1、造价工程师工程造价管理基础理论与相关法规 2015年及答案解析(总分：100.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（ ）。（分数：1.00）A.分布组合B.分层组合C.多次计算D.单独计算2.生产性建设项目总投资由（ ）两部分组成。（分数：1.00）A.建筑工程投资和安装工程投资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资D.建安工程投资和工程建设其他投资3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（ ）。（分数：1.00）A.投资方案经济评价B.编制工程量清单C.审核工程概算D
2、.确定投标报价4.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师职业刚满 1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（ ）年。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.45.根据注册造价工程师管理办法，对于已取得造价工程师注册证书人员，发现有（ ）的情形，应撤销其注册。（分数：1.00）A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用6.根据工程造价咨询企业管理办法，已职得乙级工程造价咨询企业资质证书满（ ）年的企业，方可由请甲级资质。（分数：1.00）A.3B.4C.5D.67.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进
3、行协商并达成一致意见时的合同状态称为（ ）。（分数：1.00）A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效8.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定9.根据建筑法,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）个月内，向发证机关报告。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.610.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（ ）。（分数：1.00）A.1B.2C.3D.411.根据建设工程
4、质量管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（ ）。（分数：1.00）A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程12.根据招标投标法实施条例，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（ ）前，书面通知招标人。（分数：1.00）A.投标截止时间B.评标委员会开始评标C.评标委员会结束评标D.招标人发出中标通知书13.下列工程中，属于分部工程的是（ ）。（分数：1.00）A.既有工厂的车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程C.房屋建筑的装饰装修工程D.基础工程中的土方开挖工程14.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审
5、批（ ）。（分数：1.00）A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告15.关于 CM承包模式的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.CM合同采用成本加酬金的计价方式B.分包合同由 CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的差价归 CM单位D.订立 CM合同时需要一次确定施工合同总价16.某施工组织机构如下图所示，该组织结构属于（ ）组织形式。 （分数：1.00）A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人17.根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由（ ）主持编制。（分数：1.00）A.总承包单位技术负责人B.施工项目负
6、责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人18.下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（ ）。（分数：1.00）A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施19.下列流水施工参数中，属于空间参数的是（ ）。（分数：1.00）A.施工过程和流水强度B.工作面和流水步距C.施工段和工作面D.流水强度和流水段20.某工程划分为 3个施工工程、4 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 5天，累计间歇时间为2天，
7、累计提前插入时间为 3天，该工程流水施工工期为（ ）天。（分数：1.00）A.29B.30C.34D.3521.某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作 D的自由时差和总时差分别是（ ）。 （分数：1.00）A.2和 2B.1和 2C.0和 2D.0和 122.计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（ ）。（分数：1.00）A.定是关键工作B.总时差为零C.总时差等于自由时差D.自由时差为零23.单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。（分数：1.00）A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时距均为零C.由关键节
8、点组成D.相邻两项工作之间时间间隔均为零24.工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是（ ）。（分数：1.00）A.风险概率分析B.风险清单C.风险等级划分D.风险后果集25.某企业借款 1000万元，期限 2年，年利率 8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第 2年应计的利息为（ ）万元。（分数：1.00）A.40.0B.80.0C.83.2D.86.426.在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与第 2期期末 800万元现金流入等值的是（ ）。（分数：1.00）A.B.C.D.27.某项两年期借款，年名义利率 12%，按季度计息，则每季度的有效利率为（ ）。（分
9、数：1.00）A.3.00%B.3.03%C.3.14%D.3.17%28.投资方案财务生存能力分析，是指分析和测算投资方案的（ ）。（分数：1.00）A.各期营业收入，判断营业收入能否承付成本费用B.市场竞争能力，判断项目能否持续发展C.各期现金流量，判断投资方案能否持续运行D.预期利润水平，判断能否吸引项目投资者29.某投资方案计算期现金流量如下表，该投资方案的静态投资回收期为（ ）年。 （分数：1.00）A.2.143B.3.125C.3.143D.4.12530.投资方案资产负债表是指投资方案各期末（ ）的比率。（分数：1.00）A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债
10、总额与资产总额D.固定资产总额与负债总额31.某投资方案设计年生产能力为 50万件，年固定成本为 300万元，单位产品可变成本为 90元/件，单位产品的营业税金及附加为 8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（ ）元/件。（分数：1.00）A.90B.96C.98D.10432.应用价值工程时，应选择（ ）的零部件作为改进对象。（分数：1.00）A.结构复杂B.价值较低C.功能较弱D.成本较高33.通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（ ）。（分数：1.00）A.功能不变的
