1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 70 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 建设项目施工安全技术交底中必须包括( )。（A）安全费用使用计划（B）安全预防措施的设置（C）安全生产责任制的确立（D）安全验收评价文件2 下列所述，不属于建设项目实施准备阶段的进度控制任务的是( )。（A）确定项目工期总目标，确定建设项目各阶段的任务和计划（B）初步编制建设项目的总进度计划（C）调研、分析和判断施工现场的条件和环境（D）按合同要求，适时发布开工令，确保按时开工，以此计算施工工期3 施工图概算审查的主要内容不包括( )。（A）施工
2、工程划分的合理性（B）工程量清单，包括工程量清单的合规性、完整性和准确性（C）设备材料市场价格（D）有关项目费用及其计算4 职业健康安全控制的主要对象是( )。（A）工作人员（B）工作环境（C）工作工艺（D）危险源5 索赔是当事人根据法律、合同规定和惯例，向合同的另一方提出要求，以获得属于自己的东西或补偿自己损失的( )。（A）合同行为（B）交易行为（C）赔偿金（D）工期6 以下哪个单位可以作为筹资保证人( )。（A）学校（B）医院（C）银行（D）破产的企业7 为组织总体绩效与效率的持续改进，推荐指南和建议的质量管理标准是( )。（A）GB/T 19004-2000（B） GB/T 19001
3、-2000（C） GB/T 19000-2000（D）GB/T 50300-20018 ( )属建设项目业主管理层面的控制，旨在协调管理职能，实现项目建设的效益目标。（A）行为控制（B）管理控制（C）财务控制（D）运作控制9 ( )是招标公开原则的重要标志之一，而且须公开、公平和公正。（A）定标（B）投标（C）开标（D）评标10 下列关于横道图特点的说法，错误的是( )。（A）计划直观、简单（B）容易操作（C）便于理解（D）不易操作11 根据我国企业财务通则规定，( )不属于吸收直接投资的种类。（A）国家资本金（B）法人资本金（C）企业资本金（D）个人资本金12 建设项目出资人为获取未来的预期
4、效益而投入的全部资金资产是( )。（A）现金（B）建设项目总投资（C）有形资产（D）无形资产13 勘察过程的监理，主要任务是勘察过程的( )和质量控制。（A）施工控制（B）项目控制（C）进度控制（D）方案控制14 下列不属于施工阶段和验收阶段工作的是( )。（A）控制实施设计方案的主要结构布置；控制设计质量、设计进度、组织优化设计（B）组织设计交底，控制和审查设计单位提交的设计变更（C）组织设计单位参加完工验收（D）投运前的大型建筑物安全鉴定和参加试运行15 ( )是对建设项目安装完成后的设备和系统进行一系列试验和调整，以看其性能能否满足验收准则。（A）质量控制（B）试车调试（C）勘察设计（D
5、）变更控制16 对于特别复杂的大型项目，需要有特殊的进度控制手段时，应该规划设计( )进度控制系统。（A）关键线路（B）工期测算（C）计算机模拟（D）离散17 基本预备费的动用应由( )提出申请，报经上级有权部门批准。（A）施工单位（B）监理单位（C）建设单位（D）分包单位18 工程设计文件包括：初步设计或扩大初步设计，技术设计，( )。（A）批复文件（B）人员招聘计划（C）可行性研究报告（D）施工图设计和设计说明19 ( )是指项目建设资金必须按规定用于经批准的建设项目，不得截留、挤占和挪用。（A）分级管理原则（B）专款专用原则（C）效益原则（D）分级负责原则20 符合性检查主要是检查投标文
6、件的有效性、( )以及与招标文件要求的一致性。（A）严密性（B）完整性（C）安全性（D）完善性21 ( )指的是影响工作场内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人健康和安全的条件和因素。（A）进度安全（B）施工安全（C）质量安全（D）职业健康安全22 ( )是指利用其财务信息，对其整体与局部、历史与未来、短期与长远进行比较，以揭示其现实价值和预测未来价值为目的的分析与评价。（A）财务控制（B）财务分析（C）财务预测（D）财务决策23 保险利益的构成有三个条件：一是必须是法律认可的利益；二是必须是( )；三是必须是经济上能确定的利益。（A）客观存在的利益（B）事实上的利益（C）补偿损失的
