1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 115 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用( )计算交货数量。（A）查点法（B）理论换算法（C）衡量法（D）经验鉴别法2 ( )是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。（A）合同法（B）合同（C）合同法律（D）合同规律3 当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款被称为( )。（A）仲裁条款（B）格式条款（C）清理条款（D）结算条款4 依据施工合同示范文本的规定，由发包
2、人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( ) 。（A）材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点（B）到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换（C）供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失（D）到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地5 仲裁庭可由当事人选定或委托指定由( )个人组成。（A）1 或 2（B） 1 或 3（C） 1 或 4（D）2 或 36 动员预付款的数额由承包商在投标书内确定,一般不少于合同价的( )内。（A）10%20%（B） 22%（C） 20%（D）15%7 通用条件规定,进行竣工结算时,将承包商实际施工完成的工程量按合同约
3、定费率计算的结算款,扣除必要的款项后,与中标通知书中注明的合同价格扣除相应的款项后的“有效合同价 ”进行比较。不论增加还是减少的额度超过有效合同价( )时,要对承包商的竣工结算总额加以调整。（A）10% 以上（B） 15%以上（C） 20%以上（D）25% 以上8 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将32.5 级的水泥当作 42.5 级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( ) 。（A）向人民法院起诉，要求确认该合同无效（B）向人民法院起诉，要求撤销该合同（C）向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效（D）向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9
4、我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。（A）施工合同的发包人（B）施工合同的承包人（C）施工合同的发包人和承包人（D）工程项目的代建方和施工合同的发包人10 施工中遇到连续 10 天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔属于应( )。（A）由承包商承担的风险责任（B）给予费用补偿并顺延工期（C）给予费用补偿但不顺延工期（D）给予工期顺延,但不给予补偿11 FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( )。（A）考虑非承包人原因应顺延的工期（B）考虑承包人原因造成的拖延（C）固定不变（D）
5、对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整12 在 FIDIC 施工合同履行中，因业主的行为导致承包商增加施工成本，业主应对承包商补偿( ) 。（A）部分损失 （B）一半损失（C）实际损失 （D）额外损失13 工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。（A）发包人 （B）承包人（C）发包人和承包人双方共同 （D）合同约定的责任者14 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲
6、承包人（D）工程师15 在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。（A）当事人必须是法人组织（B）意思表示真实（C）不违反法律或社会公共利益（D）当事人具有相应民事权利和民事行为能力16 FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。（A）工程师对分包工程无权发布指示（B）分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理（C）分包合同的当事人是业主和分包商（D）承包商对分包工程的实施负有全面管理责任17 同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（A）合同约定了履行顺序（B）由同
7、一双务合同产生互负的对价给付债务（C）应当后履行的对价给付是可能履行的义务（D）应当先履行合同一方经营状况严重恶化18 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工：作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（A）设计人承担（B）承接变更的设计人承担（C）设计人与承接变更的设计人共同承担（D）承接变更的设计人与监理工程师共同承担19 在大型
8、设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。（A）有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任（B）有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任（C）无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任（D）无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任20 设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时,发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目,单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定,设计人应( )。（A）没收全部定金补偿损失（B）要求发包人支付双倍的定金（C）要求发包人补偿实际发生的损失（D）要求发包人付给合同约定设