11、情况下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本34.采用 ABC分析法确定价值工程对象，是指将（ ）的零部件或工序作为研究对象。（分数：1.00）A.功能评分值高B.成本比重大C.价值系数低D.生产工艺复杂35.某产品甲，乙，丙，丁 4个部件的功能重要性系数分别为 0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220 元，350 元，30 元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（ ）。（分数：1.00）A.甲B.乙C.丙D.丁36.关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.社会成本是指社会因
12、素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本C.社会成本主要发生在工程项目运营期D.社会成本指在项目财务评价在考虑37.固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（ ）。（分数：1.00）A.20%B.25%C.30%D.35%38.下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（ ）。（分数：1.00）A.发行债券B.信贷融资C.融资租赁D.合资合作39.在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（ ）。（分数：1.00）A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁40.项目资金结
13、构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（ ）。（分数：1.00）A.财务扛杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度増加D.市场风险承受力降低41.某公司发行票面额为 3000万元的优先股股票，筹资费率为 3%，股息年利率为 15%，则其资金成本率为（ ）。（分数：1.00）A.10.31%B.12.37%C.14.12%D.15.46%42.与传统贷款方法相比，项目融资的特点是（ ）。（分数：1.00）A.贷款人有资金的实权B.风险种类多C.对投资人资信要求高D.融资成本低43.根据项目融资程度，评价项目风险因素应在（ ）阶段进行。（分数：1.00）A.投资决策分析B.融资评
14、判C.融资决策分析D.融资结构设计44.采用 BOT融资方式时，关于民营部门融资责任和项目控制权的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.融资责任小，项目控制权小B.融资责任小，项目控制权大C.融资责任大，项目控制权大D.融资责任大，项目控制权小45.与 BOT融资方式相比，TOT 融资方式的特点是（ ）。（分数：1.00）A.信用保证结构简单B.项目产权结构易于确定C.不需要设立具有特许权的专门机构D.项目招标程序大为简化46.土地增值税实行的税率是（ ）。（分数：1.00）A.差别比例税率B.三级超率累进税率C.固定比例税率D.四级超率累进税率47.建筑工程一切险种，安装工程项目的保险
15、金额不应超过总保险金额的（ ）。（分数：1.00）A.10%B.20%C.30%D.50%48.根据关于工伤保险费率问题的通知，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（ ）左右。（分数：1.00）A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%49.工程项目构思策划需要完成的工作内容是（ ）。（分数：1.00）A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织50.与工程项目财务分析不同，工程项目经济分析的主要标准和参数是（ ）。（分数：1.00）A.净利润和财务净现值B.净收益和经济净现值C.净利润和社会折现率D.
16、市场利率和经济净现值51.经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确是（ ）。（分数：1.00）A.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析52.进行工程项目经济评价，应遵循（ ）权衡的基本原则。（分数：1.00）A.费用与收益B.收益与风险C.静态与动态D.效率与公平53.采用分组计算审查法审查施工图预算的特点是（ ）。（分数：1.00）A.可加快审查进度，但审查精度较差B.审查质量高，但审查时间较长C.应用范围广，
17、但审查工作量大D.审查效果好，但应用范围有局限性54.下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是（ ）。（分数：1.00）A.成本加浮动酬金合同B.单价合同C.成本加百分比酬金合同D.总价合同55.根据标准施工招标文件，下列合同文件的内容不一致，或专业合同条款另有约定书，应以（ ）为准。（分数：1.00）A.投标函B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款56.实际工程量与统计工程量可能有较大出入时，建设单位应采用的合同计价方式是（ ）。（分数：1.00）A.单价合同B.成本加固定酬金合同C.总价合同D.成本加浮动酬金合同57.根据建设项目工程总承包合同(示范文本)，发包人经查收到承包
18、人递交的每月付款申请报告之日起的（ ）以内审查并支付。（分数：1.00）A.30B.25C.15D.1058.为核算施工成本，施工项目管理部应建立和健全以（ ）为对象的成本核算财务体系。（分数：1.00）A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程59.下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（ ）。（分数：1.00）A.技术进步法B.因素分析法C.定率估算法D.挣值分析法60.根据建设工程价款结算暂行办法，对于施工承包单位递交的金额为 6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（ ）天。（分数：1.00）A.30B.45C.60D.90二、多项选择题(总题数：20，分数：
19、40.00)61.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的义务有（ ）。（分数：2.00）A.执行工程计价标准B.接受继续教育C.依法独立执行工程造价义务D.发起设立工程造价咨询企业E.保守执业中知悉的技术秘密62.工程造价咨询企业应当办理资质证书变更手续的情形有（ ）。（分数：2.00）A.企业跨行政区域承接业务B.企业名称发生变更C.企业新増注册造价工程师D.企业技术负责人发生变更E.企业组织形式发生变更63.关于合同形式的说法，正确的有（ ）。（分数：2.00）A.建设工程合同应当采用书面形式B.电子数据交换不能直接作为书面合同C.合同有书面和口头两种形式D.电话不是合同的书面形式E
20、.书面形式限制了当事人对合同内容的协商64.根据价格法，经营者有权制定的价格有（ ）。（分数：2.00）A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格65.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ）。（分数：2.00）A.施工安全防护设施的采购B.施工机械设备的更新C.施工机具安全性能的检测D.安全施工措施的落实E.安全生产条件的改善66.根据招标投标法实施条例,视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。（分数：2.00）A.投标人之间协商投标报价B.