7、利益（D）可能发生变化的利益24 企业的内部审计归结为监督、( )和服务三个方面。（A）支持（B）规范（C）分析（D）评价25 ( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。（A）建设项目内部控制（B）建设项目会计管理（C）建设项目内部审计（D）建设项目合同管理26 合同条款是工程施工招标文件的主要内容之一，合同条款一般分为( )。（A）通用条款和专用条款（B）通用条款和特定条款（C）特定条款和附加条款（D）特定条款和专用条款27 工程监理规划是工程监理单位根据( )制定的。（A）委托工程监理合同（B）监理协议（C）监理制度（D）工程监理28 建设项目综合
8、后评价以项目的( )为中心。（A）建设实施效果（B）运营状况（C）投资效益（D）预算收益29 在质量方面指挥和控制组织的管理体系是( )。（A）质量控制体系（B）质量保证体系（C）质量管理体系（D）质量监督体系30 我国的建设项目工程设计，按不同的专业工程可分为( )个阶段。（A）23（B） 34（C） 45（D）5631 建设项目吸收直接投资的资本金中最为重要和普遍的方式是( )。（A）实物出资（B）现金出资（C）工业产权出资（D）土地使用权出资32 实行经济核算的核心是( )。（A）实行统一领导、归口分级管理、明确各级经济权限和经济责任制度（B）建立专业管理和群众监督相结合的机制（C）诚信
9、为本、操守为重、坚持准则、不做假账（D）严格执行国家财务制度和会计核算制度规定，加强核算、降低消耗、监督支出、节约投资33 建设项目业主与监理单位之间的关系是( )。（A）不平等主体间的关系（B）平等主体间的关系（C）主体与非主体间的关系（D）权利与义务间的关系34 进度报告的内容主要包括项目建设实施概况、( )。（A）进度偏离程度（B）近期趋势报告（C）施工方案（D）进度概要35 ( )是指要逐步建立完善的产品营销机构和网点，组织高素质的营销队伍，采用现代化的营销手段，适时的恰当的广告宣传策略等。（A）建立产品市场营销网络（B）组织产品售后服务（C）建立产品研发机构（D）确定产品市场营销策略
10、36 ( )是指由有权代表国家投资的政府部门或机构，用预算内资金、各类专项建设资金投入建设项目形成的资本金。（A）法人资本金（B）个人资本金（C）国家资本金（D）外商资本金37 当招标人强调和要求采购技术性能上等或同样价格情况下，技术性能与质量更好的产品时，可选择 ( )评标方法。（A）经评审的最低投标价法（B）综合评分法（C）最低评标价法（D）性价比法38 已知某工作 A 的紧后工作是 B 和 C。BT作的最迟开始时间为 1-4 天，最早开始时间为 10 天；C 工作最迟完成时间为 16 天，最早完成时间为 14 天；A 工作的自由时差为 5 天。则 A 工作的总时差为 ( )天。（A）0（
11、B） 5（C） 7（D）939 工程设计文件包括：初步设计或扩大初步设计，技术设计，( )。（A）批复文件（B）人员招聘计划（C）可行性研究报告（D）施工图设计和设计说明40 建设单位委托咨询公司进行建设工程项目的设计管理时，承担该项目设计任务的工程设计单位应( ) 。（A）与建设单位签订工程设计合同（B）与咨询公司签订工程设计合同（C）先与建设单位签订工程设计合同，再与咨询公司签订附属工程设计合同（D）先与咨询公司签订工程设计合同，再与建设单位签订附属工程设计合同二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；
12、少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 伤亡事故调查组，由企业主管部门会同企业所在地区的( )部门组成。（A）生产（B）技术（C）行政安全（D）公安（E）工会42 下列属于施工合同管理的其他工作的有( )。（A）合同争议的调解（B）合同的解除监理（C）竣工验收的监理（D）审核施工的监理（E）对进度计划实施情况进行检查分析43 进度计划执行中，判断某项工程进度偏差对后续工作总工期的影响程度，重点是分析( ) 。（A）此项工作是否位于关键线路上（B）此项工作的进度偏差与质量的关系（C）此项工作的进度偏差是否大于总时差（D）此工作的进度偏差是否大于自由时差（E）此项工作的资源供应情况44 用挣值法
13、进行进度控制时，测量建设项目工作是否按计划进行，主要考核的指标为( ) 。（A）BCWP（B） CV（C） SV（D）BCWS（E）SPI45 企业内部控制设计的主要原则包括( )。（A）制定明确的目标、计划和预算（B）良好的员工行为规范（C）科学合理的程序化管理（D）有效的风险管理（E）良好的企业文化46 建设项目业主以及各主要承包方，应当设置质量管理专职机构，以建立和保持有效的质量管理体系。质量管理专职机构的主要职责有( )。（A）提供支持（B）协助管理（C）实施监督（D）咨询服务（E）协调沟通47 建设项目应当依据真实的交易、事项以及完整、准确的账簿记录等资料，并按照统一的会计制度规定的