9、计费用的 50%21 发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( ) 。（A）须由总监理工程师下达指令（B）须报经施工图审批部门批准（C）须征得设计人同意（D）不需要签订提前交付设计文件的协议22 定金合同要采用书面形式，其生效口是指( )。（A）实际交付定金之日（B）签订合同之日（C）约定交付定金之日（D）终止合同之日23 委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（A）办理竣工验收之时（B）办理工程移交手续之时（C）合同完成之时（D）承包人和委托人签订工程保修合同之时24 根据施工合同范本的规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由 (
10、 )编制竣工结算报告。（A）业主（B）承包商（C）工程师（D）设计单位25 某合同约定的定金为 2000 元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则其应返还给对方的金额为( )元。（A）1000（B） 2000（C） 3000（D）400026 当事人互负债务，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（A）不安抗辩权（B）撤销权（C）代位权（D）同时履行抗辩权27 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（A）以大写金额为准（B）以金额高者为准（C）以小写金额为准（D）以金额低者为准28 工程建设监理合同示范文本规定，监理单位(
11、)发布开工令、停工令、复工令。（A）可自主地（B）报经业主同意后（C）无权（D）与承包商协商后29 因不可抗力使合同不能履行或不能全部履行( )。（A）双方应继续履行合同，不能变更或解除合同（B）一方提出变更、解除合同需经对方同意（C）需双方协商一致才能变更、解除合同（D）当事人一方可单方提出变更、解除合同30 关于解决合同纠纷的叙述中，( )是正确的。（A）对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁（B）对仲裁不服可以再向人民法院诉讼（C）当事人可以单方面要求仲裁（D）法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力31 在勘察设计、施工任务需要与地方或政府部门协调时，应由( )去办理。（A）业主（B）
12、总监理工程师（C）总承包单位（D）分包单位32 FIDIC 合同条件规定，计人合同总价内的暂列金额使用权由( )控制。（A）业主（B）工程师（C）总包商（D）分包商33 下列财产中,( ) 可作为抵押物进行抵押。（A）抵押人所有的房屋（B）抵押人有权使用的集体土地所有权（C）依法被查封的财产（D）抵押人所有的支票34 出现( ) 的情况，委托人有权追究监理人的违约责任。（A）因承包人原因导致工期延长（B）工程总投资超过预期费用（C）监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加，（D）监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故35 依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而
13、又未履行义务时，可向监理人发出( ) 的通知。（A）指明其未履行义务（B）终止合同（C）变更合同（D）解除合同36 在 FIDIC合同条件中，( )属于承包商应承担的风险。（A）施工遇到图纸上未标明的地下构筑物（B）社会动乱导致施工暂停（C）专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化（D）施工过程中当地税费的增长37 工期可以顺延的根本原因在于( )。（A）属于承包人应承担的风险（B）属于工程师应承担的风险（C）属于发包人承担的风险（D）处于关键线路，影响总工期38 下列可作为索赔有效证据的是( )。（A）发包人和承包人签署的合同变更协议（B）发包人的口头要求（C）发包人的合理建议（D
14、）承包人的合理建议39 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 5 年（D）工程设计年限40 发包人收到工程竣工报告后( )天内，组织专家验收组，制定验收方案。（A）7（B） 14（C） 28（D）5641 在国外，建筑工程的投保人一般是( )。（A）业主（B）承包人（C）工程师（D）政府42 有关暂列金额的规定，下列叙述错误的是( )。（A）由工程师控制（B）由业主控制（C）用于意外用途开支（D）是业主的备用金43 一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循(
15、)原则。（A）全面履行（B）诚实信用（C）团结互助（D）信守商业道德44 评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括( )。（A）报价计算的正确性（B）评标价的优劣（C）投标人的资格（D）投标保证有效性45 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（A）只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）只可要求债务人履行债务（C）不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（D）既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任46 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供贷方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，
16、则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。（A）4 万元（B） 8 万元（C） 10 万元（D）14 万元47 经过修改的设计文件应( )使用。（A）报总监理工程师审核批准后（B）按设计管理程序经有关部门审批后（C）由设计人签字盖章后（D）由发包人审查批准后48 依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（A）在首次支付工程进度款时起扣（B）自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10 那个月起扣（C）自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣（D）自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣49 在签订施工合同时，要同时
17、约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 5 年（D）工程设计年限二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 构成对招标单位有约束力的招标文件,其组成内容包括( )。（A）招标广告（B）合同条件（C）技术规范（D）图纸和技术资料（E）对投标人质疑的书面解答51 依据合同法的规定,生效的要约可因一定事由的发生而失效,这些事由包括( )。（A）要约人依法撤回要约（B）要约人依法撤销要约（C）拒绝要约的通知到达要约人（D）受要约人对要
