1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 18 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 中标人在收到中标通知书的( )内，招标人和中标人应订立书面合同。（A）10d（B） 28d（C） 30d（D）40d2 不当交易行为不包括( )。（A）商业贿赂行为（B）亏本销售行为（C）强行搭售行为（D）虚假宣传行为3 大型复杂的项目，其项目组织形式宜采用( )。（A）直线式组织（B）职能式组织（C）矩阵式组织（D）指挥部制4 公路工程施工监理的性质不包括( )。（A）服务性（B）公开性（C
2、）独立性（D）科学性5 对建设项目实施全过程控制时，应以( )为主。（A）事前控制（B）事中控制（C）事后控制（D）系统控制6 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的( )。（A）自然人（B）个体经营户（C）领导者（D）组织7 在建设工程施工合同成立过程中，通过( )订立的合同有效。（A）无民事行为人（B）无效代理行为人（C）限制民事行为人（D）表见代理人8 在法律上，工程施工合同的成立可分为要约和( )两个阶段。（A）履约（B）承诺（C）要约邀请（D）违约9 无效合同应从( ) 时无法律效力。（A）合同订立（B）经确认无效（C）当事人一方提出（D）双方发
3、生争议10 接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容( )产生法律约束力。（A）仅对要约人（B）仅对受要约人（C）对双方（D）对双方都不11 被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自( )起合同不具备法律效力。（A）合同开始履行（B）提交仲裁机构日（C）合同订立之日（D）仲裁机构发出裁决通知书日12 除( ) 以外，经济合同允许变更或解除。（A）由于不可抗力致使经济合同的全部义务不能履行（B）由于另一方在合同规定的期限内没有履行合同（C）当事人双方经协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益（D）由于合同主体一方的法定代表人的变动13 因不可抗力使合同不能履行时，( )。（A）一方提出解除合
4、同需经对方同意（B）双方就能解除合同（C）需双方协商一致才能解除合同（D）当事人一方可单方提出解除合同14 某经济合同，乙方收受甲方定金 3 万元，合同规定违约金 4 万元，后乙方违约，未完全履行合同，此时( )。（A）乙方应返还定金 3 万元给甲方（B）乙方应按 6 万元返还定金给甲方，且另行支付 4 万元违约金（C）乙方向甲方支付 4 万元违约金，并返还定金（D）乙方按 6 万元返还定金给甲方，不再交付违约金15 合同双方发生争议后，不妥的解决方式是( )。（A）首先双方协商（B）向协议条款约定的单位或人员要求调解（C）向仲裁机构申请仲裁（D）立即向人民法院起诉16 对于未中标的施工单位，
5、招标单位应退还给其( )。（A）参加投标的费用（B）购买投标文件的费用（C）投标保证金（D）参加投标人员的旅差费17 在保险合同的订立和履行过程中，( )是保险人的义务。（A）交纳保险费（B）告知办理保险的有关事项（C）遵守安全方面的法规（D）避免扩大损失18 业主将工程项目的任务分别发包给多个承包人，并分别与各承包人签订合同，这种项目管理模式是( )。（A）平行发包模式（B）总分包模式（C）联合体承包模式（D）CM 承包模式19 费用、进度和质量三大目标是( )的关系。（A）相互矛盾（B）既统一又矛盾（C）统一（D）相辅相成20 施工合同法律关系的主体是( )。（A）工程项目（B）发包方和承
6、包方（C）建设行政主管部门（D）合同价款二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 依照担保法规定，( )不能作为保证合同的担保人。（A）幼儿园（B）银行（C）学校（D）企业（E）医院22 保险公司对“ 建筑工程一切险 ”开始承担保险责任的日期，应是 ( )。（A）业主提供场地日（B）承包人提交履约保函日（C）投保工程开工日（D）承保项目所用材料卸至工地日（E）投保工程投保日23 法人应具备的条件有( )。（A）行政主管部门授权（B）有必要的财
7、产和经费（C）能够独立承担民事责任（D）有明确的隶属关系（E）有自己的名称、组织机构和场所24 对无权代理行为，被代理人有( )。（A）撤回权（B）追认权（C）拒绝权（D）催告权（E）索赔权25 建设项目投保“ 建筑工程一切险 ”，承保的危险范围包括 ( )造成的损失。（A）战争、罢工、核污染（B）雷电、火灾、爆炸（C）地震（D）盗窃（E）错误设计26 合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是( )。（A）给付货币的，在给付货币一方所在地履行（B）交付不动产的，在不动产所在地履行（C）交付动产的，在接受一方所在地履行（D）履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行（E）
8、给付货币的，在接受货币一方所在地履行27 可以是第三人作出担保的方式有( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置（E）定金28 “建筑工程一切险 ”承担保险责任的范围包括 ( )。（A）错误设计引起的费用（B）火灾（C）工人恶意行为造成的事故（D）技术人员过失造成的事故（E）盗窃29 合同法规在采用格式条款合同时，( )。（A）提供者应提请对方注意免责条款（B）条款不应排除对方主要权利（C）合同条款必须经与对方协调一致后确定（D）当格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款（E）当对格式条款有两种以上解释发生争议时，应当作出不利于非提供方的解释30 合同约定应当先履行债务的当事人，当对
9、方( )，可以中止履行合同。（A）经营状况不理想（B）转移财产，逃避债务（C）丧失商业信誉（D）抽逃资金，逃避债务（E）丧失履行能力31 甲决定将与乙签订的合同中的权利转让给丙，按照合同法规定，( )。（A）无需征得乙同意，但应通知对方（B）丙直接对乙享有权利（C）乙只能向甲行使抗辩权（D）应征得乙同意（E）丙应取得与债权有关的从权利32 属于法定解除合同条件有( )。（A）不可抗力发生使合同目的不能实现（B）当事人一方迟延履行主要债务（C）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务（D）当事人违约行为致使不能实现合同目的（E）在履行期限届满之前，当事人一方用自己行为表明不履行主要债
