1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 126 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某施工合同采用 FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500 天，缺陷通知期为 365 天。施工过程中，经工程师批准顺延工期 38 天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。（A）500（B） 583（C） 865（D）9032 在施工合同中,( ) 是承包人的义务。（A）提供施工场地（B）办理土地征用（C）在保修期内负责照管工程现场（D）工程施工期内对施工现场的照管负责3 ( )不影响合同中结算和清理条款的效力。（A）撤销合同
2、（B）合同中止（C）合同终止（D）合同无效4 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于(C)的委托任务。（A）岩土工程勘察、水文地质勘察（B）民用建设工程勘察、其他专业工程勘察（C）为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察（D）要求简单的勘察、要求复杂的勘察5 与邀请招标相比，公开招标的特点是( )。（A）竞争程度低（B）评标工作量小（C）招标时间长（D）费用低6 中标通知书发出( ) 内,中标单位应与建设单位签订工程承发包合同。（A）15 天（B） 20 天（C） 25 天（D）30 天7 设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。（A）投标单位
3、的企业规模大小（B）投标方案的投入、产出比的高低（C）完成初步设计时间的早晚（D）投标单位的质量管理体系是否科学8 建设工程材料采购合同管理，现场交货采用数量验收的方法不包括( )。（A）衡量法 （B）查点法（C）签认法 （D）理论换算法9 若材料供应合同约定先由供货方交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方拒绝付款,这是采购方在行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）后履行抗辩权（C）撤销权（D）不安抗辩权10 委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（A）办理竣工验收之时（B）办理工程移交手续之时（C）合同完成之时（D）承
4、包人和委托人签订工程保修合同之时11 在 FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加试验，由此引起的费用和工期变化，应( ) 。（A）由业主承担 （B）由承包商承担（C）由工程师确定由谁承担 （D）视检验结果是否合格划分责任归属12 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力
5、参与竞争的投标人较多13 某工程采用 FIDIC 施工合同条件的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( ) 。（A）有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担（B）有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担（C）无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度（D）无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度14 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（A）以不属于自己的原因拒绝索赔要求（B）认为要求合理，先行支付后再向业
6、主索赔（C）不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告（D）不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告15 承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（A）监理工程师（B）建设行政主管部门（C）发包人（D）承包人16 工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由 ( ) 承担。（A）发包人（B）承包人（C）发包人和承包人双方共同（D）合同约定的责任者17 当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的( )情形下，对方可以要求继续履行。（A）事实上不能履行（B）债务的标的不适于强制履行（C）债权人在合理期限内未要求履行（D）履行费用不高18 监理评标通常采用
7、( )，对各投标人的综合能力进行对比。（A）评标价法（B）综合评分法（C）加权打分法（D）专家评审法19 FIDIC 施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 21 天通知监理工程师准备竣工验收，监理工程师指示在该日期后( )天内的某日进行验收。（A）7（B） 14（C） 28（D）4220 某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是中华人民共和国合同法中规定的( )。（A）双方享有的同时履行抗辩权（B）后履行方享有的抗辩权（C）先履行方享有的不安抗辩权（D）后履行方享有的不安抗辩权21 委托监理合同赋予监理人
8、的权利不包括( )。（A）获得酬金权利（B）终止合同权利（C）获得奖励的权利（D）工程设计的建议权22 企业法人分立、合并，其权利和义务由( )享有和承担。（A）原企业法人（B）变更后的企业法人（C）无法人（D）合同规定由谁23 设计标准( ) 国家规范的强制性规定。（A）必须高于（B）可以高于（C）可以低于（D）不得高于24 承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由( ) 。（A）承包人承担（B）发包人承担（C）承包人和发包人各承担一半（D）工程师决定承担责任者25 FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。（A）工程师对分包工程无权发布指示（B）分包
