1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 144 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。（A）建设工程监理合同（B）建设工程采购合同（C）建设工程分包合同（D）建设工程施工合同2 按照合同法，( ) 属于委托合同。（A）某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同（B）某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同（C）某建设单位与设计院订立的工程设计合同（D）某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同3 下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。（A）代理
2、的民事责任由被代理人承担（B）代理人以自己的名义实施代理行为（C）被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任（D）代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示4 担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。（A）平等、自愿、公平、公正（B）平等、公开、公平、公正（C）平等、公开、公平、诚实信用（D）平等、自愿、公平、诚实信用5 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（A）只能要求债务人履行债务（B）只能要求保证人履行债务（C）不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担
3、保证责任（D）可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任6 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( ) 。（A）没有代理权而为的代理行为（B）超越代理权而为的代理行为（C）在代理人授权范围内的代理（D）代理权终止后的代理行为7 某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。（A）无效（B）甲方同意有效（C）成立（D）备案登记后成立8 下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。（A）仲裁条款是独立存在的（B）合同若发生变更，则仲裁条款无效（C）
4、合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉（D）合同解除后，仲裁条款也随之失去效力9 依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。（A）应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务（B）合同中未约定履行顺序（C）应当先履行的对价给付是可能履行的义务（D）由同一双务合同产生互负的对价给付债务10 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为 6000 万元。该施工企业从 A 银行贷款4000 万元，从 B 银行贷款 2000 万元，并与 B 银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款 5000 万元用于清偿 A、B 银行债务。A、B 银行债权的分配数
5、额应为( )。（A）A 银行 4000 万元，B 银行 1000 万元（B） A 银行 3300 万元，B 银行 1700 万元（C） A、B 银行各项工作 2500 万元（D）A 银行 3000 万元，B 银行 2000 万元11 按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( ) 的顺序进行。（A）订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议（B）合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格（C）补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格（D）补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款12 执行政府指导价的合同，合同当事人一方
6、未在交付期限内交付合同标的时，依据合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（A）原价格（B）新价格（C）原价格和新价格的平均价（D）市场价格13 关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是( )。（A）两者订立的情形不同（B）两者的法律后果不同（C）当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同（D）当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同14 下列解决建设工程合同争议方式，具有强制执行法律效力的是( )。（A）和解（B）调解（C）行政复议（D）仲裁15 在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是( )招标。（A）施工（B）设备采购（C）设计（D）
7、材料采购16 经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人，由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系，下列说法正确的是( )。（A）在合同履行期间，债权人可以强制要求第三人履行债务（B）若第三人违约，当事人可直接向其追究违约责任（C）当事人之间的权利义务关系不改变（D）当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给第三人17 在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。（A）应发给全体投标人，但不必说明问题来源（B）只对该投标人有效（C）应发给全体投标人，并说明问题来源（D）对全体投标人有效，但无须发
8、送给其他投标人18 在下列表述中，不属于对招标人的招标能力要求的是( )。（A）有审查投标单位资质的能力（B）有组织开标、评标、定标的能力（C）有与招标工作相适应的组织场所（D）有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员19 在评标委员会成员中，不包括( )。（A）招标人代表（B）技术专家（C）投标人代表（D）经济专家20 ( )综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满意程度，按照统一标准(分值或货币) 量化后进行比较的方法。（A）综合评估法（B）价格折算法（C）最低价评标法（D）评分法21 评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施
9、工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是( ) 。（A）该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差（B）该投标文件仍属于有效投标书（C）评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清（D）投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期22 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意（C）发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计
10、单位修改，然后经有关部门审批后使用23 委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（A）工程建设委托监理合同（B）建设工程委托监理合同标准条件（C）有关法律法规（D）建设工程委托监理合同专用条件24 某工程的监理酬金总额为 40 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元。在合同履行过程中，因监理单位的过失给业主造成经济损失 50 万元。依据委托监理合同(示范文本 )，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（A）40（B） 47（C） 37（D）5025 关于设计招标的说法，正确的是( )。（A）招标文件中应有具体的工作量（B）评标时不考虑设计资历（C）评标时应进行投入、产出经济效益