18、约内容作出变更（E）承诺期限届满,受要约人未作出承诺52 同时履行抗辩权的适用条件( )。（A）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（B）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（C）在合同中未约定履行顺序（D）由同一双务合同产生互负的债务,在任何合同中都可履行抗辨权（E）对方的对价给付是可能履行的义务53 撤销权消灭是指当事人原享有的撤销权因一定的法定事由的规定,而使其撤销权丧失的法律事实,合同法规定,有( )情况的,撤销权消灭。（A）具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权（B）具有撤销权当事人自知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权（C）具有撤销权的当事人知道撤销事由前明确
19、或者以自己的行为放弃撤销权（D）具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确或者以自己的行为放弃撤销权（E）具有撤销权的当事人知道撤销事由时明确或者以自己的行为放弃撤销权54 合同解除可分为约定解除、法定解除,合同法规定,有( )的情形的,当事人可以解除合同。（A）因不可抗力致使不能实现合同目的（B）在履行期限届满之前,当事人一方明确表示不履行主要债务（C）在履行期限届满之时,当事人一方明确以自己的行为表明不履行主要债务（D）当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行（E）当事人一方迟延履行债务或者有其他违法行为致使不能实现合同目的55 按照施工合同示范文本规定,当发包人供应材料设备时,
20、( )。（A）发包人应在材料到货前 24 小时书面通知承包人 ,由双方共同清点（B）清点后承包人承担材料质量和保管责任（C）材料保管费应由发包人承担（D）材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用（E）材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任56 按索赔的目的分类( ) 。（A）工期索赔（B）费用索赔（C）单项索赔（D）总索赔（E）工资索赔57 可以是第三人作出担保的方式有( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置（E）定金58 同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( ) 清偿。（A）按抵押物登记的先后顺序 （B）按债权比例（C）按合同生效
21、顺序 （D）按债权的价款多少的顺序（E）抵押物已登记的先于未登记的59 当事人在( ) 情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（A）没有仲裁协议的（B）仲裁委员会无权仲裁的（C）裁决所依据的证据不全面（D）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据（E）仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊60 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括( )。（A）招标方式 （B）投标人名称（C）招标文件 （D）计划工期（E）对投标人的资质要求61 评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（A）不符合招标文件的实质性要求（B）投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限（C）明显
22、不符合技术规格、技术标准的要求（D）招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求（E）个别地方存在漏项62 对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签订合同时，要考虑( )。（A）所签合同的合法性（B）所签合同的经济性（C）所签合同的真实性（D）履行的可能性（E）违约的承担能力63 设计合同规定设计人的义务包括( )。（A）按约定时间提交设计文件（B）组织设计审查会（C）负责设计交底（D）完成必要的设计变更（E）组织工程验收64 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况包括( )。（A）拒绝担任代理人（B）代理权范围内的代理行为（C）没有代理权的代理行为（D）超越代理
23、权限的代理行为（E）代理权终止的代理行为65 在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（A）邻近建筑物、构筑物的保护工作（B）发包人委托承包人完成工程配套的设计（C）承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施（D）承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续（E）对已竣工而未交付工程的损坏修复66 设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同示范文本针对此情况的规定包括( )。（A）发包人与设计人协商并经设计人同意（B）设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同（C）该部
24、分设计成果须经设计人审查批准（D）设计人不对该部分的设计质量承担责任（E）设计人对该部分设计未能按时完成承担责任67 投标单位有以下行为时,( )招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。（A）通过资格预审后不投标（B）不参加开标会议（C）中标后拒绝签订合同（D）开标后要求撤回投标书（E）不参加现场考察68 设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括( )。（A）收集设计依据文件和现场地质、水文资料（B）施工现场必要的工作和生活条件（C）采用先进的设计方案（D）向设计审批部门完成报批手续（E）审查工程项目外商提供设计部分的设计资料69 建设工程设计合同(示范文本)中，适用于民用建设工程设计的
25、合同，其主要条款包括( ) 。（A）委托设计任务的范围和内容（B）发包人应提供的有关资料和文件（C）项目投资要求（D）双方的责任（E）工程用地规划70 合同法律关系由( ) 等要素构成。（A）主体（B）客体（C）行为（D）事件（E）内容71 建设工程材料采购合同的订立方式有( )。（A）公开招标（B）询价、报价、签订合同（C）直接定购（D）指令调拨（E）自行加工生产72 监理合同规定，监理人的权利有( )。（A）工程设计的建议权（B）质量、工期和费用的监督控制权，（C）终止合同的权利（D）审核承包人索赔的权利（E）工程设计变更审批权73 FIDIC 合同条件下，工程在进度管理方面的权利有( )