14、( )编制财务会计报告，不得违反相关条例和统一的会计制度规定；任何组织或者个人不得授意、指使、强令企业违反国家条例和统一的会计制度规定。（A）编制基础（B）编制依据（C）编制原则（D）编制方法（E）编制方向48 基于项目合同的特有属性，发生合同争议是比较正常和常见的。如何处置合同争议，对双方当事人都极为重要。处置合同争议的主要方式有( )。（A）磋商（B）协商（C）调解（D）仲裁（E）诉讼49 下列关于工程监理的说法，正确的是( )。（A）对工程实施的科学化监督管理（B）对工程实施的专业化监督管理（C）实施工程监理的是具有相应资质的监理单位（D）监理单位只要具有法人资格，即可实施工程监理（E）
15、监理单位受建设项目业主的委托实施工程监理50 工程设计文件包括( ) 。（A）批复文件（B）初步设计或扩大初步设计（C）可行性研究报告（D）技术设计（E）施工图设计和设计说明51 某工程项目时标网络图如下图所示，则( )。（A）工作 I 的最早开始时间为 10（B）工作 D 的总时差为 3（C）工作 C 的自由时差为 2（D）工作 C 的最迟开始时间为 2（E）工作 D 的最迟完成时间为 1252 建设项目索赔的特点有：( )、索赔管理是涉及多种专业的综合性学科。（A）合同的风险性（B）索赔的普遍性（C）索赔权利的平等性（D）索赔强调合同依据和事实证据（E）合同的顺延性53 按照贷款发放时有无
16、担保品等条件，分为( )。（A）政策性银行贷款（B）信用贷款（C）业主发放贷款（D）担保贷款（E）票据贴现54 建设项目由( ) 组合而成称为组合计价。（A）总体工程（B）分项工程（C）分部工程（D）单位工程（E）单项工程55 工程应尽量采用( ) 的技术，吸取科研新成果，体现先进技术和生产力水平。（A）安全（B）先进（C）成熟（D）适用（E）核心三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 某建筑工程，总承包单位将地基与基础分部工程分包给某基础工程公司。业主委托某监理公司进行施工监理，监理规划和具体工作如下：(1)该工程的施工质量验收按建筑工程施工质量验收统一标准及有关
17、专业验收规范进行。(2)施工中，各检验批的质量验收记录由施工单位专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员验收。(3)各分项工程的质量由专业监理工程师组织施了单位专业质量检查员进行验收。地基与基础分部工程完成后，由总承包单位对工程质量进行评定，由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行了验收。(4)建筑电气分部工程的质量由总监理工程师组织施工单位项目经理等有关人员进行了验收。(5)单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收，并向建设单位报送了工程竣工报验单。建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员对单位工程质量进行了验收，并由各方签署了工程竣工报告。问题
18、1以上各条做法是否妥当?如不妥，请指出不妥之处，并改正。2工程竣工初步验收由谁组织?主要审查工程应符合哪些方面的要求? 57 某建筑公司于 2006 年 3 月 8 日与某建设单位签订了修建建筑面积为 3000m2 工业厂房 (带地下室) 的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费 60%计算。在专用条款中明确 6 级以上(含 6 级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起 28 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告
19、送达之日起 28 天后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为 30 元/工日，机械台班费为 1000 元/ 台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件 1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地墓进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工 10 天，窝工费用合计为 3000 元。事件 2：2006 年 5 月 18 日发生 6 级大风，一直到 5 月 21 日开始施工，造成 20名工人窝工。事件 3：5 月 21 日用 30 个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5 月 22 日恢复正常挖掘工作。事件 4：5 月 27 日因
