1、注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 163及答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：61，分数：122.00)1.单项选择题共 60题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_2.下列法律部门中，物权法属于( )。（分数：2.00）A.经济法B.宪法相关法C.行政法D.民法商法3.部门规章与地方性法规对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，( )。（分数：2.00）A.由国务院提出意见B.由国务院做出裁决C.由人民代表大会提出意见D.由国务院会同人民代表大会裁决4.关于项目经理部的理解，正确的是( )。（分数：2.00）A.项
2、目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者B.项目经理部需有自己必要的经费或者财产C.项目经理部是企业内部的常设机构D.项目经理部行为的法律后果由企业法人代表承担5.下列代理行为中，不属于委托代理的是( )。（分数：2.00）A.招标代B.指定代理C.诉讼代D.采购代理6.下列关于建设用地使用权的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上B.建设用地使用权可设立于国家或集体所有的土地上C.建设用地使用权自公证时设立D.建设用地使用权是无期限物权7.下列权利中，不属于用益物权的是( )。（分数：2.00）A.地役权B.建设用地使用权C.宅基地所有权D
3、土地承包经营权8.根据商标法，注册商标有效期限为 10年，自( )之日起计算。（分数：2.00）A.商标局收到申请书B.核准注册C.公告发布D.注册商标申请人寄出申请书9.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用共 30万元，双方在协商定金的数额时发生意见分歧。根据担保法的规定，该定金数额最多为( )万元。（分数：2.00）A.30B.15C.6D.910.下列属于建设工程一切险的承保范围的是( )。（分数：2.00）A.工程建设过程中突遇冰雹、地崩、山崩、雪崩等自然事件而造成的损失B.由于设计文件错误引起的损失和费用C.施工过程中施工设备或机械装置失灵造成的本身损失D.由于工程持续时间较
4、长，气温的变化导致保险财产自身的损失11.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。某建设工期为 11个月，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。（分数：2.00）A.20B.30C.40D.5012.某大中型建设项目实行开工报告制度，在办理开工报告后，因故无法按期开工，超过( )，建设单位应当重新办理开工报告的批准手续。（分数：2.00）A.2个月B.12个月C.3个月D.6个月13.根据建筑业企业资质管理规定，不属于建筑业企业资质序列的是( )。（分数：2.00）A.工程总承包B.施工总承包C.专业承包D.施工劳务14.两个以上不同资质等级的建筑企业联合承包工程，其承揽工程
5、的业务范围取决于联合体中( )的业务许可范围。（分数：2.00）A.资质等级高的单位B.资质等级低的单位C.实际达到的资质等级D.双方协议确定15.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在( )提出。（分数：2.00）A.中标候选人公示期间B.中标结果公布后 3日内C.中标通知书下达前D.正式合同签订前16.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，不属于招标文件内容的是( )。（分数：2.00）A.招标项目的技术要求B.特定的生产供应商C.招标报价要求D.评标标准17.同一专业的甲、乙两个施工单位组成联合体进行投标，其中甲单位为施工总承包特级资质，乙公司资质为施工总承包一级资质，下列
6、关于该投标行为的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.甲、乙两个单位自此由两个独立法人变更为一个法人B.该联合体的资质等级为施工总承包特级C.倘若中标，甲、乙两个公司将分别与招标人签订合同，并按照合同约定承担法律责任D.甲、乙两个单位在投标以前，应当签订共同投标协议18.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除( )以外均是法律禁止的。（分数：2.00）A.将承包的工程全部转让给他人完成B.将有关专业工程分包给建设单位推荐的分包人C.将承包的工程肢解后分别分包给他人完成D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的19.建筑市场不良行为记录信息公布期限一般是( )。（分数：
7、2.00）A.1个月至 2年B.2个月至 1年C.6个月至 3年D.3个月至 2年20.下列关于承包人的权利义务的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.承包人不得转包和违法分包工程B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工C.承包人应提供必要施工条件D.承包人应接受发包人有关检查21.在某建设项目中，合同双方约定承包单位垫资 30施工，并约定了利息，承包单位完成了约定的工程量后，如果建设单位不按约定履行，则( )。（分数：2.00）A.当事人之间约定的合同属于无效合同B.承包单位请求按照约定返还垫资和利息的，不予支持C.约定利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.约定利息不得高于
8、中国人民银行发布的同期同类贷款利率的 4倍22.某建设工程施工过程中，施工单位甲与材料供应商乙约定了材料采购合同，2015 年 1月 22日交货，到了约定时间乙并未按照约定交付材料给甲造成了损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到 6万元。甲以乙违约为由向乙主张赔偿，甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 3万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。（分数：2.00）A.9B.2C.3D.623.可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起( )内行使撤销权，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。（分数：2.00）A.1年B.2年C.3年
