1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 43 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（A）债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务（B）债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务（C）保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务（D）保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务2 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( ) 。（A）项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效（B
2、）项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效（C）项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效（D）项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效3 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( ) 。（A）项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效（B）项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效（C）项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效（D）项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效4 下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（A）无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效（B）无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销（C）无权代理的法律后果由被代理人承担（D
3、）代理人只能在代理权限内实施代理行为5 依据有关“ 建筑工程一切险 ”的规定，下列描述中正确的是 ( )。（A）保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程（B）投保人和被保险人是保险合同的当事人（C）发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务（D）保险合同的有效期至工程保险期满为止6 合同法中规定的“ 缔约过失责任 ”是指( ) 。（A）订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责（B）委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担（C）由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
4、（D）因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任7 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约人之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后8 按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。（A）价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行（B）价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行（C）无论上涨还是下降均按新价格执行（D）无论上涨还是下降均按原合同价执行9 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（A
5、）按交易习惯（B）依据合同的相关条款（C）签订补充协议（D）按履行义务一方承担的原则10 债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。（A）需经对方同意（B）无需经对方同意，但应通知对方（C）无需经对方同意，也不必通知对方（D）需经对方同意，但要办理公证11 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（A）按合同约定违约金要求对方赔偿（B）按实际损失加上违约金要求对方赔偿（C）在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金（D）请求法院增加超过违约金部分损失12 建设工程施工合同(示范文本)中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得
6、工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。（A）撤销权（B）不安抗辩权（C）后履行方抗辩权（D）同时履行抗辩权13 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（A）有效，但应由采购员向乙公司支付货款（B）有效，由甲施工企业向乙公司支付货款（C）无效，由采购员向乙公司支付货款（D）无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担14 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定(
7、 )。（A）施工合同成立，但不生效（B）施工合同成立，且已生效（C）施工合同不成立，不生效（D）施工合同不成立，但有效15 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（A）未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿（B）违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任（C）未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿（D）违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任16 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权17 设计招标开标时，应由(
8、 )说明设计方案构思。（A）招标人（B）投标人（C）总监理工程师（D）工程师18 考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用( )方式为宜。（A）公开招标（B）邀请招标（C）议标（D）询价19 某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（A）招标文件为准，开标时间后延（B）招标文件为准，开标时间不变（C）书面解答为准，开标时间后延（D）书面解答为准，开标时间不变20 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的
9、投标书为最优投标书。（A）投标报价 1000 万元，评标价 950 万元（B）投标报价 1050 万元，评标价 940 万元（C）投标报价 980 万元，评标价 970 万元（D）投标报价 950 元，评标价 960 万元21 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（B）以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认22 全部
10、施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多23 在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。（A）选定权（B）批准权和否决权（C）建议权（D）直接指定权24 监理合同的有效期是指( )。（A）合同约定的开始日至完成日（B）合同签订日至合同约定的完成日（C）合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日（D）合同约定的开始日至工程验收合格日25 关于
11、委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。（A）属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人（B）如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿（C）物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件（D）提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房26 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应( ) 。（A）无偿归监理人所有（B）按使用前的原值付款后归监理人（C）归还委托人，监理人无需支付费用（D）归还委托人，监理人支付折旧等费用27 某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发
