1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 279 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 民事法律关系的内容是指( )。（A）民事义务和民事责任（B）民事权利和民事责任（C）民事规范和民事责任（D）民事权利和民事义务2 根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，( )应当自中止施工之日起 1 个月内向发证机关报告。（A）项目部（B）施工企业（C）监理单位（D）建设单位3 监理工程师李某在对某工程施工的监理过程中，发现该工程设计存在瑕疵，则李某( )。（A）可以要求施工单位修改设计（B）应当报告建设单位要求施工单位修改设计（C）应当报告
2、建设单位要求设计单位修改设计（D）应当要求设计单位修改设计4 根据注册建筑师管理规定，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构是( ) 。（A）国务院建设主管部门（B）省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门（C）中国建筑业协会建造师分会（D）国务院发展和改革委员会5 某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为 3 月 20 日，停止出售的时间为 3月 30 日，提交投标文件的截止时间为 4 月 25 目，评标结束的时间为 4 月 30 日，则投标有效期开始的时间为( )。（A）3 月 20 日（B） 3 月 30 日（C） 4 月 25 日（D）4 月 30 日6 某工程在 9 月 10
3、日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9 月 15 日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9 月 17日发包人将依法单方解除合同的通告送达承包人，9 月 18 日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据中华人民共和国合同法的规定，该施工合同解除的时间为( )。（A）9 月 10 日（B） 9 月 15 日（C） 9 月 17 日（D）9 月 18 日7 某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照中华人民共和国建筑法的规定，对此，正确的处理方式是( )。（A）责令改正，并处以罚款（B）责令改正，可以处以罚款（C）责令停止施工，并
4、处以罚款（D）责令停止施工，可以处以罚款8 使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在( )万元人民币以上的，必须进行招标，。（A）50（B） 100（C） 200（D）30009 某施工设备经销商规定其业务员按合同价 5提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台 50 元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是( ) 。（A）合法行为（B）无权代理（C）不正当竞争（D）滥用代理权10 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应( )。（A）由被代理人向第三人承担责
5、任，代理人承担连带责任（B）由被代理人独自向第三人承担责任（C）由第三人自己承担损失（D）由代理人独自向第三人承担责任11 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款 100 万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为 150 万元，贷款的利息及违约金为 20万元，实现抵押权的费用为 10 万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为( )万元。（A）10（B） 20（C） 30（D）5012 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是( )。（A）相邻权（B）
6、地役权（C）土地出租权（D）建设用地使用权13 施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是( )。（A）抵押权（B）质权（C）留置权（D）所有权14 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于( )之债。（A）侵权（B）合同（C）无因管理（D）不当得利15 根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期
7、三年。（A）安全（B）重大死亡（C）重伤（D）死亡16 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（A）建设单位或工程监理单位（B）施工项目技术负责人（C）施工企业质量管理人员（D）质量监督部门17 施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是( )。（A）抵押权（B）质权（C）所有权（D）留置权18 当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是( )。（A）建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任（B）
8、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利（C）总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿（D）分包单位只对总承包单位承担责任19 甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是( )。（A）甲应支付相应部分报酬（B）甲不得中途要求乙停止制作（C）甲应支付全部约定报酬（D）甲不用赔偿乙的损失20 下列责任种类中，属于行政处罚的是( )。（A）管制（B）赔偿损失（C）返还财产（D）罚款21 对于涉及( ) 工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。（A）地下暗挖（B）降水（C）脚手架
9、（D）起重吊装22 下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是( )。（A）对本单位的安全生产工作提出建议（B）接受安全生产教育和培训（C）发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业（D）拒绝违章指挥和强令冒险作业23 在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是( )。（A）将施工图 2 套送审，其余 4 套交付施工（B）会同设计单位进行基础工程验收（C）组织相关各方进行竣工验收（D）工程竣工验收合格后第 30 天，去办理竣工备案手续24 关于和解的说法，错误的是( )。（A）当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书（B）当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解（C）和
10、解协议具有强制执行的效力（D）和解可以发生在民事诉讼的任何阶段25 根据招标投标相关法律规定，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是( ) 。（A）招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利（B）招标人从几名中标人中确定中标人（C）招标人在开标前将投标情况告知其他投标人（D）招标人预先内定中标人26 下列纠纷中，适合中华人民共和国仲裁法仲裁的是( )。（A）总分包之间的合同纠纷（B）继承纠纷（C）劳动合同纠纷（D）对罚款不服发生的纠纷27 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是( )。（A）安全生产许可证条例（B） 建筑企业资质管理规定（C） 中华人民共和国
