1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 93 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 建设工程借款合同法律关系的客体是指( )。（A）物（B）智力成果（C）行为（D）财2 下列哪些财产可以抵押( )。（A）土地所有权（B）抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权（C）抵押人所有的房屋（D）有争议的财产3 定金是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定,但不得超过主合同标的额的( )。（A）10%（B） 20%（C） 25%（D）30%4 在工程建设的过程中,( )是最为
2、常用的一种担保方式。（A）抵押（B）留置（C）保证（D）定金5 采用建设工程施工合同(示范文本)应当由( )投保建筑工程一切险。（A）发包人（B）工程师（C）承包人（D）项目经理6 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。（A）标的（B）数量（C）质量（D）价款7 采用数据电文形式订立合同的,合同成立的地点是( )。（A）发件人的主营业地（B）发件人的经常居住地（C）收件人的主营业地（D）收件人的经常居住地8 勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于( )状态。（A）成立但不生效（B）既不成立也不生效（C）承诺生效但合同不成立（
3、D）生效但不成立9 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。（A）当事人有损失（B）当事人有过错（C）合同尚未成立（D）过错与损失之间的因果关系10 一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为 2 万元,双方各有 1 万元的经济损失,甲乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(75%过错),损失承担应为( )。（A）各自承担自己的损失（B）甲方赔偿乙方 1 万元的损失（C）甲方赔偿乙方 0.5 万元的损失（D）甲方赔偿乙方 2 万元的损失11 在下列合同中,( ) 合同是可变更的合同。（A）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的（B）恶意串通,损害集体或第三人利益的（C）因重大误解
4、而订立的（D）违反法律、行政法规的强制性规定的12 一个买卖合同约定执行政府指导价格,2004 年 12 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 500 元,合同规定 2005 年 3 月 1 日交货,但是在 2005 年 1 月 1 日政府调整指导价格为每千克 480 元,在 2005 年 3 月 1 日再次调整为每千克 440 元,若卖方在2005 年 2 月 1 日时提前交付一半货物,其余一半按时交货,则买方应按照每千克( )元向卖方付款。（A）500（B） 480（C） 460（D）44013 若材料供应合同约定先由供货方交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材
5、料质量不符合约定的标准,采购方拒绝付款,这是采购方在行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）后履行抗辩权（C）撤销权（D）不安抗辩权14 在合同撤销权的行使中,自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）5 年15 合同中当事人约定了违约金,也约定了定金。合同履行过程中发生违约后,( )。（A）未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿（B）违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任（C）未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿（D）违约金和定金的约定同时无效,须采用其他方式追究违约责任16 工程建设合同纠纷的仲裁由( )
6、的仲裁委员会仲裁。（A）工程所在地（B）建设单位所在地（C）施工单位所在地（D）双方选定17 当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的,可以向( )申请撤销裁决。（A）该仲裁委员会（B）仲裁委员会所在地的行政机关（C）仲裁委员会所在地的基层人民法院（D）仲裁委员会所在地的中级人民法院18 按照国家有关规定,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在( )万元人民币以上,必须进行招标。（A）10（B） 50（C） 100（D）20019 招标人选择招标代理机构时,( )是应满足的条件。（A）招标代理机构必须是法人组织（B）招标代理机构必须隶属于建委等行政机关（C）必须取得建设行政主管部门的资
7、质认定（D）可组织投标人组成联合体投标20 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否进行资格预审（B）是否组织现场考察（C）是否解答投标单位的质疑（D）是否公开开标21 建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以( )。（A）参加开标会（B）作为评标委员（C）决定中标人（D）参加定标投票22 设计招标方式有( ) 。（A）公开招标（B）邀请招标（C）议标（D）方案竞选招标23 在建设工程委托监理合同(示范文本)中,纲领性的法律文件是( )。（A）建设工程委托监理合同（B）建设工程委托监理合同标准条件（C）建设工程委托监理合同专用条件（D）双方共同签署的修正文件24
8、承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位( )。（A）应从委托人方获得附加监理酬金（B）应从委托人方获得额外监理酬金（C）应从承包方获得合理化建议的奖金（D）不应从任何一方获得额外奖励或酬金25 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间,此项工作应属于( )。（A）正常工作（B）附加工作（C）额外工作（D）意外工作26 在( ) 内规定 ,当一方向另一方提出的索赔要求不成立时,提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。（A）设计合同（B）监理合同（C）施工合同（D）物资采购合同27 在设计合同中,双方当事人签字盖章后,应由发包人向设计人支付定金后方能生
