1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 2 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 合同法第四十二条规定，如果发生“业主占用现场” 属于业主的风险，监理工程师应批准给予时间(工期)与费用的补偿，以下列出的情形不属于业主占用现场的是( )。（A）业主延迟提供本工程合同中所规定的、可以供承包人随时占用的现场各部分用地（B）按照监理工程师在开工通知令中确定的提供现场用地顺序和时间向承包人提供施工用地（C）业主所提供的现场，面积大小不能满足合同的规定（D）业主没有按合同所规定的条件提供
2、进出施工现场的通道2 施工合同条件所规定的履约担保形式不包括( )。（A）履约保证金（B）预付款保证金（C）保留金（D）定金3 依据 FIDIC 施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计人利润损失补偿。（A）延误移交施工现场（B）设计图错误返工（C）施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作（D）业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失4 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法错误的是( )。（A）只能向有合同关系的对方提出索赔（B）工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬（C）工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力（D）索赔处理应尽可能协商达
3、成一致5 关于定金，以下表述正确的是( )。 定金是作为债权的担保； 定金就是预付款； 给付定金一方不履行约定债务的，无权要求返还定金； 收受定金一方不履行约定债务的，原价返还定金， 定金数额不得超过主合同标的额的 10%（A）（B） （C） （D）6 在监理工程师出具材料预付款支付证书之前，承包人还应承诺，从收到材料预付款时起，不应( )（A）将这些材料的照管划归给业主（B）支付材料预付款，不能解释为对有关材料的批准（C）将这些材料的所有权划归业主所有（D）材料用于工程后，材料预付款将由业主在月支付中扣回7 强制性保险不包括( ) 。（A）国家的行政规章指定他必须向谁投保的险种（B）按照工程
4、所在国的法律或国际惯例必须办理的保险（C）如果承包人不办理强制性保险，业主有权强制办理（D）如果业主不办理强制性保险，监理工程师有权代为投保8 下列说法错误的是( ) 。 一方当事人不执行仲裁结果的，另一方可以对之进行诉讼； 当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求人民法院对其效力做出裁定； 仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权； 合同无效则其中的仲裁协议也无效； 仲裁委员会是仲裁协会的管理机构（A）（B） （C） （D）9 合同履行时，合同当事人应遵循的原则有( )。 全面、适当履行原则；维护当事人合法权益原则；诚实信用原则；公平合理、促进合同履行原则；当事人一方不得擅自变更合同原则（A）（B）
5、 （C） （D）10 缺陷责任期满足，工程师可以延长通知期，但不应超过竣工日后的( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）5 年11 FDIC 合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后 84 天内，承包商应向工程师报送( ) 。（A）最终报表（B）竣工报表（C）结清单（D）临时支付报表12 以下关于工程量清单中“工程数量” 作用的描述不正确的是 ( )。（A）支付时以实际完成的工程量为准，不以工程量清单中所填写的工程数量为准（B）实际支付给承包人的工程款，是以承包人所报的单价与经监理工程师计量认可实际完成工程量的乘积（C）工程量清单中所填写的工程数量是否准确对承包人没有影响（D
6、）工程量清单中所填写的工程数量如果不准，可以被投标人在报价中用来进行不平衡报价13 FIDIC 合同条件规定，( )之后，工程师无权再指示承包商进行任何施-1232 作。（A）颁发工程移交证书（B）履约证书颁发（C）签发最终支付证书（D）承包商提交结清单14 竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明( )。（A）工程已满足竣工条件（B）承包商的施工义务已完成（C）对工程照管的责任移交业主（D）施工合同终止15 承包商不承担延误付款责任的情况不包括( )。（A）属于工程师不认可分包商报表中的款项（B）业主延误支付给承包商已由工程师签证后的应付款（C）分包商与承包商或与业主之间发生争议（D）承包
7、商在应付款日之后及时告知分包商缓发工程款的原因16 因物价浮动对合同价格进行调整的方法，通用条款内规定为( )。（A）指数法（B）系数法（C）公式法（D）比例法17 给指定分包商的付款应从( )内开支。（A）进度款（B）变更价款（C）预付款（D）暂列金额18 如果交工验收时，验收合格，监理工程师也已经如期签发了移交证书，但是由于业主方面的原因，工程不能立即移交给管理单位管理并保养时，其处理办法不正确的是( ) 。（A）承包人应从规定期限第一天起继续对工程代为照管与养护，但由业主承担工程照管和养护费用（B）由监理工程师与承包人和业主协商后，确定工程照管和养护费用补偿额，并加到合同价格上（C）由业
8、主自行解决，承包人概不负责（D）由承包人继续照管与养护，并承担照管养护费用19 当保留金已累计扣留到保留金限额的 60%时，可以允许承包商提交( )代换保留金。（A）保留金（B）保留金保函（C）履约保函（D）预付款保函20 合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以( )的方式变更。（A）专业条款（B）补充协议（C）双方协商（D）仲裁二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 开工预付款(动员预付款)的性质不属于( ) 。（A）定金（B）保证金
9、（C）无息贷款（D）暂付款（E）保险金22 关于采购方的违约责任条款，下列说法正确的是( )。（A）包括延期付款违约金的计算办法（B）包括延期付款利息的计算办法（C）如果采购方中途要求退货，则按退货部分设备约定价格的某一百分率计算违约金（D）包括不按时提货的违约金的计算办法（E）还应注明一方严重违约时，对方可以单方面终止合同的条件、终止程序和后果责任23 下列属于采购方违约责任的有( )。（A）拒绝提前提货（B）中途提货（C）不按期自提产品（D）拒绝接收有质量问题的材料（E）逾期付款24 依据 FDIC 施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（A）由业主指定，并与其签订合同（B）工作
