1、工程造价计价与控制-建设项目施工阶段工程造价的计价与控制及答案解析(总分：111.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：67，分数：67.00)1.根据 FIDIC 合同条件，变更工程的价格或费率的确定方法说法错误的是( )。（分数：1.00）A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用B.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格C.变更工作的内容在工程量表中没有同类上作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有
2、同类工作的费率和价格，应按照市场平均价格计算2.FIDIC 施工合同条件下，不属于承包商只能获得工期补偿的索赔事件有( )。（分数：1.00）A.延误移交施工现场B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件D.公共当局引起的延误3.下列关于工程索赔的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.按索赔事件的目的分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B.处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益C.工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D.工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据4.根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，
3、在承包人完成金额累计达到合同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是( )。（分数：1.00）A.10%B.15%C.20%D.25%5.下列关于实行招标的工程，在合同价款约定方面的要求正确的是( )。（分数：1.00）A.中标通知书发出之日起 15 天内，承、发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定B.在发、承包双方认可的工程价款基础上，由发、承包双方在合同中约定C.采用工程量清单计价的工程宜采用总价合同D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准6.工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是( )。（分数：1.00）A.承包人
4、向工程师索赔B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔D.承包人向发包人索赔7.下列关于工程价款调整程序，说法不正确的有( )。（分数：1.00）A.调整因素确定后 7 天内，由受益方向对方递交调整工程价款报告B.收到调整工程价款报告的一方应在收到之日起 14 天内予以确认或提出协商意见C.若收到调整工程价款报告一方，在 14 天内未作确认也未提出协商意见时，视为调整工程价款报告已被确认D.经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付8.下列选项中属于纠正偏差的主要对象，必须引起高度重视的是( )。（分数：1.00）A.工期提前且投资节约B.工期拖延但投资节约
5、C.投资增加但工期提前D.投资增加且工期拖延9.合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工 2 天，后又因工程师指令增加薪的工作，需增加塔吊 2 个台班，台班单价 1 000 元/台班，折旧费 200 元/台班，则承包商可提出的直接费补偿为( )。（分数：1.00）A.2 000 元B.2 400 元C.4 000 元D.4 800 元10.若工程竣工结算报告金额为 800 万元，则发包人应从收到竣工结算报告和完整计算资料之日起( )天内和对并提出审核意见。（分数：1.00）A.30B.45C.60D.2011.已知某项目 6 月底计划工程量为 200m3
6、，计划单价为 1 000 元/m 3，实际完成工程量为 220m 3，实际单价为 1 200 元/m 3，则该项目 6 月底进度偏差为( )万元。（分数：1.00）A.-2B.-44C.4.4D.212.根据所有工序(或活动)最早开始时间与所有工序(或活动)最迟开始时间对应的资金使用计划值所绘制的图形或曲线为( )。（分数：1.00）A.横道图B.时标网络图C.S 形曲线D.香蕉图13.在一批设备、工器具和材料采购中，管理费等固定成分权重为 0.2，原材料成本和人工成本分别为 0.5和 0.3，原材料价格指数变动 M1/M0为 1.3，人工价格指数变动 L1/L0为 1.1，原合同价是 6 0
7、00 万元，采用价格指数调整法，计算设备、工器具和原材料的实际结算款是 ( )万元。（分数：1.00）A.6 840B.6 000C.7 200D.7 08014.在 FIDIC合同条件下，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿的内容包括( )。（分数：1.00）A.工期和费用B.工期C.费用D.工期、费用和利润15.某工程项目合同价为 2 000 万元，合同工期为 20 个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用 160 万元，则承包商可提出的工期索赔为( )。（分数：1.00）A.0.8 个月B.1.2 个月C.1.6 个月D.1.8 个月16.除合同另有约定外，进度款支付申请中不
8、包括( )。（分数：1.00）A.未支付的材料款B.应增加和扣减的变更金额C.应抵扣的工程预付款D.应扣减的质量保证金17.根据 FIDIC 合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是( )。（分数：1.00）A.索赔事件发生 28 天内B.察觉或应当察觉索赔事件 28 天内C.察觉或应当察觉索赔事件 42 天内D.索赔事件发生 56 天内18.根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人应自收到承包人提交的己完工程量报告之日起，21 天内核实B.发包人应在核实工程量报告前 2 天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的
