1、注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 4 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 水泵机组中，离心泵的比转数为 ns，其中( ) 的称为高比转数离心泵。（A）n s3080r/min（B） ns60 100r/min（C） ns=150300r/min（D）n s=80150r/min2 工程地质及水文地质勘察工作的程序依次为( )。（A）可行性研究阶段规划选点阶段初步设计阶段 施工图设计阶段（B）规划选点阶段可行性研究阶段初步设计阶段施工图设计阶段（C）初步设计阶段可行性研究阶段规划选点阶段施工图设计阶段（D）施工图设计阶段规划
2、选点阶段初步设计阶段 可行性研究阶段3 在格形围堰的布置中，为减少岩基上格体渗漏或防止格体填料从底部漏失掉，迎水面板桩必须打进基岩内( )。（A）0.30.6m（B） 0.71.0m（C） 1.01.5m（D）1.52.0m4 在处理地基的方法中，( )是将某些填料，如砂、碎石或生石灰等用冲击、振动或者两者兼而有之的方法压入土中，形成一个个柱体，将原土层压实，从而增加地基强度的一种方法。（A）置换法（B）挤实法（C）排水法（D）固结法5 灌浆材料中的( ) 胶结慢，强度低，多用于砂砾石层较浅，承受水头不大的临时性的小型防渗工程。（A）水泥浆（B）水泥黏土浆（C）黏土浆（D）水泥黏土砂浆6 高压
3、喷射灌浆的施工工序依次是( )。（A）钻孔插管、钻机就位、喷射作业、回填注浆（B）钻机就位、钻孔插管、喷射作业、回填注浆（C）钻机就位、钻孔插管、回填注浆、喷射作业（D）钻孔插管、回填注浆、钻机就位、喷射作业7 级工有：坚硬的黏土、砾质黏土、含卵石黏土，其外观及其组成特性为( )。（A）疏松、黏着力差或易进水，略有黏性（B）开挖时能成块，并易打碎（C）粘手、看不见砂粒，或干硬（D）结构坚硬，分裂后成块状，或含黏粒、砾石较多8 ( )挖泥船的基本施工方法是横挖法。（A）绞吸式（B）耙吸式（C）链斗式（D）抓扬式9 水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第 14 号)，该规定( )颁发，200
4、2 年 1 月 1 日起施行。（A）2001 年 5 月 1 日（B） 2001 年 10 月 1 日（C） 2001 年 10 月 29 日（D）2001 年 11 月 29 日10 依法必须进行招标的项日，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应当少于( )。（A）15 日（B） 20 日（C） 10 日（D）5 日11 根据水利工程质量事故处理暂行规定，小于( )的质量问题称为质量缺陷。（A）一般质量事故（B）较大质量事故（C）重大质量事故（D）特大质量事故12 根据水电建设工程质量管理暂行办法，水电建设工程质量监督总站对水电建设工程质量监督的主要内容不包括( )
5、。（A）监督有关质量管理办法、规定的实施（B）组织质量缺陷调查，向有关部门提出有关事故责任的处理意见（C）参加重要工程的蓄水验收和竣工验收（D）监督、指导工程安全鉴定工作和质量事故的调查、处理工作13 根据水电建设工程质量管理暂行办法，质量事故中出现人身伤亡事故的，按( )处理。（A）水电建设安全管理办法（B） 水电建设工程施工安全管理暂行办法（C） 水利工程施工安全管理暂行办法（D）水利建设工程施工安全管理暂行办法14 在施工生产过程中发生人身伤害事故，其中重大事故是指一次( )。（A）死亡 12 人或重伤 3 人以上（B）死亡 349 人（C）死亡 50 人以上（D）重伤 510 人15
6、为使水利水电建设工程验收工作制度化、规范化，水利部于 1999 年 3 月 19 日批准发布( ) ，并于 1999 年 4 月 1 日起实施。（A）水利水电建设工程验收规程（B） 水利水电建设工程验收规程(试行)（C） 水电站基本建设工程验收规程（D）堤防工程施工质量评定与验收规程16 验收工作由验收委员会负责，验收结论必须经( )验收委员会成员同意。（A）1/3 以亡（B） 2/3 以上（C） 1/4 以上（D）2/5 以上17 水法第四十三条对水工程实施保护的规定；国家所有的水工程应当按照( )的规定划定工程管理和保护范围。（A）水利部（B）国务院（C）建设部（D）电力工业部18 小型水
7、电站施工，斜井开挖方法中，倾角为( )的斜井，可采用自下而上挖通导井，自上而下扩大开挖的方法，并应有扒渣或溜渣措施。（A）2545（B） 625（C）小于 6（D）大于 4519 金属止水的衔接，按其厚度分别采用折叠咬接或搭接。搭接长度不得( )。（A）大于 10mm（B）小于 20mm（C）大于 20mm（D）小于 10mm20 碾压混凝土方面的规定，主要摘录自( )。（A）水工碾压混凝土施工规范（B） 水工碾压混凝土施工标准（C） 水工碾压混凝土施工办法（D）碾压混凝土施工标准二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错
