1、注册建造师二级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 35 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 ( )是表达构件在外力作用下，其抵抗变形的能力，常用产生单位位移所需的力表示。（A）强度（B）刚度（C）硬度（D）抗剪度2 力的三要素不包括( )。（A）大小（B）方向（C）作用点（D）平衡点3 建筑工程中，两个力大小相等，方向相反，作用线相重合，这是二力的( )。（A）相等条件（B）平行条件（C）平衡条件（D）重合条件4 ( )的破坏与素混凝土梁差不多，破坏具有脆性和突发性，工程中应避免。（A）适筋梁（B）超筋梁（C）少筋梁（D）无筋梁5 可用于配制
2、普通混凝土的水泥不包括( )。（A）卤化物硅酸盐水泥（B）硅酸盐水泥（C）矿渣硅酸盐水泥（D）火山灰硅酸盐水泥6 水泥的体积( ) 是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。（A）稳定性（B）安定性（C）匀变性（D）平衡性7 影响混凝土拌合物和易性的主要因素不包括( )。（A）单位体积用水量（B）砂率的影响（C）外加剂的影响（D）湿度的影响8 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂不包括( )。（A）缓凝剂（B）早强剂（C）引气剂（D）速凝剂9 填土的压实方法不包括( )。（A）挤密法（B）碾压法（C）夯实法（D）振动压实法10 ( ) 最适宜于开挖含水量不超过 27%的松土和普通土，坚土和砂
3、砾坚土需用松土机预松后才能开挖。（A）挖土机（B）铲运机（C）正铲挖土机（D）拉铲挖土机11 拉铲挖土机的挖土特点是( )。（A）后退向下，强制切土（B）前进向上，强制切土（C）后退向下，自重切土（D）前进向上，自重切土12 当基坑或沟槽宽度小于 6m，且降水深度不大于 5m 时，可用( )。（A）单排线状井点（B）双排线状井点（C） U 型井点（D）环形井点13 基坑验槽施工中，打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力一致。每贯入( )，记录一次锤击数。（A）15cm（B） 20cm（C） 25cm（D）30cm14 ( ) 适用于处理高于地下水位 0.8m 以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷黄
4、土、杂填土和分层填土地基的加固处理。（A）重锤夯实法（B）强夯法（C）灰土垫层法（D）灰土挤密桩法15 ( ) 是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔，然后安放钢筋笼，浇筑混凝土而成的桩，（A）钻孔灌注桩（B）沉管灌注桩（C）人工挖孔灌注桩（D）爆矿灌注桩16 泵送混凝土最小水泥用量为( )。（A）200kg/m 3（B） 300kg/m3（C） 400kg/m3（D）500kg/m 317 竖向结构(墙、柱等) 浇筑混凝土前，底部应先填( )厚的与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。（A）1030mm（B） 3050mm（C） 50100mm（D）5070mm18 大体积混凝土的浇筑方案不包括( )。
5、（A）全面分层（B）分段分层（C）斜面分层（D）垂直分层19 普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于( )。（A）7d（B） 14d（C） 21d（D）28d20 混凝土冬期施工要求( )。（A）正温浇筑、正温养护（B）负温浇筑、负温养护（C）正温浇筑、负温养护（D）负温浇筑、正温养护21 混凝土拌合物的出机温度不宜低于( )。（A）2（B） 5（C） 8（D）1022 基础墙的防潮层，如设计无具体要求，宜用( )的水泥砂浆加适量的防水剂铺设。（A）1：1.5（B） 1：2.5（C） 1：3.5（D）1：4.523 砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度一般为( )。（A）8mm（B） 10mm（C
6、） 12mm（D）14mm24 砌砖工程施工中，需在砖墙中留置的临时洞口，其净宽度不应超过( )。（A）1m（B） 2m（C） 3m（D）4m25 建筑钢结构焊接方法均采用( )。（A）压焊（B）钎焊（C）熔焊（D）锻焊26 钢结构构件的防腐施涂方法中，( )适用于油性基料的涂料。（A）刷涂法（B）喷涂法（C）锚喷法（D）干喷法27 合成高分子防水卷材的铺贴方法，目前国内采用最多的是( )。（A）热熔法（B）自粘法（C）热风焊接法（D）冷粘法28 屋面的防水涂膜，气温高于( )时不宜施工。（A）25（B） 30（C） 35（D）4029 刚性防水屋面的防水层的细石混凝土宜掺( )。（A）膨胀剂
7、（B）减水剂（C）防水剂（D）以上三项均正确30 卷材防水层在地下工程施工中，一般应将水位降低至防水层底部最低标高以下不少于( )。（A）100mm（B） 200mm（C） 300mm（D）400mm31 防水混凝土处于侵蚀性介质中，混凝土抗渗等级不应小于( )。（A）P7（B） P8（C） P9（D）P1032 防水混凝土的振捣时间宜为( )。（A）520s（B） 1030s（C） 2040s（D）3050s33 混凝土浇筑时的坍落度不宜大于( )。（A）10mm（B） 20mm（C） 30mm（D）40mm34 水泥混凝土面层浇筑完成后，在常温下连续养护不少于( )。（A）7d（B） 14