20、租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工 2 天，造成人员窝工 10个工日。事件 5：5 月 29 日，因外部供电故障，使工期延误 2 天，造成 20 人窝工，2 台施工机械窝工。事件 6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工 3 天进行设计变更，造成人工窝工的 60 个工日，机械窝工 9 个台班。问题 1分别说明事件 1 至事件 6 的了期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?2建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元? 58 某综合楼工程项目的施工，经当地主管部门批准后，由建设单位自行组织施工，公开招标。 招标工作主
21、要内容确定为：成立招标工作小组； 发布招标公告；编制招标文件； 编制标底； 发放招标文件；组织现场踏勘和招标答疑；投标单位资格审查；接收投标文件；开标；确定中标单位； 评标；签订承发包合同；发出中标通知书。 现有 A、B、C、D 四家经资格审查合格的施工企业参加该工程投标，与评标指标有关的数据见下表。经招标工作小组确定的评标指标及评分方法如下。 (1)报价以在标底价(3600 万元)的(13%)以内为有效标。评分方法是：报价以标底价减去其 3%为 100 分，在标底价减去其 3%的基础上，每上升 1%扣 5 分。 (2) 定额工期为 500 天。评分方法是：工期提前 10%为 100 分，在此
22、基础上每拖后 5 天扣 2 分。 (3)企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定。 企业信誉得分：C 单位为 100 分，A 、B、D 单位均为 95分；施工经验得分：A、B 单位为 100 分， C、D 单位为 95 分。 (4)上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价 45%，投标工期 25%，企业信誉和施工经验均为15%。 问题： 1.如果将上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥，请确定合理的顺序。2试在下表中填制每个投标单位各项指标得分及总得分。其中报价得分要求列出计算式。请根据总得分列出名次并确定中标单位。 注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 70
23、 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 D【知识模块】 投资建设项目实施3 【正确答案】 A【知识模块】 投资建设项目实施4 【正确答案】 D【知识模块】 投资建设项目实施5 【正确答案】 A【知识模块】 投资建设项目合同与管理6 【正确答案】 C【知识模块】 投资建设项目资金筹集与管理7 【正确答案】 A【知识模块】 投资建设项目质量管理与控制8 【正确答案】 B【知识模块】 投资建设项目实施分类模拟题投资建设项目内部控制和内部审计9 【正确答案】 C10 【正确答案】 D11 【正确答案】 C12 【正确
24、答案】 B13 【正确答案】 C14 【正确答案】 A15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17 【正确答案】 C18 【正确答案】 D19 【正确答案】 B20 【正确答案】 B21 【正确答案】 D22 【正确答案】 B23 【正确答案】 A24 【正确答案】 A25 【正确答案】 C26 【正确答案】 A27 【正确答案】 A28 【正确答案】 C29 【正确答案】 C30 【正确答案】 A31 【正确答案】 B32 【正确答案】 D33 【正确答案】 B34 【正确答案】 D35 【正确答案】 A36 【正确答案】 C37 【正确答案】 D38 【正确答案】 C39 【正确答案】
25、 D40 【正确答案】 A二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 【正确答案】 A,B,C,E42 【正确答案】 C,D,E43 【正确答案】 A,C,D44 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 挣值法中主要考核指标为费用偏差 CV；进度偏差 SV；进度执行指标 SPI。【知识模块】 投资建设项目进度管理与控制45 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 投资建设项目实施分类模拟题投资建设项目内部控制和内部审计46 【正确答案】 A,C,D47 【正确答案】