10、内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围（C）对其付款从暂列金额内开支（D）承包商负责对其施工进行协调管理（E）对其违约行为承包商承担连带责任25 依据 FDIC 土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法正确的有( )。（A）承包商应对分包合同进行协调管理（B）承包商代表有权直接向分包商发布指示（C）工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力（D）工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示（E）无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求26 关于 FDIC 合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是( )。（A）指定分包商和一般分包商具有同等的合
11、同地位（B）指定分包商不损害承包商的利益（C）一般分包商由承包商选定（D）业主和工程师应介入一般分包商的保护中（E）一般分包商的违约视为承包商的违约27 FIDIC 合同条件下，下列对暂列金额的有关规定，正确的是( )。（A）由业主控制（B）包括在合同价款内（C）是业主的备用金（D）是一种不可预见的储备金额（E）用于意外用途的开支28 FIDIC 合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。（A）合同地位不同（B）工程款支付的开支项目不同（C）业主对指定分包商利益保护不同（D）承包商对分包商违约承担责任范围不同（E）选择分包商的权利不同29 关于争端裁决委员会，下列说法正确的是( )。
12、（A）其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为（B）保证公正处理合同争议是其最基本义务（C）委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算（D）离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告（E）付给委员会的酬金应由业主承担30 风险责任划分的判定原则是( )。（A）承包商在多大程度上对外界条件不可预见（B）不属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度（C）在决定补偿之前，还应审查是否在工程类似部分上出现过的有利情况（D）由于工程类似部分遇到的所有外界有利条件而作出对已支付工程款的调整结果不应导致合同价格的减少（E）属于承包商责任的事件影响程度，评定损害或损失的额度31 月进度报告
13、的内容包括( )。（A）安全统计（B）实际进度与计划进度的对比（C）材料的检验结果（D）保证计划实施的说明文件（E）若干份质量保证文件32 进度计划的内容一般包括( )。（A）实施工程的进度计划（B）每个指定分包商施工各阶段的安排（C）合同中规定的主要检查、检验的次序和时间（D）保证计划实施的说明文件（E）月进度报告33 FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件” 的范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌人侵34 关于工程变更，下列说法正确的是( )。（A）工程变更是在施工准备阶段出现
14、了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理（B）不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商（C）应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去形成新增工程（D）可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排（E）工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更35 承包商合理延长合同工期的条件可能包括( )。（A）不可预见的外界条件（B）业主延误移交施工现场（C）后续法规调整引起的延误（D）涉及公共部门原因引起的延误（E）因季节性大雨导致延误36 FIDIC 条款关于进度款的支付管理的通用条件中，针对预
15、付款金额不少于 22的情况规定了管理程序，下列正确的是( )。（A）预付款的数额由承包商在投标书内确认（B）预付款保函金额始终保持与预付款等比例（C）承包商首先应提交履约保函和预付款保函给业主并通知工程师（D）工程师在 21 天内签发预付款支付证书（E）从达到合同总价的 10%那个月起扣37 承包商提出的变更建议，承包商认为其提出的变更建议将可能( )时，可以考虑变更。（A）加速完工（B）降低业主实施、维护或运行工程的费用（C）给施工带来很大方便（D）对业主而言能提高竣工工程的效率或价值（E）为业主带来其他利益38 FIDIC 合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是(
16、 )。（A）订购物资经工程师确认后，按发票价值的 80%作为材料预付的款额（B）可以在专用条款内修正这个百分率，通常在 60%90%内（C）材料和设备只有进场后，才能将费用计人工程进度款结算支付（D）材料的质量和储存条件符合技术条款的要求（E）扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同39 FIDIC 合同内作为约束承包商忠实履行合同义务的措施有( )。（A）保证金（B）履约保函（C）定金（D）违约金（E）保留金40 承包商提供的支付报表包括( )。（A）作为保留金扣减的任何款项（B）预付款的支付和扣还应增加和减扣的款额（C）法规变化引起的调整应增加和减扣的款额（D）在以前的支付证书中证明的
17、款额的扣除或减少（E）延期付款的利息三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 一般分包由承包人直接分包，指定分包由业主指定的单位进行分包，所以一般分包中，分包人对承包人负责，指定分包人对业主负责。 ( )（A）正确（B）错误42 施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的，经项目审批部门批准可不进行施工招标。 ( )（A）正确（B）错误43 债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。 ( )（A）正确（B）错误44 监理单位拥有版权并已用于监理服务中的所有文件，业主使用或复制必须得到监理单位的认可。 ( )（A）正确（B）
