1、建设工程合同管理-228 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师2.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立3.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（
2、分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划4.人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的5.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了( )原则。（分数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用6.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5 年的是( )。（分数：1.00）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统7.在材料采购合同中，由供货方运送的货物，运输过程中发生的问题由(
3、 )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同8.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（分数：1.00）A.3B.5C.10D.159.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用( )承担。（分数：1.00）A.由债务人B.由债权人C.由第三方D.按合同约定10.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计单位负责人B.设计负责人C.专业设计人员D.所有设计人员11.委托监理合同终止的标志是( )。（分数：1.00）A.竣工验收完毕B.签订工
4、程保修责任书C.工程保修期满D.监理方收到监理报酬尾款12.( )是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。（分数：1.00）A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤销D.要约失去效力13.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押B.动产C.专利权D.财产权14.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。（分数：
5、1.00）A.2 万元B.5 万元C.7 万元D.10 万元15.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经监理工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意D.未经监理工程师对分包工程验收16.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建设，需经( )同意。（分数：1.00）A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.监理工程师17.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按
6、双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.4218.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。（分数：1.00）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交下程手续D.发包人支付了竣工结算款19.由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于 ( )工作。（分数：1.00）A.正常B.附加C.额外D.临时20.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.2%B.2C.5%D.521.FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时，完工日期应( )。（分数：1.
7、00）A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对监理工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整22.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签订合同所在地23.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失24.建设
8、行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查 ( )的不公正评标条件。（分数：1.00）A.是否有针对材料供应商设立B.是否有针对外地区和外系统设立C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立25.在 FIDIC 施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数：1.00）A.承包的施工义务终止B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务已完全结束26.当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库D.作价补偿27.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。（分数
9、：1.00）A.投标有效B.投标无效，退还其投标保证金C.评标委员会代签D.投标无效，没收其投标保证金28.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（分数：1.00）A.办理竣工验收之时B.办理工程移交手续之时C.合同完成之时D.承包人和委托人签订工程保修合同之时29.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果D.义务30.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应( )。（分数：1.00）A.由原设计单位同意B.由发包人和承包人的协商解决C.报规划管理部门审批D.由总监理工程审核批准
10、31.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。（分数：1.00）A.无权代理B.委托代C.法定代D.指定代理32.FIDIC 合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 万元，该合同工程的总金额为 300 万元，而承包商竣工工程的合同价为 15 万元，延期竣工天数为 30 天，合同中还约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。（分数：1.00）A.0.05B.1.5C.15D.2033.某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价
11、和合同价分别为( )。（分数：1.00）A.2900 万元，3000 万元B.2900 万元，2900 万元C.3100 万元，3000 万元D.3100 万元，2900 万元34.FIDIC 分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权35.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库D.作价补偿36.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委
12、托函B.中标函C.标准条件D.法律法规37.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（分数：1.00）A.支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期38.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价39.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同40
13、.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（分数：1.00）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则41.依据 FIDIC 施工合同条件，监理工程师颁发的工程接收证书表明( )。（分数：1.00）A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣下结算42.邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.54743.FIDIC 施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）
14、A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会44.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（分数：1.00）A.协议书、合同条款、通用条款B.合同条件、通用条款、专用条款C.协议书、合同条款、专用条款D.协议书、通用条款、专用条款45.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹46.在建设工程合同的订立过程中，( )行为是承诺。（分数：1.00）A.投标递交投标书B.双方签订合同C.招标人发出中标通知书D.招标人的招标公告47.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行
15、债务不符合约定，则( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责任48.FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。（分数：1.00）A.合同签字日B.基准日C.下达开工令D.风险事件发生日49.企业法人分立、合并，它的权利和义务( )享有和承担。（分数：1.00）A.由原企业法人B.由变更后的企业法人C.无法人D.合同规定由谁50.建筑工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险二、多
16、项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列属于合同全面履行原则的是( )。（分数：2.00）A.价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同日的的方式履行C.质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行D.履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行E.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担52.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统C.给排水管理工程D.电气管线工程E.设备安装工程53.依照施工合同示范文本规定，关于竣工前的单机无负荷
17、试车，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.工程师组织试车B.承包人应在试车前 48 小时向监理工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录54.FIDIC 施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿C.承包人办理保险未能获得补偿的部分D.缺陷通知期延长E.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项55.FIDIC 施工合同条件规定，监理工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更
18、指令。（分数：2.00）A.改变合同中任何工作的数量B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸D.改变任何工作的质量E.改变原定施工顺序和时间安排56.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包D.只允许一家分包人进行分包E.主要工程量必须由承包人完成57.FIDIC 施工合同条件中，关于争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制
19、性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见58.评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（分数：2.00）A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求E.个别地方存在漏项59.应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列( )情形之一的，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的C.丧失商业信誉D
20、.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形E.履行费用的负担不明确60.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力C.实施监理任务的计划D.派驻现场监理人员的素质E.理解业主的意图61.监理工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足C.合同的依据不足D.承包人未遵守意向通知要求E.承包人必须提供进一步的证据62.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任B.合同争议的解决C.未尽事宜的约定D.
