1、注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 87 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 在建筑智能化工程与土建配合阶段，随着工程实体的不断形成，工程的( )会不断增加，尤其是以销售为主的办公用建筑。（A）设计变更（B）建筑材料（C）工程质量问题（D）工程量2 液压系统中用于控制液体的压力、流量和方向的各种液压阀称为( )。（A）动力装置（B）控制装置（C）执行装置（D）辅助装置3 常用的高程控制测量方法是( )。（A）导线测量（B）电磁波测距三角高程测量（C）三边测量（D）水准测量4 施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构
2、申请( )。（A）后续检定（B）使用检定（C）周期检定（D）仲裁检定5 通风空调系统充分和有效的单机试运转,可以加快系统( ),保障了电动设备不被非正常地损坏。（A）竣工的速度（B）交工的速度（C）试运转的速度（D）调试的速度6 ( )的主要功能是测量纵、横轴线以及垂直度的控制测量。（A）光学水准仪（B）激光准直仪（C）光学经纬仪（D）全站仪7 在机电工程中，允许有一定偏差的项目，最多不超过( )的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的 150%。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）40%8 启闭件为阀瓣，阻止介质逆流的阀门是( )。（A）节流阀（B）止回阀（C）安全阀（D）截
3、止阀9 电力变压器新装或大修注油以后，对 10kV 以下小容量变压器一般静止 ( )以上才能进行耐压试验。（A）5h（B） 10h（C） 15h（D）20h10 ( ) 是一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸，但可确定被测量工件是否合格。（A）标准量具（B）极限量规（C）检验夹具（D）计量仪器11 特种设备的安装、改造、维修单位具备了特种设备安装监察条例第 14 条中规定的条件外，还必须经( )特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。（A）省级（B）市级（C）地方（D）国务院12 负荷试运行人员的基本要求有：培训已完成，各工种人员经考试合
4、格，取得上岗证，达到( ) 。（A）三懂四会（B）四懂三会（C）三懂六会（D）三查四定13 异步电动机按照( ) 分线绕式和鼠笼式两种。（A）转子结构（B）电源的不同（C）电机的结构（D）电源相数14 在起重工程中，用钢丝绳做的缆风绳的安全系数不小于( )。（A）1.5（B） 3.5（C） 5（D）815 总变电站、变配电所受电及空载运行必须符合的规定中，不正确的是( )。（A）严格执行方案要求，严格执行工作票制度（B）供、配电人员必须按建制上岗（C）按试运行方案规定认真做好变、配电运行的各项操作及运行记录（D）发电机运行稳定后，方可并网16 将电解液中的金属离子在直流电的作用下，在阴极上沉积
5、出金属而形成镀层的工艺过程称为( ) 。（A）电镀（B）渗镀（C）表面合金化（D）扩散镀17 韧性指材料在( ) 和断裂前吸收变形能量的能力。（A）刚度变形（B）弹性变形（C）惰性变形（D）塑性变形18 下列( ) 的管道阀门，应逐个进行壳体压力试验和密封试验，不合格者不得使用。（A）输送剧毒流体（B）输送热气（C）输送氧气（D）给水排水19 工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生，除做好安全保证措施外，还应做好( ) 。（A）应急预案（B）冬雨期施工措施（C）人员持证上岗（D）人员防护措施20 按压力管道安装许可类别及级别划分，燃气管道属于( )。（A）工业管道（B）油气管道（C）
6、公用管道（D）动力管道二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 精度检测与调整是机械设备安装工程中关键的一环,它涉及到( )。（A）设备装箱清单（B）误差分析（C）尺寸链原理（D）精密测量技术（E）设备重量22 该反应器的基础应该设计为( )。（A）扩展基础（B）联合基础（C）深基础（D）桩基础（E）沉井基础23 固定灭火设施以灭火剂的不同可分为( )。（A）干式灭火系统（B）湿式灭火系统（C）水灭火系统（D）泡沫灭火系统（E）气体灭火系统24 球罐组装常用的方法有
