合同条款专用合同条款28.下列不属于中标通知书中应写明的内容的是( )。（分数：2.00）A.承包的施工标段B.缺陷责任期C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称29.工程险和第三者责任保险，均必须以( )名义投保。（分数：2.00）A.发包人B.发包人和承包人的共同C.承包人D.承包人和专业分包人的共同30.在施工过程中负责管理施工控制网点的是( )。（分数：2.0
10、0）A.承包人B.发包人C.监理人D.专业分包人31.下列关于进度款支付证书的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.监理人出具的进度付款证书，不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正C.承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，在下次进度付款中支付或扣除32.下列监理人指示变更中，不属于直接指示的变更的是( )。（分数：2.00）A.按照发包人的要求提高质量标准B.设计错误需要进行的设计修改C.增加承包范围外的某项新增工作D.协调工作中的交叉干扰33.标准施工合同中涉及应给承包
11、人补偿的条款中，发生下列情况时，只能获得费用补偿的是( )。（分数：2.00）A.不可抗力不能按期竣工B.异常恶劣的气候条件C.不可抗力停工期间的照管和后续清理D.提供图纸延误34.总承包合同中涉及分包工程的( )无须让分包人了解。（分数：2.00）A.质量标准B.价款C.工期D.工程量35.下列关于分包工程的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.如果承包人在施工过程中欲将某部分的施工任务分包，需经过监理人的同意B.承包人对分包工程的实施负有全面管理责任C.发包人不是分包合同的当事人D.为节省施工总成本，允许分包人使用承包人为本工程实施而建立的临时设施36.监理人在对分包工程进行旁站、巡
12、视过程中，发现分包人忽视质量的行为和存在的安全隐患的情况，应( )。（分数：2.00）A.及时书面通知分包人，要求其马上改正B.及时口头通知承包人，要求其监督分包人纠正C.及时书面通知承包人，要求其代替分包人改正D.及时书面通知承包人，要求其监督分包人纠正37.设计施工总承包合同的价格清单，是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为( )。（分数：2.00）A.标底B.签约合同价C.最高投标限价D.工程结算价38.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在( )一直有效。（分数：2.00）A.颁发工程接收证书前B.竣
13、工后试验通过前C.质量保证期内D.竣工后试验前39.下列关于开始工作的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前 7 天向承包人发出开始工作通知B.合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算C.设计施工总承包合同不用开工通知D.监理人未能在合同签约之日起 90 天内发出开始工作通知，承包人有权解除合同40.基准日之后，承包人不能向发包人或监理人提出遵守新规定的建议的情形是( )。（分数：2.00）A.规范或标准的版本发生变化B.有新的法律实施C.有新的国家规范和标准实施D.有新的行业和地方规范和标准实施41.设计施工总承包合
14、同通用条款规定，除非专用条款约定合同采用( )承包的情况外，应以实际完成的工作量作为支付的依据。（分数：2.00）A.成本加酬金B.可变总价C.成本加固定费用D.固定总价42.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.勘察设计费按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.材料和工程设计费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解43
15、.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表作出相应的调整，并报监理人批复C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金44.材料采购合同中，不论采取何种交接方式，( )均应在合同规定由供货方对质量负责的条件和期限内，对交付产品进行验收和试验。（分数：2.00）A.供货方B.采购方C.承包人D.监理人45.材料采购合同中，对标的物没有质量保证期的，采购方在合理期
16、间内未通知或者自标的物收到之日起( )内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。（分数：2.00）A.一年B.两年C.三年D.五年46.FIDIC 合同文本中，如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件( )个工作日内未能作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。（分数：2.00）A.3B.5C.2D.747.缺陷责任期满，包括延长的期限终止( )天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。（分数：2.00）A.7B.14C.28D.548.下列 FIDIC 标准合同文本中，适用于各类
17、大型或较复杂的工程项目，承包商按照雇主的设计进行施工或施工总承包的合同的是( )。（分数：2.00）A.简明合同格式B.涉及采购施 2K(EPC)交钥匙工程合同条件C.土木工程施工分包合同条件D.施工合同条件49.下列不属于建设工程勘察合同中勘察费用的计价方式的是( )。（分数：2.00）A.成本加酬金B.预算包干C.中标价加签证D.实际完成工作量结算50.发包人应提前( )天将竣工后试验的日期通知承包人。（分数：2.00）A.14B.21C.28D.751.随着设计的进展和深化，CM 承包商要陆续编制工程各部分的工程预算。施工图设计完成后，CM 承包商按照最终的工程预算提出保证工程的( )。