9、D.4年24.除( )以外，发包人具有下列情形的，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人主张解除合同，法院应当支持。（分数：2.00）A.发包人未按约定支付工程价款的B.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合国家性标准的C.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的D.发包人不履行合同约定的协助义务的25.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定 2015年 1月 10日甲向乙交付相应的材料，货款总价 100万元，乙向甲支付定金 10万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金 15万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙向甲主张权利，甲最多需要
10、支付乙( )万元。（分数：2.00）A.100B.25C.20D.3026.甲公司向乙公司购买 50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.乙承担损失B.甲可根据实际情况部分接收C.甲拒绝接收，应承担违约责任D.双方合同已变更，乙送货构成违约27.下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。（分数：2.00）A.福利待遇B.休息时间和工作时间C.试用期D.补充保险28.2014年 12月 1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期 5年的用工
11、合同，并约定了试用期，则试用期最迟至( )。（分数：2.00）A.2014年 12月 31日B.2015年 2月 28日C.2015年 3月 31日D.2015年 5月 31日29.按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是( )。（分数：2.00）A.承揽发现定作人提供的材料不符合约定，应自觉更换材料B.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料C.承揽人可以将承揽工作交由第三人完成D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同30.根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳动合同的主体是( )。（分数：2.00）A.用工单位与劳动者B.派遣单位与用工单
12、位C.派遣单位与劳动者D.用工单位与当地人民政府31.关于运输合同当事人双方权利义务的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.托运人不按约定支付运费和保管费，承运人对相应的运输货物享有处置权B.承运人对托运人所托运的货物有包装义务C.托运人不按约定支付运费和保管费，承运人对相应的运输货物享有留置权D.货物运输需要办理审批、检验等手续的，承运人应当办理有关手续并书面告知托运人32.在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在( )向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报（分数：2.00）A.工程开工后 15日B.产生污染前 7日C.工程
13、开工前 15日D.产生污染前 15日33.关于建筑施工节能措施说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.我国鼓励在有条件的地区，充分利用太阳能、地热能、风能等可再生能源B.未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处民用建筑项目合同价款 10以下的罚款C.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护D.施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对设计文件进行审查34.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在( )下时内赶赴工地现场。（分数：2.00）A.1
14、2B.24C.48D.3635.由于市场需要，位于北京市的阳光建筑股份有限公司迁移至保定市，并将企业名称变更为恒昌建设股份有限公司，则应当在( )，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。（分数：2.00）A.变更后 10日内B.变更前 10日内C.变更后 7日内D.变更前 7日内36.某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成 10人死亡，直接经济损失 900余万元，则本次事故属于( )。（分数：2.00）A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故37.某建设工程实行工程总承包，总包单位将起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等分包给了专业分包单位
15、关于其安全专项施工方案的编写，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.可以由总承包单位或分包单位编写B.必须由总承包单位编写C.必须由分包单位编写D.由总包单位会同分包单位一同编写38.根据建设工程安全生产管理条例，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的( )。（分数：2.00）A.技术交底B.安全生产教育培训C.安全培训D.技术培训39.根据建设工程安全生产管理条例，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，安装单位应当编制( )，制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。（分数：2.00）A.技术规程B.设备运至现场的运输方案C.拆装方案D.进度控制横道图
