1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 68 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列选项中，( ) 是交付使用资产总表的具体化，反映交付使用固定资产、流动资产、无形资产和递延资产的详细情况，是使用单位建立资产明细账、登记新增资产价值的依据。（A）建设项目概况表（B）建设项目财务决算表（C）建设项目交付使用资产明细表（D）建设项目交付使用资产总表2 根据相关规定，属于下列( )情况的，可以不进行国际招标。（A）政府采购项目中进行国际采购的机电产品（B）部分使用国家融资项目中进行国际采购的机电产品（C）一次采购机电产品合同估算价
2、为 90 万元人民币的（D）一次采购机电产品合同估算价为 90 万美元的3 以下有关投标文件内容要求的说法，不正确的是( )。（A）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件（B）投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应（C）投标文件应包括履约担保（D）投标文件应包括投标人资格、资信证明文件4 单价合同是采用( ) 进行合同价款支付计价。（A）实测工程量（B）实测工程实际进度（C）工程的里程碑（D）工程的预算工程量5 双代号网络计划图中，箭线表示( )。（A）工作持续的时间（B）工作名称（C）一项工作（D）相邻工作之间的逻辑关系6 ( )是建设项目投资管理和控制的第一责任人。（A）建
3、设项目监理（B）建设单位负责人（C）建设项目经理（D）建设项目投资人7 在经济交往中，权力人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险是( ) 。（A）财产风险（B）责任风险（C）信用风险（D）人身风险8 工程保险合同的主体不包括( )。（A）保险人（B）投保人（C）被保险人（D）投保人代理9 重视通过( ) 来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）诉讼10 建设项目业主自己组建工程设计管理机构的优点是( )。（A）有利于发挥设计单位系统分析综合比选的作用（B）有利于专业技术水平和设计管理水平的提高（C）有利于设计方案的变更及对设计
4、过程的全面深化介入（D）有利于对工程三性目标和风险的控制11 双代号网络计划是由节点表示事项，箭线表示( )的网络图。（A）要求（B）事件（C）工作（D）时间12 ( ) 是对项目经济资源的控制，是建设项目内部控制系统的一项至关重要的控制，对其他控制起着制约的作用。（A）财务控制（B）管理控制（C）运作控制（D）行为控制13 ( )既是企业的生命又是建设项目的根本。（A）资金（B）质量管理（C）收益（D）质量14 内部控制是一种运作机制，它具有明确的( )。（A）客观性（B）完整性（C）组织性（D）目的性15 工程保险合同的主体包括保险人、( )与被保险人。（A）受益人（B）投保人（C）设计人
5、（D）约定人16 按现行规定，小型和限额以下的建设项目及技术改造项目，由( )组织验收。（A）建设项目验收组（B）建设项目验收委员会（C）项目主管部门（D）国家发展和改革委员会17 建设项目进度管理和控制的目的是通过对进度计划的管理，实现项目( )的控制，使建设项目按预定的时间目标竣工投产。（A）资金总量（B）总进度（C）单项工程（D）质量18 国家财政性资金投资形成的包干结合，( )上缴同级财政部门。（A）20%（B） 50%（C） 60%（D）30%19 ( )是将风险可能造成的损失的全部或者一部分留由其自身进行承担，也就是说不采用转移的方式处理风险。（A）风险抑制（B）风险自留（C）风险
6、事故（D）风险损失20 ( )是指利用其财务信息，对其整体与局部、历史与未来、短期与长远进行比较，以揭示其现实价值和预测未来价值为目的的分析与评价。（A）财务控制（B）财务分析（C）财务预测（D）财务决策21 ( )是指要仔细研究和掌握本行业产品进入市场的准入规划和条件，并制定产品发展规划和产品投放市场的时间、地点等一系列营销策略，确保产品能顺利进入市场。（A）产品市场调查（B）建立产品市场营销网络（C）建立新产品研发机构（D）确定产品市场营销策略22 工程设计控制的中心思想是( )。（A）要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件（B）采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提
