1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 183 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列设在高层建筑内变形缝附近的防火门的位置,哪一条是正确的?( )（A）应设在疏散方向一侧（B）应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝（C）应设在楼层数较少的一侧,且门开启后不应跨越变形缝（D）应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不以跨越变形缝2 甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付 200 吨水泥，货款 6 万元，乙向甲支付定金 1 万元；如任何一方不履行合同应支付违约金 15 万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失
2、 2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是( ) 。（A）要求甲双倍返还定金 2 万元（B）要求甲双倍返还定金 2 万元，同时支付违约金 15 万元（C）要求甲支付违约金 2 万元（D）要求甲支付违约金 15 万元3 特殊诉讼时效从法律上为国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或仲裁提供保护的期间通常为( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）4 年4 开发商拖欠承包商工程款 700 万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬 150 万元已达 6 个月，则此劳务分包商有权( ) 。（A）以自己的名义向人民法院请求开发
3、商付款（B）以承包商的名义向人民法院请求开发商付款（C）以自己的名义向政府行政主管部门请求承包商付款（D）以承包商的名义向开发商请求付款5 房屋建筑工程施工总承包特级企业法定的注册资本金和净资产分别为（ ）。（A）注册资本金 3 亿元以上，净资产 3.6 亿元以上（B）注册资本金 5000 万元以上，净资产 6000 万元以上（C）注册资本金 2000 万元以上，净资产 2500 万元以上（D）注册资本金 600 万元以上，净资产 700 万元以上6 根据民法通则，施工单位的项目经理属于施工单位的( )。【2010 年考试真题】（A）委托代理人（B）法定代理人（C）指定代理人（D）职务代理人7
4、 某工程项目建设单位于 2004 年 2 月 1 日发布招标公告，2004 年 3 月 1 日发售招标文件，招标单位甲在招标文件规定的投标截止日 2004 年 4 月 1 日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于 2004 年 4 月 30 向甲发出中标通知书。双方于 2004 年 5 月 20 签订了施工合同。则甲受到要约条件约束的时间是( )。【2005 年考试真题】（A）2004 年 3 月 1 日2004 年 4 月 1 日（B） 2004 年 4 月 1 日2004 年 4 月 30 日（C） 2004 年 3 月 1 日2004 年 4 月 30 日（D）2004 年 4
5、月 30 日2004 年 5 月 20 日8 施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是( )。【2007 年考试真题】（A）对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解（B）撤销施工单位资质证书的决定（C）因工作人员违法颁发资质证书而给予的行政处分（D）关于资质证书颁发的条件不符合法律规定9 建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期( )。（A）以两次为限，每次不超过 3 个月（B）以一次为限，最长不超过 3 个月（C）以两次为限，每次不超过 1 个月（D）以一次为限，最长不超过 1 个月10 根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于( )
6、。（A）法律（B）部门规章（C）行政法规（D）单行条例11 在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是( )。（A）甲某的行为属表见代理，该合同有效（B）甲某的行为属无权代理，该合同无效（C）水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立（D）水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任12 根据我国合同法规定，债权人撤销权，是指债权人对于债务人危害其债权实现的不当行为，可( )予以撤销的权利。（A）请求仲裁机构（B）请求人民法院或者仲裁机构（C）请求债务人（D）请求人民法院13
7、下列的选项中( ) 不属于工程建设法律关系的构成要素。（A）法规制度（B）法律关系主体（C）法律关系客体（D）法律关系内容14 甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据我国民事诉讼法的规定，本案应当由( ) 人民法院管辖。（A）房屋所在地（B）合同备案地（C）甲住所地（D）乙房地产公司注册登记地15 根据土地管理法的规定，我国工业用地使用权的年限为( )年。（A）30（B） 40（C） 50（D）7016 某公司以一栋价值 450 万元人民币的办公楼作抵押，分别向甲银行和乙银行贷款 200 万元人民币，与甲银行签订的抵押合同在 2009 年 4 月 12 日签订，20 日办理登记手续；与乙
8、银行签订的抵押合同在 2009 年 4 月 15 日签订，并在当日办理登记手续。后来该公司无力还债，甲银行和乙银行行使抵押权将抵押物拍卖，得款360 万元人民币。则( ) 。（A）向甲银行和乙银行各分配 180 万元人民币（B）向甲银行分配 200 万元人民币，向乙银行分配 160 万元人民币（C）向甲银行分配 160 万元人民币，向乙银行分配 200 万元人民币（D）向甲银行分配 100 万元人民币，向乙银行分配 100 万元人民币17 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或采取可能的应急措施后撤离作业场所，这说明从业人员有( )。（A）批评权（B）控告权（C）拒绝权（D）