21、不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人67.实行法人责任制的建设项项目总经理的职责有（ ）。（分数：2.00）A.负责筹措建设资金B.负责提出项目竣工猃收由请报告C.组织编制项目初步设计文件D.组织工程设计招标工作E.负责生产准备工作和培训有关人员68.建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因有（ ）。（分数：2.00）A.合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小B.合同数量多，组织协调工作量大C.总合同价不易在短期内确定，影响造价控制的实施D.建设周期长，增
22、加时间成本E.工程招标任务量大，需控制多项合同价格69.下列项目目标控制方法中，可用于控制工程质量的有（ ）。（分数：2.00）A.S曲线法B.控制图法C.排列图法D.直方图法E.横道图法70.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工的特点有（ ）。（分数：2.00）A.各专业工作队在施工段上能够连续作业B.相邻施工过程的流水步距均相等C.不同施工过程的流水节拍成倍数关系D.施工段之间可能有空闲时间E.专业工作队数大于施工过程数71.某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第 5周检查实际进度，发现 D工作需要 3周完成，E 工作需要 1周完成，F 工作刚刚开始。由此可以判断出（ ）。 （分数：2.0
23、0）A.A、B、C 工作均已提前完成B.D工程按计划进行C.E工作提前 1周D.F工作进度不影响总工期E.总工期需延长 1周72.某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有（ ）。 （分数：2.00）A.投资方案的内部收益率为 i2B.折现率 i越大，投资方案的净现值越大C.基准收益率为 i1时，投资方案的净现值为 NPV1D.投资方案的累计净现金流量为 NPV0E.投资方案计算期内累计利润为正值73.某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，其中表明的正确结论有（ ）。 （分数：2.00）A.净现值对建设投资波动最敏感B.初始投资方案的净现值为 128C.净现值对经营成
24、本变动的敏感性高于对产品价格变动的敏感性D.为保证项目可行，投资方案不确定性因素变动幅度最大不超过 8%E.按净现值判断，产品价格变动临界点比初始方案价格下降 7%74.价值工程应用中，可提出 XX方案进行综合评价的定量方法有（ ）。（分数：2.00）A.头脑风暴法B.直接评分法C.加权评分法D.优缺点列举法E.专家检查法75.教育费附加是一纳税人实际缴纳的（ ）税额之和作为计税依据。（分数：2.00）A.所得税B.增值税C.消费税D.营业税E.契税76.下列施工人员意外伤害保险期限的说法，正确的是（ ）。（分数：2.00）A.保险期限应在施工合同规定的工程施工之日二十四时止B.工程量提前竣工
25、的，保险责任自行终止C.工程因故延长工期的，保险期限自动延长D.保险期限自开工之日起最长不超过三年E.保险期内工程停工的，保险人应当承担保险责任77.下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（ ）。（分数：2.00）A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目借贷方案78.根据标准施工招标文件中的合同条款，签约合同价包含的内容有（ ）。（分数：2.00）A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价79.根据 FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决委员会(DAB)及其裁决的说法，正确的有（ ）。（分数：2.00）A.DAB
26、须由 3人组成B.合同双方共同确定 DAB主席C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受 DAB的裁决E.合同双方对 DAB的约定派出了合同仲裁的可能性80.按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用由（ ）。（分数：2.00）A.人工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费造价工程师工程造价管理基础理论与相关法规 2015年答案解析(总分：100.00，做题时间：130 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：60.00)1.建筑产品的单件性特点决定了每项工程造价都必须（ ）。（分数：1.00）A.分布组合B.分层组合C.
