1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 123 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,( )。（A）当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同（B）仲裁机构可裁定变更该合同（C）仲裁机构可裁定撤销该合同（D）应移交法院判定变更该合同2 要约人要撤销要约,撤销要约通知应在( )到达对方。（A）要约到达对方之前（B）对方发出承诺之前（C）对方承诺到达要约人之前（D）对方承诺生效之后3 同时履行抗辩权不适用的条件是( )。（A）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（B）合同中约定履行的
2、顺序（C）对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务（D）对方的对价给付是可能履行的义务4 在下列合同文件中,( )具有优先的解释效力。（A）工程洽商协议（B）施工合同通用条款（C）图纸（D）施工合同专用条款5 合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁,合同履行过程中当事人双方通过协商,争议达不成一致,则( )。（A）必须请第三方调解后才能仲裁（B）可以不进行调解直接申请仲裁（C）可以直接向法院起诉（D）可以向仲裁机构申请仲裁6 监理合同的有效期是指( )。（A）合同约定的开始日至完成日（B）合同签订日至合同约定的完成日（C）合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日（D）合同约定的开始日至工
3、程验收合格日7 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按( )的市场价格履行。（A）订立合同时订立地（B）订立合同时履行地（C）履行合同时订立地（D）履行合同时履行地8 组成 FIDIC 合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,具有第一优先解释顺序的文件是( )。（A）合同专用条件（B）投标书（C）合同协议书（D）合同通用条件9 FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。（A）不计入合同价格之内 （B）用于不可预见项目使用（C）由监理工程师或承包商代表控制使用 （D）专门用于承
4、包商施工范围内工程使用10 FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21 天将某一确定的日期通知工程师，准备竣工验收，工程师应指示在该日期后 ( ) 天内的某日进行验收。（A）7（B） 14（C） 28（D）4211 按照 FIDIC(施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( ) 签发接收证书。（A）本该进行检验日 （B）缺陷通知期内补充检验通过日（C）工程实际移交日 （D）业主实际使用日12 下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是( )。（A）债权人必须以债务人的名义行使代位权（B）债权人代位权的行使必须取得债
5、务人的同意（C）代位权行使的费用由债权人自行承担（D）债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限13 承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经( )同意。（A）设计单位（B）施工单位负责人（C）发包人（D）工程师14 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔15 发包人按照合同约定采购的门窗,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,
6、单方与供货人检验接收后,口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏,则应由( )。（A）发包人承担损失责任（B）保管员负责赔偿损失（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人和承包人各承担损失的 50%16 下列有关暂停施工说法不正确的是( )。（A）承包人应按工程师要求停止施工（B）承包人实施工程师处理意见后,可以自行复工（C）工程师未能在规定时间内作出答复,由发包人承担违约责任（D）工程师发现施工可能危及人身安全,应停止施工17 施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。（A）总价（B）成本加酬金（C）单价（D）估计工程量单价18 投标文件中的大写金额和
7、小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是( )。（A）以大写金额为准（B）以金额高者为准（C）以小写金额为准（D）以金额低者为准19 设计标准( ) 国家规范的强制性规定。（A）必须高于（B）可以高于（C）可以低于（D）不得高于20 在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的( )。（A）同时履行抗辩权（B）先履行抗辩权（C）不安抗辩权（D）中止履行合同义务21 作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（A）协议书、合同条款、通用条款（B）合同条件、通用条款、专用条款（C）协议书、合同条款、专用条款（D）协议书、通用条款、专用条款
8、22 中标通知书( ) 具有法律效力。（A）对招标人、中标人均（B）只对招标人（C）只对投标人（D）对招标人和所有投标人均23 索赔的特征不包括( )。（A）索赔是一种未经对方确认的单方行为（B）索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不必需要通过权力部门的确认才能实现（C）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔（D）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔24 在国外，建筑工程一切险的投保人一般是( )。（A）业主（B）承包人（C）监理人（D）发包人25 工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是( ) 。（A）要求