9、紧急避险权18 施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由( )承担，或者按照合同约定执行。（A）项目负责人（B）施工单位（C）责任方（D）建设单位19 根据工程建设项目勘察设计招标投标办法的规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，最多不得超过( )万元人民币。（A）10（B） 30（C） 60（D）8020 勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对( )处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款。（A）建设单位（B）施工单位（C）勘察单位（D）工程监理单位21 下列关于建筑工程消防的说法中，错误的是( )。（A）设
10、计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计（B）建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机关审核（C）建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国际标准（D）建筑工程的消防设计图纸未经审核或经审核不合格的，建设单位不得发给施工许可证22 某施工企业与开发商签订了工程承包合同，采用政府指导价，由于延付工程款导致工期后延 2 个月，之后遇到市场价格上涨 20，其后延 2 个月的工程的费用应该( )。（A）按原合同价执行（B）按新价格执行（C）按签合同时市场价执行（D）按涨价前的市场价执行23 刑法规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重
11、大安全事故的，对直接责任人员处( )年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（A）3（B） 4（C） 5（D）724 我国标准化法按照标准的级别不同，把我国标准分为( )。（A）2 级（B） 3 级（C） 4 级（D）6 级25 工程建设标准根据级别不同来划分时不包括( )。（A）国家标准（B）部分标准（C）行业标准（D）地方标准26 “建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设有关的原始资料，资料必须真实、准确、齐全。”这条规定说明了建设单位具有( )。（A）依法对工程进行发包的责任（B）依法对材料设备招标的责任（C）提供原始资料的责任（D）不得干预投标人的责任27 行政复议申
12、请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起( )日内向人民法院提起诉讼。（A）10（B） 15（C） 30（D）6028 根据担保法规定：抵押人以土地使用权、城市房地产权等财产作为抵押物时，当事人应到有关主管登记部门办理抵押物登记手续，抵押合同自( )起生效。（A）登记之日（B）申请登记之日（C）签订之日（D）抵押物权利凭证交付之日29 某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成 2000 万元直接经济损失，应当认定为( )。（A）串通投标罪（B）工程重大安全事故罪（C）重大责任事故罪（D）重大劳动安全事故罪30 民事行为能力是指( )。（A）处分自己财产的能力（B）缔结合同的能力（
13、C）通过自己的行为取得民事权利和负担民事义务的资格（D）参与民事活动的资格31 招标投标法规定评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，评审委员会应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，这体现了招标投标法中的( )。（A）公开原则（B）公正原则（C）公平原则（D）诚实信用原则32 施工合同履行过程中出现( )时，当事人一方不承担违约责任。（A）因为三通一平导致工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地（B）因为发包方资金不到位，发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款（C）因为发生水灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工（D）因为管理不善，
14、承包方的工程质量不符合合同约定的要求33 某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司担任某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的( )。（A）甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效（B）甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效（C）甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效（D）甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效34 下列财产中可以抵押的财产是( )。（A）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产（B）土地所有权（C）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权（D）学校、幼儿园、医院
15、等以公益为目的的事业单位35 国家建设部对投标人资格预审的规定，正确的表述是( )。（A）由招标管理机构评比和分析，确定出合格的申请单位（B）申请单位在收到资格预审合格通知书后，应以口头形式予以确认（C）资格预审审查的主要内容有投标单位近 3 年工程投标情况（D）资格预审审查的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况36 建设工程质量管理条例属于( )。（A）建设工程法律（B）建设工程行政法规（C）建设工程部门规章（D）建设工程部门规定37 合同可变更、撤销的前提是( )。（A）损害国家利益（B）违反法规（C）当事人提出请求（D）当事人一方违约38 建设工程质量管理条例规定，建设单位将建设工