11、安全生产法（D）工程建设项目施工招标投标办法28 安全生产许可证条例的直接上位法立法依据是( )。（A）中华人民共和国安全生产法（B）中华人民共和国宪法（C）中华人民共和国建筑法（D）建设工程安全生产管理条例29 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是( )。（A）费用和工期损失全部由承包商承担（B）费用和工期损失全部由业主承担（C）费用由承包商承担，工期给予顺延（D）费用由业主承担，工期不顺延30 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。
12、如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为( )。（A）要约撤回（B）要约撤消（C）承诺撤回（D）承诺撤消31 甲乙双方签订总价为 100 万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为( )万元。（A）10（B） 30（C） 50（D）2032 下列不属于借款合同的主要法律特征是( )（A）货币（B）要式合同（C）有偿合同（D）口头协议33 甲企业向乙银行借款 100 万元，由丙企业做保证人。合同签订 3 个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到 150 万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是( )
13、。（A）丙应承担 150 万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认（B）丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意（C）丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效（D）丙对 100 万应承担保证责任，增加的 50 万元不承担保证责任34 某生产经营单位按照中华人民共和国安全生产法的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是( )。（A）100 人（B） 200 人（C） 300 人（D）500 人35 安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合中华人民共和国安全生产法有关规
14、定的是( )。（A）应建立应急救援资金专款专用制度（B）可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员（C）各级负责人应兼任应急救援人员（D）应对应急救援器材进行经常性维护保养36 劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时，应立即向( ) 报告。（A）发包人代表（B）专业监理工程师（C）兼职安全巡查员（D）建设工程安全生产监督站37 某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是( )。（A）工期不予顺延（B）建筑物受损由施工企业承担（C）施工机具损毁由施工企业自行承担（D）施工人员
15、受伤由建设单位承担38 资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形是( )。（A）企业未取得施工许可证擅自施工的（B）资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的（C）企业将承包工程转包或违法分包的（D）企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的39 甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是( )。（A）住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼（B）住户对甲省人民政府征用土地的
16、批复不服，应当先申请复议再提起诉讼（C）住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼（D）住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为40 某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是( )。（A）现场施工人员（B）分包单位（C）建设单位（D）总承包单位41 根据中华人民共和国合同法规定，执行市场价的合同，履行期限内市场价格发生波动的，按照( )的价格计价。（A）交付时（B）合同约定（C）逾期交付标的物的，遇价格下降时，按新（D）逾期付款的，遇价格下降时，按新42 依照中华人民共和国合同法的规定，第三人不履行债务或
17、者履行债务不符合约定的，( ) 承担违约责任。（A）第三人向债务人（B）第三人向债权人（C）债务人向债权人（D）债权人向第三人43 合同当事人就其违约行为依法承担违约责任的形式不包括( )。（A）支付违约金（B）支付赔偿金（C）按对方要求继续履行合同（D）解除合同44 根据中华人民共和国担保法的规定，担保方式不包括( )。（A）保证（B）抵押（C）留置（D）订金45 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。（A）本单位职工（B）施工现场人员（C）施工现场从事危险作业的人员（D）施工现场从事特种作业人员46 工程建设标准强制性条文属于( )。（A）行政法规（B）技术法
18、规（C）劳动法规（D）经济法规47 环境影响报告书应当由( )编制。（A）建设单位（B）环境影响评价机构（C）环境保护行政主管部门（D）具有相应资质的环境影响评价机构48 环境保护“ 三同时” 制度，是指建设项目需要配套建设的( )，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。（A）环境保护设施（B）安全卫生设施（C）消防设施（D）安全生产设施49 法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是( )。（A）乙可以向法院另行起诉（B）乙可以申请法院恢复执行（C）该执行已经
19、终结（D）乙可以提起审判监督程序50 乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在( )提出。（A）仲裁庭组成之前（B）仲裁庭裁决之前（C）仲裁庭首次开庭之前（D）法院受理之前51 甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括( )。（A）选定的仲裁委员会（B）仲裁事项（C）双方不到法院起诉的承诺（D）请求仲裁的意思表示52 甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( )申请执行。（A）仲裁委员会（B）人民法院（C）人民政府（D）建设行政主
20、管部门53 甲供应商向同一项目中的乙、丙两家专业分包单位供应同一型号材料，两份供货合同对材料质量标准均未约定。乙主张参照其他企业标准，丙主张执行总承包单位关于该类材料的质量标准，甲提出以降低价格为条件，要求执行行业标准，乙、丙表示同意。则该材料质量标准应达到( )。（A）国家标准（B）行业标准（C）总承包单位确定的标准（D）其他企业标准54 某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人把活儿做得更细些，到时不会少了你们的。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）监理工程师（D）承包人与发包人共同55 甲单位负有向