27、多次计算D.单独计算 解析：【解析】本题考查的是工程造价及其计价特征。建筑产品的单件性特点决定了每项工程都必须单独计算造价。2.生产性建设项目总投资由（ ）两部分组成。（分数：1.00）A.建筑工程投资和安装工程投资B.建安工程投资和设备工器具投资C.固定资产投资和流动资产投资 D.建安工程投资和工程建设其他投资解析：【解析】本题考查的是工程造价相关概念。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分;非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。3.下列工作中，属于工程项目策划阶段造价管理内容的是（ ）。（分数：1.00）A.投资方案经济评价 B.编制工程量清单C.审
28、核工程概算D.确定投标报价解析：【解析】本题考查的是工程造价管理的主要内容及原则。选项 BD属于工程发承包阶段的内容;选项C属于工程设计阶段的内容。4.根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师职业刚满 1年时变更注册单位，则该注册造价工程师在新单位的注册有效期为（ ）年。（分数：1.00）A.1B.2C.3 D.4解析：【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。初始注册为 4年，在注册有效期内，注册造价工程师变更执业单位的，应当与原聘用单位解除劳动合同，并按照规定的程序办理变更注册手续。变更注册后延续原注册有效期，在新单位的注册有效期为 4-1=3年。5.根据注册造价工程师管理办法，对于已取得
29、造价工程师注册证书人员，发现有（ ）的情形，应撤销其注册。（分数：1.00）A.受到刑事处罚B.以不正当手段获准注册 C.死亡或者丧失民事行为能力D.已与聘用单位解除合同且未被其他单位聘用解析：【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。可以撤销注册造价工程师的情形：行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予注册许可的;超越法定职权作出准予注册许可的;违反法定程序作出准予注册许可的;对不具备注册条件的由请人作出准予注册许可的;依法可以撤销注册的其他情形。同时，申请人以欺骗、贿赔等不正当手段获准注册的，应当予以撤销。6.根据工程造价咨询企业管理办法，已职得乙级工程造价咨询企业资质证书满（ ）年的企业
30、，方可由请甲级资质。（分数：1.00）A.3 B.4C.5D.6解析：【解析】本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。已职得乙级工程造价咨询企业资质证书满 3年，方可由请甲级资质。7.订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（ ）。（分数：1.00）A.合同订立B.合同成立 C.合同生效D.合同有效解析：【解析】本题考查的是合同法。合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。8.关于合同争议仲裁的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约
31、束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请 D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定解析：【解析】本题考查的是合同法。选项 A错误，根据我国仲裁法，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。即发生争议的合同当事人双方只能在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中选择一种方式解决其合同争议。选项 BD错误，仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。9.根据建筑法,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）个月内，向发证机关报告。（分数：1.00）A.1 B.2C.3D.6解析：【解析】本题考查的是建筑法。在建的建筑工程因故中
32、止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。10.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（ ）。（分数：1.00）A.1B.2 C.3D.4解析：【解析】本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期为 2年。11.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，需要编制专项施工方案组织专家进行论证，审查的是（ ）。（分数：1.00）A.爆破工程B.起重吊装工程C.脚手架工程D.高大模板工程 解析：【解析】本题考查的是建设工程安全生产管理条例。工程中涉及基坑、地下暗挖工程、高
33、大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。12.根据招标投标法实施条例，投标人撤回已提交的投标文件，应当在（ ）前，书面通知招标人。（分数：1.00）A.投标截止时间 B.评标委员会开始评标C.评标委员会结束评标D.招标人发出中标通知书解析：【解析】本题考查的是招投标法。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。13.下列工程中，属于分部工程的是（ ）。（分数：1.00）A.既有工厂的车间扩建工程B.工业车间的设备安装工程C.房屋建筑的装饰装修工程 D.基础工程中的土方开挖工程解析：【解析】本题考查的是工程项目
34、的组成和分类。分部工程包括：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能等分部工程。14.根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（ ）。（分数：1.00）A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告 解析：【解析】本题考查的是工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，只审批资金申请报告。15.关于 CM承包模式的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.CM合同采用成本加酬金的计价方式 B.分包合同由 CM单位与分包单位签订C.总包与分包之间的