7、( )。（A）正装法（B）倒装法（C）卧装法（D）分片法（E）环带法25 机电工程设备基础分类中，按基础的结构形式不同划分，可分为( )。（A）大块式基础（B）墙式基础（C）减振基础（D）绝热层基础（E）框架式基础26 能够反映机电工程材料变形和抗力的力学指标包括( )。（A）热膨胀性（B）强度、刚度（C）弹性、塑性（D）热处理性（E）韧性、疲劳性27 目前广泛用作热镀层的金属包括( )等及合金。（A）锌（B）铅（C）钛（D）铝（E）锡28 机电工程项目设计阶段的主要任务包括( )（A）设计计划（B）设计实施（C）设计控制（D）设计范围（E）设计依据29 立式圆筒形焊接储液罐安装方法中，倒装法
8、包括( )。（A）中心柱倒装法（B）边柱倒装法（C）气吹倒装法（D）架设倒装法（E）水浮倒装法30 安全检查的重点不包括( )。（A）违章管理（B）违章整改（C）违章事故处理（D）违章指挥（E）违章作业三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。30 背景资料某石化总厂(甲方)与某安装公司(乙方)签定了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的 10%以上时调整单价。工作 B、E、C 作业使用的主导施工机械一台(乙方自备), 台班费为 400元/台班,其
9、中台班折旧费为 50 元/台班。施工网络计划如下图所示(单位: 天)。 图中箭线上方为工作名称,箭线下方为持续时间,双箭线为关键线路。甲乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件:(1)由于甲供设备及材料迟迟未到,致使工作 D 推迟 2 天,乙方人员配合用工5 个工日,窝工 6 工日；(2)8 月 21、22 日,场外停电,停工 2 天,造成人员窝工 16 个工日；机械 2 个台班,每个台班单价 50 元/台班；(3)因设计变更,工作 E 工程量由招标文件中的 300m3 增至 350m3,超过了 10%；合同中该工作的综合单价为 55 元/m 3,经协商调整后综合单价为 5
10、0 元/m 3;(4)为保证施工质量 ,乙方在施工中将工作 B 原设计尺寸扩大,增加工作量 15 个工日,该工作综合单价为 78 元/m 3(5)在工作 D、E 均完成后,甲方指令增加一项临时工作 K,经核准,完成该工作需要 1 天时间,机械 1 台班,人工 10 个工日。问题:31 什么是延期索赔? 分析延期产生的费用索赔。32 上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求? 说明其原因。33 每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?34 工作 E 结算价应为多少?35 假设人工工日单价为 25 元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元/ 工日,因增加用工所需管理费
11、为增加人工费的 20%,工作 K 的综合取费为人工费的 80%,机械台班单价 400 元/台班。试计算除事件 3 外合理的费用索赔总额。35 背景资料某电气安装工程项目，业主与某电力工程公司签订了工程项目总承包合同，该工程项目的变压器采用自耦式变压器(容量为 800kVA)，电动机采用三相异步电动机。该工程项目的设计单位对变压器的采购编制了采购计划，经业主批准后，由项目经理进行采购。工程监理单位负责对变压器检验的组织工作。变压器运抵施工现场后，进行了开箱验收，经验收合格后，按吊装、吊芯检查、就位、试验、干燥的程序和要求进行安装。变压器安装完毕后，进行了绝缘油的击穿电压试验和交流耐压试验。绝缘油
12、在试验时，温度一直保持在 40左右，且在清洗注油后即开始加电压试验；变压器安装完成后静止 5h 即开始进行交流耐压试验。三相异步电动机在检查过程中经电气试验发现质量可疑。问题：36 变压器按照绕组数目可分为哪几类?该变压器是否应吊芯检查? 说明理由。37 简述三相异步电动机的工作原理。38 判断该工程项目的变压器的采购、检验、安装、试验过程中有何不妥之处，并改正。39 该工程项目经理部在设备采购阶段的主要任务有哪些?40 机电设备工程项目设备检验的工作内容包括哪些?41 在三相异步电动机经电气试验发现质量可疑时，应该如何进行进一步检查?41 某机电安装工程项目，在防腐管道施工过程中，根据施工工