21、乙单位支付 50 万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付 50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是( )。（A）双方的债务法定抵销（B）双方债务基于一方主张而抵销（C）双方债务性质不同不得抵销（D）双方债务只有约定方可抵销56 某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了 3 万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金 4 万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )。（A）10 万元（B） 7 万元（C） 6 万元（D）4 万元57 甲仓库为乙单位保管 500 吨水泥，双方约定保管费用为 1000 元。后乙
22、未能按约支付保管费用，则甲可以( )。（A）行使质押权变卖全部水泥（B）行使质押权变卖部分水泥（C）行使留置权变卖全部水泥（D）行使留置权变卖部分水泥58 甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是( ) 。（A）丙公司应代甲清偿（B）乙可要求甲或丙清偿（C）不可能由甲或丙共同清偿（D）只能由甲先行清偿59 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中，正确的是( )。（A）投标人购买招标文件，属要约行为（B）虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约
23、邀请（C）投标人参加现场考察，属要约行为（D）评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为60 某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率 2 倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是( )。（A）予以追缴（B）不予支持（C）只支持按银行同类贷款利息支付（D）支持按合同约定全部支付61 某扩建工程建设单位因急于参加认证，于 11 月 15 日未经验收而使用该工程，11 月 20 承包人提交了竣工验收报告，11 月 30 日建设单位组织验收，12 月 3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为( )。（A）11 月 1
24、5 日（B） 11 月 20 日（C） 11 月 30 日（D）12 月 3 日62 关于仲裁裁决效力的说法，正确的是( )。（A）仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行（B）仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区，不能直接承认和执行（C）当事人向人民法院请求撤销裁决决定的，该裁决书不发生法律效力（D）一裁终局，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的不予受理63 某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴定的说法，正确的是( )。（A）鉴定申请应当在庭审结束前提出
25、（B）鉴定报告由造价主管部门出具（C）法院对鉴定请求不予支持（D）鉴定期间计人审限64 甲公司与乙公司就买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备，仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是( )。（A）将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定（B）不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请（C）将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定（D）审查后，直接作出裁定，由设备所在地的法院执行65 根据中华人民共和国合同法，下列合同转让合法生效的是( )。（A）某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课（B）甲因急需用钱便将对乙享有的一万元
26、债权转让给了第三人，便打电话通知了乙（C）建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企业向第三入主张债权（D）监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位66 关于建设工程施工承包联合体的说法，正确的是( )。（A）联合体的资质等级按照联合体中资质等级较高的单位确定（B）联合体属于非法人组织（C）联合体各方独立承担相应的责任（D）联合体的成员可以对同一工程单独投标67 仲裁裁决书自( ) 之日起发生法律效力。（A）发出（B）当事人收到（C）申请撤销期限届满（D）作出68 根据民事诉讼法，申请仲裁裁决强制执行的期间( )。（A）6 个月（B） 1 年
27、（C） 2 年（D）3 年69 关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是( )。（A）法院审理行政诉讼案件不适用调解（B）行政诉讼坚持谁主张谁举证原则（C）在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据（D）未经行政复议程序，不能提起行政诉讼70 施工合同履行过程中，监理工程师向承包人发出了提高混凝土等级的通知，施工图纸中标明该部位的混凝土强度等级为 C30 标准。对该单位工程应以( )为准进行质量验收。（A）施工图纸（B）施工合同（C）技术规范（D）监理通知二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，
28、所选的每个选项得 0.5 分。71 根据中华人民共和国环境保护法，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当( )。（A）同时招标（B）同时竣工（C）同时设计（D）同时施工（E）同时投产使用72 根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有( )。（A）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程（B）将承揽的工程转包或违法分包（C）施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的（D）未按照节能设计进行施工（E）未履行保修义务或拖延履行保修义务的73 下列关于投标保证金说法，正确的有( )。（A）投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金（B）投标保证金是投标文件的有效组成部分（
29、C）投标保证金的担保形式，应在招标文件中规定（D）投标保证金应当在投标截止时间前送达（E）投标保证金的金额一般由双方约定74 甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购 1000 吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是( )。（A）水泥厂的价目表属于要约邀请（B）甲建筑公司的订购表示属于要约（C）水泥厂的价目表属于要约（D）水泥厂新报价属于承诺（E）水泥厂新报价属于新要约75 根据建设工程质量管理条例，属于违法分包的情形有( )。（A）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
30、的（B）主体结构的劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业的（C）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成（D）施工总承包单位将建设工程的主体结构的施工分包给其他单位的（E）分包单位将承包的建设工程再分包的76 按照相关法律规定，勘察合同中勘察人的主要义务包括( )。（A）必须使用自己的机具设备完成勘察工作（B）参加主体结构隐蔽工程的施工验收（C）按约定的工作范围进行勘察（D）按约定的时间完成勘察任务（E）提供完整的勘察报告77 根据中华人民共和国民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有( )。（A）律师代理意