21、设计合同依据的文件E.材料设备的供应63.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况包括( )。（分数：2.00）A.拒绝担任代理人B.代理权范围内的代理行为C.没有代理权的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.代理权终止的代理行为64.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其他人的到期债权B.无偿转让财产C.怠于行使其到期债权D.未按合同提供担保E.未按约定投保工程险65.合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合同当事人B.人民法院C.仲裁机构
22、D.公证机关E.人民政府66.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查67.FIDIC 合同条件下，承包商向监理工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额D.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项E.承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额68.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（分数：
23、2.00）A.提供地下管线资料B.办理法律、法规规定的批准手续C.进行图纸会审D.按规定办理安全生产有关手续E.协调处理古树名木的保护工作69.可以终止委托监理合同的情形是( )。（分数：2.00）A.监理人收到监理金尾款监理酬金后B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后D.暂停监理业务期限已超过半年E.委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 日内没收到答复70.债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。（分数：2.00）A.应征得债务人同意B.未通知债务人，该转让不发生效力C.债务人的抗辩权只能针对债权人D.应当
24、通知债务人E.所有的从权利都承受之转讣给受让人71.大型工程招标投标工作的评标应采用( )。（分数：2.00）A.综合评分法B.专家评定法C.淘汰法D.议标法E.评标价法72.撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（分数：2.00）A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后73.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( )。（分数：2.00）A.领有公共运输执照的施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C.施工建筑物的损害D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
25、E.临时工程受到的损害74.FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（分数：2.00）A.工程所在国军事政变的损失B.放射性污染引起的损失C.施工质量出现问题的损失D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用75.下列关于确定变更价款的做法，正确的是( )。（分数：2.00）A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.监理工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.监理了程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，监理工程帅可单独决定补偿额76.根据中华人民
26、共和国招标投标法要求，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( )。（分数：2.00）A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.公众安全项目77.FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包括“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是( )。（分数：2.00）A.不包含在合同价格之内B.业主的备用金C.可作为供意外用途的开支D.支付时不需业主同意E.用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额78.委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( )。（分数：2.00）A.起草招标文件B.接受委托招标代理C.对规划设计要
27、求的认定权D.监理工程师的审核和签认权E.对监理人员的监督控制79.承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（分数：2.00）A.施工现场记录B.施工图纸C.汇率变化表D.合同履行过程中的来往信件E.中期支付工程进度款的单据80.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔建设工程合同管理-228 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)
28、1.委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（分数：1.00）A.项目技术负责人B.项目经理C.质检人员D.监理工程师 解析：2.如果监理工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其求索赔的合理性时，监理工程师可以( )。（分数：1.00）A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料 C.将该事件确认为承包人责任D.认定索赔不成立解析：3.招标人依据( )来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（分数：1.00）A.工程特点B.招标人的管理能力C.合同类型D.工程建设总进度计划 解析：4.人民法院对专门性问
29、题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（分数：1.00）A.法定 B.人民法院指定的C.当事人约定的D.仲裁庭指定的解析：5.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了( )原则。（分数：1.00）A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用 解析：6.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为 5 年的是( )。（分数：1.00）A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏 C.装修工程D.供冷系统解析：7.在材料采购合同中，由供货方运送的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（分数：1.00）A.供货方B.运输部门 C.采购方D.供货方和运输部
30、门共同解析：8.供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（分数：1.00）A.3B.5C.10 D.15解析：9.债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用( )承担。（分数：1.00）A.由债务人 B.由债权人C.由第三方D.按合同约定解析：10.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。（分数：1.00）A.设计单位负责人B.设计负责人 C.专业设计人员D.所有设计人员解析：11.委托监理合同终止的标志是( )。（分数：1.00）A.竣工验收完毕B.签订工程保修责任书C.工程保修期满D.监理方收到监理报