16、40.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位以某水泥厂出产的水泥物美价廉为由，要求施工单位采购，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.施工单位可以自行决定是否采购B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受41.下列关于建设单位及相关单位的安全责任，表述错误的是( )。（分数：2.00）A.建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期的，责令限期改正，并处 20万元以上 50万元以下的罚款B.注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，吊销执业资格证书，5 年内不予注
17、册C.监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，且情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书D.特种设备检验检测单位未按照安全技术规范的要求进行检验、检测的，对检测机构处 5万元以上 20万元以下罚款42.工程建设国家标准、行业标准均可分为( )。（分数：2.00）A.强制性标准和推荐性标准B.一般性标准和特殊标准C.建议性标准和强制性标准D.推荐性标准和限制性标准43.根据建设工程质量管理条例的规定，设计单位应当参与建设工程( )分析，并提出相应的技术处理方案。（分数：2.00）A.工期延误B.质量事C.资金流向D.施工进度44.某建设项目中涉及地下、屋面、厕浴间使用
18、的防水材料，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的( )。（分数：2.00）A.50B.40C.60D.3045.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由_返修，_承担责任。( )（分数：2.00）A.建设单位 建设单位B.建设单位 责任方C.施工单位 责任方D.施工单位 建设单位46.某建设工程施工中，承包人已经覆盖工程隐蔽部位，但发包人对该部分的质量存在疑问，要求承包人对已覆盖的部分进行钻孔探测，承包人按照其要求执行，经检查证明工程质量符合合同要求，对于该事件，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.发包人仅承担此次检查的费用B.监理单位承担由此产生的费用C.由发包
19、人承担由此产生的费用和延误工期，并支付承包人合理利润D.由承包人承担由此产生的费用47.某建设工程于 2014年 9月 15日竣工验收合格并投入使用，按照建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当在( )前，将建设工程竣工验收报告和其他文件报建设行政主管部门进行竣工验收备案。（分数：2.00）A.2014年 9月 30日B.2014年 10月 15日C.2014年 11月 15日D.2014年 12月 15日48.城市建设档案管理规定中规定，建设单位应当在工程竣工验收后( )内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。（分数：2.00）A.1个月B.半年C.3个月D.2个月49.某施工合同约
20、定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约 6000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起( )天内核对(审查)完毕并提出审查意见。（分数：2.00）A.20B.30C.60D.4550.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出( )的措施建议。（分数：2.00）A.预防生产安全事故发生B.保障施工作业人员安全和预防生产安全事故C.保障施工作业安全D.保障安全费用投入51.某建设工程未竣工验收，建设单位就已经提前占有使用，一个月后，建设单位发现所使用的部分工程质量不符合合同约定，建设单位以此为由向法院提起诉讼，下
21、列对于该起纠纷的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.承包人应当在建设工程合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任B.承包人不应承担民事责任C.承包人在其能力范围内承担部分民事责任D.对建设工程的质量问题，承包人应承担民事责任52.某办公大楼在保修期间发现有防水要求的卫生间出现渗漏，经查是由于设计缺陷造成的，原施工单位进行了维修，该维修的费用最终应当由( )负责。（分数：2.00）A.原设计单位B.原施工单位C.建设单位D.使用者单位53.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告_天后，工程自动进入_。( )（分数：2.00）A.45 合
22、理使用期B.90 缺陷责任期C.60 质量保修期D.30 缺陷责任期54.根据民事诉讼法，下列案件纠纷均适用专属管辖的是( )。（分数：2.00）A.建设施工合同、房屋买卖、土地所有权B.货物运输、港口作业、土地所有权C.房屋买卖、土地使用权转让、租赁合同D.房屋买卖、土地所有权、借款合同55.下列纠纷属于仲裁法调整范围的是( )。（分数：2.00）A.建筑工程合同纠纷B.婚姻纠纷C.劳动争议纠纷D.行政争议56.在仲裁的过程中，仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，也不受其他仲裁机构的干涉，表现的是仲裁的( )。（分数：2.00）A.专业性B.保密性C.快捷性D.独立性
23、57.根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括( )。（分数：2.00）A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录58.甲因与某施工企业发生合同纠纷，委托律师李某全权代理诉讼，但未作具体的授权。则律师李某在诉讼中有权实施的行为是( )。（分数：2.00）A.提起反诉B.进行和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求59.甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，第三名仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了 j种不同意见，仲裁庭应当( )做出裁决。（分数：2.00）A.按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任6