8、选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 根据大坝的结构特点和设计要求，进行如下( )方面的计算就可达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的。（A）确定渗透压力（B）确定渗透坡降（C）确定渗流量（D）渗透地应力（E）确定渗透流速22 龙口水力条件是影响截流的重要因素，改善龙口水力条件的措施有( )。（A）双戗截流（B）三戗截流（C）四戗截流（D）宽戗截流（E）平抛垫地23 灌浆施工中灌浆材料包括( )。（A）水泥浆（B）水泥黏土浆（C）黏土浆（D）水泥黏土砂浆（E）黏土砂浆24 水利水电工程阶段验收的主要工作是( )。（A）检查已完工程的质量和形象面貌（B）
9、检查在建工程建设情况（C）检查待建工程的计划安排和主要技术措施落实情况，以及是否具备施工条件（D）检查拟投入使用工程是否具备运用条件（E）对验收遗留问题提出处理建议25 根据水利系统文明工地评审管理办法，工程建设管理水平考核包括( )。（A）基本建设程序（B）工程质量管理（C）施工安全措施（D）施工区环境（E）内部管理制度26 在人身伤害事故(安全事故)调查处理中符合要求的是( )。（A）一般事故由发生事故的企业批复结案（B）重大和特别重大事故由企业的主管单位批复结案（C）组织人身死亡事故的调查组应邀请人民检察院派员参加（D）特别重大事故按国务院的规定组织调查处理（E）因事故造成人身伤害，应认
10、真做好善后抚恤或赔偿27 ( ) 的处理方案，由项目法人委托设计单位提出，项目法人组织专家组审查批准后实施，必要时由上级部门组织审批后实施。（A）重大质量事故（B）一般质量事故（C）特大质量事故（D）较大质量事故（E）轻微质量事故28 单元工程的检查验收，施工单位应按“三级检查制度” 的原则进行自检，“三级检查制度”是( )。（A）班组初检（B）个人自检（C）作业队复检（D）班组复检（E）项目部终检29 根据中华人民共和国水污染防治法，各级人民政府的( )结合各自的职责，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。（A）水利管理部门（B）卫生行政部门（C）市政管理部门（D）地质矿产部门（E）教育
11、管理部门30 (水工混凝土施工) 在高温季节施工时，应根据具体情况，采取下列( )措施，以减少混凝土的温度回升。（A）增加混凝土的运输时间（B）加快混凝土的入仓覆盖速度（C）缩短混凝土的暴晒时间（D）混凝土的运输工具应有隔热遮阳措施（E）宜采用喷水雾等方法，以降低仓面周围的气温三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某水利工程，项目的合同工期为 38 周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图 1 所示 (时间单位：周)，各工作可以缩短的时间及增加的赶工费如表 1 所示。问题 1. 开工 1 周后，建设单位要求将总工期缩短 2 周，故请监理单位帮助拟定一个合理赶
12、工方案以便与施工单位洽商，请问如何调整计划才能既实现建设单位的要求又能使支付施了单位的赶工费用最少?说明步骤和理由。 2建设单位依据调整后的方案与施工单位协商，并按此方案由签订了补充协议，施工单位修改了施工总进度计划。在 H、L 工作施工前，建设单位通过设计单位将此工作工程量 400m 延长至 600m。请问该工作工程量延长后 H、L 工作的持续时间多少周 (设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响? 为什么? 3H 工作施工的第一周，监理人员检查发现 H 工作的施工不符合规范规定，为保证工程质量，总监理工程师签发了工程暂停令，停止了该部位工程施工。总监理工程师的
13、做法是否正确? 总监理工程师在什么情况下可签发工程暂停令。 4施工中由于建设单位提供的施工条件发生变化，导致 I、J、K、N 四项工作分别拖延 1 周，为确保工程按期完成，须支出赶工费。如果该项目投入使用后，每周净收益 5.6 万元，从建设单位角度出发，是让施工单位赶工合理还是延期完工合理?为什么? 32 某水利枢纽工程，主要工程项目有大坝、泄洪闸、引水洞、发电站等，2002 年元月开工， 2003 年 5 月申报文明建设工地，此时已完成全部建安工程量 40%。上级有关主管部门为加强质量管理，在工地现场成立了由省水利工程质量监督中心站以及工程项目法人、设计单位和监理单位人员组成的工程质量监督项
14、目站。问题1. 工地工程质量监督项目站的组成形式是否妥当?并说明理由。2根据水利水电工程有关建设管理的规定，简述工程现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。3根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管理制度外，还包括什么?4工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤。请根据水电工程安全事故分类有关规定判断属于什么等级事故，并简述人身伤害事故等级分类以及水利工程质量事故等级分类。5根据水电建设安全生产的有关规定，简述安全生产的方针以及安全生产管理工作应贯彻的原则、工程各参建单位内部安全工作责任划分。 33 某水库枢纽工程由大坝及泄水闸等