31、酬尾款 解析：12.( )是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。（分数：1.00）A.要约撤回B.要约撤销 C.承诺撤销D.要约失去效力解析：13.债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（分数：1.00）A.质押 B.动产C.专利权D.财产权解析：14.某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。（分数：1.00）A.2 万元
32、B.5 万元C.7 万元D.10 万元解析：15.施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（分数：1.00）A.未经监理工程师审核确认B.在分包人未提交工程进度表时C.未经承包人同意 D.未经监理工程师对分包工程验收解析：16.承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建设，需经( )同意。（分数：1.00）A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.监理工程师 解析：17.在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过( )天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按
33、双方约定的数量支付监理酬金。（分数：1.00）A.7B.14C.24D.42 解析：18.按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是( )。（分数：1.00）A.工程验收通过B.承包人送交了竣工验收报告C.办理完移交下程手续 D.发包人支付了竣工结算款解析：19.由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于 ( )工作。（分数：1.00）A.正常B.附加 C.额外D.临时解析：20.发包人逾期支付设计费应承担应支付金额( )的逾期违约金。（分数：1.00）A.2%B.2 C.5%D.5解析：21.FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时
34、，完工日期应( )。（分数：1.00）A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变 D.对监理工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整解析：22.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（分数：1.00）A.工程所在地 B.施工单位所在地C.建设单位所在地D.签订合同所在地解析：23.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。（分数：1.00）A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担
35、全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失解析：24.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查 ( )的不公正评标条件。（分数：1.00）A.是否有针对材料供应商设立B.是否有针对外地区和外系统设立 C.是否有针对联合体投标者设立D.是否有针对一揽子交钥匙工程设立解析：25.在 FIDIC 施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（分数：1.00）A.承包的施工义务终止 B.合同终止C.结清单失效D.合同约定的权利义务已完全结束解析：26.当事人签订的合同存在恶意串通、损害国家利益的应( )。（分数：1.00）A.返还财产B.赔偿损失C.收归国库 D.作价补偿解析
36、：27.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。（分数：1.00）A.投标有效B.投标无效，退还其投标保证金C.评标委员会代签D.投标无效，没收其投标保证金 解析：28.委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（分数：1.00）A.办理竣工验收之时B.办理工程移交手续之时C.合同完成之时 D.承包人和委托人签订工程保修合同之时解析：29.合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指( )。（分数：1.00）A.物B.行为C.智力成果 D.义务解析：30.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应( )。（分数：1
37、.00）A.由原设计单位同意B.由发包人和承包人的协商解决 C.报规划管理部门审批D.由总监理工程审核批准解析：31.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。（分数：1.00）A.无权代理B.委托代C.法定代 D.指定代理解析：32.FIDIC 合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 万元，该合同工程的总金额为 300 万元，而承包商竣工工程的合同价为 15 万元，延期竣工天数为 30 天，合同中还约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。（分数：1.00）A.0.05B.1.5 C.15D.20解析：33.某建设项
38、目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为 3000 万元，工期提前获得评标优惠 100万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为( )。（分数：1.00）A.2900 万元，3000 万元 B.2900 万元，2900 万元C.3100 万元，3000 万元D.3100 万元，2900 万元解析：34.FIDIC 分包合同中规定，承包商就分包合同的索赔对分包商承担责任的先决条件是( )。（分数：1.00）A.分包商受到损害B.是承包商的违约责任C.由于业主的原因D.从业主处理获得批准的索赔权 解析：35.当事人签订的合同存在恶意串通，损害国家利益的应( )。（分数：1.00）A.
39、返还财产B.赔偿损失C.收归国库 D.作价补偿解析：36.建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（分数：1.00）A.监理委托函B.中标函C.标准条件 D.法律法规解析：37.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（分数：1.00）A.支付由此增加的追加合同价款并顺延工期 B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期解析：38.大型工业项目施工招标的资格预审表的内容不包括( )。（分数：1.00）A.财务报表B.人员报表C.分包计划D.投标报价 解析：
40、39.债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以 ( )或将标的物提存。（分数：1.00）A.终止合同B.解除合同C.中止合同 D.不履行合同解析：40.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（分数：1.00）A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则解析：41.依据 FIDIC 施工合同条件，监理工程师颁发的工程接收证书表明( )。（分数：1.00）A.工程照管责任移交 B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣下结算解析：42.邀请招标的邀请对象的数目以
41、( )家为宜。（分数：1.00）A.3B.5C.7D.547 解析：43.FIDIC 施工合同条件中，为了解决监理工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( )处理合同争议的程序。（分数：1.00）A.诉讼B.调解C.仲裁D.争端裁决委员会 解析：44.作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（分数：1.00）A.协议书、合同条款、通用条款B.合同条件、通用条款、专用条款C.协议书、合同条款、专用条款D.协议书、通用条款、专用条款 解析：45.在 FIDIC 施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是( )。（分数：1.00）A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰 C.