24、0.按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013 年 9月 1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是( )。（分数：2.00）A.2014年 8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2015年 6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2015年 7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2014年 7月，建设单位付清了所有的工程款61.建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限分别为( )。（分数
25、2.00）A.2年；3 年B.5年；合理使用年限C.2年；5 年D.2年；合理使用年限二、多项选择题(总题数：21，分数：42.00)62.多项选择题共 20题。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.。（分数：2.00）_63.下列属于经济法的有( )。（分数：2.00）A.建筑法B.标准化法C.节约能源法D.土地管理法E.招标投标法64.民事法律关系的客体包括( )。（分数：2.00）A.财B.物C.行为D.智力成果E.主观意识65.知识产权具有的特征有( )。（分数：2.00）A.具有人身权和财产权的双重性质B.专有
26、性C.地域性D.时间性E.创造性66.申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有( )。（分数：2.00）A.经考核认定或考试合格取得资格证书B.受聘于一个相关单位C.填写注册建造师初始注册申请表D.达到继续教育的要求E.没有明确规定的不予注册的情形67.下列选项中，属于委托代理终止的情形有( )。（分数：2.00）A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人死亡C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托68.甲建设单位改建办公大楼，由乙建筑公司承建，下列有关施工许可证的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.该改建工程无须领取施工许可证B.应由甲向建筑行
27、政主管部门申请施工许可证C.应由乙向建筑行政主管部门申请施工许可证D.申请施工许可证时，应当提供安全施工措施的资料E.申请施工许可证时，该工程应当有满足施工需要的施工图纸69.招标投标法规定了在中华人民共和国境内必须进行招标的工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，这些项目包括( )。（分数：2.00）A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目D.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的E.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质
28、等级符合工程要求的70.根据建筑法的规定，下列关于工程发包制度的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位C.禁止建筑工程的发包单位将建筑工程肢解发包D.建筑工程的发包单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位E.材料设备的采购，必须通过招标选择货物供货单位71.根据我国安全生产法规定，生产经营单位主要负责人承担的安全生产职责有( )。（分数：2.00）A.建立、健全本单位安
29、全生产责任制B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.为从业人员缴纳保险费E.及时、如实报告生产安全事故72.根据建设工程安全生产管理条例的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有( )。（分数：2.00）A.生产(制造)许可证B.产品合格证C.出租许可证D.生产厂家E.生产日期73.根据劳动合同法的规定，当事人不得约定试用期的劳动合同有( )。（分数：2.00）A.期限不满 3个月的劳动合同B.无固定期限劳动合同C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同E.非全日制用工劳动合同74.下列属于劳动合同必备条
30、款的有( )。（分数：2.00）A.社会保险B.劳动合同期限C.试用期D.工作内容E.保守用人单位的商业秘密75.下列关于无效合同特征的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.无效合同自始无效B.无效合同相对无效C.无效合同具有违法性D.无效合同全部无效E.无效合同，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力76.下列行为中，设计院须承担相应的法律责任的有( )。（分数：2.00）A.将该工程委托给不具有相应资质等级的工程监理单位B.未按照工程建设强制性标准进行勘察C.未根据勘察成果文件进行工程设计D.指定了建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商E.未向建设行政主管部门或者其他有关部
31、门移交建设项目档案77.建设工程安全生产管理条例制定的基本法律依据包括( )。（分数：2.00）A.建筑法B.安全法C.安全生产法D.合同法E.经济法78.根据安全生产许可证条例，要取得安全生产许可证应具备的条件有( )。（分数：2.00）A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.安全投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员79.下列有关建设项目环境影响评价的叙述中，正确的有( )。（分数：2.00）A.建设项目环境影响评价的义务主体是建设单位B.建设项目环境影响评价文件未经建设