11、的比较（D）开标时应按报价高低排定标价次序26 价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以( )的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。（A）投标截止日（B）签订合同日（C）基准日（D）竣工日27 下列正常监理酬金中，不属于直接成本的费用是( )。（A）监理人员的工资（B）经营业务费（C）监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费（D）用于该项工程监理人员的其他专项开支28 根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，不正确的是( )。（A）设计标准可以高于国家规范的强制性要求（B）技术设计文件
12、应满足编制方案设计文件的需要（C）施工图设计文件应满足设备材料采购的需要（D）方案设计文件应满足编制工程预算的要求29 设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( )。（A）组织对设计文件的审查、鉴定和验收（B）办理设计文件的报批手续（C）选定设计文件依据的设计规范（D）为现场的设计人提供必要的工作条件30 根据建设工程施工合同(示范文本)，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，在由承包人保管前，应经过( )共同清点。（A）发包人与承包人（B）工程师与承包人（C）发包人与工程师（D）承包人与供货人31 勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是( )。（A）修好通行
13、道路、接通电源水源（B）勘察现场设备机具的布置和架设（C）落实土地征用、青苗树木赔偿（D）平整施工场地32 在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )承担。（A）发包人（B）设计人（C）发包人和设计人共同（D）设计审批部门33 在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的 20，发包人要求终止或解除合同，则( ) 。（A）设计人应退还发包人已付的定金（B）设计人不退还发包人已付的定金（C）发包人支付该阶段设计费的一半（D）发包人支付该阶段的全部设计费34 在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。工程师指示承包人将隐蔽工程剥露
14、后进行了检查和试验，结果表明工程质量不符合合同约定的质量标准。该事件的合同责任应为( )。（A）承包人应获得工期顺延和费用补偿（B）工期不予顺延，费用也不予补偿（C）工期不予顺延，费用应当补偿（D）工期应予顺延，费用不予补偿35 某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由( ) 。（A）发包人赔偿，延误的工期顺延（B）发包人赔偿，延误的工期不予顺延（C）自己承担，延误的工期顺延（D）自己承担，延误的工期不予顺延36 某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检
15、试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是( )。（A）费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延（B）费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延（C）费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延（D）费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延37 在施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由( )。（A）承包人办理申报手续，发包人承担费用（B）承包人办理申报手续，承包人承担费用（C）发包人办理申报手续，承包人承担费用（D）发包人办理申报手续，发包人承担费用38 根据建设工
16、程施工合同(示范文本)，工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是( )。（A）改变工程的标高和基线（B）增加合同中约定的工程量（C）提高合同中约定的质量标准（D）改变施工作业的顺序和时间39 下列方法中，不属于数量验收方法的是( )。（A）衡量法（B）理论换算法（C）称重法（D）查点法40 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本) 通用条款的规定( )。（A）承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师（B）发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人（C）工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人（D）承包人应在
17、 14 天内将延误的工期向工程师提出书面报告41 在下列行为中，不符合暂停施工规定的是( )。（A）工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后 48 小时内给予答复42 承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经( )同意。（A）设计单位（B）施工单位负责人（C）发包人（D）工程师43 施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情
18、况，以及预计清理和修复费用。（A）36（B） 56（C） 24（D）4844 根据 FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至( )之日止。（A）竣工移交（B）工程师签发工程接收证书（C）工程师颁发履约证书（D）结清单生效45 在 FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括( )。（A）对承包合同的履行有经验（B）在合同的解释方面有经验（C）能流利地使用合同中规定的交流语言（D）对该争端所涉及的工程非常熟悉46 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经
19、( )审核签字。（A）项目经理和总监理工程师（B）项目经理和施工单位有关负责人（C）总监理工程师和施工单位有关负责人（D）项目经理和专业监理工程师47 按照 FIDIC施工合同条件通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。（A）受限额限制（B）不超过中标的合同金额（C）不受限额限制（D）不超过专用条款约定的赔偿最高限额48 FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是( )。（A）应由承包商负责指定分包商施工的协调管理（B）应由工程师负责指定分包商施工的协调管理（C）指定分包商的施工由发包人协调管理
20、（D）应由业主负责指定分包商施工的协调管理49 采用 FIDIC施工合同条件的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。（A）合同工期（B）竣工日期（C）施工期（D）合同有效期50 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已经被认可（D）需等待发包人批准二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个
21、选项得 0.5 分。51 合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有( )。（A）政府机关（B）法人的分支机构（C）大学所属二级学院（D）事业单位（E）社会团体52 可以作为抵押物的财产有( )。（A）房屋（B）机器（C）首饰（D）医院（E）学校53 在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有( )。（A）施工投标保证（B）施工合同履约保证（C）施工合同支付保证（D）工程预付款保证（E）施工合同工程垫支保证54 在勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于发包人的工作是( )。（A）修好通行道