15、组成。大坝为壤土均质坝，最大坝高15.5m，坝长 1135m。该大坝施工承包商首先根据设计要求就近选择某一料场，该料场土料粘料含量较高，含水量较适中。在施工过程中，料场土料含水量因天气等各种原因发生变化，比施工最优含水量偏高，承包商及时地采取了一些措施，使其满足上坝要求。坝面作业共安排了 A、B、C 三个工作班组进行填筑碾压施工。在统计一个分部工程质量检测结果中，发现在 90 个检测点中，有 7 个点不合格。其中检测 A 班组 30 个点，有 2 个不合格点；检测 B 班组 30 个点，有 3 个不合格点；检测 C 班组 30 个点，有 2 个不合格点。问题1. 适用于该大坝填筑作业的压实机械
16、有哪些?2该大坝填筑压实标准应采用什么控制?填筑压实参数主要包括哪些?3料场含水量偏高，为满足上坝要求，此时可采取哪些措施?4根据质量检测统计结果，试采用分层法分析，指出哪个班组施工质量影响总体质量水平最大? 34 某泵站工程项目施工合同于 2000 年 12 月签订，约定的合同工期为 20 个月，2001 年 1 月开始正式施工。施工单位按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(图 2)，并经工程师审核批准。该项目的各项工作均按最早开始时间安排，臣各工作每月所完成的工程量相等。各工作的计划工程量和实际工程量如表 2 所示。工作 D、E 、F 的实际工作持续时间与计划工作持续时间
17、相同。合同约定，混凝土结构工程综合单价为 1000 元/m 3，按月结算。结算价按项目所在地混凝土结构工程价格指数进行调整，项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数如表 3 所示。施工期间，由于建设单位原因使工作 H 的开始时间比计划的开始时间推迟 1 个月，并由于工作 H 工程量的增加使该工作的工作持续时间延长了 1 个月。 问题 1. 请按施工进度计划编制资金使用计划(即计算每月和累计拟完工程计划投资)，并简要写出其步骤，计算结果填入表 4 中。 2计算工作 H 各月的已完工程计划投资和已完工程实际投资。 3计算混凝土结构工程已完工程计划投资和已完工程实际投资，计算结果填入表 4 中。 4
18、列式计算 8 月末的投资偏差和进度偏差(用投资额表示)。35 某土石坝工程项目分为 A、B、C 三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A 、B 、C 三个单项工程合同条款中有如下规定：1A 工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了千家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，甲方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。(2)甲方向乙方提供施工场
19、地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2B 工程合同额为 9000 万元，总工期为 30 个月，工程分两期进行验收，第一期为 18 个月，第二期为 12 个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：(1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从监理工程师计量签字后第 11 天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于
20、预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。(2)工程进行到第 10 个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该综合娱乐城项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。(3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。3C 工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工
21、期为 550 天。但在施工合同中，开工日期为 1997 年 12 月 15 日，竣工日期为 1999 年 7 月 20 日，日历天数为 581 天。问题1. A 单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 ?合同条款中有哪些不妥之处?2B 单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?3C 单项工程合同的合同工期应为多少天?4合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决? 注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷 4 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 B3 【正确答案】 A4 【