31、见（B）施工单位偷录的谈判录音（C）工程设计图纸（D）工程质量鉴定报告（E）报告法定代表人的陈述78 关于工程建设施工单位应采取的消防安全措施，下列说法正确的有( )。（A）实行防火安全责任制，确定各岗位的消防安全责任人（B）施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业（C）要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准（D）要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作业的人员必须持证上岗（E）在设有车间或仓库的建筑物内设置员工宿舍的，应当立即拆除79 关于投标有效期的说法，正确的是( )。（A）投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长（B）投标人同意延长投标
32、有效期的，不得修改投标文件的实质性内容（C）投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力（D）投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还（E）投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金80 某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他部门考核合格的人员包括( )。（A）应急救援人员（B）单位主要负责人（C）从业人员（D）安全生产管理人员（E）特种作业人员81 下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有( )。（A）直接涉及国家主权的条文（B）直接涉及人民生命财产安全的条
33、文（C）直接涉及人体健康的条文（D）直接涉及环境保护的条文（E）直接涉及公共利益的条文82 下列选项中，属于无效合同的有( )。（A）供应商欺诈施工单位签订的采购合同（B）村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同（C）施工单位将工程转包给他人签订的转包合同（D）分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同（E）施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同83 施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有( )。（A）甲有权要求乙承担民事责任（B）甲有权要求丙承担
34、民事责任（C）甲无权要求丁承担民事责任（D）乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿（E）丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿84 下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。（A）工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤（B）施工单位将施工废料倒入临近鱼塘造成供电设施损坏（C）分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏（D）施工单位违约造成供货商重大损失（E）施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金85 根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的有( )。（A）意外伤害保险为非强制保险（B）被保险人为从事危险作业人员（C）受益人可以不是被保险人（D）保险费由分包单位支付（E）保险期限
35、由施工企业根据实际自行确定86 某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据建设工程安全生产管理条例，该公司应( )。（A）编制安装方案（B）出具自检合格证明（C）具有起重设备安装工程专业承包资质（D）自行验收（E）派出本单位专业技术人员现场监督87 下列物权中，属于用益物权的是( )。（A）土地所有权（B）土地承包经营权（C）建设用地使用权（D）地役权（E）宅基地使用权88 有关物权的说法，正确的有( )。（A）所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上（B）建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权（C）用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上（D）两个抵押权可以同
36、时存在于同一不动产上（E）国家所有土地的所有权和使用权都不能转移89 下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的是( )。（A）安全技术措施审查（B）安全设备合格审查（C）专项施工方案审查（D）施工招标审查（E）安全生产事故隐患报告90 某借款合同债权人将合同权利转让给第三人，在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有( )。（A）任意撤销权（B）担保权（C）抗辩权（D）抵消权（E）人身损害赔偿请求权91 按照法律规定，下列各选项中属于民事法律行为成立条件的有( )。（A）行为人意思表示真实（B）行为人必须具有完全民事行为能力（C）行为内容合法（D）行为形式合法（E）行为不违
37、反社会公共利益92 根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有( )。（A）施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更（B）施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延（C）工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享（D）施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延（E）施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意93 下列关于提存的说法中，正确的有( )。（A）自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕（B）自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人（C）自提存之日起，
38、提存物损毁、灭失的风险转归债权人（D）如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当拒绝其领取提存物（E）债权人领取提存物的权利，自提存之日起一年内不行使而消灭94 根据建设项目工程总承包管理规范(GB/T50358 2005)，工程总承包主项目管理的主要内容有( ) 。（A）编写和报批项目建议书、可行性研究报告（B）任命项目经理，组建项目部（C）确定和落实项目建设的资金（D）实施设计管理（E）编制项目计划95 根据中华人民共和国立法法，( )之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。（A）地方性法规与地方政府规章（B）部门规章（C）部门规章与地方性法规（D）同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定（E）地方政府规章与部门规章