18、（分数：2.00）A.最大费用值B.最小费用值C.平均费用值D.超额费用值二、多项选择题(总题数：31，分数：62.00)52.多项选择题共 30 题。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_53.建设工程合同的特征有( )。（分数：2.00）A.合同主体的严格性B.合同实施的规范性C.合同履行期限的长期性D.合同标的的特殊性E.合同金额的巨大性54.保险制度上的危险性是一种损失发生的不确定性，表现为( )。（分数：2.00）A.发生原因的不确定性B.发生与否的不确定性C.发生地点的不确定性D.发
19、生时间的不确定性E.发生后果的不确定性55.通用型设备采购招标资格审查，对投标人资格的具体要求体现在( )。（分数：2.00）A.具有独立完成合同的能力B.具有完善的质量保证体系C.业绩良好D.有良好的银行信用E.有良好的商业信誉56.建设工程项目材料设备采购招标项目，评标时要考虑的费用因素有( )。（分数：2.00）A.报价的高低B.贷款利率的高低C.招标人的货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用D.设备在评审预定的寿命期内可能投入的运营费用E.设备在评审预定的寿命期内可能投入的管理费用57.下列关于工程勘察资质的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.工程勘察综合资质只设甲级B.工程勘
20、察专业资质只设甲级、乙级C.工程勘察劳务资质不分等级D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书E.取得工程勘察劳务资质的企业可以承接岩土工程治理业务58.建设工程设计合同中，发包人应向设计人提供的有关资料中，属于项目设计要求的资料有( )。（分数：2.00）A.限额设计的要求B.设计依据的标准C.建筑物的设计合理使用年限要求D.设计深度要求E.城市规划许可文件59.下列关于设计工作内容变更的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.经过批准的设计文件一律不得变更B.发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件C.如果发包人根
21、据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准D.经批准的设计文件，由施工单位负责修改E.经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用60.下列关于代理的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用B.法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理C.委托代理又称为意定代理D.在工程建设中涉及的代理主要是法定代理E.在指定代理中，依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人61.指定代理或法定代理可因下列原因终止( )。（分数：2.00）A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.指定代理人的人民法院或
22、指定单位撤销指定C.被代理人丧失民事行为能力D.作为被代理人或代理人的法人终止E.监护关系消灭62.下列关于分包工程的竣工管理，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.分包工程竣工日期为分包工程竣工验收合格之日B.需要修复的，竣工日期为提供修复后竣工报告之日C.根据总承包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总承包合同约定的程序自行验收D.双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数E.分包工程具备竣工验收条件后，分包人向监理人提供完整的竣工资料及竣工验收报告63.总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的( )通
23、知承包人。（分数：2.00）A.联系方式B.工作单位C.姓名D.授权范围E.年龄64.下列关于建设工程设计施工总承包合同，合同价格组成的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整B.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金C.价格清单列出的任何数量均为要求承包人实施工程的实际或准确工程量D.价格清单中列出的工作量和价格数据不能用作变更和支付的参考资料E.价格清单中列出的工作量和价格数据应仅用于变更和支付的参考资料65.对于具体工程项目建设的施工合同，一个内容约定完备的合同文件包括( )。（分数：2.00）A.核心条款B.主要选
24、项条款C.选定的主要选项条款D.次要选项条款E.选定的次要选项条款66.下列关于无权代理的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为B.无权代理行由被代理人承担民事责任C.第三人事后知道对方为无权代理的，必须撤销此前的行为D.未经追认的行为，由行为人承担民事责任E.本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意67.大型工程设备的采购招标中，如果使用打分法评标，( )均应在招标文件中加以说明。（分数：2.00）A.设备型号B.各要素的分值分配C.评分要素D.评标人名单E.评标基准值68.下列关于评标委员会的说法，正确的是( )。
25、（分数：2.00）A.评标委员会成员一般应于开标前确定B.成员名单应当保密C.成员为 5 人以上单数D.技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 35E.评标委员会的专家必须从评标专家库中随机抽取69.下列关于法人的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.法人可分为企业法人和非企业法人两大类，B.非企业法人包括行政法人和事业法人C.企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并的，需要向登记机关办理登记，但无需公告E.企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担70.下列关于保证的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.保证法律关系至少必须有三