9、商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理（C）分包合同的当事人是业主和分包商（D）承包商对分包工程的实施负有全面管理责任26 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。（A）罚金（B）赔偿金（C）利息（D）违约金27 “代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志” 的具体表现是( )。（A）代理人有权决定是否接受第三人的意思表示（B）代理人是以自己的名义为法律行为（C）代理人可超越代理权限行使代理权（D）代理人的不当代理28 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（A）从订立合同之日起，至交付全部设计文件之
10、日止（B）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止（C）从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止（D）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止29 某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任30 招标投标法规定的招标方式有(
11、)。（A）公开招标（B）公开招标、邀请招标（C）公开招标、邀请招标、议标（D）邀请招标、议标31 开标时判定为无效的投标文件，应当( )。（A）不再进入评标（B）在初评阶段淘汰（C）在详评阶段淘汰（D）在定标阶段淘汰32 工程建设监理合同的标的是( )。（A）物（B）行为（C）财（D）智力成果33 FIDIC 合同条件下，当( )生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。（A）工程接收证书（B）履约证书（C）结清单（D）竣工报表34 施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由( ) 承担。（A）项目经理（B）采购人员（C）施工企业（D）建设单位35 施工
12、合同文本中的“ 工程师代表 ”，是指由( )委派在现场负责工作的代表人。（A）发包人（B）承包人（C）总监理工程师（D）设计单位36 反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（A）合同协议书（B）通用条款（C）专用条款（D）附件37 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（A）施工（B）设备采购（C）设计（D）材料采购38 建设工程施工安装合同的法律关系客体是指( )。（A）物（B）货币（C）行为（D）智力成果39 建设工程委托监理合同规定，( )应属于附加监理工作的范围。（A）审查认可施工承包商的施工方案和进度计划（B）不可抗力事件发生后的善后工作（C）发
13、包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间（D）发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作40 征得委托人同意，监理人可以发布的指令不包括( )。（A）开工令（B）停工令（C）复工令（D）验收令41 关于动员预付款的扣还，下列说法错误的是( )。（A）预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还（B）从达到合同总价的 10%那个月起扣（C）本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除 25%作为预付款的偿还（D）合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减42 FIDIC 合同条件规定“合同有效期”，是指双方签署合同协议书之日起，至(
14、 )止。（A）承包商提交的结清单生效日（B）颁发工程移交证书日（C）工程移交证书指明的竣工日（D）颁发解除缺陷责任证书日43 在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。（A）当事人必须是法人组织（B）意思表示真实（C）不违反法律或社会公共利益（D）当事人具有相应民事权利和民事行为能力44 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）
15、工程变更索赔45 当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。（A）发出通知（B）通知到达对方（C）对方签认通知（D）对方签认通知送达主张人46 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日 ”，从此日期起至 ( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）开标（B）工程师发布开工令日（C）工程师颁发工程接收证书日（D）工程师颁发履约证书日47 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（A）承包
16、人承担返工费用，工期不予顺延（B）承包人承担返工费用，工期给予顺延（C）发包人承担追加合同价款，工期不予顺延（D）发包人承担追加合同价款，工期给予顺延48 建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为（ ）。（A）工程项目投资人所在地（B）工程项目承包人所在地（C）工程项目发包方所在地（D）工程项目所在地二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 代理的种类有( ) 。（A）委托代理（B）无权代理（C）法定代理（D）法律代理（E）指定代理50 根据中华人民共和国合同法的规
17、定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的( ) 条款仍然有效。（A）质量（B）结算（C）仲裁（D）标的（E）担保51 在 FIDIC 合同条件中,对于颁发工程移交证书的程序,下列提法正确的有( )。（A）工程达到基本竣工要求后,承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书（B）工程师接到申请后的 28 天内,如认为已满足基本竣工条件,即可颁发证书（C）如工程师认为没有达到基本竣工条件则指出还应完成哪些工作（D）承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后 ,需再次提出申请（E）承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后,不一定需要再次提出申请52 FIDIC 合同条件规定,暂列金额在(