9、效,发包人应在合同签字后( )日内支付该笔款项。（A）3（B） 7（C） 14（D）2128 在设计合同履行期间,因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作,发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任,原则是( )。（A）不足一半时,退还发包人已付定金（B）不足一半时,按该阶段设计费的一半支付（C）不足一半时,按该阶段设计费的全部支付（D）超过一半时,按该阶段设计费的一半支付29 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本,分别适用于( )的委托任务。（A）岩土工程勘察、水文地质勘察（B）民用建设工程勘察、其他专业工程勘察（C）为设计提供勘察工作、仅限于岩士工程勘
10、察（D）要求简单的勘察、要求复杂的勘察30 根据我国施工合同文本规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( )约定承发包双方的权利和义务。（A）通用条款（B）专用条款（C）监理合同（D）协议书31 根据建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定,对于某些紧急工程,特别是灾后修复工程,通常采用( )合同。（A）可调价格（B）固定价格（C）单价（D）成本加酬金32 施工合同示范文本通用条款规定,当合同文件发生矛盾时,应按顺序进行解释。排序放在第一位解释的是( )。（A）中标通知书（B）通用条款（C）合同协议书（D）专用条款33 在承包工作范围内,部分由承包商负责设计的图纸,应在合同约定的时间内将经
11、过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核,如果工程师审核通过后,设计图纸仍有质量问题,则责任应当由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）工程师（D）发包人与承包人共同34 在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由( )。（A）保管员负责赔偿损失（B）发包人承担损失责任（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人与承包人共同承担损失责任35 施工过程中,承包人负责采购的材料设备,使用前需进行检验或试验,由( )。（A）发包人负责检验,费用由发包人负责（B）
12、发包人负责检验,费用由承包人负责（C）承包人负责检验,费用由发包人负责（D）承包人负责检验,费用由承包人负责36 施工过程中,如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺,经工程师批准后,应由( )。（A）承包人办理申报手续,发包人承担费用（B）承包人办理申报手续,承包人承担费用（C）发包人办理申报手续,承包人承担费用（D）发包人办理申报手续,发包人承担费用37 施工过程中,因承包人的原因使得施工进度滞后于计划进度,承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施,经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失,此损失应由( )负责。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）设计人38 建
13、设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是( )。（A）减少合同中约定的工程量（B）改变有关工程的施工时间（C）删除承包范围内的部分工作（D）更改工程有关部分尺寸39 在设备安装工程中,具备单机无负荷试车条件的,应当由( )组织试车。（A）发包人（B）监理单位（C）设备供应商（D）承包人40 工程竣工验收由( ) 来组织。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）建设行政主管部门41 工程质量保修期从( )之日起计算。（A）土建施工任务完成（B）安装施工任务完成（C）申请竣工验收（D）竣工验收合格42 某订购合同 300t 水泥的合同内列明第一批供货 200t,第二批供货 100
14、t,并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定 15 天交货,但未对工程施工产生不利影响,则采购方( )。（A）不必追究对方的违约责任（B）按 300t 的货款计算违约金（C）按 100t 的货款计算违约金（D）按逾期 15 天的时间计算违约金43 某工程施工过程中,监理参与了设备监造与出厂检验,并签署了监造与检验报告。但在设备验收阶段发现由于供货商提供的设备制造质量存在缺陷,导致返工造成损失,施工单位应向( ) 索赔,以补偿自己损失。（A）业主（B）工程师（C）设备生产厂（D）设备供货商44 依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定,下列说法不正确的是(
15、)。（A）预付款的金额不少于合同价 22%（B）要获得动员预付款,承包商应提供履约保函和预付款保函（C）预付款保函金额要大于预付款额（D）自承包商累计获得工程进度款达到合同总价 (减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款45 FIDIC 施工合同条件规定,用从( )之日止的持续时间与合同工期比较,判定承包商的施工是提前还是延误竣工。（A）合同签字日起至颁发接收证书（B）合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工（C）开工令要求的开工日起至颁发接收证书（D）开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工46 FIDIC 施工合同条件中,规定合同对业主和承包商有约束力的期限,指从合同签字日起至( ) 日