26、。（A）发布开工令（B）发布暂停施工令（C）发布复工令（D）指示承包商修改施工进度计划（E）审查批准分包商的施工进度计划74 FIDIC 合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。（A）合同地位不同（B）工程款支付的开支项目不同（C）业主对指定分包商利益保护不同（D）承包商对分包商违约承担责任范围不同（E）选择分包商的权利不同75 在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( ) 等抵押合同。（A）土地使用权（B）城市房地产（C）车辆（D）机器（E）土地所有权76 对违约责任者以法律制裁，要求当事人在签定合同时，要考虑( )。（A）所签合同的合法
27、性（B）所签合同的经济性（C）所签合同的真实性（D）履行的可能性（E）违约的承担能力77 设计合同中，发包人的责任包括( )等。（A）对设计依据资料的正确性负责（B）保证设计质量（C）提出技术设计方案（D）解决施工中出现的设计问题（E）提供必要的现场工作条件78 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（A）与投标人就投标价格进行谈判（B）将中标结果通知未中标的投标人（C）强制中标人接受新的承包条件（D）在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人（E）授权评标委员会确定中标人79 按照 FIDIC 的施工合同条件规定，属于业主承担责任的风险有（ ）。（A）承包商的雇员因该工程拖欠
28、工资引起的罢工（B）分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工（C）因承包商施工原因造成的爆炸（D）汇率变化（E）法律变化注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 115 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程物资采购合同管理2 【正确答案】 B【知识模块】 综合3 【正确答案】 B【试题解析】 格式条款是指当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。【知识模块】 合同法律制度4 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程施工合同管理5 【正确答案】 B【试题解析】 同上。【知识模块】 合同
29、法律制度6 【正确答案】 B【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理7 【正确答案】 B【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理8 【正确答案】 B【知识模块】 合同法律制度9 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程合同管理法律基础10 【正确答案】 D【试题解析】 异常恶劣的气候条件导致施工进度的延误,一般只给予工期顺延,而不给予补偿。【知识模块】 建设工程的施工索赔11 【正确答案】 C12 【正确答案】 C13 【正确答案】 A14 【正确答案】 B15 【正确答案】 D16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 B20 【正确答案】
30、 D【试题解析】 (六) 违约责任。1.发包人的违约责任。设计合同中因发包人原因要求解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。21 【正确答案】 C22 【正确答案】 A23 【正确答案】 C24 【正确答案】 B25 【正确答案】 D26 【正确答案】 D27 【正确答案】 A28 【正确答案】 B29 【正确答案】 D30 【正确答案】 D31 【正确答案】 A32 【正确答案】 B33 【正确答案】 A【试题解析】 关于抵押物的规定中:A 属
31、于抵押人所有的房屋和其他地上定着物,可作为抵押物;B 属于集体所有的土地使用权,不得抵押;C、D 属于所有权、使用权不明的财产,不得抵押。34 【正确答案】 D35 【正确答案】 A36 【正确答案】 C37 【正确答案】 C38 【正确答案】 A39 【正确答案】 C【试题解析】 国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为 5 年。40 【正确答案】 C【试题解析】 对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后 28 天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。41 【
32、正确答案】 B【试题解析】 在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。如 FIDIC 土木工程施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。42 【正确答案】 B【试题解析】 某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项；尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却归工程师控制。暂列金额实际上是一笔业主方的备用金，用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进犀的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。43 【正确答案】 B44
33、【正确答案】 B45 【正确答案】 D46 【正确答案】 C47 【正确答案】 B48 【正确答案】 C49 【正确答案】 C【试题解析】 根据建设工程质量管理条例的规定，正常使用条件下的最低保修期限为： (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 早；(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 B,C,D,E51 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 本题是要约撤销,注意区分要约撤回。A 属于要约撤回,受要约人对要约内容作出实质性变更属于新要约,非实质性变更则属于承诺。【知识模块】 合同法律制度52 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 合同法第六十六条规定。【知识模块】 合同法律制度53 【正确答案】 B,D