26、方参加，即保证人、被保证人和抵押人B.保证的方式有一般保证和连带责任保证C.在具体合同中，担保方式由当事人约定D.如果当时人没有约定或者约定不明确的，则按一般责任保证承担保证责任E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任71.标准施工招标文件分卷组成中，第一卷的标准文件包括( )。（分数：2.00）A.招标公告B.工程量清单C.投标邀请书D.投标文件格式E.合同条款及格式72.投标人须知的内容主要涉及( )。（分数：2.00）A.评标办法B.招标项目概况介绍和要求C.对投标人的要求D.招标程序E.技术标准及要求73.建设工程设计招标，编制设计要求文件应兼顾
27、的方面有( )。（分数：2.00）A.严格性B.全局性C.完整性D.美观性E.灵活性74.材料设备采购招标中，划分合同包时主要考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.有利于投标竞争B.工程进度与供货时间的关系C.市场供应情况D.资金计划E.不利物质条件与不可抗力的影响75.下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.建筑工程专业资质可以设丁级B.工程设计综合资质只设甲级C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级D.工程建设行业资质设甲级、乙级、丙级E.工程设计专业资质设甲级、乙级76.在设计施工总承包合同中，关于联合体承包人的说法，错误的是(
28、)。（分数：2.00）A.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体B.对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体承包人或联合体授权的代表联系C.在评标中只需对联合体的组成进行评审D.联合体协议经发包人确认后作为合同附件E.履行合同过程中，未经监理人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议77.在材料采购合同中，当供货方早于合同约定日期发出提货通知时，采购方可根据( )，决定是否按通知的时间提前提货。（分数：2.00）A.施工的实际需要B.仓储保管能力C.货物的金额大小D.自身财务状况E.提前日期的长短78.下列暂停施工中，属于发包人责任的是( )。（分数：
29、2.00）A.施工期间发生地震B.由于设计缺陷导致停工等待设计变更的图纸C.发包人采购的材料未能按时到货导致停工待料D.承包人擅自暂停施工E.承包人内部矛盾引起的暂停施工79.在接受投标书阶段，下列行为中不属于违约行为的有( )。（分数：2.00）A.招标人之间相互参考投标报价B.招标人补充或修改已发售招标文件的部分内容C.投标人通过资格预审后决定不投标D.在投标截止日期前采取修改投标文件E.在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争80.大型工程设备采购招标中，详细评审的评审要素包括( )。（分数：2.00）A.有无计算上的错误B.付款条件的偏差C.零部件、备品备件D.使用期内的运营费和维
30、护费E.设备的性能和生产率81.为了保证建设工程的质量，设计人按合同约定应参加的工程验收工作有( )。（分数：2.00）A.预验收B.重要部位的隐蔽工程验收C.试车验收D.竣工验收E.平行检查82.下列关于暂停施工的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求B.监理人应在接到书面请求后 24 小时内予以答复C.监理人应在接到书面请求后 48 小时内予以答复D.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求E.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指
31、示，承包人必须先向监理人提出暂停施工的书面请求然后才能暂停施工注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 149 答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：51，分数：102.00)1.单项选择题共 50 题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.我国建设领域的核心制度是( )。（分数：2.00）A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制 解析：解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。3.进行专业工程设计时，如果设计文件中需要选用国家标准图、部标准图
32、及地方标准图，应由( )负责解决。（分数：2.00）A.发包人 B.设计人C.监理人D.实际施工人解析：解析：进行专业工程设计时，如果设计文件中需要选用国家标准图、部标准图及地方标准图，应由发包人负责解决。4.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的( )。（分数：2.00）A.10 B.20C.30D.15解析：解析：履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的 10。履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的 30。5.预付款担保的主要形式是( )。（分数：2.00）A.履约担保书B.履约保证金C.抵押贷款D