8、d（C） 21d（D）28d35 建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。（A）1 个月（B） 2 个月（C） 3 个月（D）6 个月36 建设单位违反城市地下管线管理办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处( )的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额 5%以上 10%以下的罚款；因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中捌坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。（A）1 万元以上 10 万元以下（B） 5 万元以上 8 万元以下（C） 5 万元以上 10 万元以下（D）1 万元以上 8 万元以下37 工程质量监督机构应当
9、在工程竣工验收之日起( )日内，向备案机关提交工程质量监督报告。（A）5（B） 10（C） 15（D）3038 当事人对裁决不服的，可以自裁决书送达之日起( )内向人民法院起诉。拆迁人依照相关规定已对被拆迁人给予货币补偿或者提供拆迁安置用房、周转用房的，诉讼期间不停止拆迁的执行。（A）45 日（B） 1 个月（C） 2 个月（D）3 个月39 单位重量小于( )g/m 2 的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为 B1 级装修材料使用。（A）100（B） 200（C） 300（D）40040 当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不应大于 15mm，面积不得超过该房间
10、顶棚或墙面积的( )。（A）5%.（B） 10%.（C） 15%.（D）18%.二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 下列有关竖向均布荷载作用下的钢筋混凝土悬臂梁的结论，不正确的是( )。（A）固定端处的剪力不一定是最大值（B）固定端处的弯矩不一定是最大值（C）最大正弯矩在固定端处（D）最大弯矩的绝对值大于相同荷载、跨度的简支梁最大弯矩的绝对值（E）主筋应配在梁的下部42 下列不属于火山灰水泥的特性的是( )。（A）耐热性差（B）凝结硬化较快（C）水化热较低（D
11、）抗冻性差（E）早期强度高43 人工降低地下水位的方法主要有( )。（A）轻型井点（B）喷射井点（C）管井井点（D）集水井排水（E）电渗井点44 深层搅拌法是利用水泥浆做固化剂，采用深层搅拌机在地基深部就地将软土和固化剂充分拌和，利用固化剂和软土发生一系列物理、化学反应，使之凝结成具有( )的水泥加固体，与天然地基形成复合地基。（A）整体性好（B）水稳性好（C）较高强度（D）韧性好（E）硬度小45 下列选项中，属于钢结构焊缝未熔合缺陷的防止措施的是( )。（A）提高操作技术（B）选用合适的工艺参数（C）选用合理的坡口（D）保证组对间隙（E）彻底清理焊件46 下列有关施工现场的说法正确的是( )
12、。（A）施工现场管理是一面“镜子”（B）施工现场是指红线以内的建筑用地（C）施工现场管理是处理各方关系的“焦点”（D）施工现场管理是各项管理工作联系的“纽带”（E）施工现场管理是施工项目管理的一个重要部分47 下列选项中，属于投标人串通投标的是( )。（A）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价（B）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价（C）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标（D）投标人之间其他串通投标报价的行为（E）招标人向投标人泄漏标底，采取内定联合投标48 交付竣工验收的建筑工程必须符合下列( )条件。（A）有业主认定的确认书（B）有经签署的工程保修书
13、（C）符合建筑工程质量标准（D）有完整的工程技术经济资料（E）具备国家规定的其他竣工条件49 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请( )协调处理。（A）建设主管部门（B）工程质量监督机构（C）当地法院（D）当地政府（E）当地建设行政主管部门50 混凝土分项工程质量要求中对原材料的检查数量，按同一( )且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批。每批抽样不少于 1 次。（A）生产日期（B）生产厂家（C）等级（D）品种（E）批号三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。51 某单位(甲方) 与施工公司(乙方) 签订了厂房施工合同，合