7、下，不超过设计投资并尽可能地实现节约（C）采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计（D）采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制23 下列不属于建设项目进度控制措施的是( )。（A）组织措施（B）管理措施（C）控制措施（D）经济措施24 投资建设项目能否实现预期效益，最根本的是( )。（A）项目建设的造价是否直接影响项目投产后的效益（B）建设项目的进度计划是否能按时实施（C）是否能降低建设项目的造价，确保质量和进度（D）建设项目的竣工质量能否保证项目长期安全正常运行，持续稳定地创造效益25 国家股、法人股、个人股和外资股是按( )划分的。（A）股票所代表的股东的权利和义务（
8、B）股票票面上有无记名（C）股票投资主体（D）股票发行价格26 建设项目业主进行项目管理必须遵循的首要和基本原则是( )。（A）建设项目业主的一切管理活动都是为了厂保证合同正常实施和合同目标的实现（B）保证工程顺利竣工（C）追求建设单位效益最大化（D）追求社会效益最大化27 下列不是人为噪声的措施有( )。（A）进入施工现场不得高声喊叫（B）进入施工现场不得甩打模板（C）严格控制噪声作业时间（D）进入施工现场不得乱吹哨28 所谓开标，是在提交投标文件截止的同一时间，由招标人依据招标文件规定的地点，邀请所有投标人和监督机构代表参加，当场检查投标文件密封情况，启封投标人提交的投标文件，公开宣布投标
9、人名称、( )、投标保证金和招标机构认为合适的投标文件的其他内容的过程。（A）投标场地（B）投标价格（C）投标总价（D）投标方案29 ( )是指建设项目后评价通常应由独立的第三方完成，评价过程和结论不受项目决策者、管理者、执行者和前评估人员的干扰，这是评价的公正性和客观性的保障。（A）科学性（B）独立性（C）公正性（D）普遍性30 ( )即由一个具有法人资格的总承包商承担项目建设的全部工作，并对建设项目业主承担项目建设的全部责任。（A）建设项目合同方式（B）切块分包合同方式（C）总承包合同方式（D）零星分包合同方式31 设备监理单位是指具有( )资格并取得“ 设备监理单位资格证书” 的从事重要
10、设备监理业务的组织。（A）监理（B）企业法人（C）造价（D）监督32 ( )是合同双方转移风险、降低成本的有效手段。（A）保险（B）合同（C）协议（D）制度33 ( )原则是指对尚未进行招投标，未签订有关合同的新建项目，在预算控制数内，按经批准的建设项目概算的有关内容和建设项目进度需要，编制投资预算。（A）项目进度性原则（B）预算变更的审批原则（C）项目进度性原则（D）项目细分化原则34 进度控制的组织措施有：健全组织体系、设置专职部门、( )、确定工作流程和相应的工作制度。（A）明确管理职能（B）进行进度调控（C）建立科学选优方案（D）减少建设项目在进度控制上的风险量35 ( )方式一般适用
11、于工程规模较小、技术不太复杂、工期较短，且签订合同时已具备详细的设计文件的建设项目。（A）固定总价合同（B）可调总价合同（C）固定工程量总价合同（D）估计工程量总价合同36 工作 A 的工作持续时间为 3 天，该工作有三项紧后工作，工作持续时间分别为4 天、6 天、3 天；最迟完成时间分别为 16 天、12 天、11 天，则工作 A 的最迟开始时间为第( ) 天。（A）6（B） 3（C） 8（D）1237 某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 A 的总时差和自由时差( )天。（A）分别为 1 和 0（B）均为 1（C）分别为 2 和 0（D）均为 038 工程风险的本质由( )、风
12、险事故和损失构成。（A）风险预案（B）风险因素（C）风险预测（D）风险投资39 估计工作持续时间的主要方法有：定量计算法、经验估算法、( )、三时估算法。（A）离散估算法（B）单一时间估计法（C）节点串联法（D）进度估计法40 建设项目工程监理，是指具有相应资质的监理单位，受建设项目业主的委托，依据国家有关法律、法规及有关的技术标准，( )和建筑工程承包合同，工程监理委托合同及其他建设工程合同，对工程实施的专业化监督管理。（A）设计文件（B）施工方案（C）投资总额（D）环境评价二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，
13、本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 安全检查的注意事项包括( )。（A）建立检查组织领导机构（B）自查与互查相结合（C）坚持抓住错误不放过（D）坚持查改结合（E）深入基层，依靠群众42 根据建设项目管理的实践，建设项目合同管理的主要任务可以归纳为( )。（A）按照建设项目的管理要求和特点，确立合同体系（B）编制招标文件，组织招标，组织合同谈判和订立合同（C）制定合同管理制度，建立合同管理程序（D）全过程跟踪合同执行情况，按照静态管理原理，对项目实施全面的监督、控制和调整，尽力实现合同规定的各项目标（E）控制和处理合同变更，尽量减少对建设项目质量、计划工期和投资的影响43 划分