33、.银行保函 解析：解析：预付款担保的主要形式是银行保函。其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付款。6.对于投保人而言，保险的目的必须通过( )实现。（分数：2.00）A.投保B.索赔 C.补偿D.担保解析：解析：对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿，而这一目的必须通过索赔实现。7.标准施工招标文件分卷组成中，第二卷是( )。（分数：2.00）A.工程量清单B.图纸 C.技术标准D.投标文件格式解析：解析：标准施工招标文件分卷组成中，第一卷的标准文件包括招标公告、投标邀请书、评标办法、合同条款及格式、工程量清单；第二卷是图纸；第三卷为技术标
34、准和要求；第四卷为投标文件格式。8.在建设工程勘察合同中，在提交勘察成果资料后( )天内，发包人应一次付清全部工程费用。（分数：2.00）A.3B.7C.10 D.14解析：解析：在建设工程勘察合同中，在提交勘察成果资料后 10 天内，发包人应一次付清全部工程费用。9.监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的( )天内，将索赔处理结果答复承包人。（分数：2.00）A.14B.28C.42 D.48解析：解析：监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。10.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效
35、，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过( )。（分数：2.00）A.2 年 B.1 年C.6 个月D.18 个月解析：解析：影咆工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格目前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过 2 年。11.建设工程设计施工总承包合同中，通用条款规定的竣工试验程序的第二阶段是( )。（分数：2.00）A.承包人进行适当的检查B.承包人进行适当的功能性试验C.承包人进行试验 D.承包人通知监理人，进行性能测试解析：解析：建设工程设计施工总承包合同中，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行：第一
36、阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；第二阶段，承包人进行试验。保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可能利用的操作条件下安全运行；第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。12.出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物损毁、灭失的风险由( )负担，但当事人另有约定的除外。（分数：2.00）A.出卖人B.买受人 C.承运人D.担保人解析：解析：出卖人根据合同约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标
37、的物损毁、灭失的风险由买受人负担，但当事人另有约定的除外。13.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。（分数：2.00）A.平等、自愿、公开、公正B.平等、自愿、公开、诚实信用C.平等、公平、公正、诚实信用D.平等、自愿、公平、诚实信用 解析：解析：担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。14.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为 6000 万元。该施工企业从 A 银行贷款 4000 万元，从 B 银行贷款 2000 万元，
38、并与 B 银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000 万元用于清偿 A、B 银行债务。A、B 银行债权的分配数额应为( )。（分数：2.00）A.A 银行 4000 元，B 银行 1000 元B.A 银行 3300 万元，B 银行 1 700 万元C.A、B 银行各项工作 2500 万元D.A 银行 3000 万元，B 银行 2000 万元 解析：解析：同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：(1)抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记
39、的，按照债权比例清偿。在本题中，施工企业与 B 银行办理了抵押登记，按照规定清偿债务时，B 银行应先于 A 银行受偿，因此先清偿 B 银行的 2000 万元，剩余 3000 万元用于清偿 A 银行的债务。15.监理人应与( )共同进行进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检查。（分数：2.00）A.承包人 B.发包人C.质量监督部门D.设计人解析：解析：监理人应与承包人共同进行进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检查。16.因承包人解除合同的情况下，合同解除后，( )。（分数：2.00）A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工 B.发包人因继续完成该工程的需要，有权没收使用承包
40、人在现场的材料、设备和临时设施C.这种没收，只是为了后续工程能够尽快顺利开始D.发包人的扣留行为将影响发包人根据合同约定享有的索赔权利解析：解析：承包人解除合同的情况下，合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。这种扣留不是没收，只是为了后续工程能够尽快顺利开始。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。17.因承包人原因致使合同解除后，当承包人对实际完成工作的价值无法达成一致时，由( )单独确定。（分数：2.00）A.仲裁机构B.发包人C.