16、程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，( )。（A）责令改正，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款（B）给予警告，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款（C）给予警告，处 100 万元以上 200 万元以下的罚款（D）可以责令停业整顿，降低资质等级39 合同条款空缺，是指合同生效后，当事人对合同条款约定( )，依法采取完善或妥善处理的法律行为。（A）不完整（B）有缺陷（C）冲突（D）有漏洞40 当事人对重审案件的判决、裁定( )。（A）可以申请复议（B）只能申请再审（C）不能上诉（D）可以上诉41 根据我国合同法的规定，自债务人的
17、行为发生之日起( )年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。（A）1（B） 2（C） 5（D）2042 共同投标协议( ) 合同关系。（A）属于（B）不属于（C）属于权利和义务（D）属于债权债务43 中华人民共和国建筑法规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有( )，并具备国家规定的其他竣工条件。（A）完整的工程技术经济资料的竣工文件（B）完整的工程质量文件和经签署的工程保修书（C）完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书（D）经签署的工程保修书和完整的监理资料44 分期建设、分期投产使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当( )。（A）分期验收（B）分期规划（C）集中投
18、产使用（D）集中验收45 2001 年 1 月，某二建公司与本市水泥厂签订一份水泥供货合同，约定水泥厂一年内分四批向买方供水泥 900 吨，但未明确各期具体供货时间，货到付款。即将供应第二批水泥时，正值施工旺季，卖方为图更高利益，将水泥全部高价卖给其他单位，买方因现场急需水泥，多次向卖方催货无果，只好向他处购买高价水泥。2001年 9 月，施工进入淡季卖方向买方送去未交付的三期水泥被买方拒收。双方起诉至法院，法院判定卖方承担违约责任，原因是( )。（A）违反了全面适当履行的原则（B）违反诚实信用原则（C）违反公平合理，促进合同履行原则（D）违反当事人一方不得擅自变更合同原则46 从事非工程建设
19、项目招标代理业务的招标代理机构，其资格认定的主管部门( )。（A）由国务院规定（B）是国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的发展计划部门（C）是国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门（D）国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的工商行政管理部门47 联合体中标的，联合体各方应当( )。（A）共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任（B）分另别与招标人签订合同，但可根据事先约定的权利义务承担比例就中标项目向招标人承担连带责任（C）共同与招标人签订合同，可根据事先约定的权利义务就中标项目各自独立向招标人承担相应责任（D）分别与招标人签订合同，可根据事先约定的权利义务承担比
20、例就中标项目各自独立向招标人承担相应责任48 以下法律中不属于民法的是( )。（A）民法通则（B）担保法（C）婚姻法（D）保险法49 合同无效、合同被撤销、视为无合同关系，也不存在合同变更的可能，这说明了合同变更应符合的条件是( )。（A）合同关系已经存在（B）合同内容发生变化（C）符合法律、行政法规要求的方式（D）经合同当事人协商一致或法院仲裁庭裁决或援引法律直接规定50 安全生产法规定，生产经营单位应当对重大危险源进行管理，下列项中不正确的是( ) 。（A）进行登记建档（B）定期检测、评估、监控，制定应急预案（C）有关安全措施、应急措施应报地方政府的安全生产监管部门和有关部门备案（D）通过
21、媒体告知公众，在紧急情况下应当采取的应急措施51 在常见的工程纠纷中，因施工合同调价引起的纠纷属于下列的( )。（A）工程质量纠纷（B）工程款纠纷（C）施工合同主体纠纷（D）施工合同分包纠纷52 施工人员如果发现现场存在事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向( )报告。（A）现场安全生产管理人员（B）监理工程师（C）业主方代表（D）质量监督机构53 建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的( )。（A）自愿性（B）专业性（C）独立性（D）快捷性54 客体变更可以
22、是其范围变更，也可以是其( )。（A）性质变更（B）主体变更（C）关系变更（D）合同转让55 根据注册建造师管理规定的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件应当由( ) 签字并加盖执业印章。（A）注册建筑师（B）注册结构工程师（C）注册建造师（D）注册监理工程师56 在下列的各项表述中，属于安装工程一切险除外责任的是( )造成损失。（A）结构缺陷及合同罚款（B）一般性丢失（C）离心力引起的结构断裂（D）电路短路57 在我国法律体系中，建筑法属于( )部门。（A）民法（B）商法（C）经济法（D）诉讼法58 根据我国环境影响评价法的要求，为建设项目环境影响评价技术服务的机构，不得与(
23、) 存在任何利益关系。（A）负责审批建设项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门或者其他有关审批部门（B）工程所在地的环境保护行政主管部门（C）建设单位（D）项目参建各方59 甲施工单位于 2010 年 3 月 20 日向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日起三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为属于( )。（A）违约行为（B）行使先履行抗辩权（C）行使同时履行抗辩权（D）行使不安抗辩权60 根据招投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是( )（A）招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利（B）招标