13、艺安排，在管道焊接时，项目经理部根据施工现场的实际情况，本着尽可能选择优质低耗。决定采用劳动强度低的焊接方法，即电弧焊。然而，在焊接施工过程中，不慎将未焊接的管道掉落，造成了部分施工机械损坏，并有 1 人受重伤，事故发生后，项目经理部针对本次事故，认真分析原因，总结经验教训，预防事故再次发生。问题42 机电安装工程施工中常用的焊接方法有哪些?43 在机电安装工程施工中常用的电弧焊机有哪几种?选择电弧焊机的原则是什么?44 焊接检验内容包括哪些项?45 管道设备防腐的种类有哪些?46 质量事故调查组织机构由哪些人员组成?47 质量事故调查报告的内容有哪些?48 【背景材料】某啤酒生产线设备安装工
14、程项目，施工项目部在各工程正式施工开始前，对各项准备工作及影响质量的各因素和有关方面进行了质量控制。施工项目经理部为了确保工程项目质量符合设计意图和国家规范、标准的要求，采用了 PDCA 循环方法对该工程进行质量控制。以下是该施工项目经理部在质量控制过程中的部分具体方法；(1)确定质量总目标并分解成分目标；(2)绘制竣工图； (3) 对工程进场材料进行检验；(4)进行联动调试和试运转；(5)检查竣工资料文件；(6) 编制施工组织总设计；(7)参加设计技术交底；(8)对施工工艺、方法、工序进行质量监督。【问题】 1施工项目经理部在施工开始前进行的质量控制属于哪类控制?主要控制哪些方面?2在质量控
15、制中，施工项目经理部应当对影响工程实体质量的哪些因素进行全面控制?3形成工程质量全过程涉及哪些阶段?4在质量控制过程中的部分具体方法分别属于哪个阶段质量控制的主要内容?5工程交付使用后的服务质量控制的主要内容有哪些? 49 某设备安装工程，业主分别与土建和安装单位签订了基础、设备土建和安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划。进度计划已得到批准。基础施工完毕，设备安装单位按计划将材料及设备运进现场，准备施工。经检测发现有 10%的设备预埋螺栓位置偏移过大，无法安装设备，需返工处理。安装工作因基础返工而受到影响，安装单位提出索赔要求。49 安装单位的损失应由谁负责?为什么?50 安
16、装单位提出索赔要求，监理工程师应如何处理?51 监理工程师如何处理本工程的质量问题?注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 87 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 在建筑智能化工程与土建配合阶段，随着工程实体的不断形成，建筑智能化工程的设计变更会不断增加，尤其是以销售为主的办公用建筑，不同的顾客会有对智能化工程的不同需求，所以设计变更在所难免。【知识模块】 综合2 【正确答案】 B【试题解析】 液压传动是由动力装置;执行装置;控制装置;辅助装置以及工作介质组成;其各装置在系统中的作用要求考生掌握如:液压
17、缸是执行装置;液压马达既是动力装置又是执行装置;控制装置主要是控制液压传动的三要素:压力、流量、流速。【知识模块】 综合3 【正确答案】 D【知识模块】 综合4 【正确答案】 C【试题解析】 本题考核的是计量法的相关知识内容。依据计量法对计量检定的要求：计量检定分为强制检定和非强制检定。【知识模块】 综合5 【正确答案】 D【知识模块】 综合6 【正确答案】 C7 【正确答案】 B8 【正确答案】 B9 【正确答案】 A10 【正确答案】 B11 【正确答案】 D12 【正确答案】 C13 【正确答案】 A14 【正确答案】 B15 【正确答案】 D16 【正确答案】 A17 【正确答案】 D
18、18 【正确答案】 A19 【正确答案】 D【试题解析】 工业炉窑砌筑工程中，为避免安全事故和职业病的发生除做好安全保证措施外，还应做好人员防护措施。20 【正确答案】 C二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 B,C,D【知识模块】 综合22 【正确答案】 D,E【试题解析】 本题与上题相联系,考核的是设备基础因不同使用要求而设计不同结构特性,要求考生掌握不同分类原则下的不同设备基础的结构性能。桩基础和沉井基础适应于需要减小基础振幅、减弱基础振动或