14、同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方，图中为 I 子项工作)。甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划如下图所示(合同中规定：窝工降效系数为 50%)。施工过程中发生如下事件： 事件 1：按进度计划 K 工作施工 0.5 个月后，业主方要求修改设计，K 工作停工待图 2.5 个月 (混凝土工程)，乙方向甲方提出索赔清单，如下表所示。事件 2：乙方自备施工机械未按时到达施工现场致使 H 工作实际进度在 12 月底时拖延 1 个月，乙方要求合同工期顺延 1 个月，并补偿费用 2 万元。 事件 3：F 工作施工时，因项目经理部确定的施工工艺出现质量事故，监理工程师要求返工，工作实际进度在
15、 12 月底时拖后 1 个月，乙方要求顺延合同工期 1 个月，补偿费用 2 万元。 事件4：施工第 9 个月，F 工作在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，乙方向甲方提出补偿工期 1 个月和费用 1 万元的要求。由于事件 3、4 的发生，F 工作延误影响致使钢架结构安装施工向后拖延，丙方就事件 3、4 分别向乙方提出索赔费用1 万元，工期共顺延 2 个月的 要求。 事件 5：开工后第 19 个工作月出现台风，现场工作全部停止。为此乙方要求补偿因台风破坏施工现场的现场清理时间 1 个月，并补偿清理费用 4 万元。 问题 1. 施工网络图中的关键线路有几条? 2就各事件分别说明上述索赔要求是否正
16、确? 3该工程实际工期为多少? 52 某大学投资兴建一综合实验楼，结构型式采用现浇框架一剪力墙结构体系，地上建筑为 15 层，地下为 2 层，通过公开招标，确定了某施工单位为中标单位，双方签订了施工承包合同。 该工程采用筏形基础，按流水施工方案组织施工，在第一段施工过程中，材料已送检。为了在雨期来临之前完成基础工程施工，施工单位负责人未经监理许可，在材料送检时，擅自施工，待筏基浇筑完毕后，发现水泥实验报告中某些检验项目质量不合格，如果返工重做，工期将拖延 15 天，经济损失达 1.32 万元。 某天凌晨两点左右，该综合实验楼发生一起 6 层悬臂式雨篷根部突然断裂的恶性质量事故，雨篷悬挂在墙面上
17、。幸好凌晨两点，未造成人员伤亡。该工程为 6 层砖混结构宿舍楼，建筑面积 2784m 2，经事故调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差。在施工时将受力钢筋位置放错，使悬臂结构受拉区无钢筋而产生脆性破坏。 问题 1. 施工单位未经监理单位许可即进行混凝土浇筑，该做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做? 2为了保证该综合实验楼的工程质量达到设计和规范要求，施工单位对进场材料应如何进行质量控制? 3如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位对该起质量事故是否应承担责任，为什么? 4施工单位现场质量检查的内容有哪些? 53 某工程项目施工合同价为 560 万元，合同工期为
18、6 个月。施工合同中规定： 1开工前业主向施工单位支付合同价 20%的预付款。 2业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按 10%的比例扣留保留金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 3预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 4工程进度款按月结算，不考虑调价。 5业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 6若施工单位每月实际完成产值不足计划产值的 90%时，业主可按实际完成产值的 8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 7经业主签认的施工进度计划和实际完成产值见下表。该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此
19、，施工单位提出以下费用补偿要求： (1)施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计 50 万元。 (2)因设备撤回基地发生的费用 10 万元。 (3) 人员遣返费用 8 万元。 问题 1. 该工程的工程预付款是多少万元，应扣留的保留金为多少万元? 2第一个月到第三个月，造价工程师各月签证的工程款是多少，应签发的付款凭证金额是多少? 3合同终止时，业主已支付施工单位各类工程款多少万元? 4合同终止后，施工单位提出的补偿要求是否合理，业主应补偿多少万元? 5合同终止后，业主共应向施工单位支付多少万元的工程款? 注册建造师二级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 35 答案与解析一、单项选择题共 40 题
20、，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【试题解析】 本题主要考查的是杆件刚度的概念。这里的位移是广义的，包括线位移与角位移，力也是广义的，应与广义位移相对应，包括轴力、弯矩和扭矩等。2 【正确答案】 D【试题解析】 力的大小、力的方向和力的作用点的位置称力的三要素。3 【正确答案】 C【试题解析】 物体在许多力的共同作用下处于平衡状态时，这些力(称为力系)之间必须满足一定的条件，这个条件称为力系的平衡条件。两个力大小相等，方向相反，作用线相重合，这就是二力的平衡条件。4 【正确答案】 C【试题解析】 少筋梁，配筋率过低，当受拉区一旦开裂，钢筋即达屈服甚至被拉断，