16、止的时间间隔。（A）接收证书中指明的竣工（B）颁发履约证书（C）承包商提交竣工报表（D）业主按结清单中注明的金额结算支付47 FIDIC 施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,在处理业主与承包商合同争议时,相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( )。（A）和解（B）调解（C）仲裁（D）诉讼48 FIDIC 合同条件规定,在颁发整个合同工程的接收证书后 84 天内,承包商应向工程师报送( )。（A）最终报表（B）竣工报表（C）结清单（D）临时支付报表49 承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。（A）14（B） 28（C） 7（D）5650 当承包人提出索赔要求后,工程师
17、无权就( )做出决定。（A）费用索赔（B）要求承包人缩短合同工期（C）合同内索赔（D）工期延误索赔二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 合同法律关系由( ) 等要素构成。（A）主体（B）客体（C）行为（D）事件（E）内容52 法人应当具备( ) 等条件。（A）依法成立（B）经过国家管理机构核准（C）有必要的财产和经费（D）有自己的名称、组织机构和场所（E）能够独立承担民事责任53 招标人可以没收投标保证金的情况有( )。（A）投标人在投标截止日前撤回投标书（B）
18、投标人在投标有效期内撤销投标书（C）投标人在中标后拒签合同（D）投标人在中标后拒交履约保函（E）投标人有可能在合同履行中违约54 “建筑工程一切险 ”承担保险责任的范围包括 ( )。（A）错误设计引起的费用（B）火灾（C）地震（D）不可预料的意外事故（E）施工机械失灵造成的本身损失55 当事人在合同的订立过程中有( )情形,给对方造成损失的,应当承担缔约过失责任。（A）假借订立合同,恶意进行磋商的（B）准备订立合同后违约的（C）提供虚假情况的（D）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实（E）经过艰苦的谈判但最终未签订合同的56 无效建设工程合同的确认权归( )。（A）建设行政主管部门（B）人民法院（
19、C）仲裁机构（D）工商行政管理部门（E）监理单位57 下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有( )。（A）保全措施包括代位权和撤销权两种（B）代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权（C）代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权（D）债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产,对债权人造成损害的,并且受让人知道该情形（E）撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起 2 年内行使58 合同法规定,合同权利义务终止,不影响合同中( )的效力。（A）清理条款（B）结算条款（C）质量条款（D）风险条款（E）进
20、度条款59 合同当事人承担违约责任的形式有( )。（A）支付违约金（B）支付赔偿金（C）返回财产（D）追缴财产（E）继续履行60 建设行政主管部门发现( )情况时,可视为招标人违反招标投标法的规定。（A）没有编制标底（B）在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定（C）在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定（D）强制投标人必须结成联营体投标（E）没有委托代理机构招标61 对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件组成内容包括( )。（A）招标公告（B）投标人须知（C）资格预审须知（D）对投标人书面提出问题的回答函件（E）图纸62 设计招标的特点主要表现在( )方面。（A）开标时由
21、招标单位的主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价次序（B）在投标书内写明实施计划（C）按照工程量清单中的规定工程量填报单价后算出总价（D）评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性（E）在投标书内仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标等内容,无具体的工作量63 监理委托合同中,属于委托人权利有( )。（A）规划设计决定权（B）工程设计变更审批权（C）实施项目的质量监督控制权（D）工程建设有关协作单位协调主持权（E）生产工艺设计认定权64 因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失,计算监理单位赔偿费的原则是( ) 。（A）按工程实际受到的损害计算（B）按委托人认为所受到的损害计算（C
22、）按实际损害计算一定比例的赔偿金（D）监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额（E）监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额65 设计合同规定设计人的义务包括( )。（A）按约定时间提交设计文件（B）组织设计审查会（C）负责设计交底（D）完成必要的设计变更（E）组织工程验收66 订立设计合同后,由于发生( )原因可以延长设计合同期限。（A）增加委托设计的范围（B）设计的技术参数取值偏低修改设计（C）设计文件未能通过审批修改设计（D）勘察资料不准确导致设计返工（E）发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行67 建设工程施工合同范本由( )组成。（A）协议书（B）中标通知书（C）通用条款（
23、D）工程量清单（E）专用条款68 施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。（A）总承包合同（B）分别承包合同（C）固定价格合同（D）可调价格合同（E）成本加酬金合同69 以下在施工中由于( )造成的工期延误工期不能顺延。（A）承包人施工机械未能及时运到现场（B）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件（C）承包人现场临时设施布置有误导致停水 24 小时（D）工程师未按合同约定提供所需指令、批准（E）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行70 施工合同文本规定,对于在施工中发生不可抗力,( )发生的费用由承包人承担。（A）工程本身的损害（B）发包人人员伤亡（C）造成承