41、承包人D.监理人 解析：解析：因承包人原因致使合同解除后，监理人与当事人双方协商承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。达不成一致时，由监理人单独确定。18.建设工程勘察合同中，发包人应为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应( )。（分数：2.00）A.一次性付给勘察人临时设施费 B.按月付给勘察人临时设施费C.按实际施工进度付给勘察人临时设施费D.一次性付给勘察人安全文明施工费解析：解析：建设工程勘察合同中，发包人应为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施
42、费。19.在建设工程设计合同条件下，设计人提交初步设计文件后，发包人应支付设计费总额的( )。（分数：2.00）A.10B.20C.30 D.40解析：解析：在建设工程设计合同条件下，设计人提交初步设计文件后，发包人应支付设计费总额的30。20.当事人以正在建造建筑物抵押的，抵押权自( )时设立。（分数：2.00）A.抵押合同生效B.登记 C.获得贷款D.债务人人签字解析：解析：当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，
43、交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。21.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日生效。（分数：2.00）A.双方在合同上签字B.定金合同成立C.实际交付定金 D.作出承诺解析：解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20。定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。22.建设工程设备采购合同中，误期赔偿费的最高限额为合同价格的( )。（分数：2.00）A.2B.5 C.05D.3解析：解析
44、：建设工程设备采购合同中，每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的 O5计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 5。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可以考虑根据合同的规定终止合同。23.设计人的基本责任是( )。（分数：2.00）A.保证按期完成设计任务B.保证工程设计质量 C.确保建筑工程达到规定的合理使用年限D.按规定参加有关设计审查解析：解析：保证工程设计质量是设计人的基本责任。24.设计人在建设工程施工前，需要向( )说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件。（分数：2.00）A.施工承包人和施工监理人 B.施工承包人和劳务分包
45、人C.劳务分包人和施工监理人D.施工承包人和专业分包人解析：解析：设计人在建设工程施工前，需要向施工承包人和施工监理人说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件，以保证施工工艺达到设计预期的水平要求。25.由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误 1 天，应减收该项目应收设计费的( )。（分数：2.00）A.1B.2C.1D.2 解析：解析：由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误 1 天，应减收该项目应收设计费的千分之二。26.标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件。下列不属于合同附件格式
46、的文件是( )。（分数：2.00）A.合同协议书B.履约保函C.预付款保函D.质量保修书 解析：解析：标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。27.下列合同文件的优先解释顺序排列正确的是( )。（分数：2.00）A.投标函及投标函附录合同协议书专用合同条款通用合同条款B.投标函及投标函附录合同协议书通用合同条款专用合同条款C.合同协议书投标函及投标函附录专用合同条款通用合同条款 D.合同协议书投标函及投标函附录通用合同条款专用合同条款解析：解析：合同文件的优先解释顺序：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款
47、；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件(经当事人双方确认构成合同的其他文件)。28.下列不属于中标通知书中应写明的内容的是( )。（分数：2.00）A.承包的施工标段B.缺陷责任期 C.工程质量标准D.中标人的项目经理名称解析：解析：中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明承包的施工标段、中标价、工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称。缺陷责任期是投标函附录的内容。29.工程险和第三者责任保险，均必须以( )名义投保。（分数：2.00）A.发包人B.发包人和承包人的共同 C.承包人D.承包人和专业分包人的共同解析：解析：无论是由承包人还是发包人办理
48、工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。30.在施工过程中负责管理施工控制网点的是( )。（分数：2.00）A.承包人 B.发包人C.监理人D.专业分包人解析：解析：承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点及时修复，并在工程竣工验收后将施工控制网点移交发包人。31.下列关于进度款支付证书的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.监理人出具的进度付款证书，不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正C.承包人也有权提出修正申请D.经双方复核同意的修正，在下次进度付款中支付或扣除 解析：解析：通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了：承包人完成的该部分工作，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。32.下列监理人指示变更中，不属于直接指示的变更的是( )。（分数：2.00）A.按