18、)时使用。（A）给分包商付款（B）给指定分包商付款（C）给承包商支付竣工结算款（D）向工程师支付附加工作和额外工作的酬金（E）当承包商实际完成“招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内”的工作53 合同成立后，具备其生效的条件是( )。（A）当事人是法人（B）意思表示真实（C）不违反法律或者社会公共利益（D）合同的标的、数量等内容协商一致（E）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力54 在材料采购合同履行中，现场交货数量验收的方法有( )。（A）衡量法 （B）物理实验法（C）理论换算法 （D）查点法（E）抽检实验法55 设计合同示范文本中规定的设计人的责任有( )。（A）参加工程验
19、收工作（B）解决施工中出现的设计问题（C）为施工承包人提供设计依据的基础资料（D）组织施工招标工作。（E）在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底56 依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( ) 。（A）完成合同约定的所有内容（B）发包人提出工程竣工报告（C）有施工单位签署的工程质量保修书（D）工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字（E）责令整改的问题全部整改完毕57 按照招标投标法的要求,招标人如果自行办理招标事宜,应具备的条件包括( )。（A）有编制招标文件的能力（B）已发布招标公告（C）具有开标场地（D）有组织评标的能
20、力（E）已委托公证机关公证58 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续59 评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（A）不符合招标文件的实质性要求（B）投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限（C）明显不符合技术规格、技术标准的要求（D）招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求（E）个别地方存在漏项60 设备验
21、收阶段的监理工作主要有( )。（A）开工检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收61 中华人民共和国合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。（A）当事人可以通过和解或调解解决合同争议（B）当事人订立仲裁协议的，可以选择仲裁或诉讼方式解决争议（C）当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁（D）当事人不履行仲裁裁决的，对方可请求法院执行（E）涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁62 依据施工合同示范文本的规定，施工过程中使用的图纸由( )。（A）甲方提供（B）乙方提供（C）甲方提供经乙方批准（D）乙方提供经工程师批准（E）监理单位提供经乙方批准
22、63 在材料采购合同中,交货质量的验收方法有( )。（A）化学试验（B）衡量法（C）物理试验（D）查点法（E）经验鉴别法64 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（A）申请人指定的（B）政府建设主管部门指定的（C）工程师指定的（D）当事人约定的（E）仲裁庭指定的65 委托人与监理人签订了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（A）对生产工艺设计要求的认定权（B）更换监理人员的权利（C）对工程施工组织设计的审批权（D）发布开工令的权利（E）监理工作执行情况的检查权66 合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或撤销合
23、同。（A）人民政府（B）人民检察院（C）人民法院（D）建设行政主管部门（E）仲裁机构67 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（A）与投标人就投标价格进行谈判（B）将中标结果通知未中标的投标人（C）强制中标人接受新的承包条件（D）在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人（E）授权评标委员会确定中标人68 按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括( )。（A）有编制招标文件的能力（B）已发布招标公告（C）具有开标场地（D）有组织评标的能力（E）已委托公证机关公证69 评标时主要考察施工单位的( )。（A）投标报价（B）施工方案（C）投标工期（D）主要
24、材料用量（E）投标技巧运用70 招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有( )等。（A）选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标费用高（E）评标工作量较大71 依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人72 合同不当履行中的保全措施包括( -)。（A）代位权（B）代理权（C）追认权（D）撤销权（E）拒绝权73 在 FIDIC 施工合同条件下，工程
25、师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则74 依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况不包括( )。（A）业主提前占用工程（B）不可抗力造成的损失（C）延误移交施工现场（D）对竣工检验的干扰（E）非承包商原因检验导致施工延误75 对勘察设计标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（A）总体布置的合理性（B）设备选型的适用性（C）造型是否美观大方（D）“三废”治理方案是否有效（E）投资是否很低76 工程师指示的暂停施工的起因可能是( )。（A）外部条件的变化（
26、B）发包人应承担责任的原因（C）协调管理的原因（D）工程师的原因（E）承包人的原因77 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。（A）工程所需清理费（B）由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失（C）工程本身的损害（D）工程损害导致第三方人员伤亡（E）承包人施工机械的停工损失注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 126 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理2 【正确答案】 D3 【正确答案】 C【试题解析】 合同终止不影响合同中结