24、包人设备、机械的损坏及停工（D）所需清理修复工作（E）承包人人员伤亡71 下列关于竣工验收说法正确的是( )。（A）工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段 ,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用（B）发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任（C）竣工验收是指整体工程的竣工验收（D）对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后 14 天内,组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案（E）发包人在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收,或验收后 14
25、天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可72 在竣工验收和竣工结算中,承包人应当( )。（A）申请验收（B）组织验收（C）提出修改意见（D）递交竣工结算报告（E）移交工程73 大批量采购水泥的供货合同,在交货检验的条款内应当约定( )等内容。（A）质量应达到的标准（B）抽样检查的抽样方法（C）结算方式及期限（D）提出质量异议的时间（E）水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准74 订购 50t 钢材的合同,现场交货时发现供货方由于货源短缺 ,所交付的钢材中有10t 与合同约定的型号、规格不符。为了不耽误施工 ,采购方只能以高于本合同订购的价格紧急从另一供货商处采购了 10t 钢材
26、。对此事件采购方应 ( )。（A）及时将违约行为和处理意见通知供货方（B）要求对方将不合格钢材运出工地（C）按 50t 钢材不能按时交货对待（D）按 10t 钢材不能按时交货对待（E）要求供货方承担 10t 钢材采购差价的损失75 FIDIC 施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。（A）规范（B）图纸（C）资料表（D）投标保函（E）中标函76 指定分包商的特点主要表现为( )。（A）业主选择实施该部分工程的施工单位（B）指定分包商与业主签订合同（C）承包商负责指定分包商施工的协调管理（D）指定分包商的工程款从暂定金额内支付（E）指定分包商的违约行为视为承包商违约77 分包商应立即执行的
27、变更指令包括( )的书面指令。（A）业主直接送达（B）工程师直接送达（C）工程师代表直接送达（D）承包商代表直接送达（E）经承包商代表确认工程师发布78 承包商向业主索赔成立的条件包括有( )。（A）由于业主原因造成费用增加和工期损失（B）由于工程师原因造成费用增加和工期损失（C）由于分包商原因造成费用增加和工期损失（D）按约定提交了索赔意向（E）提交了索赔报告79 索赔具有以下基本特征( )。（A）索赔是单向的（B）索赔是双向的（C）实际发生了经济损失,一方可以向对方索赔（D）实际发生了权利损害,一方也可以向对方索赔（E）索赔是一种未经对方确认的单方行为80 FIDIC 施工合同条件规定,对
28、承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。（A）延误移交施工现场（B）不可预见的外界条件（C）异常不利气候导致的停工（D）业主提前占用工程（E）不可抗力事件造成的损失注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 93 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。货币作为一般等价物也是法律意义上的物,可以作为合同法律关系的客体,如借款合同等。2 【正确答案】 C【试题解析】 关于抵押物的规定中:A 土地所有权不得抵押;B 虽属于抵押人依法承包,但未经发包人同意,故不能视
29、作抵押物;C 可以抵押;D 属于所有权、使用权不明或有争议的财产,不得抵押。3 【正确答案】 B【试题解析】 (五) 定金。定金,是指当事人双方为了担保债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的 20%。4 【正确答案】 C【试题解析】 三、保证在建设工程中的作用。在建设工程的过程中,保证是最为常用的一种担保方式。5 【正确答案】 A【试题解析】 投保人与被保险人。我国的建设工程施工合同(示范文本)规定,工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用。因此,采用建设工程施工合同(示范文本) 应当由发包人投保建筑工程
30、一切险。6 【正确答案】 A【试题解析】 (四) 合同的内容。2.标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。7 【正确答案】 C【试题解析】 (四) 合同的成立。1.不要式合同的成立。一般情况下,要约生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地为合同成立的地点。没有主营业地的,其经常居住地为合同成立的地点。8 【正确答案】 A【试题解析】 (四) 合同的成立。2.要式合同的成立。如果当事人采用合同书形式订立合同时,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。(五)定金。定金合同从实际交付定金之日生效。9 【正确答案】 C【试题解析】 五、缔约过失责任。(二)缔约过失
31、责任的构成。3.合同尚未成立。这是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同一旦成立,当事人应当承担的是违约责任或者合同无效的法律责任。10 【正确答案】 C【试题解析】 (四) 无效合同的法律后果。2.赔偿损失。合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错,应当根据过错的大小各自承担相应的责任。本题中甲方是主要过错方,承担 75%的过错,则应承担 75%的损失,即 1.5 万元,乙方承担 0.5 万元的损失。所以甲方应给乙方 0.5 万元以弥补乙方的损失。故正确答案为 C。11 【正确答案】 C【试题解析】 (一) 可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之