9、工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的 60%，不高于工程价款的 90%19.如承包人不同意发包人核实的计量结果，承包人应在收到上述结果后( )天内向发包人提出，申明承包人认为不正确的详细情况。发包人收到后，应在( )天内重新核对有关工程量的计量，或予以确认，或将其修改。（分数：1.00）A.7，5B.7，2C.5，9D.5，520.FIDIC 合同条件下，有关索赔内容的论述正确的是( )。（分数：1.00）A.可索赔工期时，一定可以索赔费用B.可索赔费用时，一定可以索赔工期C.可索赔利润时，一定可以索赔费用D.可索赔工期时，一定可以索赔利润21
10、.索赔依据必须是书面文件，有关记录必须是双方签署的，重大事件必须由合同约定的监理人签证认可，是指索赔依据的( )要求。（分数：1.00）A.全面性B.关联性C.具有法律证明效力D.真实性22.相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )。（分数：1.00）A.绝对偏差B.相对偏差C.累计偏差D.局部偏差23.工程竣工结算的编制内容中，措施项目费、其他项目费的计算应遵循的原则有( )。（分数：1.00）A.明确采用“项”计价的措施项目，应依据合同约定的综合单价计算B.措施项目费中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算C.计日工的费用应按发包人实际签证确
11、认的数量和合同约定的相应项目综合单价计算D.暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人24.下列关于暂列金额，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整B.尽管暂列金额列入合同价格，但并不属于承包人所有，也不必然发生C.暂列金额只有按照合同约定实际发生后，才成为承包人的应得金额，纳入合同结算价款中D.扣除实际发生额后的暂列金额余额仍属于发包人所有25.下列关于暂估价，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.暂估价是指在工程招标阶段已经确定的材料、工程设备或专业工程项目，但无法在当时确定准确价格，而可能影响招标
12、效果的，由发包人在工程量清单中给定一个价格B.依法必须招标的材料、了程设备和专业工程，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，暂估价实际开支是中标金额以及相应的税金等其他费用C.依法不需要招标的材料、工程设备，由承包人提供，暂估价实际开支是经监理人确认的材料、工程设备的价格以及相应的税金等其他费用D.依法不需要招标的专业工程，暂估价实际开支由专业工程方定的价格以及相应的税金等其他费用26.由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程，采用价格指数时，为( )价格指数。（分数：1.00）A.原约定竣工日期B.原约定竣工日期与实际竣工日期中较低的C.实际竣工日期D
13、.原约定竣工日期与实际竣工日期中较高的27.下列不属于建设工程价款结算方式的有( )（分数：1.00）A.按月结算B.分段结算C.其他结算方式D.竣工结算28.在索赔报告的内容中，索赔能否成立的关键是( )。（分数：1.00）A.根据部分B.总论部分C.计算部分D.证据部分29.工程师未能按照合同约定发出图纸导致承包人违约，这种索赔原因可归结为( )。（分数：1.00）A.工程师指令B.合同缺陷C.当事人违约D.合同变更30.ATA 合同和 FIDIC“新红皮书”均对竣工结算款作出了规定。下列表述中，不符合 FIDIC“新红皮书”规定的是( )。（分数：1.00）A.承包商在收到工程接收证书后
14、 84 天内，向工程师提交竣工报表及证明文件B.工程师在收到最终报表和结清证明后 28 天内，应向业主发出最终支付证书C.在业主收到该付款证书后 56 天内支付结算款D.业主收到最终付款证书后再超过 24 天不支付，承包商有权追究业主违约责任31.在用曲线法进行偏差分析时，投资偏差一般表现为( )。（分数：1.00）A.已完成工程实际投资曲线与已完成工程计划投资曲线的水平距离，且已完成工程实际投资曲线在右表示投资增加B.已完成工程实际投资曲线与已完成工程计划投资曲线的水平距离，且已完成工程实际投资曲线在右表示投资节约C.已完成工程实际投资曲线与已完成工程计划投资曲线的垂直距离，且已完成工程实际
15、投资曲线在上表示投资节约D.已完成工程实际投资曲线与已完成工程计划投资曲线的垂直距离，且已完成工程实际投资曲线在上表示投资增加32.在投资计划值的香蕉图中，最右侧的曲线表示的是所有活动按( )。（分数：1.00）A.最迟开工时间开始的曲线B.最早开工时间开始的曲线C.最迟完成时间结束的曲线D.最早完成时间结束的曲线33.对于进度偏差和投资偏差的描述，下列说法中正确的是( )。（分数：1.00）A.进度偏差为正值时，表示进度提前B.进度偏差为负值时，表示进度拖延C.投资偏差为正值时，表示投资增加D.投资偏差为正值时，表示投资节约34.在签订的施工承发包合同中，按工程特征划分为不同阶段实施和结算的
16、结算称为( )。（分数：1.00）A.竣工结算B.分阶段结算C.专业分包结算D.合同中止结算35.根据建设工程价款结算暂行办法，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的 10 天内预付工程款B.发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后 7 天内向发包人发出要求预付通知C.发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知 14 天后停止施工D.发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第 7 天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息36.