32、单位审批，不得开工建设C.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起，有效期为 5年D.在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，环境保护主管部门应当组织环境影响的后评价E.环境影响的跟踪管理，主要是指环境保护行政主管部门对建设项目施工过程中产生的环境影响进行跟踪检查80.某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有( )。（分数：2.00）A.该工地的负责人B.负责塔吊安全的管理人C.塔吊的销售人员D.该建筑公司的负责人E.工地上的施工人员81.在下列合同中，属于可
33、撤销合同的有( )。（分数：2.00）A.因误解订立的合同B.违反法律的强制性规定的合同C.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D.订立合同时显失公平的合同E.以合法行为掩盖非法目的的合同82.某工程在订立施工合同过程中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议说法，错误的有( )。（分数：2.00）A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可C.仲裁协议应当在纠纷发生前达成D.仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书E.没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 163答案解析(总分：164.00，做题时间：90 分
34、钟)一、单项选择题(总题数：61，分数：122.00)1.单项选择题共 60题。每题的备选项中只有一个最符合题意。（分数：2.00）_解析：2.下列法律部门中，物权法属于( )。（分数：2.00）A.经济法B.宪法相关法C.行政法D.民法商法 解析：解析：中华人民共和国民法通则中华人民共和国合同法中华人民共和国物权法中华人民共和国侵权责任法中华人民共和国公司法中华人民共和国招标投标法等属于民法商法。3.部门规章与地方性法规对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，( )。（分数：2.00）A.由国务院提出意见 B.由国务院做出裁决C.由人民代表大会提出意见D.由国务院会同人民代表大会裁决解析
35、解析：地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。4.关于项目经理部的理解，正确的是( )。（分数：2.00）A.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者 B.项目经理部需有自己必要的经费或者财产C.项目经理部是企业内部的常设机构D.项目经理部行为的法律后果由企业法人代表承担解析：解析：项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管
36、理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。项目经理部不具有独立的法人资格，无法独立承担民事责任。5.下列代理行为中，不属于委托代理的是( )。（分数：2.00）A.招标代B.指定代理 C.诉讼代D.采购代理解析：解析：委托代理按照被代理人的委托行使代理权，建筑工程中多为委托代理，该题中 A、C、D 三项均属于建设工程中委托代理的类型。代理的主要种类包括：委托代理、法定代理和指定代理。指定代理是根据人民法院或有关单位的指定而发生的代理。6.下列关于建设用地使用权的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.建设用地使用权只能存在国家所有的土地上 B.建设用地使用权可设立于国家或集体所有的土地
37、上C.建设用地使用权自公证时设立D.建设用地使用权是无期限物权解析：解析：建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地，B 项错。设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立，C 项错。建设用地使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限，D 项错。7.下列权利中，不属于用益物权的是( )。（分数：2.00）A.地役权B.建设用地使用权C.宅基地所有权 D.土地承包经营权解析：解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用
38、和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。8.根据商标法，注册商标有效期限为 10年，自( )之日起计算。（分数：2.00）A.商标局收到申请书B.核准注册 C.公告发布D.注册商标申请人寄出申请书解析：解析：注册商标的有效期为 10年，自核准注册之日起计算。9.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用共 30万元，双方在协商定金的数额时发生意见分歧。根据担保法的规定，该定金数额最多为( )万元。（分数：2.00）A.30B.15C.6 D.9解析：解析：定金的数额由当事人约定，但最高不得超过主合同标的额的 20。因此该定金数额最多为30206 万元。1
39、0.下列属于建设工程一切险的承保范围的是( )。（分数：2.00）A.工程建设过程中突遇冰雹、地崩、山崩、雪崩等自然事件而造成的损失 B.由于设计文件错误引起的损失和费用C.施工过程中施工设备或机械装置失灵造成的本身损失D.由于工程持续时间较长，气温的变化导致保险财产自身的损失解析：解析：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。B
40、C、D 三项均属于建设工程一切险的除外责任。11.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。某建设工期为 11个月，到位资金原则上不得少于工程合同价的( )。（分数：2.00）A.20B.30C.40D.50 解析：解析：建筑工程施工许可管理办法规定，建设工期不足 1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50；建设工期超过 1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30。12.某大中型建设项目实行开工报告制度，在办理开工报告后，因故无法按期开工，超过( )，建设单位应当重新办理开工报告的批准手续。（分数：2.00）A.2个月B.12个月C.3个月D.6个月 解析：解析：对于