32、一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:(1)因重大误解而订立的合同(选项 C);(2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为 C。无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同(选项 A);(2)恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同(选项 B);(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益;(5) 违反法律、行政法规的强制性规定的合同( 选项 D)。选项 A、B、D 均属于无效合同的范畴。12 【正确答案】 C【试题解析】 合同在履行中既可能是按照市场行情约
33、定价格,也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。卖方的一半货物交货时政府指导价格为每千克 480 元,另一半货物交货时政府指导价格变化为每千克 440 元,则买方应按照两次交货时的不同的政府指导价格向卖方付款,平均后即每千克 460 元。13 【正确答案】 B【试题解析】 后履行抗辩权包括:当事人互负债务,有先后履行顺序的(先由供货方交付订购的材料后,采购方再付款结算),应当先履行的一方未履行时,后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求;应当先履行的一方履行债务不符合规定的,后履行的一方也有权拒绝其相应的履行
34、要求。供货方交付的材料质量不符合约定的标准属于应当先履行的一方履行债务不符合规定,采购方有权拒绝付款。14 【正确答案】 D【试题解析】 (四) 合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。(2)撤销权。债权人自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的,该撤销权消灭。15 【正确答案】 A【试题解析】 (五) 定金罚责。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是,这两种违约责任不能合并使用。16 【正确答案】 D【试题解析】 (三) 仲裁协议。在仲裁协议的 3 项内容中,选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖,如果当事
35、人不约定明确的仲裁委员会,仲裁将无法操作,仲裁协议将是无效的。17 【正确答案】 D【试题解析】 (六) 申请撤销裁决。当对方当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的时候,当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。18 【正确答案】 C【试题解析】 依据招标投标法的基本原则,国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定,对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在 100 万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。19 【正确答案】 C【试题解析】 招标代理机构是依法成立的组织,并不一定是法人组织,与行政机关和其他国家机
36、关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。故答案应为 C。20 【正确答案】 A【试题解析】 三招标方式。公开招标的缺点是由于申请人较多,一般要设置资格预审程序;邀请招标的优点是,不需要发布招标公告和设置资格预审程序,节约招标费用和节省时间。图 3-1 示出公开招标程序,邀请招标可以参照执行。所以其他方面均类似。故答案为 A。21 【正确答案】 A【试题解析】 (四) 对投标活动的监督。各地建设行政主管部门认可的建设工程交易中心,既为招标投标活动提供场所,又可以使行政主管部门对招标投标活动进行有效的监督。(三)决标成交阶段的主要工作内容。1.开标。在投标须知规定的时间和地点由招标人
37、主持开标会议,所有投标人均应参加,并邀请项目建设有关部门代表出席。2.评标。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。3.定标。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。本题答案为 A。22 【正确答案】 D【试题解析】 (二) 设计招标方式。鉴于设计任务本身的特点,设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。23 【正确答案】 A【试题解析】 二、建设工程委托监理合同示范文本。建设工程委托监理合同示范文本由“工程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成。(一)工程建设委托
38、监理合同。“合同”是一个总的协议,是纲领性的法律文件。答案为 A。24 【正确答案】 D【试题解析】 一、监理人应完成的监理工作。1.附加工作;2.额外工作。监理工程师向承包商提供的建议,提高了承包商工效和节约了承包商的施工成本既不属于附加工作也不属于额外工作。故 A、B 不正确。(四)奖金。奖金是监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益,从而有权按专用条款的约定获得的经济奖励。25 【正确答案】 B【试题解析】 一、监理人应完成的监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关,在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作,即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。26 【正确答案】 B【试题解析】 在委托监理合同示范文本中规定,当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出索赔的一方应补偿由此导致的对方各种费用支出。27 【正确答案】 A