17、根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程预付款的叙述中，正确的是( )。（分数：1.00）A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的 30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的 15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天37.某土方工程按照签订合同时的价格计算工程价款是 100 万元，该合同的固定要素比重是 25%，人工费价格指数增加 10%，人工费占调整部分的 60%，其余调制要素没有变动，则按照价格指数调整公式法计算该土方工程的
18、实际结算款是( )万元。（分数：1.00）A.110B.100C.104.5D.10338.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为 120 万 m3，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留 5%的工程保证金；土方工程为全费用单价，每立方米 1.2 元，当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分调整甲-价，每立方米为 10 元。某月施工单位完成土方工程量 30 万 m3，截止该月累计完成的工程量为 130 万 m3，则该月应结工程款为( )万元。（分数：1.00）A.360B.340C.323D.34239.NEC 合同和 FIDIC“新红皮书”均对工程预付款作出了规定。下列表述中，不
19、符合 FIDIC“新红皮书”规定的是( )。（分数：1.00）A.必须先提交履约保函B.必须先提交预付款保函C.业主未能遵守规定支付预付款，承包商可在不少于 21 天前通知业主，暂停工作或放慢工作速度；还有权提前 14 天发出终止合同通知D.业主未能及时支付预付款时，不宜按迟付款项利息计算，应按补偿时间计价迟付后果40.作为工程预付款的抵扣方式之一，业主可以从未施 35/12 程尚需的主要材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。（分数：1.00）A.大于B.小于C.等于D.为 10%41.下列关于工程竣工价款结算的表述中正确的是( )。（分数：1.00）A.发包人应在收到承包人支付工程
20、竣工结算款申请后 14 天内支付结算款B.如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息C.对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿D.承包人未能在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人催促后 7 天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有资料办理结算42.下列关于工程竣工结算争议处理的说法不正确的是( )。（分数：1.00）A.对已竣工验收的工程，质量争议按该工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.对已竣工未验收但实际投入使用的工程，应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测
21、结果确定解决方案C.对于已竣工未验收且未实际投入使用的工程，应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案D.对于已竣工未验收且未实际投入使用的工程，可按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算43.( )情况下不需要采取纠偏措施。（分数：1.00）A.投资增加且工期拖延B.投资增加但工期提前C.工期拖延但投资节约D.工期提前且投资节约44.信息量大，可以反映各种偏差变量和指标，还便于计算机辅助管理，提高投资控制工作效率的偏差分析方法是( )。（分数：1.00）A.横道图法B.时标网络法C.曲线法D.表格法45.FIDIC 合同条件下，某施工合同约定，施工现场主
22、导施工机械一台。由施工企业租得，台班单价为 300元/台班，租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的综合费率为 35%。在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工 20 工日；场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为( )元。（分数：1.00）A.1 100B.1 180C.1 380D.1 68046.某建设单位建一锅炉，预计工期为 5 个月，土建工程合同价款为 50 万元，该工程采用 ( )方式较为合理
23、。（分数：1.00）A.按月结算B.按目标价款结算C.实际价格调整法结算D.竣工后一次结算47.依据建设工程工程量清单计价规范，下列关于建设工程索赔程序的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.变更发生后，承包人应在 28 天内向发包人提交索赔通知B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告C.索赔通知发出后的 14 天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料D.工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人进一步要求，视为该项索赔已被认可48.按照 FIDIC 合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是( )。（分
24、数：1.00）A.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B.由传染病导致工期的延误C.业主提前占用工程D.业主办理的保险费未能从保险公司获得补偿部分49.某工程计划 3 个月完成，每月计划完成工程量依次为 600m3、1 000m 3、800m 3，计划单价为 20 元/m 3；工程按计划开工，但工期延长 1 个月，每月实际完成工程量依次为 300 m3， 800m 3，900m 3，400m 3，每月实际单价依次为 20 元/m 3，20 元/m 3，23 元/m 3，23 元/m 3。则对该工程第 3 月末的投资偏差表述正确的是( )。（分数：1.00）A.投资节省 2 700 元B.