41、实行开工报告制度的建设工程，建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。13.根据建筑业企业资质管理规定，不属于建筑业企业资质序列的是( )。（分数：2.00）A.工程总承包 B.施工总承包C.专业承包D.施工劳务解析：解析：根据建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。14.两个以上不同资质等级的建筑企业联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体中( )的业务许可范围。（分数：2.00）A.资质等级高的单位B.资质等
42、级低的单位 C.实际达到的资质等级D.双方协议确定解析：解析：建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。15.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在( )提出。（分数：2.00）A.中标候选人公示期间 B.中标结果公布后 3日内C.中标通知书下达前D.正式合同签订前解析：解析：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。16.根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，不属于招标文件内容的是( )。（分数：2.00）A.招标项目的技术要求B.特定的生产供应商 C.招标报
43、价要求D.评标标准解析：解析：工程建设项目施工招标投标办法规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。17.同一专业的甲、乙两个施工单位组成联合体进行投标，其中甲单位为施工总承包特级资质，乙公司资质为施工总承包一级资质，下列关于该投标行为的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.甲、乙两个单位自此由两个独立法人变更为一个法人B.该联合体的资质等级为施工总承包特级C.倘若中标，甲、乙两个公司将分别与招标人签订合同，并按
44、照合同约定承担法律责任D.甲、乙两个单位在投标以前，应当签订共同投标协议 解析：解析：招标投标法规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共嗣投标，甲、乙两个单位依旧为独立法人，A 项错。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级，B 项错。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任，C 项错。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人，D 项对。18.施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除( )以外均是法律禁止的。（分数：2.00）A.将
45、承包的工程全部转让给他人完成B.将有关专业工程分包给建设单位推荐的分包人 C.将承包的工程肢解后分别分包给他人完成D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的解析：解析：禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包行为。19.建筑市场不良行为记录信息公布期限一般是( )。（分数：2.00）A.1个月至 2年B.2个月至 1年C.6个月至
46、 3年 D.3个月至 2年解析：解析：建筑市场不良行为记录信息公布期限一般为 6个月至 3年。20.下列关于承包人的权利义务的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.承包人不得转包和违法分包工程B.承包人应自行完成建设工程主体结构施工C.承包人应提供必要施工条件 D.承包人应接受发包人有关检查解析：解析：建设工程合同中约定承包人的主要义务，包括：不得转包和违法分包工程；自行完成建设工程主体结构施工；接受发包人有关检查；交付竣工验收合格的建设工程；建设工程质量不符合约定的无偿修理。C 项属于发包人的义务。21.在某建设项目中，合同双方约定承包单位垫资 30施工，并约定了利息，承包单位完成了约
47、定的工程量后，如果建设单位不按约定履行，则( )。（分数：2.00）A.当事人之间约定的合同属于无效合同B.承包单位请求按照约定返还垫资和利息的，不予支持C.约定利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率 D.约定利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的 4倍解析：解析：关于工程垫资的处理，最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。A 项，无效合同必须是“违反法律、行政法规的强制性规定”，关于严格禁止在工程建设中
48、带资承包的通知的规定既不是法律也不是行政法规，就该点而言该合同有效。22.某建设工程施工过程中，施工单位甲与材料供应商乙约定了材料采购合同，2015 年 1月 22日交货，到了约定时间乙并未按照约定交付材料给甲造成了损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到 6万元。甲以乙违约为由向乙主张赔偿，甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是 3万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。（分数：2.00）A.9B.2C.3 D.6解析：解析：对于当事人一方违反合同的，另一方不能任凭损失扩大，在接到对方的通知后，应当及时采取措施防止损失扩大，即使没有接到对方通知，也应当采取适当措施；如果没有及时采取措施致使损失扩大的，无权就扩大的损失部分请求赔偿。23.可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起( )内行使撤销权，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。（分数：2.00）A.1年 B.2年C.3年D.4年解析：解析：行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起 1年内行使，