26、A,B,C,D48 【正确答案】 B,C,D,E49 【正确答案】 B,C,E50 【正确答案】 B,D,E51 【正确答案】 A,C,D52 【正确答案】 B,C,D,E53 【正确答案】 B,D,E54 【正确答案】 B,C,D,E55 【正确答案】 B,C,D三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 【正确答案】 1规划和具体工作的妥当与否的判断：第(1)条妥当。第(2)条：分项工程的质量由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员进行验收不妥。应组织项目专业技术负责人等进行验收。第(3)条有两处不妥：地基与基础分部工程完成后，由总包单位对工程质量进行评定不妥，应
27、由分包单位进行检查评定，总包单位派人参加。专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人进行验收不妥，应由总监理工程师组织验收。地基与基础分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加验收。第(4)条妥当。第(5)条的判定如下：单位工程完成后，由施工单位进行竣工预验收不妥，应由施工单位进行质量检查评定。向建设单位报送工程竣工报验单不妥，应向监理单位报送。组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行验收妥当。由各方签署工程竣工报告不妥；应为签署工程质量竣工验收记录。2工程竣工初步验收由总监理工程师组织。初步验收主要审查工程应符合以下几方面的要求：(1)我国现
28、行法律、法规的要求。(2)我国现行工程建设标准。(3)设计文件要求。(4)施工合同要求。57 【正确答案】 1工期延误和费用增加的承担责任划分事件 1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期 10 天，费用 3000 元。事件 2：工期延误 3 天应由建设单位承担，造成 20 人窝工的费用应由承包单位承担。理由：因为高于 6 级大风按合同约定届不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期 3 天。事件 3：应由建设单位承担修复被冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由：被冲坏的永久道路是由于不可
29、抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位的费用为：3030 元900 元事件 4：应由承包尚承担由此造成的工期延误和增加费用。理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。事件 5：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期 2 天。事件 6：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期 3 天。建设单位应补偿承包单位费用为：(306060%+9100060%)
30、 元6480 元2建设单位应给予承包单位补偿费用为：(3000+900+6480)元10380 元58 【正确答案】 1.题中所列招标顺序不妥。正确的顺序应当是：成立招标工作小组；编制招标文件； 编制标底；发布招标公告；招标单位资格审查；发放招标文件； 组织现场踏勘和招标答疑；接收投标文件；开标；评标；(11)确定中标单位；(12) 发出中标通知书；(13) 签订承发包合同。2(1) 报价得分计算为： A 单位：报价降低率=(3420-3600)/3600100%=-5% (注：报价降低率是以标底价为基准，而不是以投标报价为基准计算) A 单位报价降低率已超出有效标(报价降低率最低为-3%) 的范围，因此是废标。 B 单位：报价降低率=(3528-3600)/3600100%=-2% 与报价降低率-3% 相比，上升 1%，扣 5 分。 因此 B 单位报价得分为 95 分。 同理可求出 C 单位、D 单位报价得分，分别为 85 分、80 分( 具体计算过程略)。 (2)各项指标得分及总得分表如下所示：中标单位为 B 单位。