22、路、接通电源水源（B）勘察现场设备机具的布置和架设（C）落实土地征用、青苗树木赔偿（D）平整施工场地（E）拆除地上地下障碍物55 按照合同法，下列合同中，属于可撤销合同的有( )。（A）订立损害社会公共利益的合同（B）必须招标的项目未招标订立的合同（C）订立显失公平的合同（D）因重大误解而订立的合同（E）乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同56 合同法规定的合同生效条件包括( )。（A）合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力（B）当事人意思表示真实（C）合同当事人签字或盖章（D）合同应当采用书面形式（E）不违反法律或社会公共利益57 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务约定由
23、丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为( )。（A）甲、乙公司作为合同主体不变（B）甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任（E）乙公司不能强迫丙公司履行义务58 材料设备采购招标中，下列关于划分合同包时应主要考虑的因素的说法中，正确的是( ) 。（A）有利于投标竞争（B）工程进度与供货时间关系（C）资金计划（D）人员配备（E）市场供应情况59 根据合同法的规定，承诺必须具备的条件包括( )。（A）必须由受要约人作出（B）只能向要约人作出（C）内容应当与要约的内容一致（D）必须在承诺期限内发出（E）必须采取书面形
24、式60 对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括( )。（A）工艺流程是否先进（B）设备选型的适用性（C）造型是否高端大气（D）“三废”治理方案是否有效（E）投资是否超过限额61 合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件有( )。（A）应当先履行的对价给付是可能履行的义务（B）应当先履行的合同一方丧失商业信誉（C）合同中未约定履行的顺序（D）对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务（E）对方的对价给付是可能履行的义务62 能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外。这种原则适用于( ) 。（A）大型水利工程招标（B）一般投标人均可完成的小型工程施工招标（C）
25、采购通用的材料招标（D）国家电厂招标（E）复杂设备生产招标63 下列关于违约金的说法，不正确的有( )。（A）当事人可以约定一定数额的违约金（B）当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法（C）违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失（D）只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加（E）只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人可以请求减少64 委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括( )。（A）对生产工艺设计要求的认定权（B）要求更换监理人员的权利（C）对工程施工组织设计的审批权（D）发布开工令的权利（E）监理工作执行情况的检查权65 在监理合同履行过程中，
26、合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（A）委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失（B）因监理人工作失误造成工程损失时，不赔偿委托人的损失（C）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人的全部损失（D）任何一方索赔要求不成立时，应当补偿由此所导致的对方各种费用支出（E）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额66 承包商代表有权就( )向分包商发布变更指令，这些指令大多数与主合同没有关系。（A）增加分包工作内容（B）改变分包商原定施工方法（C）改变分包商原定作业次序（D）减少分包工作内容（E）因主合同发生争议而要求分包商暂停施工67 根据建设工程委托监理合同(
27、示范文本)的规定，以下对建设工程委托监理合同的叙述中，正确的有( )。（A）监理工作完成或终止时，监理人应将供监理人使用的设施归还委托人（B）监理收到监理报酬尾款时监理合同终止（C）监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量（D）监理人有工程设计变更的审批权（E）委托人对监理人选定的分包单位无否决权68 某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应( ) 。（A）承担变更费用（B）与承包人协议更换设备所发生费用的承担（C）顺延此项变更导致延误的工期（D）自行享有获得的工
28、程收益（E）与承包人协议工程收益的分享69 经济法律关系客体主要包括( )。（A）物（B）权利（C）行为（D）智力成果（E）义务70 下列文件中，属于施工合同组成部分的有( )。（A）合同协议书（B）工程报价单或预算书（C）投标文件中的施工组织设计（D）工程量清单（E）规范及有关技术文件71 总承包方式的缺点包括( )。（A）单一的合同责任（B）固定工期、固定费用（C）设计方案不一定是最优方案（D）减少设计变更（E）减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查72 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。（A）发包人无权要求交付工程（B）发包人有权要求交付工程（
29、C）发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任（D）发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任（E）承包人可以留置该工程73 根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，以下有关工程质量保修的表述，正确的有( )。（A）质量保修书的主要内容包括工程质量保修范围和内容，质量保修期，质量保修责任，保修费用和其他约定等（B）保修期从竣工验收合格之日起计算（C）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起 48 小时内派人保修（D）设备安装和装修工程的最低保修期限为 5 年（E）发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修74 设备性能验收过程中，监理工程师应
30、当签发“设备初步验收证书” 的情况包括( )。（A）一次检验即达到性能保证值指标（B）一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行（C）二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因（D）二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因（E）采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验75 采用 FIDIC施工合同条件时，承包商认为如果采纳其建议( )，将提出变更建议。（A）可加速完工（B）可降低业主实施、维护或运行工程费用（C）为业主带来其他利益（D）可避免缴纳税费（E）对业主而言能提高竣工工程的效率或价值76 FIDIC 分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )。（A）工程师不认可
