1、注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 35 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 水利工程建设总监理工程师实行( )管理制度。（A）执业资格（B）从业资格（C）注册资格（D）岗位资格2 对于大体积混凝土浇筑块，成型后的偏差，不应超过模板安装允许偏差的( )，取值视结构物的重要性而定。（A）20% 40%（B） 30%60%（C） 40%80%（D）50% 100%3 堤防工程施工中铺料作业的边线超填余量，机械施工宜为_，人工施工宜为 _。下列选项正确的是( )。（A）20cm 20cm（B） 30cm 20cm（C） 30cm
2、10cm（D）20cm 10cm4 ( )适用于风浪小、流速低的内河湖区和沿海港口的疏浚。（A）绞吸式挖泥船（B）抓扬式挖泥船（C）耙吸式挖泥船（D）铲扬式挖泥船5 明钢管一般敷设在一系列的支墩上，底面高出地表不小于( )。（A）0.4m（B） 0.5m（C） 0.6m（D）0.7m6 单元工程优良质量等级评定标准之一是：对于土建工程，允许偏差项目总检测点中应有( ) 以上测点在相应的允许偏差质量标准范围内。（A）50%（B） 70%（C） 85%（D）90%7 质量缺陷备案资料必须按( )的标准制备。（A）分部工程验收签证（B）单位工程验收（C）竣工验收（D）项目法人要求8 各流域机构设置水
3、利工程质量监督分站作为总站的( )。（A）下级机构（B）流域机构（C）现场机构（D）派出机构9 根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208)，监理人未按合同规定的期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误责任由( )承担。（A）承包人（B）监理人（C）发包人（D）监理人的上级主管部门10 根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208)，安排监理人及时进点实施监理系( )的主要义务和责任。（A）质量监督机构（B）监察机构（C）发包人（D）相关水行政主管部门11 根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208
4、)，若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检查和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，由此发生的额外检验的费用和工期延误责任应由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）质量监督机构12 国家对建筑业企业的管理方式是实行( )。（A）资质管理（B）等级管理（C）行业管理（D）注册管理13 天然骨料开采，在河漫滩多采用( )（A）正铲（B）反铲（C）索铲（D）推土机14 构成岩基的物质是( )（A）喀斯特（B）黏土（C）粉土（D）壤土15 以下关于填筑工艺的错误表述是( )。（A）堆石体填筑可采用自卸汽车后退法或进占法卸料，推土机推平（B）进占法的优点是汽车可在压
5、平的坝面上行驶，减轻轮胎磨损（C）后退法的缺点是推土机摊平工作量大，且影响施工进度（D）进占法卸料，虽料物稍有分离，但对坝料质量无明显影响，并且显著减轻了推土机的摊平工作量，使堆石填筑速度加快16 ( ) 接受招标人招标前提交备案的招标报告。（A）招标投标办公室（B）招标投标有形市场（C）计划主管部门（D）水行政主管部门17 ( ) 是一种自航式、自带泥舱、一边航行一边挖泥的吸扬式挖泥船。（A）绞吸式挖泥船（B）耙吸式挖泥船（C）链斗式挖泥船（D）抓扬式挖泥船18 在干砌石砌筑中，不得使用有尖角或薄边的石料砌筑；石料最小边尺寸( )。（A）不宜大于 20cm（B）不宜小于 10cm（C）不宜小
6、于 20cm（D）最好为 15cm19 在渗流作用下，非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出，致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为( )。（A）流土（B）管涌（C）渗透（D）冲刷20 根据水法规定，堤防工程护堤地属于( )。（A）工程效益范围（B）工程管理范围（C）工程保护范围（D）工程行洪范围二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 水电站的典型布置型式有( )。（A）坝式水电站（B）挑越式水电站（C）坝内式水电站（D）河床式水电站
7、（E）引水式水电站22 设计单位应派出的现场设计代表机构应( )。（A）做到专业配套，人员相对稳定（B）至少应有一名负责人常驻工地（C）设计代表机构负责人一般由设计项目经理或设计总工程师(含副职)担任（D）设计代表机构人员可在监理单位和施工单位兼职（E）必须派出该项目负责人常驻工地23 水利水电工程常用的灌浆浆液有( )（A）水泥浆（B）水泥黏土浆（C）黏土浆（D）水泥黏土砂浆（E）固化灰浆24 在下列情况中，禁止装炮的有( )（A）炮孔角度不符合要求者（B）炮孔深度不符合要求者（C）孔内岩粉末清除（D）孔内温度超过 25（E）炮区内的其他人员未撤离25 各省、自治区、直辖市，新疆生产建设兵团
8、应设置水利工程质量监督中心站，其主要职责是( ) 。（A）贯彻执行国家、水利部和省、自治区、直辖市有关工程建设质量管理的方针和政策（B）管理辖区内水利工程质量监督工作，指导本省、自治区、直辖市的市(地)质量监督站的质量监督工作（C）对辖区内总站以及分站已经监督的水利工程实施质量监督（D）协助配合由总站和流域分站组织监督的水利工程的质量监督工作（E）掌握辖区内水利工程质量动态26 常见的边抛法有( )。（A）泵送（B）溢流（C）旁通（D）吹填（E）使用长悬臂架挖泥船27 水利部设置全国水利工程质量监督总站，其主要职责是( )。（A）制定水利工程质量监督、检测有关规定和办法，并监督实施（B）监督有