21、梁的破坏与素混凝土梁差不多，破坏具有脆性和突发性，工程中也应避免。实用上用设置最小配筋率来限制。5 【正确答案】 A【试题解析】 用于配制普通混凝土的水泥，可采用常用的五大类水泥，即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。根据使用场合的不同，各种水泥的适用范围也不同。6 【正确答案】 B【试题解析】 水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。如果水泥硬化后产生不均匀的体积变化，会使水泥混凝土构筑物产生膨胀性裂缝，降低建筑工程质量，甚至引起严重事故，此即体积安定性不良。施工中必须使用安定性合格的水泥。7 【正确答案】 D【试题解析】 影
22、响混凝土拌合物和易性的主要因素有：单位体积用水量；砂率的影响；外加剂和掺合料的影响；时间和温度的影响。8 【正确答案】 C【试题解析】 调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂，包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。9 【正确答案】 A【试题解析】 填土的压实方法一般有：碾压法、夯实法和振动压实法以及利用运土工具压实等。10 【正确答案】 B【试题解析】 铲运机是一种能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、整平的土方机械。在土方工程中常应用于大面积场地平整，开挖大型基坑，填筑堤坝和路基等。最适宜于开挖含水量不超过 27%的松土和普通土，坚土(三类土)和砂砾坚土(四类土)需用松土机预松后才能开挖。11 【正确答案
23、】 C【试题解析】 拉铲挖土机的特点是“后退向下，自重切土”。能开挖停机面以下的一至二类土，适用于开挖较深较大的基坑(槽)、沟渠，挖取水中泥土以及填筑路基、修筑堤坝等。12 【正确答案】 A【试题解析】 当基坑或沟槽宽度小于 6m，且降水深度不大于 5m 时，可用单排线状井点，布置在地下水流的上游一侧，两端延伸长一般以不小于坑(槽)宽度为宜。13 【正确答案】 D【试题解析】 打钎时，同一工程应钎径一致、锤重一致、用力(落距)一致。每贯入 30cm(通常称为一步)，记录一次锤击数，每打完一个孔，填入钎探记录表内。最后整理成钎探记录。14 【正确答案】 A【试题解析】 重锤夯实是用起重机械将夯锤
24、提升到一定高度后，利用自由下落时的冲击能重复夯打击实基土表面，使其形成一层比较密实的硬壳层，从而使地基得到加固。适用于处理高于地下水位 0.8m 以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理。15 【正确答案】 C【试题解析】 人工挖孔灌注桩是指桩孔采用人工挖掘方法进行成孔，然后安放钢筋笼，浇筑混凝土而成的桩。为了确保人工挖孔桩施工过程中的安全，施工时必须考虑预防孔壁坍塌和流砂现象发生，制定合理的护壁措施。16 【正确答案】 B【试题解析】 水泥用量过少，混凝土易产生离析现象，泵送混凝土最小水泥用量为 300kg/m3。17 【正确答案】 C【试题解析】 竖向结构(墙、柱
25、等)浇筑混凝土前，底部应先填 50100mm 厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。18 【正确答案】 D【试题解析】 大体积混凝土浇筑时，为保证结构的整体性和施工的连续性，采用分层浇筑时，应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。一般有三种浇筑方案：(1)全面分层； (2)分段分层； (3)斜面分层。19 【正确答案】 B【试题解析】 为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件，防止在早期由于干缩而产生裂缝，大体积混凝土浇筑完毕后，应在 12h 内加以覆盖浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于 14d；矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时
26、间不得少于 21d。20 【正确答案】 A【试题解析】 当日平均气温降到 5或 5以下，或者最低气温降到 0或 0以下时，混凝土工程必须采用特殊的技术措施进行施工。在一般情况下，混凝土冬期施工要求正温浇筑、正温养护。对原材料的加热，以及混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护进行热工计算，并据此施工。21 【正确答案】 D【试题解析】 混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢，尽量加快混凝土的浇筑速度，防止热量散失过多。混凝土拌合物的出机温度不宜低于 10，入模温度不得低于 5。采用加热养护时，混凝土养护前的温度不得低于 2。22 【正确答案】 B【试题解析】 基础墙的防潮层，如设计无具体要求，宜