24、人从几名中标人中确定中标人（C）招标人在开标前将投标情况告知其他投标人（D）招标人预先内定中标人61 承诺对要约内容的非实质性变更指的是( )。（A）受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更（B）承诺中增加的建议性条款（C）承诺中要求增加价款（D）受要约人对合同履行方式提出独立的主张62 甲、乙、丙、丁四家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。关于此联合体说法正确的是( )。（A）联合体内部的共同投标协议与招标人无关，不必交予招标人（B）联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任（C）联合体任何成员均有权以对债务分担比例有约定为由拒绝履行全部债务（D）联合体成员之一
25、清偿全部债务后，联合体不能免除履行义务63 根据安全生产法的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行( ) 。（A）安全环境评估和安全条件论证（B）安全条件论证和安全评价（C）安全条件评价和安全论证（D）安全环境条件论证和安全影响评价64 甲施工单位向乙预制件厂订制非标购件，合同约定乙收到支票之日三日内发货，后甲顾虑乙经营状况严重恶化，遂要求其先行发货，乙表示拒绝。则乙的行为( )。（A）违约行为（B）行使同时履行抗辩权（C）行使先履行抗辩权（D）行使不安抗辩权65 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠 220 万元
26、债务减少为 200 万元，乙自协议生效之日起 2 个月内还清。协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是( )。（A）甲可向法院申请恢复原判决的执行（B）甲应向乙住所地法院提起民事诉讼（C）由法院执行和解协议（D）由法院依职权恢复原判决的执行66 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )。（A）要约撤回（B）要约撤销（C）承诺撤回（D）承诺撤销67 甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划
27、建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是( )。（A）住户不得对乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为提起诉讼（B）住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼（C）住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼（D）住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为68 张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是( )。（A）提起反诉（B）提出和解（C）提出管辖权异议（D）部分变更诉讼请求69 建筑施工企业的管理人员和作业人员每( )应至少进行一
28、次安全生产教育培训并考核合格。（A）半年（B）二年（C）一年（D）三年二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。70 当事人对合同质量约定不明的，( )。（A）有国家标准的，按国家标准执行（B）没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行（C）没有国家标准、行业标准，有地方标准的，按地方标准执行（D）没有国家标准、行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行（E）国家鼓励企业采用国际质量标准71 建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足
29、的条件有( ) 。（A）有具体的诉讼请求（B）有事实和理由（C）有充分的证据（D）没有超过诉讼时效期间（E）属于受诉法院管辖72 依据不同的分类标准，定金合同属于（ ）。（A）双务合同（B）单务合同（C）诺成合同（D）实践合同（E）从合同73 根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有( )。【2011 年考试真题】（A）施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更（B）施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延（C）工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享（D）施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承
30、担，延误的工期不予顺延（E）施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意74 施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有( )。【2010年考试真题】（A）鉴定人员不具备相关的鉴定资格（B）鉴定程序严重违法（C）鉴定结论明显依据不足（D）建设单位也不同意鉴定结论（E）经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用75 当承诺对要约的内容作出实质性变更时，下面的说法错误的是( )。（A）该承诺效力不确定（B）如果要约人及时表示反对，则承诺无效（C）如果要约明示承诺不得对要约的内容作出任何变更，则承诺无效（D