35、差价归 CM单位D.订立 CM合同时需要一次确定施工合同总价解析：【解析】本题考查的是造价工程师管理制度。CM 合同采用成本加酬金方式。选项 B错误，代理型的 CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订，而非代理型的 CM单位直接与分包单位签订分包合同。选项 C错误，CM 单位不赚取总包与分包之间的差价。选项 D错误，采用 CM承包模式时，施工任务要进行多次分包，施工合同总价不是一次确定。16.某施工组织机构如下图所示，该组织结构属于（ ）组织形式。 （分数：1.00）A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人 C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人解析：【解析】
36、本题考查的是工程项目施工组织设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。17.根据建筑施工组织设计规范，施工组织总设计应由（ ）主持编制。（分数：1.00）A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人 C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人解析：【解析】本题考查的是工程项目施工组织设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。18.下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（ ）。（分数：1.00）A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制
37、定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施 解析：【解析】本题考查的是工程项目目标控制的内容、措施和方法。被动控制是指发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后在回送给计划实施系统付诸实施，使得计划目标一旦出现偏离就能得以纠正。被动控制是一种反馈控制;属于事中事后控制。选项 D属于被动控制，其它选项都是主动控制。19.下列流水施工参数中，属于空间参数的是（ ）。（分数：1.00）A.施工过程和流水强度B.工作面和流水步距C.施工段和工作面 D.流水强度和流水段解析：【解析】本题考查的是流水施工的特点和参数。空间参数
38、是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。20.某工程划分为 3个施工工程、4 个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为 5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为 3天，该工程流水施工工期为（ ）天。（分数：1.00）A.29 B.30C.34D.35解析：【解析】本题考查的是流水施工的基本组织方式。T=(3+4-1)5+2-3=29 天。21.某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作 D的自由时差和总时差分别是（ ）。 （分数：1.00）A.2和 2B.1和 2C.0和 2D.0和 1 解析：【解析】本题考查的是网络计
39、划时间参数的计算。D 工作最早开始时间 4，最晚开始时间 5，最早完成时间 9，总时差 5-4=1，F 工作最早开始时间 9，D 工作自由时差 9-9=0。22.计划工期与计算工期相等的双代号网络计划中，某工作的开始节点和完成节点均为关键节点时，说明该工作（ ）。（分数：1.00）A.定是关键工作B.总时差为零C.总时差等于自由时差 D.自由时差为零解析：【解析】本题考查的是网络计划时间参数的计算。对于网络计划中以终点节点为完成节点的工作，其自由时差与总时差相等。23.单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。（分数：1.00）A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时距均为零C.由关键节点组
40、成D.相邻两项工作之间时间间隔均为零 解析：【解析】本题考查的是网络计划时间参数的计算。从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。24.工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是（ ）。（分数：1.00）A.风险概率分析B.风险清单 C.风险等级划分D.风险后果集解析：【解析】本题考查的是工程项目风险的识别与评价。风险识别的最主要成果是风险清单。25.某企业借款 1000万元，期限 2年，年利率 8%，按年复利计息，到期一次性还本付息，则第 2年应计的利息为（ ）万元。（分数：1.00）A.40.0B.80.0C.83.2D.86.4 解析：【
41、解析】本题考查的是利息的计算方法。第一年的本利和：10001.08=1080;第二年应计利息：10808%=86.4。26.在资金时间价值的作用下，下列现金流量图(单位：万元)中，有可能与第 2期期末 800万元现金流入等值的是（ ）。（分数：1.00）A. B.C.D.解析：【解析】本题考查的是等值计算。复利计息时，800=P0(1+i)2+P1(1+i)。利率 i一般都是大于 0的，所以选项 BCD在第 2期期末都是大于 800万元的，只有选项 A在适当利息下，第 2期期末可能等于 800万元。27.某项两年期借款，年名义利率 12%，按季度计息，则每季度的有效利率为（ ）。（分数：1.0