22、正确答案】 B5 【正确答案】 C6 【正确答案】 B7 【正确答案】 D8 【正确答案】 A9 【正确答案】 C10 【正确答案】 B11 【正确答案】 A12 【正确答案】 B13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案】 A16 【正确答案】 B17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C,E22 【正确答案】 A,B,D,E23 【正
23、确答案】 A,B,C,D24 【正确答案】 A,B,C,D25 【正确答案】 A,B,C,E26 【正确答案】 A,C,D,E27 【正确答案】 A,C28 【正确答案】 A,C,E29 【正确答案】 A,B,C,D30 【正确答案】 B,C,D,E三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 1.步骤和理由： (1)按工作的正常持续时间确定关键线路 利用标号法确定关键线路为： 或 ACGJM (2)选择关键工作中增加的赶工费最小的一项工作进行第一次压缩，依表 1 可知，关键工作 G的赶工费最少，压缩工作 G，将工作 G 的持续时间缩短 1 天，此时要求
24、总工期缩短了 1 天。 (3)再利用标号法确定关键线路仍为 ACJM。 (4) 第二次压缩，选择关键工作中的赶工费次少的一项工作为 M，压缩工作 M，将工作 M 的持续时间缩短 1 天，此时要求总工期又缩短了 1 天。 所以，监理单位应将工作 G 和 M 各自缩短 1 天，既实现了建设单位的要求又能使支付施工单位的赶工费最少。2工程量增加到 600m 时，工作 H 和 L 的持续时间是： 对修改后的施工总进度计划的工期无影响。 理由：用标号法确定工程量增加到 600m 时的计算工期和关键线路可知，关键线路仍然是 AC GJM 所以不影响修改后的施工总进度计划的工期。3总监理工程师的做法是正确的
25、。 总监理工程师在以下情况可签发工程暂停令： (1)施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故。 (2)承包单位未经许可擅自施工或拒绝项目监理机构管理。 (3)在出现下列情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制。 施工中出现质量异常情况，经提出后，承包单位未采取有效措施，或措施不力未能扭转异常情况者。 隐蔽作业未经依法查验确认合格，而擅自封闭者。 已发生质量问题迟迟未按监理工程师要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或问题，如不停工则质量缺陷或问题将继续发展的情况下。 未经监理工程师审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工者。 未经技术资质审查的人员
26、或不合格人员进入现场施工。 使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者；或擅自采用未经审查认可的代用材料者。 擅自使用未经项目监理机构审查认可的分包单位进场施工。4导致拖延须支出的赶工费为： 3.0+2.0+1.0+0.86.8(万元 ) 因为 6.8 万元5.6 万元，所以从建设单位角度出发，是让施工单位延期完工合理。32 【正确答案】 1.工地工程质量监督项目站的组成形式不妥当。根据水利于程质量监督规定的规定，各级质量监督机构的质量监督人员由专职质量监督员和兼职质量监督员组成，其中，兼职质量监督员为工程技术人员，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。2
27、工程现场项目法人和设计、施工、监理之间是合同关系，和质量监督之间是被监督和监督关系。设计和施工、监理之间属于工作关系，和质量监督之间属于被监督和监督关系。施工和监理之间是被监理和监理的关系、和质量监督之间属于被监督和监督关系。监理和质量监督之间属于被监督和监督关系。3根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管理制度外，还包括基本建设程序、工程质量管理和施工安全措施等。4工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤，根据水电工程安全事故分类有关规定判断属于一般事故。人身伤害事故等级分类为：一般事故、较大事故、特别重大事故。水利工程质量事故等级分类为：一般质量事故、较大质量