12、包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。（A）正常监理工作（B）额外监理工作（C）变更监理工作（D）附加监理工作28 依据建设工程设计合同(示范文本)，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用（C）发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意29 按照建设工程设计合同(
13、示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。（A）不再负责处理有关设计问题（B）仍应无偿负责处理有关设计问题（C）仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费（D）仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更30 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（A）从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止（B）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止（C）从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止（D）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止31 某工程项目，发包
14、人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲承包人（D）工程师32 依据建设工程施工合同(示范文本)，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）设备供应人（D）发包人和承包人分别33 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )
15、。（A）保管员负责赔偿损失（B）发包人承担损失责任（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人与承包人共同承担损失责任34 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间继续施工，则由此造成的承包人损失由( )。（A）发包人赔偿，延误的工期顺延（B）发包人赔偿，延误的工期不予顺延（C）自己承担，延误的工期顺延（D）自己承担，延误的工期不予顺延35 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担
16、，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延36 承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。（A）有权要求赔偿（B）只能获得增加成本的一定比例的赔偿（C）由发包人协调不同承包人间的赔偿问题（D）无权要求赔偿37 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是( )。（A）承包人的人员伤亡由发包人负责（B）工程修复费用由发包人承担（C）承包人的停工损
17、失由承包人承担（D）发包人的人员伤亡由发包人负责38 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（A）承包人承担返工费用，工期不予顺延（B）承包人承担返工费用，工期给予顺延（C）发包人承担追加合同价款，工期不予顺延（D）发包人承担追加合同价款，工期给予顺延39 按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。（A）承包人提请竣工验收前自检合格日（B）承包人提供竣工资料和竣工验收报告日（C）开始竣工检验日（D）竣工验收合格
18、工程师在检验记录签字日40 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，如果是( ) 。（A）发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用（B）发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（C）承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用（D）承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用41 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（A）工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内提出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包
19、人提出复工要求后 48 小时内给予答复42 依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（A）材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点（B）到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换（C）供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失（D）到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地43 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（A）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货，多交货的保管
20、费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担44 如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按( )的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。（A）标准化法（B） 合同法（C） 质量法（D）建筑法45 依据 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（A）现场地质条件与文件资料说明不一致（B）不利于施工的外界非自然条件（C）不利于施工的气候条件（D）其他承包商对施工的干扰46 某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程
21、师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任47 依据 FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由工程师负责协调管理48 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告 28 天后，
22、工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已经认可（D）需等待发包人批准49 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔50 由于异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（A）不可原谅延期不给补偿费用（B）不可原谅延期但给补偿费用（C）可原谅延期且给补偿费用（D）可原谅延期但不给补偿费用二、多项选择题共 3
23、0 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。（A）人民法院起诉（B）仲裁机构仲裁（C）协议拍卖抵押物（D）协议变卖抵押物（E）协议以抵押物折价52 当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担( )违约责任。（A）缔约过失（B）继续履行（C）采取补救措施（D）赔偿损失（E）支付违约金和定金罚则53 建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（A）第一批工人进人保险工程工地（B）保险工程工地动工（C）双方签
24、订施工合同（D）水电接通（E）用于保险工程的材料、设备运抵工地54 合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（A）应当先履行的对价给付是可能履行的义务（B）应当先履行的合同一方丧失商业信誉（C）合同中未约定履行的顺序（D）对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务（E）对方的对价给付是可履行的义务55 合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行( ) 的义务。（A）抗辩（B）通知（C）合作（D）协助（E）保密56 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应
25、通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务57 对设计投标人的资格审查包括( )。（A）证书的种类（B）证书级别（C）允许承接的任务范围（D）近几年完成工程项目表（E）提供方案的技术先进性58 按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )几个阶段。（A）招标准备（B）设计招标（C）招标投标（D）施工招标（E）决标成交59 开标时，应当作为无效投标文件的情形是( )。（A）未密封投标文件的（B）关键内容字迹无法辨认的（C）未提供投保证金和投标保证的（D）未附联合体各方共同投标协议的（E）无项目经理印章