25、投资增加 2 700 元C.投资节省 5 300 元D.投资增加 5 300 元50.下列有关单位工程竣工结算的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.单位工程竣工结算可视为分阶段结算B.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查C.单位工程竣工结算经发、承包人签字盖章后才有效D.政府投资项目的单位工程竣工结算，由同级财政部门审查51.有关索赔报告的证据部分，说法不正确的有( )。（分数：1.00）A.证据是索赔报告的重要组成部分B.重要的证据资料要附以文字证明或确认件C.有关资料若对方未给复函，按惯例应理解为已默认D.在引用证据时，承包商提交的证据均可靠52.纠错的主要对象是( )造成的投资
26、偏差。（分数：1.00）A.客观原因和业主原因B.业主原因和设计原因C.设计原因和施工原因D.施工原因和工期原因53.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说，( )的索赔更加困难一些。（分数：1.00）A.发包人向供应商B.发包人向供应商C.发包人向承包人D.承包人向发包人54.在 FIDIC 合同条件下，工程师发布删减工作的变更指示后承包商不再实施部分工作，承包商可以就其损失向工程师发出通知并提供具体的证明材料。但这一损失不包括( )。（分数：1.00）A.直接税B.间接税C.税金D.利润55.关于工程合同价款中综合单价调整的原则，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.
27、当工程量清单项目工程量的变化幅度在 10%以内时，其综合单价不作调整，执行原有综合单价。B.当工程量清单项目工程量的变化幅度在 10%以外，且其影响分部分项工程费超过 0.1%时，其综合单价以及对应的措施费(如有)均应作调整C.综合单价以及对应的措施费调整的方法是由承包人提出新的综合单价和措施项目费D.综合单价以及对应的措施费调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整56.下列关于计日工，说法错误的是( )。（分数：1.00）A.由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作，其价款按计日工计价子目及其单价进行计算B.采用计日工计价
28、的任何一项变更工作，应从暂估价中支付C.承包人应在以计日工方式实施变更的过程中，每天提交有关报表和凭证报送监理人审批D.计日工由承包人汇总后，在每次进度款申请支付时列入申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款57.根据标准施工招标文件，某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因监理人对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工 2 天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工 3 天；因季节大雨导致工程全面停工 4 天。则承包商可索赔的工期为 ( )天。（分数：1.00）A.2B.3C.5D.958.下列关于 FIDIC 合同条件中对于某一项工作规定的费率或单价加以调整的原
29、则正确的是( )。（分数：1.00）A.此项工作实际测量的工程量与工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 1%B.工程量的变更对于该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 0.01%C.由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过 10%D.以上均正确59.根据 FIDIC 施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为( )。（分数：1.00）A.1%B.5%C.10%D.20%60.FIDIC 合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为 15 元/工日。在基础工程施工期间，因暴
30、雨导致基坑淹水而停工 2 天，人员窝工 20 个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动政府通知停工 122天，人员窝工 30 个工日。为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为( )。（分数：1.00）A.4 天，750 元B.4 天，450 元C.4 天，0 元D.2 天，0 元61.关于 FIDIC 合同条件下要求承包商递交建议书后再确定的变更，下列说法错误的是( )。（分数：1.00）A.承包商在等待答复期间，暂时停止所有厂作B.工程师发出每一项实施变更的指令，应要求承包商记录支出的费用C.承包商提出的变更建议书只是作为工程师决定是否实施变更的参考D.除了以总价方式支付的情况外，每一项变
31、更均应依据计量工程量进行估价和支付62.某工程按原合同分两阶段，土建工程 24 个月，安装工程 12 个月，若以劳动需要量为相对单位，土建工程折合 500 单位，安装工程可折合 250 个单位。合同规定工程变动不超过 10%不能要求索赔工期，若是土建和安装工程量增加到 700 和 350 单位，则工期索赔为( )个月。（分数：1.00）A.17.4B.9.8C.14.4D.14.663.已知某分项了程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万元。（分数：1.00）A.拟完工程量B.已完工程量C.计划单位D.实际单位E.450000m2F.58000m2G.22 元/m 2H.20 元/m