42、0）A.3.00% B.3.03%C.3.14%D.3.17%解析：【解析】本题考查的是等值计算。年利率 12%，按季度计息，则季度计息为 12%4=3%。28.投资方案财务生存能力分析，是指分析和测算投资方案的（ ）。（分数：1.00）A.各期营业收入，判断营业收入能否承付成本费用B.市场竞争能力，判断项目能否持续发展C.各期现金流量，判断投资方案能否持续运行 D.预期利润水平，判断能否吸引项目投资者解析：【解析】本题考查的是工程项目经济评价。财务生存能力分析，编制财务计算现金流量表，通过考察项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，分析项目
43、是否有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。29.某投资方案计算期现金流量如下表，该投资方案的静态投资回收期为（ ）年。 （分数：1.00）A.2.143B.3.125 C.3.143D.4.125解析：【解析】本题考查的是经济效果评价的内容和及指标体系。4-1+100/800=3.125 年。30.投资方案资产负债表是指投资方案各期末（ ）的比率。（分数：1.00）A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债总额与资产总额 D.固定资产总额与负债总额解析：【解析】本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。资产负债率是指投资方案各期末负债总额与资产总额的比率。31.某投
44、资方案设计年生产能力为 50万件，年固定成本为 300万元，单位产品可变成本为 90元/件，单位产品的营业税金及附加为 8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（ ）元/件。（分数：1.00）A.90B.96C.98D.104 解析：【解析】本题考查的是不确定性分析与风险分析。根据计算公式 BEP(p)=年固定成本/设计生产能力+单位产品可变成本+单位产品营业税金及附加，计算得知 BEP(p)=3000000/500000+90+8=104(元)。32.应用价值工程时，应选择（ ）的零部件作为改进对象。（分数：1.00）A.结构复杂B.价值较低 C.功能较弱D.成本较
45、高解析：【解析】本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的主要应用可以概括为两大方面，一是应用于方案评价，既可在多方案中选择价值较高的方案，也可选择价值较低的对象作为改进对象;二是寻求提高对产品或对象价值的途径。33.通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（ ）。（分数：1.00）A.功能不变的情况下降低成本B.成本略有提高的同时大幅提高功能C.成本不变的条件下提高功能D.提高功能的同时降低成本 解析：【解析】本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。缩小结构构件尺寸可以降低成本，增加使用面积
46、可以提高功能。在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是提高价值最为理想的途径。34.采用 ABC分析法确定价值工程对象，是指将（ ）的零部件或工序作为研究对象。（分数：1.00）A.功能评分值高B.成本比重大 C.价值系数低D.生产工艺复杂解析：【解析】本题考查的是价值工程方法。占总成本 70%80%而占零部件总数 10%20%的零部件划分为 A类部件，A 类零部件是价值工程的主要研究对象。35.某产品甲，乙，丙，丁 4个部件的功能重要性系数分别为 0.25，0.30，0.38，0.07，现实成本分别为200元，220 元，350 元，30 元。按照价值工程原理，应优先改进的部件是（ ）。（
47、分数：1.00）A.甲B.乙C.丙D.丁 解析：【解析】本题考查的是价值工程方法。成本系数分别为200/800=0.25，220/800=0.275，350/800=0.4375，30/800=0.0375。价值系数分别为：0.25/0.25=1，0.275/0.30=0.9167，0.4375/0.38=1.1513，0.0375/0.07=0.5357，丁部件价值系数最小应优先改进。36.关于工程寿命周期社会成本的说法，正确的是（ ）。（分数：1.00）A.社会成本是指社会因素对工程建设和使用产生的不利影响B.工程建设引起大规模移民是一种社会成本 C.社会成本主要发生在工程项目运营期D.社
48、会成本指在项目财务评价在考虑解析：【解析】本题考查的是工程寿命周期成本。工程寿命周期社会成本是指工程产品在从项目构思、产品建成投入使用直至报废不堪再用全过程中对社会的不利影响。与环境成本一样工程建设及工程产品对于社会的影响可以是正面的，也可以是负面的，因此，也必须进行甄别，剔除不属于成本的系列。比如，建设某个工程项目可以增加社会就业率，有助于社会安定，这种影响就不应计算为成本。另一方面，如果一个工程项目的建设会增加社会的运行成本，如由于工程建设引起大规模的移民，可能增加社会的不安定因素，这种影响就计算为社会成本。37.固定资产投资项目实行资本金制度，以工业产权，非专利技术作价出资的比例不得超过
49、投资项目资本金总额的（ ）。（分数：1.00）A.20% B.25%C.30%D.35%解析：【解析】本题考查的是项目资本金制度。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的 20%。38.下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（ ）。（分数：1.00）A.发行债券B.信贷融资C.融资租赁D.合资合作 解析：【解析】本题考查的是项目资本金筹措的渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：私募、公开募集和合资合作。39.在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（ ）。（分数：1.00）A.发行股票B.信贷融资 C.发行债券D.融资租赁解析：【解析】本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。40.项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（ ）。（分数：1.00）A.财务扛杆作用下滑 B.信贷融资风险加大C.负债融资难度増加D.市场风险承受力降低解析：【解析】本题考查的是资金成本与资本结