9、承包人在合理的状态下施工（B）工程师对工程延期的批准（C）作为承包人进行工期索赔的依据（D）对承包人赶工措施的批准26 材料采购合同中，约定质量标准的一般原则中，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( ) 执行。（A）地方标准（B）行业标准（C）合同约定（D）企业标准27 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义( )为“基准日” 。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）投标截止日期前第 28 天（B）投标截上日（C）定标日（D）工程师发布开工令日28 按照国家有关规定，项目总投资在( )万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有
10、关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。（A）200（B） 1000（C） 2000（D）300029 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( )。（A）负责施工合同的协调管理（B）负责外部关系的协调（C）认真勤奋地工作（D）不得泄露申明的秘密30 按照“施工合同 ”，因工程质量发生争议 ( )。（A）应请协议约定的质量监督部门裁决（B）应向法院提起诉讼（C）应申请仲裁机构进行仲裁（D）应由监理工程师做出裁决31 当构成 FIDIC 合同的组成文件中出现不一致时，以( )为优先解释的依据。（A）通用条件（B）专用条件（C）合同协议书（D）中标通知书32 FIDIC 合同条件下
11、，由业主(或工程师)指定、选定的分包商应与( )签订分包合同。（A）人业主（B）工程师（C）工程师代表（D）承包商33 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否解答投标单位的质疑（B）是否组织现场考察（C）是否公开开标（D）是否进行资格预审34 设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。（A）发包人承担（B）设计人承担（C）双方各自承担（D）设计审批部门承担35 施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（A）适当补偿降效损失（B）按停工损失计算（C）按停工损失的一半计算（D）不给予补偿降效损失36 当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自
12、己的职能，以( )的身份判断，公正地进行调解。（A）委托人（B）承包人（C）独立（D）双方37 FIDIC 条款中，国内所指的工程保修期即是( )。（A）缺陷责任期（B）工程保管期（C）缺陷通知期（D）质量保修期38 某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。
13、（A）4 月 15 日（B） 5 月 1 日（C） 5 月 15 日（D）5 月 18 日39 承包商的自有施工设备一经运抵施工现场用于该工程，则( )可运出场地。（A）随时（B）经业主批准（C）经工程师批准（D）经承包商的项目经理批准40 同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是( )。（A）同约定了履行顺序（B）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（C）应当后履行的对价给付是可能履行的义务（D）应当先履行合同一方经营状况严重恶化41 “由第三人向债权人履行债务” 时，如履行债务不符合约定则 ( )。（A）债务人不承担违约责任（B）由债权人追究第三人的违约责任（C）由债务人向
14、债权人承担违约责任（D）由债务人追究第三人的违约责任42 监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（A）评标价法（B）综合评分法（C）加权打分法（D）专家评审法43 设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（A）退还定金（B）退还定金并赔偿发包人损失（C）双倍返还定金（D）支付设计费的 2%的违约金44 索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，工程师( )。（A）有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知（B）必须马上处理该项索赔（C）有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意
15、向通知（D）有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表45 合同解除是( ) 而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（A）必须经双方的协议（B）必须因为当事人一方的意思（C）因不可抗力（D）因当事人一方的意思或双方的协议46 发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。（A）报经原审批机关批准（B）经监理人同意（C）经设计人同意（D）由原建设勘察、设计单位修改47 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权4
16、8 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 5 年（D）工程设计年限二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 合同法规定的由第三人向债权人履行债务,其特点表现为( )。（A）债权人可以向第三人行使抗辩权（B）债务人将部分义务转让给第三人（C）债权人应与第三人另行签订合同（D）合同内约定部分义务由第三人履行（E）第三人履行义务不符合合同约定,视为债务人的违约行为50 计算变更工程应采用的费率或价格,其中
17、可分的情况有( )。（A）变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价 ,应以该费率计算变更工程费用。实施变更工作未导致工程施工组织和施工方法发生实质性变动,不应调整该项目的单价（B）工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格（C）将要实施的工作的说明书以及该工作实施的进度计划（D）承包商对变更估价的建议,提出变更费用要求（E）变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格,应按照与合同单价水平相一致的原则,确定新的费率或价格。任何一方不能以工程量表中没有此项价格为借口,将变更工作的单价定得过高或过低51 承包人提出费