27、算和清理条款的效力。【知识模块】 合同法律制度4 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理5 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程招标管理6 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程施工合同管理7 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程招标管理8 【正确答案】 C9 【正确答案】 B【试题解析】 后履行抗辩权包括:当事人互负债务,有先后履行顺序的(先由供货方交付订购的材料后,采购方再付款结算),应当先履行的一方未履行时,后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求;应当先履行的一方履行债务不符合规定的,后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。供货方交付的材料质量不符合约定的标准属于应当
28、先履行的一方履行债务不符合规定,采购方有权拒绝付款。10 【正确答案】 C11 【正确答案】 D12 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是对“建筑工程投标”的了解。全部施工内容只发一个合同包，将对投标人的技术水平和管理能力提出较高要求，所以有能力参与竞争的投标 A 较少，而对于管理者来说合同单一，管理简单，因此，本题的正确答案是A。13 【正确答案】 A14 【正确答案】 C15 【正确答案】 C16 【正确答案】 A17 【正确答案】 D18 【正确答案】 B19 【正确答案】 B20 【正确答案】 B21 【正确答案】 D22 【正确答案】 B23 【正确答案】 B24 【正确答案
29、】 B25 【正确答案】 D26 【正确答案】 D27 【正确答案】 A28 【正确答案】 B29 【正确答案】 D30 【正确答案】 B【试题解析】 P55 三、招标方式。招标投标法 规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。注意，议标不是招标方式。31 【正确答案】 A【试题解析】 P58( 三)决标成交阶段的主要工作内容。1开标。在开标时，如果发现投标文件出现相应的情形之一(P58)，应当作为无效投标文件，不再进入评标。选项 B 的初评与选项 C 的详评均属于评标阶段的工作，选项 D 的定标则是最后的工作程序，因此答案为 A。32 【正确答案】 B33 【正确答案】 C34 【正确答案】
30、 C35 【正确答案】 C36 【正确答案】 C37 【正确答案】 C38 【正确答案】 C39 【正确答案】 D40 【正确答案】 D41 【正确答案】 D【试题解析】 预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还。(1)起扣：自承包商获得工程进度款累计总额(不包括预付款的支付和保留金的扣减)达到合同总价(减去暂列金额)10%那个月起扣。即：(2)每次支付时的扣减额度。本月证书中承包商应获得的合同款额(不包括预付款及保留金的扣减)中扣除 25%作为预付款的偿还，直至还清全部预付款。即：每次扣还金额=( 本次支付证书中承包商应获得的款额-本次应扣的保留金)25%42 【正确答案】
31、A43 【正确答案】 D44 【正确答案】 C45 【正确答案】 B46 【正确答案】 D47 【正确答案】 D【试题解析】 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验。此次检查试验通过以后，不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。48 【正确答案】 D二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 无权代理是另一种形式。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础50 【正确答案】 B,C【知
32、识模块】 合同法律制度51 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 工程师接到承包商申请后的 28 天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才能达到基本竣工条件。承包商按工程师的要求完成未尽义务后,工程师应及时签发接收证书,不需再次申请。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理52 【正确答案】 B,E【试题解析】 某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,尽管这笔款额计入在合同价格内,但其使用却归工程师控制。暂定金额实际上是业主方的一笔备用金,用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额。施工过程中工程师有权依据工程进展
33、的实际需要经业主同意后,将其用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。为了不影响承包商的利益,给指定分包商的付款从暂列金额中支付。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理53 【正确答案】 B,C,E54 【正确答案】 A,C,D55 【正确答案】 A,B,E56 【正确答案】 A,C,D57 【正确答案】 A,D【试题解析】 利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为,因此招标投标法规定,招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜,向有关行政监督部门进行备案即可。如果招标单位不具备上述要求,则需委托具有相应资质的中介机构代理招标。58 【正确答案】 A,E59 【正确答案】 A,B,C,D60 【正确答案】 C,D,E61 【正确答案】 A,C,D62 【正确答案】 A,D63 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 (三) 交货质量检验。3.验收方法。质量验收的方法通常包括:经验鉴别法进行外观检验;物理试验判定产品的物理特性指标;化学分析检查判定产品原材料的成分指标。衡量法与查点法属于交货数量检验方法。64 【正确答案】 D,E65 【正确答案】 A,B,E66 【正确答案】 C,E67 【正确答案】 A,C,D