14、标段，应考虑的主要因素有( )。（A）有利于项目业主（B）要有利于诱导竞争（C）要有利于吸引名优企业参加（D）要考虑和满足项目建设计划进度的要求（E）要考虑工程特点和工程技术复杂程度，有利于划清责任界线，便于管理，保证质量44 工业、交通、能源、农林、市政等专业建设项目一般分为( )两个阶段。（A）初步设计（B）施工图设计（C）方案设计（D）招标设计（E）技术设计45 工程监理费由( ) 构成。（A）全部成本（B）现金（C）税金（D）利润（E）利息46 工程风险根据潜在的损失形态可划分为( )。（A）财产损失风险（B）人身损失风险（C）业主风险（D）承包商风险（E）责任损失风险47 建设项目生
15、产准备工作与项目建设的关系是( )。（A）生产准备工作是建设项目管理工作中的一项重要内容，是贯穿于项目建设全过程的工作（B）生产准备贯穿于项目建设的初始阶段（C）建设项目的生产准备工作与项目建设进度同步进行（D）建设项目的生产准备工作与项目建设在项目竣工以前全部完成（E）生产准备工作在项目建设之前已完成48 建设项目投资的计价特点有( )。（A）单件计价（B）多次计价（C）组合计价（D）计价依据单（E）计价方法的多样性49 吸收直接投资是指建设项目按照( )的原则，直接吸收国家、法人、个人和外商投入资本的一种资本金筹集的重要方式。（A）共同投资（B）共同经营（C）共担风险（D）共同纳税（E）共
16、享利润50 建设项目工程勘察监理的依据是( )。（A）有关工程建设的法律、法规、政策的规定（B）有关工程勘察的规范、法规、标准和定额（C）经批准的可行性研究报告（D）依法成立的勘察合同和监理委托合同（E）良好的社会信誉51 建设项目处置合同争议的主要方式是( )。（A）谈判（B）协商（C）调解（D）仲裁（E）诉讼52 质量控制贯穿于项目实施的全过程，其侧重点是按照既定( )使产品和过程的实施保持受控状态。（A）过程（B）阶段（C）目标（D）准则（E）程序53 监理机构的组织形式大致可分为( )。（A）直线型监理组织形式（B）职能型监理组织形式（C）矩阵型监理组织形式（D）事业部制监理组织形式（
17、E）CM 型54 职业健康安全管理体系标准(GB/T28000) 和环境管理体系标准(GB/T24000) 的共同点有( ) 。（A）不规定具体绩效标准（B）管理重点基本相同（C）管理目标基本一致（D）管理原理基本相同（E）满足的对象相同55 建设项目后评价与决策阶段的项目评估，两者的主要区别是( )不同。（A）评价方法（B）基本原则（C）服务对象（D）评价时点（E）指标种类三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 已知某项工程所包含的作业工时(天)，成本(万元)等的情况如表 7-1 所示。问题： 1画出该工程正常情况下的网络图。 2确定关键线路、总工期和总成本。 3
18、试确定把整个工程的工期减少 7 天，并使总成本增加最少的最佳方案。求出该方案所对应的总成本。57 某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C 、D、E、F 、G 、H 八项工作，合同工期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期 180 天。通过相互协调，编制了如图 7-2 所示的网络进度计划。图 7-2 网络进度计划(单位：天) 该工程施工过程中发生了以下事件。 事件 1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使工作 A 延误 7 天； 事件 2：工作B 施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置
19、有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失 5 万元，且使工作B 延误 15 天， 事件 3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成工作 C 增加工作时间 5 天，窝工损失 2 万元； 事件 4：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误 5 天，损失 12 万元。 发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。 1施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。 2如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造
20、成延期开工或工期延误，每延误一天罚款 6000 元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少? 3该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有 800 根桩，桩长 9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为 180 元/m：预制桩由业主购买供应，每根桩按 950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少? (注：计算结果保留一位小数 ) 58 某建筑公司(乙方) 于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000m2工业厂房(带地下室) 的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4500m3，假设直接费单价为 4.2 元/m2，综合费率为