18、错误45 交通部颁布更新的技术规范，并且业主要求执行新规范，这种变更为推定变更。( )（A）正确（B）错误46 承包人应对全部现场作业和施工方法的适应性、可靠性和安全性承担全部责任。( )（A）正确（B）错误47 合同依法解除后，当事人双方对已经履行部分仍然按照合同的规定享有权利并承担义务。 ( )（A）正确（B）错误48 承包人应对任何分包人及其职员、工人的行为及工作疏忽和违约负责。 ( )（A）正确（B）错误49 在 FIDIC 条款中，勘察资料是参考资料，不构成合同的一部分。 ( )（A）正确（B）错误50 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等编制。 ( )（A）正确（B）错误
19、四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 某公路工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了公路工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下： 1遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2给已建分部工程造成破坏，损失计 18 万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计 3 万元，业主应给予赔偿
20、。4施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失 8 万元，由于现场停工造成台班费损失 4.2 万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费 3.8 万元，业主应予支付。5因暴风雨造成现场停工 8 天，要求合同工期顺延 8 天。6由于工程破坏，清理现场需费用 2.4 万元，业主应予支付。问题 1不可抗力发生风险承担的原则是什么?2对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答 ) 52 某公路工程项目，业主与施工单位已经签订施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为一名监理工程师，对遇到的下列问题，应提出怎样的处理意见。问题 1在施工招标文件中，按工期定额计算，工期
21、为 550 天。但在施工合同中，开工日期为 1997 年 12 月 15 日，竣工日期为 1999 年?月 20 日，日历天数为 581 天，请问监理的工期目标应为多少天?为什么?2施工合同规定，业主给施工单位供应图纸?套，施工单位在施工中要求业主再提供 3 套图纸，增加的施工图纸的费用应由谁来支付?3在基槽开挖土方完成后，施工单位未对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉人基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付，为什么?4在施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上 11 点以后一般不得施工，若有特殊情况，需要给附近居民补贴，此项
22、费用由谁来承担?5在施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电 3 天，停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场一台塔吊、两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复? 公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 2 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 D3 【正确答案】 C4 【正确答案】 B5 【正确答案】 A6 【正确答案】
23、A7 【正确答案】 A8 【正确答案】 B9 【正确答案】 C10 【正确答案】 B11 【正确答案】 B12 【正确答案】 C13 【正确答案】 B14 【正确答案】 D15 【正确答案】 D16 【正确答案】 C17 【正确答案】 D18 【正确答案】 B19 【正确答案】 B20 【正确答案】 D二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,D,E22 【正确答案】 A,B,C,E23 【正确答案】 B,C,E24 【
24、正确答案】 B,C,D25 【正确答案】 A,B,E26 【正确答案】 A,B,C,E27 【正确答案】 B,C,D,E28 【正确答案】 B,C,D,E29 【正确答案】 B,C30 【正确答案】 A,B,C,D31 【正确答案】 A,B,C,E32 【正确答案】 A,B,C,D33 【正确答案】 A,B,D34 【正确答案】 B,D,E35 【正确答案】 A,B,C,D36 【正确答案】 A,C,D,E37 【正确答案】 A,B,D,E38 【正确答案】 A,B,D,E39 【正确答案】 B,E40 【正确答案】 A,B,C,D三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选
25、A，错误的选 B。41 【正确答案】 B42 【正确答案】 A43 【正确答案】 A44 【正确答案】 B45 【正确答案】 A46 【正确答案】 A47 【正确答案】 A48 【正确答案】 A49 【正确答案】 B50 【正确答案】 A四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 1.不可抗力风险承担责任的原则是：(1)工程本身的损害由业主承担；(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、修复工作的费用，由发包方承担；(5)工期给予顺延。2对施工单
26、位提出的要求的处理方法：(1)经济损失由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；(2)工程修复、重建 18 万元工程款应由业主支付；(3)3 万元的索赔不予认可，由施工单位承担；(4)16 万元的索赔不予认可，由施工单位承担；(5)认可顺延合同工期 8 天；(6)2.4 万元的清理现场费用由发包人承担。52 【正确答案】 1.按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应为协议条款以准。故监理的工期目标应为 581 天。2合同规定业主供应图纸 7 套，施工单位再要 3 套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用由施工单位支付。3在基槽开挖土方后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。4夜间施工经业主同意，并办理了有关手续，应由业主承担有关费用。5由于施工单位以外的原因造成的停电，在一周内超过 8 小时，施工单位又按规定提出索赔，监理工程师应批复工期顺延。由于工人已安排进行其他生产工作的，监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作，监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。