42、业主提前占用工程D.施工中遇到古迹解析：46.在建设工程合同的订立过程中，( )行为是承诺。（分数：1.00）A.投标递交投标书B.双方签订合同C.招标人发出中标通知书 D.招标人的招标公告解析：47.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，则( )。（分数：1.00）A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任 D.由债务人追究第三人的违约责任解析：48.FIDIC 施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。（分数：1.00）A.合同签字日B.基准日C.下达开工令 D.风险事件发生日解析：49.企业法
43、人分立、合并，它的权利和义务( )享有和承担。（分数：1.00）A.由原企业法人B.由变更后的企业法人 C.无法人D.合同规定由谁解析：50.建筑工程一切险往往还加保( )。（分数：1.00）A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机构损坏险D.第三者责任险 解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.下列属于合同全面履行原则的是( )。（分数：2.00）A.价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行 B.履行方式不明确的，按照有利于实现合同日的的方式履行 C.质量要求不明的，按国家标准、部门标准履行D.履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行 E.履行费
44、用的负担不明确的，由履行义务一方承担 解析：52.施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限为 2 年。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间的防渗漏B.供热和供冷系统 C.给排水管理工程 D.电气管线工程 E.设备安装工程 解析：53.依照施工合同示范文本规定，关于竣工前的单机无负荷试车，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.工程师组织试车B.承包人应在试车前 48 小时向监理工程师发出要求试车的书面通知 C.发包人为试车提供必要的条件 D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字 E.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录解析：54.FIDIC 施工
45、合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（分数：2.00）A.接收不合格的材料和工程B.拖期违约赔偿 C.承包人办理保险未能获得补偿的部分 D.缺陷通知期延长 E.业主为承包人提供的电、气、水等应收款项 解析：55.FIDIC 施工合同条件规定，监理工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就( )发布变更指令。（分数：2.00）A.改变合同中任何工作的数量 B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸 D.改变任何工作的质量 E.改变原定施工顺序和时间安排 解析：56.工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做
46、好( )。（分数：2.00）A.特殊专业工程不允许分包B.主体工程的施工任务不允许分包C.安装工程的施工不允许分包 D.只允许一家分包人进行分包 E.主要工程量必须由承包人完成 解析：57.FIDIC 施工合同条件中，关于争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（分数：2.00）A.合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意B.争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为C.争端裁决委员会不需要常驻工地 D.争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担 E.未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见 解析：58.评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（分数：2.00）A
47、.不符合招标文件的实质性要求 B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限 C.明显不符合技术规格、技术标准的要求 D.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求 E.个别地方存在漏项解析：59.应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列( )情形之一的，可以中止履行。（分数：2.00）A.经营状况严重恶化 B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的 C.丧失商业信誉 D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形 E.履行费用的负担不明确解析：60.监理招标的评标主要侧重于对( )的评定。（分数：2.00）A.投标报价的高低B.监理单位的资质能力 C.实施监理任务的计划 D.派驻现场
48、监理人员的素质 E.理解业主的意图解析：61.监理工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。（分数：2.00）A.索赔事项属于发包人的责任B.事实依据不足 C.合同的依据不足 D.承包人未遵守意向通知要求 E.承包人必须提供进一步的证据 解析：62.建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有( )。（分数：2.00）A.违约责任 B.合同争议的解决 C.未尽事宜的约定 D.设计合同依据的文件E.材料设备的供应解析：63.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动，其情况包括( )。（分数：2.00）A.拒绝担任代理人B.代理权范围
49、内的代理行为C.没有代理权的代理行为 D.超越代理权限的代理行为 E.代理权终止的代理行为 解析：64.当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（分数：2.00）A.放弃对其他人的到期债权 B.无偿转让财产 C.怠于行使其到期债权D.未按合同提供担保E.未按约定投保工程险解析：65.合同当事人签订的合同确认为无效合同的确认权归( )。（分数：2.00）A.合同当事人B.人民法院 C.仲裁机构 D.公证机关E.人民政府解析：66.由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( )。（分数：2.00）A.全部损失B.采取补救措施 C.免收直接受损失部分的设计费 D.向发包人支付违约金 E.工程质量事故的调查解析：67.FIDIC 合同条件下，承包商向监理工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（分数：2.00）A.对已付款支付证书的修正 B.作为保留金增加的任何款项C.本月完成的工程项目和变更项目的应付金额 D.法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项 E.承包商采购用