27、用 1：2.5 的水泥砂浆加适量的防水剂铺设，其厚度一般为 20mm。抗震设防地区的建筑物，不用油毡做基础墙的水平防潮层。23 【正确答案】 B【试题解析】 砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度一般为 10mm，但不小于 8mm，也不大于 12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不低于 80%，砂浆饱满度用百格网检查。竖向灰缝宜用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。24 【正确答案】 A【试题解析】 施工时需在砖墙中留置的临时洞口，其侧边离交接处的墙面不应小于 5m，洞口净宽度不应超过 1m；洞口顶部宜设置过梁。抗震设防烈度为 9 度地区的建筑物，临时洞口的留置应会同设计单位研究决定。临时施工洞口应
28、做好补砌。25 【正确答案】 C【试题解析】 主要的焊接方法有熔焊、压焊和钎焊。建筑钢结构焊接方法均采用熔焊。熔焊以加热能源不同分为电弧焊、电渣焊、气焊、等离子焊、电子束焊、激光焊等。26 【正确答案】 A【试题解析】 钢结构构件的防腐施涂方法：一般采用刷涂法和喷涂法。其中，刷涂法适用于油性基料的涂料；喷涂法适用于快干性和挥发性强的涂料。27 【正确答案】 D【试题解析】 合成高分子防水卷材的铺贴方法有冷粘法、自粘法和热风焊接法。目前国内采用最多的是冷粘法。28 【正确答案】 C【试题解析】 防水涂膜严禁在雨天、雪天施工；五级风及其以上时或预计涂膜固化前有雨时不得施工；气温低于 5或高于 35
29、时不宜施工。29 【正确答案】 D【试题解析】 防水层的细石混凝土宜掺膨胀剂、减水剂、防水剂等外加剂，并应用机械搅拌、机械振捣。防水层内严禁埋设管线。30 【正确答案】 C【试题解析】 卷材防水层在地下工程施工中要有一定的施工条件要求。防水层施工时，应按施工要求和土质情况降低基坑的地下水位，一般应将水位降低至防水层底部最低标高以下不少于 300mm，并保持此水位直到保护结构完成为止。31 【正确答案】 B【试题解析】 防水混凝土处于侵蚀性介质中，混凝土抗渗等级不应小于 P8；防水混凝土结构的混凝土垫层，其抗压强度等级不应小于 C15，厚度不应小于100mm。32 【正确答案】 B【试题解析】
30、防水混凝土必须采用机械振捣密实，振捣时间宜为 1030s，以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准，并应避免漏振、欠振和超振。掺引气剂或引气型减水剂时，应采用高频插入式振捣器振捣。33 【正确答案】 C【试题解析】 混凝土浇筑时的坍落度不宜大于 30mm。摊铺刮平亦采用平板振动器振捣密实或用滚筒压实，以不冒气泡为准，以保证面层水泥混凝土密实度和达到混凝土强度等级。34 【正确答案】 A【试题解析】 水泥混凝土面层浇筑完成后，应在 24h 内加以覆盖并浇水养护，在常温下连续养护不少于 7d，使其在湿润的条件下硬化。35 【正确答案】 C【试题解析】 建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故
31、不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以 2 次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。36 【正确答案】 A【试题解析】 建设单位未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处 1 万元以上 10 万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处单位罚款数额 5%以上 10%以下的罚款；因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的责任。37 【正确答案】 A【试题解析】 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起 5 日内，向备案机关提交工程质量监
32、督报告。38 【正确答案】 D【试题解析】 当事人对裁决不服的，可以自裁决书送达之日起 2 个月内向人民法院起诉。拆迁人依照相关规定已对被拆迁人给予货币补偿或者提供拆迁安置用房、周转用房的，诉讼期间不停止拆迁的执行。39 【正确答案】 C【试题解析】 单位重量小于 300g/m2 的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为 B1 级装修材料使用。40 【正确答案】 B【试题解析】 当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫塑料时，其厚度不应大于15mm，面积不得超过该房间顶棚或墙面积的 10%。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少
33、有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 本题考查的是房屋建筑基本构件的受力特点。42 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 火山灰水泥凝结硬化慢、早期强度低，后期强度增长较快，耐热性较好。43 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 人工降低地下水位的方法主要有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点和深井井点等。44 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 地基的处理就是按照上部结构对地基的要求，对地基进行必要的加固或改良，提高地基土的承载力，保证地基稳定，减少房屋的沉降式不均匀沉降，消除湿陷性黄土的湿陷性，提高抗液