21、直接费的 20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1m3 的反铲挖掘机施工(租赁费 450 元/台班)。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工。在实际施工中发生了如下事件。事件 1：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日。事件 2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。事件 3：5 月 19 日接到工程师于 5 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900m3。事件 4：5 月 2022 日，因下大雨迫使基坑开挖暂停
22、，造成人员窝工 lo 个工日。事件 5：5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久道路，5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月 30 日挖坑完毕。 1. 建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3假设人工费单价为 23 元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 68 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【知识模块】 投资建设项目实施
23、2 【正确答案】 C【知识模块】 投资建设项目招标投标3 【正确答案】 C【试题解析】 履约担保是投标人中标后根据招标文件要求提交的，投标时投标人应按照招标文件的要求提交投标担保，因此，C 符合题意。【知识模块】 投资建设项目招标投标4 【正确答案】 A5 【正确答案】 C【知识模块】 投资建设项目进度管理与控制6 【正确答案】 C【知识模块】 投资建设项目投资管理与控制7 【正确答案】 C【知识模块】 投资建设项目工程保险管理8 【正确答案】 D【知识模块】 投资建设项目工程保险管理9 【正确答案】 B10 【正确答案】 D11 【正确答案】 C12 【正确答案】 A13 【正确答案】 D1
24、4 【正确答案】 D15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B18 【正确答案】 D19 【正确答案】 B20 【正确答案】 B21 【正确答案】 D22 【正确答案】 B23 【正确答案】 C24 【正确答案】 D25 【正确答案】 C26 【正确答案】 A27 【正确答案】 A28 【正确答案】 B29 【正确答案】 B30 【正确答案】 C31 【正确答案】 B32 【正确答案】 A33 【正确答案】 C34 【正确答案】 A35 【正确答案】 A36 【正确答案】 B37 【正确答案】 A38 【正确答案】 B39 【正确答案】 B40 【正确答案】 A二、多项
25、选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 【正确答案】 A,B,D,E42 【正确答案】 A,B,C,E43 【正确答案】 B,C,D,E44 【正确答案】 A,B,45 【正确答案】 A,C,D46 【正确答案】 A,B,E47 【正确答案】 A,C,D48 【正确答案】 A,B,C,E49 【正确答案】 A,B,C,E50 【正确答案】 A,B,C,D51 【正确答案】 B,C,D,E52 【正确答案】 C,D,E53 【正确答案】 A,B,C54 【正确答案】 A,C
26、,D55 【正确答案】 A,D三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 【正确答案】 1.该工程的网络图如图 7-16 所示：2关键线路图 7-17 如下： 该工程的关键线路为 bhjklm，总工期为 6+15+13+3+10+754(天)，总成本为 3.6 +3.8+3.6+6.6+6.8+4.1+13+9.6+11+7.5+2.5+6.4+5.283.7 万元。3总成本计算： (1)计算各作业赶工 l 天增加的成本： Ca(5-3.6)(8-7) 1.4(万元) Cb(4.5-3.8)(6-5) 0.7(万元) Cc(4-3.6)(5-4) 0.4(万元) Cd(