32、 264.当工程量清单项目工程量的变化幅度在( )以外，且其影响分部分项工程费超过 ( )时，其综合单价以及对应的措施费(如有)均应作调整。（分数：1.00）A.1%，0.1%B.5%，0.1%C.10%，0.1%D.10%，1%65.由于合同缺陷导致工期延长或成本增加的损失，正确的处理方式是( )。（分数：1.00）A.承包商自己承担损失B.发包人应给予承包人赔偿C.承包人给予赔偿D.按一定比例双方共同分担66.S 型曲线是根据甘特图绘制出的( )。（分数：1.00）A.时间-投资曲线B.时间-质量曲线C.时间-累计投资曲线D.挣值曲线67.工程预付款的性质是一种提前支付的( )。（分数：1
33、.00）A.工程款B.进度款C.材料款D.结算款二、B多项选择题/B(总题数：22，分数：44.00)68.工程价款价差调整所用的价格指数调整公式中，考虑的因素有( )。（分数：2.00）A.已完成工程量的金额B.合同支付中不能调整的部分价款C.各可调的变值权重为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例D.各可调因子的现行价格指数E.各可调因子的基本价格指数69.根据 FIDIC 合同条款，下列情形属于工程变更的是( )。（分数：2.00）A.对合同中任何工作工程量的改变、工作质量或其他特性的变更B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定时施工顺序或时间安
34、排E.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸70.可以进行索赔的费用包括( )。（分数：2.00）A.管理费B.保险费C.保函手续费D.迟延付款利息E.工程预付款71.根据我国现行合同条款，下列情形属于工程变更的是( )。（分数：2.00）A.取消合同中任何一项工作B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.新增工程按单独合同对待72.工程索赔的处理原则有( )。（分数：2.00）A.必须以合同为依据B.必须及时、合理地处理索赔C.必须按国际惯例处理D.必须加强主动控制，减少工程索赔E.必须
35、坚持统一性和差别性相结合73.按索赔目的分类，索赔可以分为( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.费用索赔C.合同暗示的索赔D.合同明示的索赔E.单项索赔74.在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的 PDCA 循环过程中的工作内容有( )。（分数：2.00）A.制定计划B.搭设组织C.实施工作D.检查进度和效果E.纠正处理偏差75.依据不同的标准，工程索赔可按( )进行分类。（分数：2.00）A.合同依据B.索赔目的C.索赔事件的性质D.索赔的当事人E.索赔处理的方法76.在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的 PDCA 循环过程中的工作内容有( )。（分
36、数：2.00）A.制定计划B.搭设组织C.实施工作D.检查进度和效果E.纠正处理偏差77.根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程预付款的叙述中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.包工包料工程的预付款应按合同约定拨付，原则上不低于合同金额的 10%C.包工包料工程的预付款应按合同约定拨付，原则上不高于合同金额的 20%D.执行清单计价的工程，承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天78.工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为( )
37、。（分数：2.00）A.工程延误索赔、工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同被迫终止索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.合同中暗示的索赔79.关于 FIDIC 施工合同条件下的工程预付款，下列表述正确的是( )。（分数：2.00）A.承包商提交履约保函和预付款保函且获得认可后，工程师方可开具预付款证书B.业主收到工程师开具预付款证书后 28 天内支付预付款C.业主不及时支付预付款的，承包商可以提前 28 天通知业主和工程师，减缓施工速度或暂停施工D.不及时支付预付款的，承包商还有权提前 7 天发出通知，终止合同E.对于拖延支付预付款，业主应按投标书附件规定的利率，自应付日起向承包商支付全部束付
38、款额的利息80.下列对工程竣工结算审查时限阐述正确的是( )。（分数：2.00）A.工程竣工结算报告金额 500 万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天B.工程竣工结算报告金额 500 万元2 000 万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30天C.工程竣工结算报告金额 2 000 万元5 000 万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45 天D.工程竣工结算报告金额 5 000 万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 70 天E.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认并汇总后，送发包人后 15 天内审查完成81