10、务33 承担违约责任的形式有( )。（A）变更合同（B）解除合同（C）继续履行合同（D）赔偿损失（E）罚金34 中华人民共和国合同法规定，属于不得撤销要约的情况有( )。（A）要约人确定了承诺期限（B）要约已经到达受要约人（C）要约人明示要约不可撤销（D）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作（E）要约已经发生法律效力35 下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（A）合同中必须约定违约金（B）约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加（C）约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行（D）当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约
11、金后，还应履行债务（E）合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金36 按照中华人民共和国合同法的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括( )。（A）由第三人向债务人履行债务（B）由债务人向第三人履行债务（C）债权人将合同内的部分权利转让给第三人（D）债权人将合同内的部分义务转移给第三人（E）将合同的权利和义务全部转让给第三人37 中华人民共和国合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（A）清理条款（B）结算条款（C）质量条款（D）风险条款（E）进度条款38 中华人民共和国合同法规定的无效合同条件包括( )。（A）一方以胁迫手段
12、订立合同，损害国家利益（B）损害社会公共利益（C）在订立合同时显失公平（D）恶意串通损害第三人利益（E）违反行政法规的强制性规定39 中华人民共和国合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( ) 情况时，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）转让财产（C）丧失商业信誉（D）没有履行债务能力（E）没有提供担保40 中华人民共和国合同法规定可以解除合同的条件有( )。（A）不可抗力发生（B）在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务（C）当事人迟延履行主要债务（D）当事人违约使合同目的无法实现（E）在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务三、判断题每题 1 分
13、，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 履约保证书的法律后果是，被担保方不履行合同，无权请求退回履约保证金，而对方不履行合同应双倍返还履约保证金。 ( )（A）正确（B）错误42 根据中华人民共和国合同法，当事人不愿履行合同时，可以通过罚款或赔偿的方式来了结。 ( )（A）正确（B）错误43 大中型公路工程施工项目的施工单位应通过公开招标或邀请招标的方式来确定。( )（A）正确（B）错误44 招标中规定的投标有效期业主可视情况予以延长而且投标单位必须接受。 ( )（A）正确（B）错误45 一般中标通知签发以后一定时间内，承包人应办理履约担保签约手续，否则业主有权另选中标
14、单位。 ( )（A）正确（B）错误46 一旦颁发交工证书，即可认为承包人的合同义务已经完成。 ( )（A）正确（B）错误47 计日工是处理工程变更(估价)的一种特殊形式。 ( )（A）正确（B）错误48 一般情况下，指定分包人的款项由业主直接支付。 ( )（A）正确（B）错误49 对于一个项目被分为几个标段的工程，允许通过专用条款规定由业主去办理工程一切险和第三者责任险的保险手续。 ( )（A）正确（B）错误50 对隐蔽工程检查的费用由业主承担。 ( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 某公路工程土方工程中，承包人
15、没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石，因此，工期提前 1 个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得很困难，工期因此拖延了 5 个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算影响工期 2 个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期 3 个月。为此承包人准备提出索赔。问题：(1)该项施工索赔是否成立? 为什么?(2)该索赔事件，应提出的索赔内容包括哪两个方面的内容?(3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些?(4)承包人提供的索赔文件有哪些?52 (1)一年前在西南山区建成的一座桥，由于该桥
16、上游有大量松散堆积场，加之河道坡度大，在 78 月份雨季，因暴雨引发泥石流，造成中间数跨桥孔被泥石流冲塌，业主根据该桥尚在缺陷责任期内的理由，要求承包人自费重建该桥。(2)另有一座桥受洪水冲击锥坡坍塌，桥栏杆被盗，业主要求承包人修复。试述：监理工程师应如何处理上述两问题?公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 18 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 D3 【正确答案】 C4 【正确答案】 B5 【正确答案】 A6 【正确答案】 D7 【正确
17、答案】 D8 【正确答案】 B9 【正确答案】 A10 【正确答案】 C11 【正确答案】 C12 【正确答案】 D13 【正确答案】 D14 【正确答案】 C15 【正确答案】 D16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 B二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 保证人须是具有代为清偿债务能力的人，既可以是法人，也可以是其他组织或公民。
18、但下列人不可以作保证人：国家机关不得作保证人，但经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款而进行的转贷除外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得作保证人；企业法人的分支机构、职能部门不得作保证人，但有法人书面授权的，可在授权范围内提供保证。22 【正确答案】 C,D【试题解析】 建筑工程一切险承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、水坝、桥梁、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失。它往往还加保第三者责任险。保险单一般规定：保险责任自投保工程开工日起或自承保项目所用材料卸至工地时起开始。23 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 我国中华人民