27、8-6.6)(9-7) 0.7(万元) Ce(7.6-6.8)(11-10)0.8(万元) Cg(17.5-13)(23-20) 1.5(万元) Ch(14.4-9.6)(15-12)1.6(万元 ) Ci(12.8-11)(19-16)0.6(万元) Cj(9.1-7.5)(13-11)0.8(万元) Cl (7.5-6.4)(10-9)1.1(万元) Cm(6.1-5.2)(7-6)0.9(万元) (2)选择能使总成本增加最少和工期达到压缩要求的作业进行赶 32： 第一步：对 b 作业压缩 2 天，费用增加 1.4 万元； 第二步：对 j 作业压缩 2 天，费用增加 1.6 万元； 第三步
28、：对m 作业压缩 1 天，费用增加 0.9 万元； 第四步：对 h 作业压缩 3 天，费用增加 4.8万元。 压缩工期 7 天后的总成本：83.7+1.4+1.6+0.9+4.8=92.4( 万元) 。57 【正确答案】 1对索赔要求的判定如下。(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成工作 A 延误，因工作 A 是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于工作 B 是非关键工作，因为已经对工作 A 补偿工期，工作 B 延误的 15 天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。
29、因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使 C 工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。2(1)甲公司应得到工期补偿如下。事件 1：业主预制桩供应不及时补偿工期 7 天；事件 4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5 天。工期补偿合计 12 天。甲公司应得到费用补偿为：事件 1:76000=4.2(万元 )事件 2:5.0 万元事件 4:56000=3.0(万元 )费用补偿合计 12.
30、2 万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7 天。乙公司应得到费用补偿为：事件 1 补偿：76000=4.2(万元)事件 4 罚款：56000=3.0(万元)费用补偿合计 4.2-3.0=1.2(万元)3工程价款的计算如下。桩购置费：800950=76(万元)桩基础工程合同价款：8009180=129.6( 万元)甲公司桩基础施工应得工程价款：129.6-76=53.6(万元)58 【正确答案】 1. 对索赔要求的判定事件 1；索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件 2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件 3：索赔成立
31、。这是因设计变更引发的索赔。事件 4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件 5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。2，各事件工期索赔的计算事件 2：索赔工期 5 天(5 月 15 日5 月 19 日)。事件 3：索赔工期 2 天。因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：450010=450(m3)现增加工程量 900m3，因此应增加工期为：9004502(天)事件 4：索赔工期 3 天(5 月 2022 日)因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件 5：索赔工期 1 天(5 月 23 日)工程修
32、复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为：5+2+3+1 11(天)3合理的索赔费用计算事件 2：(1)人工费：1523345(元)(注：增加的人工费应按人工费中价计算)(2)机械费： 45052250(元)(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算)(3)管理费： 34530%103.5(元)(注：题目中条件为管理费为增加人工费的 30%，与机械费等尤关)事件 3：可直接按土方开挖单价计算可索赔费用为：9004.2(1+20%)4536(元)(注：此处与按 FIDIC 条款计算不一样)事件 4：费用索赔不成立。(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担)事件 5：(1)人工费：3023690(元)(2)机械费： 4501=450(元)(注：不要忘记此时机械窝工 1 天)(3)管理费： 69030%207(元)合计可索赔费用为：345+2250+103.5+4536+690+450+207 8581.5(元)