19、控制基础沉降和沉降速率的精密、大型设备的钢筋混凝图基础。【知识模块】 综合23 【正确答案】 C,D,E【知识模块】 综合24 【正确答案】 D,E25 【正确答案】 A,B,E26 【正确答案】 B,C,E27 【正确答案】 A,B,D,E28 【正确答案】 A,B,C29 【正确答案】 A,B,C,E30 【正确答案】 A,B,C三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。【知识模块】 综合31 【正确答案】 延期索赔主要表现在由于业主的原因或其他原因,不能按原定计划的时间进行施工所引起的索赔。凡属客观原因造成的延期,属于业主也无法预见的情况,如下暴雨、洪水等,承包商
20、可得到延长工期,但得不到费用补偿;凡纯属业主方面的原因造成拖期,不仅应给予承包商延长工期,还应给予费用补偿;凡属承包商的原因,工期与费用均不能给予补偿。【知识模块】 综合32 【正确答案】 针对各事件,乙方索赔情况分析如下:事件 1:可提出索赔要求,因为设备由甲方提供,延期到场是甲方的责任。事件 2:可提出索赔要求,因为因停电造成的人员窝工是甲方的责任。事件 3:可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任 ,且工作 E 的工程量增加了 50%超过了招标文件中工程量的 10%。事件 4:不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。事件 5:可提出索赔,因为甲方指令增加工作,是甲方的
21、责任。【知识模块】 综合33 【正确答案】 每项事件工期索赔及总工期索赔的分析计算如下: 事件 1:工作 D总时差为 8 天,推迟 2 天,尚有总时差 6 天,不影响工期,因此可索赔工期 O 天。 事件2:8 月 21、22 日停工,在关键线路 E 上工期延长,可索赔工期 2 天。 事件 3:因工作E 为关键工作,可索赔工期: (350-300)m 3/(300m3/6 天)=1 天 事件 5:因 E、G 均为关键工作,在两项工作之间增加工作 K,则工作 K 也为关键工作,可索赔工期:1 天。 总计索赔工期:O 天+2 天+1 天 +1 天=4 天【知识模块】 综合34 【正确答案】 工作 E
22、 结算价的计算如下: 按原单价结算的工程量:300(1+10%)=330 m3 按新单价结算的下程量:350-330=20 m3 总结算价=330X55t20X50=19150 元【知识模块】 综合35 【正确答案】 除事件 3 外合理的费用索赔总额计算如下:事件 1:人工费:6Xl2+5X25(1+20%)=222 元事件 2:人工费:l6Xl2=192 元机械费:2X50=100 元事件 5:人工费: 10X25 X(1+80%)=450 元机械费:lX400=400 元合计费用索赔总额为:222+192+100+450+400=1354 元【知识模块】 综合36 【正确答案】 变压器按绕
23、组数目可分为双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器和自耦式变压器。该变压器必须做吊芯检查。理由：变压器容量为 560kVA 以上的变压器均应吊芯检查。37 【正确答案】 三相异步电动机是利用定子绕组中三相交流电产生的旋转磁场和转子绕组内的感生电流相互作用工作的。38 【正确答案】 对变压器的采购、检验、安装、试验过程中不妥之处的判断：(1)不妥之处：设计单位对变压器的采购编制了采购计划，经业主批准后，由项目经理进行采购。正确做法：采购计划应由采购经理组织编写，经项目经理批准后，由采购经理组织实施。(2)不妥之处：工程监理单位负责对变压器检验的组织工作。正确做法：设备材料检验的组织工作应在采购
24、经理领导下由采购部的检验组指派的人员负责。(3)不妥之处：变压器的安装程序。正确做法：变压器的安装应按二次搬运、吊装、就位、吊芯检查、干燥、试验的程序和要求进行安装。(4)不妥之处：绝缘油的温度一直保持在 40左右。正确做法：绝缘油的温度应保持在 25左右。(5)不妥之处：在清洗注油后即开始加电压试验。正确做法：在清洗注油后静止 10min 再开始加电压试验。(6)不妥之处：变压器在安装完成后 5h 开始交流耐压试验。正确做法：大容量变压器必须经过静止 12h 才能进行交流耐压试验。39 【正确答案】 该工程项目经理部在采购阶段的主要任务包括编制项目采购计划和项目采购进度计划、采买、催交、检验