19、共和国民法通则规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。由此可见，法人是相对于自然人而言的社会组织，是法律上的“拟制人”。作为一个社会组织，必须具备四个法定条件：依法成立； 有必要的财产和经费； 有自己的名称、组织机构和场所；能够独立承担民事责任。24 【正确答案】 B,C【试题解析】 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况：没有代理权而为代理行为； 超越代理权限为代理行为；代理终止为代理行为。对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认
20、权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。中华人民共和国民法通则规定，无权代理行为“只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任”，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”。25 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 “建筑工程一切险”是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其
21、他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。26 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 合同履行，是指合同当事人按照合同的规定，全面履行各自的义务，实现各自的权利，使各方的目的得以实现的行为。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明的，可以协议补充。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，适用下列规定进行履行：履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。27 【正确答案】 A,B,C【试题解析
22、】 本题中只有 A、B、C 项可以是第三人作出担保的方式。D 项留置是指债权人按照合同约定占有债务人在合同中的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。而 E 项定金是指合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定给付对方一定数额的货币。28 【正确答案】 B,C,D,E29 【正确答案】 A,B30 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 合同的履行中止是指一方不能履行合同义务，另一方为减少损失暂时中止合同权利义务关系的法律行为。中止合同履行必须有不能履行的确切证据，如经营状况严重恶化、转移财产、抽逃
23、资会、逃避债务、丧失信誉或其他情况。31 【正确答案】 A,B,E32 【正确答案】 A,C,D,E33 【正确答案】 C,D【试题解析】 了解当事人违约及违约责任的法律规定。中华人民共和国合同法第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。34 【正确答案】 A,C,D35 【正确答案】 B,D36 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 合同内可以约定，履行过程中由债务人向第三人履行债务或由第三人向债权人履行债务，但合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或
24、者部分转让给第三人的行为。债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意。当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。37 【正确答案】 A,B38 【正确答案】 A,B,D,E39 【正确答案】 A,C,D40 【正确答案】 B,D,E三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 A【试题解析】 定金担保的法律特征就是给付定金的一方不履行合同，不得请求定金的退回，接受定金的一方不履行合同则需双
25、倍返还定金。42 【正确答案】 B【试题解析】 根据中华人民共和国合同法，当事人不履行合同而违约，应追究责任，其形式有：支付违约金、支付赔偿金、采取补救措施、继续履行合同、解除合同等方式。如果对方要求继续履行合同，则违约方除了承担违约责任外，还必须继续履行合同中的其他义务。43 【正确答案】 A【试题解析】 公开招标和邀请招标是国际上通用的招标方式。在大中型公路工程项目中应选择这两种方式之一进行招标。44 【正确答案】 B【试题解析】 招标中规定的投标有效期一般是不得任意改变的，投标单位可以不接受投标期限的延长。45 【正确答案】 A【试题解析】 投标人接到中标通知书后，双方的合同法律关系已经
26、形成，承包人应在规定的时间内办理履约担保，否则为违约，业主可以解除其中标资格，并扣除投标担保金。将中标资格授予下一个次中标单位。46 【正确答案】 B【试题解析】 颁发交工证书，只表明承包人的合同义务已基本完成，但承包人还会有一些其他合同义务要完成。比如缺陷责任期间的义务等。47 【正确答案】 A【试题解析】 计日工一般用于零星工程和变更项目而工程量清单中没有的项目的估价。48 【正确答案】 B【试题解析】 一般情况下，指定分包人的款项由总承包人来支付，但如总承包人没有任何理由的情况下不支付款项，业主可以直接支付给指定分包人工程款项，然后从承包人的工程款中扣除。49 【正确答案】 A【试题解析
27、】 通用条款中一般规定第三者责任险由承包人办理，但通过专用条款是可以规定由业主来办理的，但费用一般再从承包人的款项中扣除。50 【正确答案】 B【试题解析】 对隐蔽工程的检查，其费用应按合同规定来执行，但如果检查不合格，费用就一定由承包人来承担。四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 (1)该施工索赔能成立。施工中遇到在合同中未标明的更多坚硬岩，属于施工现场的施工条件与原来的勘测有很大差异，属于甲方的责任范围。(2)包括费用索赔和工期索赔。(3)可以提供的索赔依据有：招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等。工程各项有关设计交底记录，变更图纸，变更施工指令。工程各项经业主或监理工程师签认的签证。工程现场记录。工程会计核算资料。国家、省、市有关影响工程造价的文件、规定等。(4)承包人应提供的索赔文件有：索赔信、索赔报告、详细计算书及证据。52 【正确答案】 (1)属不可抗力事件，应由业主承担风险费用，承包人有义务重建。(2)锥坡坍塌属质量事故，由承包人负责修复；栏杆被盗应由业主负责。