18、用索赔中的人工费包括( )。（A）增加工作内容的人工费（B）停工损失费（C）工作效率降低的损失费（D）闲置人员在停工期间的福利费（E）计日工资52 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开工检验 （B）安装调试检验（C）启动试车 （D）性能验收（E）最终验收53 债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。（A）应征得债务人同意 （B）未通知债务人，该转让不发生效力（C）债务人的抗辩权只能针对债权人 （D）应当通知债务人（E）所有的从权利都随之转让给受让人54 建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。（A）工程动工（B）全部工程验收合格（C）工程所有人实际占有全部工程（D）施工合同约定
19、的竣工（E）保修期满55 依据 FIDIC施工合同条件规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是( )等。（A）工程量清单中的工程量不准确（B）承包商的报价漏项（C）合同内列有调价条款（D）采用不可调价合同（E）发生承包商应承担质量责任的扣款56 在 FIDIC施工合同条件中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有( )。（A）业主提前占用工程（B）对竣工检验的干扰（C）非承包原因检验导致施工的延误（D）其他承包人的干扰（E）不可预见的外界条件57 下列属于承担缔约过失的情形的情况是( )。（A）假借订立合同，恶意进行磋商（B）故意隐瞒（C）有其他
20、违背诚实信用原则的行为（D）违反缔约中的保密行为（E）损害第三者利益58 施工合伺示范文本规定，因( )等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。（A）不可抗力（B）承包商基础施工超挖（C）工程量增加（D）监理下程师延误提供所需指令（E）设计变更59 在 FIDIC 合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。（A）工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令（B）承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令（C）对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定（D）若变更指令的起因不属于分包责任，分包商可向承包商索赔（E）承包商接到工程师发布
21、的涉及分包工程变更指令后，可以口头或书面形式通知分包商60 建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定61 建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定62 “建筑工程一切险 ”规定保险公司承担保险责任
22、的范围包括( )的损失。（A）外力引起的电气装备（B）地震导致施工建筑物（C）台风摧毁施工现场内的临时工程（D）水灾导致被保险人在工地上原有建筑物（E）气温变化造成精密仪表63 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务64 订立设计合同后,由于发生( )原因可以延长设计合同期限。（A）增加委托设计的范围（B）设计的技术参数取值偏低修改设计（C）设计文件未能通过审批修改设计
23、（D）勘察资料不准确导致设计返工（E）发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行65 合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照( )确定履行方式。（A）协议补充（B）按照有利于债务人的方式履行（C）按照交易习惯确定（D）按照有利于债权人的方式履行（E）按照有利于实现合同目的的方式履行66 合同的担保形式包括( )。（A）定金（B）保证（C）抵押（D）预付款（E）保险67 设计合同中,发包人的责任包括( )等。（A）对设计依据资料的正确性负责（B）保证设计质量（C）提出技术设计方案（D）解决施工中出现的设计问题（E）提供必要的现场工作条件68 仲裁与一般行政裁决不同之处在于( )。（
24、A）有专门设定的机构 （B）有规定的程序（C）是诉讼的前置条件（D）是司法行为（E）裁决结果可向人民法院申请强制执行69 依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应( )。（A）负责修改施工进度计划（B）向承包人直接发出提前竣工的指令（C）与承包人协商并签订提前竣工协议（D）为承包人提供赶工的便利条件（E）减少对工程质量的检测试验70 材料采购合同签定后，对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担 ( ) 。（A）由此造成的货物损失（B）运输部门的罚款（C）按退货部分贷款总额计算的违约金（D）代保管费用（E）物资保养费用7
25、1 工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行检查。（A）制造材料（B）制造进度（C）生产计划（D）制造成本（E）制造工艺72 依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人73 合同履行中的抗辩权包括( )。（A）中止履行抗辩权（B）同时履行抗辩权（C）先履行抗辩权（D）后履行抗辩权（E）代位履行抗辩权74 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（A）工程加速索赔（B）工程变更索赔
26、（C）合同中明示的索赔（D）合同中默示的索赔（E）合同外的索赔75 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括( )。（A）投标书及其附件（B）招标阶段对投标人质疑的书面解答（C）资格审查文件（D）工程报价单（E）履行合同过程中的变更协议76 工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。（A）施工投标保证（B）施工合同履约保证（C）施工合同支付保证（D）工程预付款保证（E）施工合同工程款垫支保证注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 123 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确
27、答案】 B【试题解析】 要约人要撤销要约,是在要约发生法律效力之后,故撤销要约的通知应在对方发出承诺之前到达对方。注意与要约撤回的区别,后者是在要约发生法律效力之前,故要约人要撤回要约,撤回要约的通知在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人即可。【知识模块】 合同法律制度3 【正确答案】 B【试题解析】 合同法规定:“当事人互负债务,没有先后履行顺序的应当同时履行。一方在对方未履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。”【知识模块】 合同法律制度4 【正确答案】 A5 【正确答案】 B【试题解析】 协商、调解不是解决合同争议的必经程序,有仲裁协议就只