31、）该承诺无效（E）该承诺有效76 建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（A）工程动工（B）全部工程验收合格（C）工程所有人实际占有全部工程（D）施工合同约定的竣工（E）保修期满77 对于生产经营单位的安全生产保障中组织保障措施定义过程体现在( )。（A）建立安全生产保障体系（B）明确岗位责任（C）保证安全生产所必需的资金（D）对安全条件论证和安全评价的管理（E）生产经营项目、场所、设备的转让管理78 生产经营单位有下列( )行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处 5 万元以下的罚款；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（A）
32、矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的（B）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目的施工单位按照批准的安全设施设计施工的（C）矿山建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的（D）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的（E）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废符合国家标准或者行业标准的79 因( ) 发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。（A）买卖合同（B）质押合同（C）承揽合同（D）保管合同（E）运输合同80 违约责
33、任的形式有( )。（A）继续履行（B）采取补救措施（C）赔偿损失（D）支付定金（E）没收财产或抵押物81 当事人协议不开庭的，仲裁庭可根据( )做出裁决。（A）裁决书（B）和解书（C）仲裁申请书（D）答辩书（E）双方当事人的和解协议82 合同当事人分立后的债权债务承担包括( )。（A）债务承担（B）债权承担（C）约定承担（D）法定承担（E）连带责任83 下列( ) 情形下，可以使法定代理终止。（A）代理期间届满或者代理事务完成（B）被代理人取得或者恢复民事行为能力（C）代理人死亡或者被代理人死亡（D）代理人丧失民事行为能力（E）指定代理的人民法院或者指定单位取消指定84 生产经营单位有( )
34、行为的,将责令限期整改,逾期未改的,责令停止建设或停产停业整顿,可以并处 5 万元以下的罚款。（A）未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志（B）安全设备的安装，使用，检测不符合国家标准（C）未对安全设备进行经常性维护，保养和定期检查（D）未对从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品（E）未按照规定设立安全生产管理机构85 注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有( )。（A）建造师的业绩（B）建造师的自我评价（C）建造师的良好行为（D）建造师的基本情况（E）建造师的不良行为86 可以是第三人作出担保的方式有( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置（E）定金87 生产经营单
35、位主要负责人的安全生产职责包括( )。（A）建立、健全本单位的安全生产责任制（B）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（C）为工作人员配备劳动防护用品（D）为从业人员缴纳保险费（E）对从业人员进行专门的安全生产教育88 用人单位有下列( )行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正，按照受侵害的劳动者每人 1000 元以上 5000 元以下的标准计算，处以罚款。（A）安排女职工从事矿山井下劳动、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动或者其他禁忌从事的劳动的（B）安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业或者国家规定的第三级体力劳动强度的劳动的（C）安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度
36、的劳动或者孕期禁忌从事的劳动的（D）安排怀孕 5 个月以上的女职工夜班劳动或者延长其工作时间的（E）女职工生育享受产假少于 100 天的89 根据消防法对工程建设中应采取的消防安全措施的规定，下列选项中( )属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责。（A）制定消防安全制度（B）制定消防安全操作规程（C）对独立包装的易燃易爆危险物品应当贴附危险品标签（D）不在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火（E）实行防火安全责任制90 固体废物污染环境防治法规定，违反有关城市生活垃圾污染环境防治的规定，有( ) 行为，由县级以上地方人民政府环境卫生行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处以罚款。（
37、A）随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾的（B）向水体排放油类、酸液、碱液的（C）在运输过程中沿途丢弃、遗撒生活垃圾的（D）工程施工单位不及时清运施工过程中产生的固体废物，造成环境污染的（E）工程施工单位不按照环境卫生行政主管部门的规定对施工过程中产生的固体废物进行利用或者处置的91 建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。（A）完整的技术档案资料和施工管理资料（B）工程所用的主要建筑材料、建筑构配件和设备等进场试验报告（C）勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件（D）已付清所有款项（E）有施工单位签署的工程保修书92 同时履行抗辩权的成立条件应主要包括( )。（A）合同中约定了履行的顺序（B）当事人另一方来履行债务（C）对方的对待给付是可能履行的义务（D）由同一双务合同产生互负的债务（E）在合同中未约定履行顺序93 专利权的客体包括( )。（A）技术秘密（B）计算机软件（C）发明（D）实用新型（E）外观设计94 建筑业企业按照其拥有的( )等级资质条件申请资质。（A）人员数量（B）专业技术人员（C）注册资本（D）业绩（E）成立年限95 所有的合同的订立过程都必须经过( )过程。