34、化能力，所以应使固化剂和软土凝结成具有整体性、水稳定性好和较高强度的水泥加固体。45 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 本题考查的是钢结构工程焊缝缺陷及防止措施的内容，除了所选答案外，还有一措施是选用合适的规范参数。46 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 本题是考查考生对施工项目现场管理的概念和意义的掌握程度。47 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 本题主要考查的是投标人的串通投标的行为。解答此题应区分招标人与投标人串通投标的行为。48 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 建设工程施工质量验收统一标准中规定了交付竣工验收的建筑工程应符合的条件。49 【正确答案】
35、B,E【试题解析】 这是建设工程施工质量验收统一标准中对建筑工程质量验收程序和组织的规定。50 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 本题考查混凝土结构工程施工质量验收规范规定的混凝土分项工程质量要求中对原材料的要求。三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。51 【正确答案】 1.网络计划中关键线路有两条：A DEHLM ADFILM2事件 1：甲方责任，发生在非关键工作，该工序总时差为 2 天。新增工程量增加费用 60000 元，应补偿由于新增工程量 300ms 而实际需增加工作时间3 天，即； 由于 TF=2，所以应补偿工期 1 个月； 机械闲置属于窝工，不应按
36、台班费计算，应按折旧费计算。计算公式为 6060=3600(元)。人工窝工应按降效处理不应按原人工费单价计算。计算公式为 504000.5=25200(元) 。机上人工费已完全含在台班费内不应单独索赔。 综合计算应补偿工期 3.5 个月，补偿费用 88800 元。 事件 2：属乙方责任，故工期与费用均不补偿。 事件 3：属乙方责任，故工期与费用均不补偿，不同意其工期顺延一个月和费用补偿 2 万元的要求。 事件 4：按目前有关规定，发现文物时甲方应补偿相关费用和顺延工期，应由甲方向乙方补偿费用 1 万元，顺延合同工期 1 个月(F、I 工作均为关键工作)。 事件 5：属于不可抗力事件，按规定甲方
37、应同意补偿合同工期 1 个月而应补偿费用 4 万元。(M 为关键工作， N 为非关键工作 TF=2)3工程的实际工期是在原合伺工期上考虑甲方责任、乙方责任、不可抗力原因对工期影响的新工期。经推算，实际工期由原计划工期 22 个月增加为 26.5 个月。52 【正确答案】 1.施工单位未经监理许可即进行筏基混凝土浇筑的做法是错误的。正确做法：施工单位运进水泥前，应向项目监理机构提交工程材料报审表，同时附有水泥出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。2材料质量控制方法主要是严格检查验收，正确合理的使用，建立管理台账，进行收、发、储、运等环
38、节的技术管理，避免混料和将不合格的原材料使用到工程上。3如果该工程施工过程中实施了工程监理，监理单位应对该起质量事故承担责任。原因：监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程中，监理未能发现钢筋位置放错的质量问题，因此必须承担相应责任。4施工单位现场质量检查的内容：开工前检查；工序交接检查；隐蔽工程检查；停工后复工前的检查；分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工；成品保护检查。53 【正确答案】 1.工程预付款为：56020%=112(万元)保留金为：5605%28(万元)2各月工程款及签发的付款凭证金额：第一个月：签证
39、的工程款为：70(1-0.1)63(万元)应签发的付款凭证金额为：63-8=55(万元)第二个月：本月实际完成产值不足计划产值的 90%，即(90-80)9011.1%签证的工程款为：80(1-0.1)-808%=65.60(万元)应签发的付款凭证金额为：65.6.12=53.60(万元)第三个月：本月扣保留金为：28-(70+80)10%=13( 万元)签证的工程款为：120-13107(万元)应签发的付款凭证金额为：107-15=92(万元)3合同终止时业主已支付施工单位各类工程款为：112+55+53.6+92=312.60(万元)4业主应补偿：(1)已购特殊工程材料价款补偿 50 万元的要求合理。(2)施工设备遣返费补偿 10 万元的要求不合理。应补偿：(560-70-80-120)56010=5.18(万元)(3)施工人员遣返费补偿 8 万元的要求不合理。应补偿：(560-70-80-120)5608=4.14(万元)合计：59.32 万元5合同终止后，业主共应向施工单位支付的工程款为：70+80+120+59.32-8-12-15=294.32(万元)