28、能仲裁、不能诉讼。【知识模块】 合同法律制度6 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程委托监理合同7 【正确答案】 B【知识模块】 合同法律制度8 【正确答案】 C【试题解析】 合同协议书排在第一位。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是对“FIDIC 合同条件竣工验收管理”的掌握。因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。因此，本题的正确答案是 A。12 【正确答案】 D13 【正确答案】 D14 【
29、正确答案】 C15 【正确答案】 A【试题解析】 (一) 材料设备的到货检验。1.发包人供应的材料设备。发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表,按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场,与承包人共同进行到货清点。(2)材料设备接收后移交承包人保管。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。因承包人的原因发生损坏丢失,由承包人负责赔偿。发包人不按规定通知承包人验收,发生的损坏丢失由发包人负责。16 【正确答案】 B【试题解析】 (三) 暂停施工。选项 A、C、D 均为教材原文。选项 B 中,承包人实施工程师作出的处理意见后,可提出书面复工要求。
30、工程师应当在收到复工通知后的 48 小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工通知要求后 48 小时内未予答复,承包人方可自行开工。故 B 不正确。17 【正确答案】 D18 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A21 【正确答案】 D22 【正确答案】 A23 【正确答案】 B24 【正确答案】 B25 【正确答案】 A26 【正确答案】 D27 【正确答案】 A【试题解析】 P148 三、风险责任的划分。FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不
31、能合理预见的风险归业主承担。28 【正确答案】 D【试题解析】 P52P53 依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于有关规定，但项目总投资在 3000 万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关重要设备、材料等的采购，必须采用招标方式委托工作任务。29 【正确答案】 B【试题解析】 P86 委托监理合同中监理人的义务共有 8 条，其中(1)运用合理的技能认真勤奋地工作(选项 C)；(7) 不得泄露委托人申明的秘密(选项 D)；(8) 负
32、责合同的协调管理工作(选项 A)均为监理人的义务，但是监理人不负责外部关系的协调(选项 B)，这项工作属于委托人的义务(P85)。30 【正确答案】 A31 【正确答案】 C32 【正确答案】 D33 【正确答案】 D34 【正确答案】 A35 【正确答案】 A36 【正确答案】 C37 【正确答案】 C【试题解析】 缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。38 【正确答案】 A【试题解析】 承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21天将某一确定的日期通知工程师。工程师接到承包商申请后的 28 内，如果认
33、为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书，工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。39 【正确答案】 C【试题解析】 承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料，一经运抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆以外，其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权，但未经过工程师的批准，不能将其中的任何一部分运出施工现场。作出上述规定的目的是为了保证本工程的施工，但并非绝对不允许在施工期内承包商将自有设备运出工地。某些使用台班数较少的施工机械在现场闲置期间，如果承包商的其他合同工程需要使用时，可以向工程师申请暂时运出。当工程师依据施工计划考虑该部分机械暂
34、时不用而同意他运出时，应同时指示何时必须运回以保证本工程的施工之用，要求承包商遵照执行。对于后期施工不再使用的设备，竣工前经过工程师批准后，承包商可以提前撤出工地。40 【正确答案】 B41 【正确答案】 C42 【正确答案】 B43 【正确答案】 C44 【正确答案】 A45 【正确答案】 D46 【正确答案】 A47 【正确答案】 D【试题解析】 先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1
35、)经营状况严重恶化。(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的。(3)丧失商业信誉。(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。48 【正确答案】 C【试题解析】 根据建设工程质量管理条例的规定，正常使用条件下的最低保修期限为： (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 早；(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 【正确答案】 D,E50 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 C、D 两项是承包商依据工程师的指示递交实施此项变更的说明所包括的内容,其内容还有承包商依据合同规定对进度计划和竣工时间作出任何必要修改的建议,提出工期顺延要求,只有 A、B、E 才合题意。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理51 【正确答案】 A,B,C52 【正确答案】 C,D,E53 【正确答案】 B,D54 【正确答案】 B,C55 【正确答案】 A,C,E56 【正确答案】 A,B,C