26、的60 为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其中包括( )。（A）招标广告（B）合同协议书（C）评标方法（D）资格预审文件（E）定标原则61 划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（A）工程规模（B）招标方式（C）潜在投标人数量（D）工程项目的专业特点（E）被监理合同的难易程度62 建设工程勘察合同(示范文本)中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( ) 。（A）违约责任（B）合同争议的解决（C）未尽事宜的约定（D）设计合同依据的文件（E）材料设备的供应63 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人的责任包括( )。（A）负责修改和完善各设计阶段设
27、计文件审查会提出的修改意见（B）对提交的设计文件质量负责（C）参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容（D）完成初步设计、技术设计和施工图设计（E）负责现场施工指导64 建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包括( ) 。（A）设计范围（B）建筑物的合理使用年限设计要求（C）委托的设计阶段和内容（D）设计深度要求（E）设计人参与施工工作的要求65 建设工程监理招标的特点包括( )。（A）招标文件强调对人员数量的要求（B）招标宗旨是对监理单位能力的选择（C）报价在选择中居于次要地位（D）邀请投标人较少（E）强调对监理单位提供设备的要求66 建设工程设计合同(示
28、范文本)规定，发包人的责任有( )。（A）负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图（B）负责勘察资料和数据的完整性、正确性（C）为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备（D）负责提供方案设计文件（E）负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查67 建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（A）固定价格合同（B）总价合同（C）可调价格合同（D）单价合同（E）成本加酬金合同68 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（A）提供地下管线资料（B）办理法律、法规规定的批准手续（C）进行图纸会审（D）按规定办理安全生产有关手续
29、（E）协调处理古树名木的保护工作69 按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。（A）设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金（B）设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金（C）设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费（D）设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费（E）设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费70 依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工缺陷
30、的部分，承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可（E）检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可71 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是( )。（A）施工合同的目标工期（B）作为工程师对施工进度控制的依据（C）工程师依据计划进行协调（D）作为发包人对施工进度控制的依据（E）作为发包人进行工期索赔的依据72 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开打检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收73 FDIC施工合同条
31、件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（A）对已付款支付证书的修正（B）作为保留金增加的任何款项（C）本月完成的工程项目和变更项目的应付金额（D）法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项（E）承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额74 按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（A）产品说明书（B）双方签订的采购合同（C）合同内约定的质量标准（D）图纸、样品（E）双方当事人共同封存的样品75 FDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（A）工程所在国军事政变的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题的损失（D）分
32、包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用76 承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（A）施工现场记录（B）施工图纸（C）汇率变化表（D）合同履行过程中的来往信件（E）中期支付工程进度款的单据77 FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（A）合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意（B）争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为（C）争端裁决委员会不需要常驻工地（D）争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担（E）未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见78 FIDIC
33、分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况( )。（A）工程师不认可分包商报表中的某些款项（B）业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款（C）分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议（D）承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表（E）承包商与业主发生合同争议79 依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（A）对竣工检验的干扰（B）不可抗力造成的损失（C）延误移交施工现场（D）业主提前占用工程（E）非承包商原因检验导致施工延误80 工程师对索赔的预防和减少要做到( )。（A）正确
34、理解合同规定（B）尽量为承包人提供力所能及的帮助（C）建立和维护工程师处理合同事务的威信（D）做好日常监理工作，随时与承包人保持协商（E）始终以业主的利益为重注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 43 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 D3 【正确答案】 D4 【正确答案】 C5 【正确答案】 C6 【正确答案】 D7 【正确答案】 B8 【正确答案】 D9 【正确答案】 C10 【正确答案】 A11 【正确答案】 D12 【正确答案】 D13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案
35、】 A16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 C20 【正确答案】 B21 【正确答案】 D22 【正确答案】 A23 【正确答案】 B24 【正确答案】 C25 【正确答案】 D26 【正确答案】 C27 【正确答案】 D28 【正确答案】 B29 【正确答案】 C30 【正确答案】 B31 【正确答案】 B32 【正确答案】 A33 【正确答案】 B34 【正确答案】 A35 【正确答案】 C36 【正确答案】 D37 【正确答案】 A38 【正确答案】 D39 【正确答案】 B40 【正确答案】 A41 【正确答案】 C42 【正确答案】 C
36、43 【正确答案】 D44 【正确答案】 A45 【正确答案】 C46 【正确答案】 D47 【正确答案】 B48 【正确答案】 C49 【正确答案】 C50 【正确答案】 D二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,C,D,E52 【正确答案】 B,C,D,E53 【正确答案】 B,E54 【正确答案】 C,D,E55 【正确答案】 B,D,E56 【正确答案】 C,D,E57 【正确答案】 A,B,C58 【正确答案】 A,C,E59 【正确答案】 A,B,C,D60 【正确答案】 A,B,C,D61 【正确答案】 A,D,E62 【正确答案】 A,B,C63 【正确答案】 A,B,C,D64 【正确答案】 A,B,C,D65 【正确答案】 B,C,D66 【正确答案】 A,B,C,E67 【正确答案】 A,C,E68 【正确答案】 C,D