39、.根据我国现行合同条款，变更引起的价格调整应遵循的处理原则有( )。（分数：2.00）A.已标价工程量清单中有适用于变更工作子目的，采用该子目的单价B.已标价工程量清单中无适用于变更工作子目但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；由监理人商定或确定变更工作的单价C.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由发、承包双方商定或确定变更工作的单价D.因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后
40、调整E.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由业主提出适当的单价82.根据 FIDIC 合同条件，承包商既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的索赔事件有( )。（分数：2.00）A.延误发放图纸B.延误移交施工现场C.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误D.施工中遇到文物或古迹E.业主提前占用工程83.在索赔报告的根据部分，通常包括的内容有( )。（分数：2.00）A.索赔事件的发生情况B.已递交索赔意向书的情况C.索赔事件的处理过程D.索赔要求的合同根据E.双方签字确认的电话记录84.在施工阶段常用的纠正和控制工程造价偏差的措施有( )。（分数：2.00）A.组织措施B.经济措
41、施C.制度措施D.技术措施E.合同措施85.FIDIC 施工合同条件下，工程变更的范围包括( )。（分数：2.00）A.删减约定的工程内容B.任何部分标高、尺寸、位置改变C.因施工需要，施工机械日常检修时间变更D.工作质量和其他特性变更E.合同中工程量改变86.下列纠偏措施中，属于经济措施的有( )。（分数：2.00）A.明确各级投资控制人员的任务、权利和责任B.检查投资目标分解的合理性C.检查资金使用计划的保障性D.加强索赔管理E.检查施工进度计划的协调性87.FIDIC 施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有( )。（分数：2.00）A.延误移交施工现场B.异常不利的气候条件C
42、.不可预见的外界条件D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误88.下列有关工期索赔的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.因业主原因造成的某项工作施工进度拖延，属于可原谅的延期B.因业主原因造成的某项工作施工进度拖延，承包商可按所拖延时间索赔工期C.因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延，属于不可原谅的延期D.因承包商原因造成的某项工作施工进度拖延，承包尚不可索赔工期E.因工程师造成的某项工作施工进度拖延，承包商可提出工期索赔89.用横道图进行偏差分析时，主要反映( )。（分数：2.00）A.累计偏差B.局部偏差C.绝对偏差D.相对偏差E.投资偏差工程造价计价与控制-建设项目施工
43、阶段工程造价的计价与控制答案解析(总分：111.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：67，分数：67.00)1.根据 FIDIC 合同条件，变更工程的价格或费率的确定方法说法错误的是( )。（分数：1.00）A.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用B.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格，但对具体变更工作而言已不适用，则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格C.变更工作的内容在工程量表中没有同类上作的费率和价格，应按照与合同单价水平相一致的原则，确定新的费率或价格D.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格，应按照市场平
44、均价格计算 解析：2.FIDIC 施工合同条件下，不属于承包商只能获得工期补偿的索赔事件有( )。（分数：1.00）A.延误移交施工现场 B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件D.公共当局引起的延误解析：3.下列关于工程索赔的说法中，正确的是( )。（分数：1.00）A.按索赔事件的目的分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B.处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益C.工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D.工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据解析：4.根据建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本规定，在承包人完
45、成金额累计达到合同总价的一定比例后，发包人开始扣回工程预付款，这个比例是( )。（分数：1.00）A.10% B.15%C.20%D.25%解析：5.下列关于实行招标的工程，在合同价款约定方面的要求正确的是( )。（分数：1.00）A.中标通知书发出之日起 15 天内，承、发包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定B.在发、承包双方认可的工程价款基础上，由发、承包双方在合同中约定C.采用工程量清单计价的工程宜采用总价合同D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准 解析：6.工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是( )。（分数：1.00）A.