31、分包商报表中的某些款项（B）业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款（C）分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议（D）承包商代表未在规定时问内复核分包商的支付报表（E）承包商与业主发生合同争议77 下列有关设备监造的叙述中，错误的有( )。（A）质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的 责任（B）监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证（C）设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调（D）采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检查和试验（E）设备制造前，施工方向监理提交订购设备的
32、设计和制造、检验的标准78 采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师在认为必要时，可以就( )发布变更指令。（A）改变原定的施工顺序（B）工程任何部分标高、位置和尺寸的改变（C）任何联合竣工检验（D）协调几个承包商施工的干扰（E）要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程79 依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有( ) 。（A）承包商应对分包合同进行协调管理（B）承包商代表有权直接向分包商发布指示（C）工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力（D）工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示（E）无论何种原因造成的损失
33、，分包商都只能向承包商提出索赔要求80 工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有( )。（A）划清施工进度拖延的责任（B）被延误的工作处于施工进度计划关键线路上（C）被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上（D）工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力（E）工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 144 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【试题解析】 按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和
34、建设工程施工合同三类。2 【正确答案】 A【试题解析】 建设工程委托监理合同简称监理合同，是指委托人与监理人就委托的工程项目管理内容签订的明确双方权利、义务的协议。监理合同是委托合同的一种。3 【正确答案】 B【试题解析】 代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理的特征包括：代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；代理人以被代理人的名义实施代理行为； 代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，即代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示；被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任
35、务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。4 【正确答案】 D【试题解析】 担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保通常由当事人双方订立担保合同。担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。5 【正确答案】 D【试题解析】 连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在
36、其保证范围内承担保证责任。6 【正确答案】 C【试题解析】 无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况：没有代理权而为的代理行为； 超越代理权而为的代理行为；代理权终止后的代理行为。7 【正确答案】 C【试题解析】 合同法第三十六条规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。8 【正确答案】 A【试题解析】 合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的。合同的无效、变更、解除、终结，不影响仲裁协议的效力。当事人如果约定仲裁，又无法通过和解和调解解决争议，应及时将该争议提交
37、仲裁委员会。9 【正确答案】 B【试题解析】 后履行抗辩权应满足的条件包括：由同一双务合同产生互负的对价给付债务；合同中约定了履行顺序； 应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；应当先履行的对价给付是可能履行的义务。10 【正确答案】 D【试题解析】 同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿；抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。在本题中，若施工企业与 B 银行办理了
38、抵押登记，按照规定清偿债务时，B 银行应先于 A 银行受偿，因此先清偿 B 银行的 2000 万元，剩余 3000 万元用于清偿 A 银行的债务。11 【正确答案】 C【试题解析】 合同法规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行，则对于价款或报酬不明的，可按订立合同时履行地的市场价格履行。12 【正确答案】 B【试题解析】 合同法第六十三条规定，执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的
39、物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。13 【正确答案】 B【试题解析】 可变更合同与可撤销合同订立的情形相同，人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同，当事人如果只要求变更，人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同而合同变更的法律后果则不同于无效合同。14 【正确答案】 D【试题解析】 合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。行政复议不属于合同争议的解决方式。其中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行。
40、如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。因此，与和解和调解相比，仲裁更有强制执行法律效力。15 【正确答案】 C【试题解析】 设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。16 【正确答案】 C【试题解析】 合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变；在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；
41、第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。17 【正确答案】 A【试题解析】 投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。18 【正确答案】 C【试题解析】 对招标人招标能为的要求包括：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；有组织编制招标文件的能力； 有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标的能力。19 【正确答案】 C【试题解析】 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的 23。专家人选应来自于国务院有关部门或省、自治区、直辖市政府有关部门提供的专家名册中，以随机抽取方式确定。与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会，已经进入的应当更换，保证评标的公平和公正。20 【正确答案】 A