9、争议的重大工程质量事故的处理（C）掌握本流域水利工程质量动态（D）掌握全国水利工程质量动态（E）对部直属重点工程组织实施质量监督28 以下水利工程建设项目必须实行建设监理的有( )。（A）投资 100 万元的水土保持项目（B）投资 200 万元的排涝站扩建项目（C）投资 300 万元的水资源保护项目（D）使用 150 万元国有资金投资的水利工程建设项目（E）使用 3000 万元外国政府援助资金的水利工程建设项目29 渠系主要建筑物的施工方法有( )。（A）渠道施工（B）渡槽施工（C）倒虹吸管施工（D）主体工程施工（E）河道工程施工30 根据工程建设项目勘察设计招标投标办法，水利工程建设项目设计
10、可不招标的情况有( )（A）涉及国家秘密的（B）抢险救灾的（C）技术复杂，满足条件的设计单位少于三家的（D）专业性强，符合条件的潜在投标人数量有限的（E）首次公开招标中，投标人少于三个的三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某疏浚工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的疏浚工程提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的
11、设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。问题 1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当，为什么?3工程存在严重质量问题的责任应如何划分?4根据
12、我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果? 32 某投资公司建造一水电站，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为 2007 年 5 月 30 日。该投资公司于 2007年 3 月 6 日发出招标公告，共有 5 家建筑施工单位参加了投标。第 5 家施工单位于2007 年 6 月 2 日提交了投标保证金。开标会于 2007 年 6 月 3 日由该省建委主持。第 4 家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第 2 家施工单位中标。投资公司总(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施
13、工承包合同，合同约定开工日期为 2007 年 8 月 16 日。工程开工后发生了如下几项事件。事件一：因施工准备工作拖延，甲方于 2007 年 8 月 18 日才向乙方提供施工场地，导致乙方 A、B 两项工作延误了 2 天，并分别造成人工窝工 6 个和 8 个工日；但乙方 C 项工作未受影响。事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D 项工作施工用的某机械应于 2007 年 8月 28 日进场，但因出租方原因推迟到当月 29 日才进场，造成 D 工作延误 1 天和人工窝工 7 个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在 E 项工作施工时，导致人工增加 14 个工日，相关费用增加了 1.5 万元，并使施工
14、时间增加了 2 天。事件四：在 F 项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工 6 个工日，其他费用 1000 元，并使 H 项工作时间延长 1 天，人工窝工 24 个工日。上述事件中，A、D、H 三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。问题 1第 5 家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响?为什么?2第 4 家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理?为什么?3上述招标投标过程中，有哪些不妥之处?请说明理由。4乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。5合同约定人工费标准为 30 元/工日，应由甲方给予补偿
15、的窝工人工费标准为18 元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项? 费用索赔额是多少 ? 33 某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高15.5m，坝长 1135m。该工程采用明渠导流，立堵法截流进行施工。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择一料场，该料场土料粘粒含量较高，含水量适中。在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时采取了一些措施，使其满足上坝要求。问题1. 解决施工截流难度的措施包括哪些?2适合于该大坝填筑作业的压实机械有哪些?3该大坝填筑压实标准应采用什么控制?填筑
16、压实参数主要包括哪些? 如何确定这些参数?4料场含水量偏高，为满足上坝要求，可采取哪些措施? 34 某水利水电施工单位中标承揽了一座混凝土重力坝的主体工程施工，施工单位在签署协议书后按照合同要求在规定的时间内编制完成了相关图纸和文件。问题1. 施工单位签署协议后编制的图纸和文件包括哪些内容(列举四项)?2假设你是该项目的项目经理，你认为在混凝土验仓前需做好哪些浇筑前的准备作业?3该大坝混凝土采用平浇法施工，在某仓混凝土施工中出现了冷缝，作为项目经理，请你分析冷缝发生的原因，并提出可能的处理和预防措施。4混凝土坝的施工质量控制要点是什么? 35 某水电站工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土