46、承包人向工程师索赔B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔D.承包人向发包人索赔 解析：7.下列关于工程价款调整程序，说法不正确的有( )。（分数：1.00）A.调整因素确定后 7 天内，由受益方向对方递交调整工程价款报告 B.收到调整工程价款报告的一方应在收到之日起 14 天内予以确认或提出协商意见C.若收到调整工程价款报告一方，在 14 天内未作确认也未提出协商意见时，视为调整工程价款报告已被确认D.经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付解析：8.下列选项中属于纠正偏差的主要对象，必须引起高度重视的是( )。（分数：1.00）A.工期提前且投资节约
47、B.工期拖延但投资节约C.投资增加但工期提前D.投资增加且工期拖延 解析：9.合同履行过程中，业主要求保护施工现场的一棵古树。为此，承包商自有一台塔吊累计停工 2 天，后又因工程师指令增加薪的工作，需增加塔吊 2 个台班，台班单价 1 000 元/台班，折旧费 200 元/台班，则承包商可提出的直接费补偿为( )。（分数：1.00）A.2 000 元B.2 400 元 C.4 000 元D.4 800 元解析：10.若工程竣工结算报告金额为 800 万元，则发包人应从收到竣工结算报告和完整计算资料之日起( )天内和对并提出审核意见。（分数：1.00）A.30 B.45C.60D.20解析：11
48、.已知某项目 6 月底计划工程量为 200m3，计划单价为 1 000 元/m 3，实际完成工程量为 220m 3，实际单价为 1 200 元/m 3，则该项目 6 月底进度偏差为( )万元。（分数：1.00）A.-2 B.-44C.4.4D.2解析：12.根据所有工序(或活动)最早开始时间与所有工序(或活动)最迟开始时间对应的资金使用计划值所绘制的图形或曲线为( )。（分数：1.00）A.横道图B.时标网络图C.S 形曲线D.香蕉图 解析：13.在一批设备、工器具和材料采购中，管理费等固定成分权重为 0.2，原材料成本和人工成本分别为 0.5和 0.3，原材料价格指数变动 M1/M0为 1.
49、3，人工价格指数变动 L1/L0为 1.1，原合同价是 6 000 万元，采用价格指数调整法，计算设备、工器具和原材料的实际结算款是 ( )万元。（分数：1.00）A.6 840B.6 000C.7 200D.7 080 解析：14.在 FIDIC合同条件下，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿的内容包括( )。（分数：1.00）A.工期和费用B.工期 C.费用D.工期、费用和利润解析：15.某工程项目合同价为 2 000 万元，合同工期为 20 个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用 160 万元，则承包商可提出的工期索赔为( )。（分数：1.00）A.0.8 个月B.1.2 个月C.1.6 个月 D.1.8 个月解析：16.除合同另有约定外，进度款支付申请中不包括( )。（分数：1.00）A.未支付的材料款 B.应增加和扣减的变更金额C.应抵扣的工程预付款D.应扣减的质量保证金解析：17.根据 FIDIC 合同条件，承包人提交详细索赔报告的时限是( )。（分数：1.00）A.索赔事件发生 28 天内B.察觉或应当察觉索赔事件 28 天内C.察觉或应当察觉索赔事件 42 天内 D.索赔事件发生 56 天内解析：18.根据建设工程价款