25、、运输与交付、采购变更的管理与仓库管理等。40 【正确答案】 机电工程项目设备检验工作的内容包括：(1)供货厂商开工准备会；(2)制定检验计划；(3)与商检机构签订委托检验合同(仅限于进出口合同)；(4)与第三方签订委托检验合同；(5)编制检验报告。41 【正确答案】 三相异步电动机经电气试验发现质量可疑时，应做抽芯检查。42 【正确答案】 机电安装工程施工中常用的焊接方法有电弧焊、氩弧焊、埋弧焊、CO2 气体保护焊和气焊。43 【正确答案】 在机电安装工程施工中常用的电弧焊机有手工电弧焊机、埋弧焊机、氩弧焊机、CO 2 气体保护焊机。 选择电弧焊机的原则：满足焊接工艺的要求；考虑焊机的额定容
26、量；考虑焊接材料的适应性以及效率、成本、维护保养等因素。44 【正确答案】 焊接检验的内容包括焊前检验、焊接过程中检验和焊后检验。45 【正确答案】 管理设备防腐的种类：油漆类、沥清防腐、环氧煤青表防腐、环氧粉末涂层、PE 涂层和其他防腐。46 【正确答案】 质量事故的调查组织机构由项目技术负责人为首组建调查小组，参加人员南与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人组成。47 【正确答案】 质量事故调查报告的内容包括：(1)工程概况，重点介绍质量事故有关部分的工程情况。(2)质量事故情况，事故发生时间、性质、现状及发展变化的情况。(3)是否需要采取临时应急保护措施。(4)事故调查中
27、的数据资料。(5)事故原因分析的初步判断。(6)事故涉及人员与主要责任者的情况等。48 【正确答案】 1施工项目经理部在施工开始前进行的质量控制属于事前控制。主要是对投入工程项目的资源和条件的质量检测。2在质量控制中，施工项目经理部应当对影响工程实体质量的施工有关人员、设备和材料、施工机具、施工方法和环境等因素进行全面控制。3形成工程质量全过程涉及的阶段有：(1)施工准备阶段；(2)材料、构配件、设备采购阶段；(3)原材料检验与施工工艺试验阶段；(4)施工作业阶段；(5)使用功能、性能试验阶段；(6)工程项目交竣工验收阶段；(7) 回访与保修阶段。4施工过程中具体方法的阶段划分如下。(1)确定
28、质量总目标并分解成分目标是施工准备阶段质量控制的主要内容。(2)绘制竣工图是工程验收阶段质量控制的主要内容。(3)对工程进场材料进行检验是施工作业阶段质量控制的主要内容。(4)进行联动调试和试运转是施工作业阶段质量控制的主要内容。(5)检查竣工验收文件是工程验收阶段质量控制的主要内容。(6)编制施工组织总设计是施工准备阶段质量控制的主要内容。(7)参加设计技术交底是施工准备阶段质量控制的主要内容。(8)对施工工艺、方法、工序进行质量监督是施工作业阶段质量控制的主要内容。5工程交付使用后的服务质量控制的主要内容是工程保修、回访用户和处理投诉等方面。49 【正确答案】 安装单位的损失应由业主负责，
29、因安装单位和业主有合同关系，业主没能按合同约定提供安装单位施工工作条件，使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失(安装单位与土建施工单位没有合同关系，虽然安装工作受阻是由于土建施工单位施工质量问题引起的，但不能直接向土建施工单位索赔)。业主可根据合同规定，向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。50 【正确答案】 监理工程师收到安装单位索赔要求后，应审核索赔要求。进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期，并组织业主和安装单位进行协商，协商一致后形成的文件报业主批准，监理工程师还需签证批准索赔补偿。如果业主对土建施工单位提出赔偿要求，监理工程师应提供土建施工单位违约证明。51 【正确答案】 对于地脚螺栓偏移的质量问题，监理工程师应向土建施工单位发出整改通知，要求施工单位返工处理，对施工单位提出的具体施工措施，监理工程师应进行审核，并严格监督检查施工处理情况，处理完成后，应进行检查验收，验收合格后，组织办理移交签证，交由安装单位进行安装作业。