28、事故、重大质量事故、特大质量事故。5水电建设工程施工必须坚持“安全第一，预防为主” 的方针。水电建设工程施工安全管理工作贯彻“ 安全生产，人人有责 ”的原则。实行建设项目的业主、建设单位统一监督、协调，施工企业、设计院各负其责的管理体制。建设单位、施工企业和设计院应组成工程施工安全领导小组，负责工程施工安全工作的监督、协调。建设项目业主、建设单位、施工企业和设计院的行政正职是安全工作的第一责任者，对建设项目或本单位的安全工作负领导责任。各单位在工程项目上的行政负责人分别对本单位在工程建设中的安全工作负直接领导责任。33 【正确答案】 1.大坝填筑作业的压实机械主要根据上坝土料的性质及各种压实机
29、械的施工适用条件来选择。该大坝上坝土料为壤土，粘粒含景较高，故应选择适用于粘土的压实机械，如羊脚碾、气胎碾等。2设计干密度。由于该大坝为壤土均质坝，对于粘粒偏高的壤土，填筑压实标准应采取设计干密度来控制。土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等。3料场含水量偏高，如果直接上坝填筑碾压，就会影响到压实质量，故应采取措施降低上坝土料的含水量，如：(1)改善料场的排水条件和采取防雨措施；(2)含水量偏高的土料进行翻晒处理，或采取轮换掌子面的办法；(3)采用机械烘干法烘干；(4)采取合适的开挖方式，如改立面开挖为平面开挖等。4. 要判断哪个班组施工质量影响总体质量水平最大，
30、应采用分层法，根据各个工作班组总共检测点数和不合格点数，计算出个体不合格率和各个班组不合格点数占不合格点总数的百分率，由各个班组不合格点数占不合格点总数的百分率大小判断各个班组施工质量对总体质量水平的影响程度，占不合格点总数的百分率大的工作班组影响程度大。34 【正确答案】 1.将各工作计划工程量与单价相乘后，除以该工作持续时间，得到各工作每月拟完工程计划投资额，再将时标网络计划中各工作分别按月纵向汇总得到每月拟完工程计划投资额，然后逐月累加得到各月累计拟完工程计划投资额。2H 工作 69 月份每月完成工程量为：5000+4=1250(m 3/月) H 工作 69 月已完成工程计划投资均为：1
31、2501000=1250000(元) 125( 万元) H 工作已完工程实际投资： 6 月份：125110%137.5( 万元) 7 月份：125120%150.0(万元) 8 月份：125110%137.5(万元) 9 月份：125110% 137.5(万元)3计算结果填入表 4 中，见表 5 所示。4投资偏差=已完工程实际投资已完工程计划投资5337-4775562(万元)，投资超支562 万元； 进度偏差拟完工程计划投资已完工程计划投资4900-4775-125(万元)，进度拖后 125 万元。35 【正确答案】 1.A 单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较
32、大。合同条款中的不妥之处是：第(2)条中供“乙力参考使用” 提法不当，应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。第(3)条不妥，不允许分包单位再次分包。2业主连续 4 个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第 15 天(即 14 天后)起计算，而不应是承包商所提出的第 11 天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成
33、合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法业主可以不承担工期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。3按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为 581 天。4. (1)变更合同价款的调整按下列原则和方法进行：1)合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；2)合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；3)合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是：1)变更发生后的 14 天内，承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后，调整合同价；2)若变更发生后 14 天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；3)监理工程师收到变更价款报告日起 14 天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起 14 天后该报告自动生效。(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：1)协商和解；2)有关部门调解；3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；4)向有管辖权的法院起诉。