17、建工程施工合同，包括 A、B，C 、 D、E、F 、G、H 八项工作，合同工期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期 180 天。通过相互的协调，编制了如图 l 所示的网络进度计划： 该工程施工过程中发生了以下事件： (1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使 A 工作延误 7 天； (2)B 工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失 5 万元，且使 B 工作延误 15 天； (3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成 C 工作增加工作
18、时间 5 天，窝工损失 2 万元； (4)乙安装公司设置安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误 5 天，损失 12 万元。 发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。 问题 1. 施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。 2如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款 6000 元。计算施工单位应得到工期与费用补偿各是多少? 3该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有 800 根桩，桩长 9 米。合同规定：桩基分项工程
19、的综合单价为 180 元/米；预制桩由业主购买供应，每根桩按 950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少? 注：计算结果保留一位小数。 注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 35 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【知识模块】 水利工程施工监理2 【正确答案】 D【知识模块】 混凝土坝工程3 【正确答案】 C【知识模块】 堤防及疏浚工程4 【正确答案】 A【知识模块】 堤防及疏浚工程5 【正确答案】 C【知识模块】 水电站与泵站6 【正确答案】 D【知识模块】 水利水电工程项目管理专业知识7 【正
20、确答案】 C【知识模块】 水利工程质量管理与事故处理8 【正确答案】 D【知识模块】 水利工程质量管理与事故处理9 【正确答案】 C【知识模块】 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本的内容10 【正确答案】 C【知识模块】 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本的内容11 【正确答案】 A【知识模块】 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本的内容12 【正确答案】 A【知识模块】 水利水电施工企业资质等级的划分和承包范围13 【正确答案】 C【知识模块】 综合14 【正确答案】 D【知识模块】 综合15 【正确答案】 B16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 C19
21、【正确答案】 B20 【正确答案】 B二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,D,E【知识模块】 水电站与泵站22 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 水力发电工程质量管理与施工安全23 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 综合24 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 综合25 【正确答案】 A,B,D,E26 【正确答案】 B,C,E27 【正确答案】 A,B,D,E28 【正确答案】 B,C,E29 【正确答案】 A,B,C30
22、 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 工程建设项目勘察设计招标投标办法规定，按照国家规定需要政府审批的项目，有下列情形之一的，经批准项目的勘察设计可以不进行招标：涉及国家安全、国家秘密的； 抢险救灾的； 主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；技术复杂或专业性强，能够满足务件的勘察设计单位少于 3家，不能形成有效竞争的；已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 1合同有效性的判定：(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关
23、规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合
24、同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。4根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例规
25、定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费 25%50%的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5% 1%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金 25%50% 的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。32 【正确答案】 1投标文件应作废标处理。因为第 5 家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。2第 4 家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤
26、回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。第 4 家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件，如撤回，招标单位有权没收其投标保证金。3不妥之处主要有以下几点。(1)开标会由该项省建委主持不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司 )主持，而省建委是建设主管部门。(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。因为根据招标投标法规定，投标截止日期和开标应是同一时间。4事件一：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成 A、B 工作延误是甲方原因造成的。可索赔 A、B 两项工作的窝工费及关键工作 A 的工期延误，B 工作为非关
27、键工作未受到影响不予工期索赔。事件二：不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为 D 项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成属施工单位责任。事件三：可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为 E 工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。事件四：可向甲方提出费用和工期索赔。因为乙方 F、H 工作费用的增加及 H 关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。5费用索赔额(6+8+24)18+(14+6)30+15000+100017284(元)。33 【正确答案】 1.截流工程是整个水利枢纽施工的关键，它的成败直接影响工程进度。减少截流难度的主要技术措施包括：加大分
28、流量，改善分流条件；改善龙口水力条件；增大抛投料的稳定性，减少块料流失；加大截流施工强度等。 2适合于该大坝填筑作业的压实机械有羊脚碾、气胎碾和夯板。 3该大坝的压实准采用干容重控制。土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等。 压实参数依据下述步骤进行： (1)在确定土料压实参数前必须对土料进行充分调查，全面掌握各料场土料的物理力学指标，在此基础上选择具有代表性的料场进行碾压试验，作为施工进程的控制参数。当所选料场土性差异甚大，应分别进行碾压试验。因试验不能完全与施工条件吻合，在确定压实标准的合格率时，应略高于设计标准。 (2)首先选择具有代表性的料场，通过理论计算
29、并参照已建类似工程的经验，初选几种碾压机械和拟定几组碾压参数进行试验。 (3)黏性土料压实含水量可取 w1=wp+2%；w 2=wp；w 2w p-2%三种进行试验。w p 为土料塑限。 (4)选取试验铺土厚度和碾压遍数，并测定相应的含水量和干密度，作出对应的关系曲线。再按铺土厚度、压实遍数和最优含水量、最大干密度进行整理并绘制相应的曲线，根据设计干容重 d，在曲线上分别查出不同铺土厚度所对应的压实遍数和对应的最优含水量。最后再分别计算单位压实遍数的压实厚度，并进行比较，以单位压实遍数的压实厚度最大者为最经济、最合理。 4. 若土料的含水量偏高，一方面应改善料场的排水条件和采取防雨措施，另一方
30、面需将含水量偏高的土料进行翻晒处理，或采取轮换掌子面的办法，使土料含水量降低到规定范围再开挖。若以上方法仍难满足要求，可以采用机械烘干。34 【正确答案】 1.施工单位签署协议后编制的图纸和文件包括施工总进度计划、施工总布置计划、临时设施设计和施工方法和措施等。2浇筑前的准备作业包括基础面的处理、施工缝的处理、立模、架筋及预埋件安设等。仓面准备就绪，风、水、电及照明布置妥当后，才允许开仓浇筑混凝土。3平层法施工，如果层间间歇超过混凝土的初凝时间，会出现冷缝，使层间的抗渗、抗剪和抗拉能力明显降低。若分块尺寸和铺层度已定，要使层间不出现冷缝，应采取措施增大运输浇筑能力，若设备难以增加，则应考虑改变
31、浇筑方法，将平层法改为薄层浇筑、阶梯浇筑，以避免出现冷缝。4混凝土坝的施工质量控制应从原材料的质量控制人手，直至混凝土的拌和、运输、入仓、平仓、振捣、养护等各个环节，混凝土坝作为大体积混凝土工程还有温度控制和一、二期冷却等问题，混凝土浇筑结束后，还需进一步取样检查，如不符合要求，应及时采取补救措施。对在质检过程中发现的质量问题应及时进行处理。一般采用补强灌浆的处理措施，对质量十分低劣又不便灌浆补强处理的，一般需要整块炸掉，重新浇筑。35 【正确答案】 1.(1) 业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作延误，因A 工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时
32、间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于 B32 作是非关键工作，且已经对A 工作补偿工期，B 工作延误的 15 天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使 C 工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不给予乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。2(1)甲公司应得到工期补偿为：事件 1：业主预制桩供应不及时，补偿工期 7 天。事件 4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5 天。合计 12 天。甲公司应得到费用补偿为：事件 1：76000 4.2(万元)事件 2：5.0(万元)事件 4：56000 3.0(万元)合计 12.2 万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7 天。乙公司应得到费用补偿为：事件 1 补偿：76000 4.2(万元)事件 4 罚款；56000 3.0(万元)合计 4.2-3.0=1.2(万元)3桩购置费为：800950=76(万元)桩基础工程合同价款：8009180129.6(万元)甲公司桩基础施工应得工程价款为：129.6-7653.6(万元)
