1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 128 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 在 FIDIC 的施工合同条件中，合同有效期是指( )。（A）合同约定的工期加经批准顺延的工期之和（B）合同管理之日起至设立之日止的期间（C）开工之日起至结清单生效之日止的期间（D）合同签字之日起至结清单生效之日止的期间2 甲与乙签订工程设计合同,合同约定设计费为 80 万元,甲方向乙方支付 16 万元定金。合同订立后,甲方实际向乙方支付了 12 万元定金,乙收取定金后拒不履行合同,则甲可以要求乙返还( ) 万元。（A）12（B） 24（C） 16（D
2、）323 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。（A）现场考察时招标人口头解释（B）招标文件规定（C）书面回函解答（D）仲裁机构裁定4 根据委托监理合同的规定,( )不属于监理人的义务。（A）负责施工合同的协调管理（B）负责外部关系的协调（C）认真勤奋地工作（D）不得泄露声明的秘密5 设计合同规定,设计人承担合同义务的期限至( )日止。（A）交付设计文件（B）设计文件审查通过（C）完成设计变更（D）工程竣工验收合格6 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成
3、。此时应当由( )违约责任。（A）建设单位直接向材料供应商追究（B）建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究（C）建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究（D）建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究7 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。（A）4（B） 8（C） 10（D）148 承包人采购的材料设备到货,工程师不能按时到场验收,事后发现不符合设计要求时,( )。（A）承包人承担发生的费用,工期顺延（B）发包人承担发生的费用,工期
4、顺延（C）发包人承担发生的费用,工期不予顺延（D）承包人承担发生的费用,工期不予顺延9 委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。（A）以代理人的名义与对方谈判（B）商签的合同内应有代理人权利和义务的条款（C）代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求（D）所形成的合同由委托人和代理人共同履行10 某投标联合体，其投标文件内未附联合体各方的共同投标协议，则( )。（A）投标文件应作为无效投标文件（B）只得认可联合体中资质最低一家单位（C）只得认可联合体中资质最高一家单位（D）只得认可联合体中的牵头单位11 建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查( )的不
5、公正评标条件。（A）是否有针对材料供应商设立（B）是否有针对外地区和外系统设立（C）是否有针对联合体投标者设立（D）是否有针对一揽子交钥匙工程设立12 有关对施工招标投标管理的叙述中，错误的说法是( )。（A）以标底作为报价评定标准时，有可能因编制的标底没有反映出较为先进的施工技术水平和管理水平，导致报价分的评定不合理（B）评标价法评标的标准是投标报价最低的标书为最优（C）综合评分法可以较全面地反映投标人的素质（D）对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力13 承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。
6、（A）14（B） 28（C） 7（D）5614 委托监理合同法律关系的客体是( )。（A）监理工程（B）监理服务（C）监理规划（D）监理投标方案15 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（A）设计人承担（B）承接变更的设计人承担（C）设计人与承接变更的设计人共同承担（D）承接变更的设计人与监
7、理工程师共同承担16 在 FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于 ( )。（A）工程维修（B）清理施工现场（C）报送竣工报表（D）财务结算17 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程( )后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。（A）全部完工（B）竣工验收报告经发包人认可（C）质量保修书签订（D）竣工验收通过后18 如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以( ) 。（A）不批准承包人的索赔要求（B）要求承包人进一步提交索赔的证据资料（C）将该事件确认为承包人责任（D）认定索赔不成立19 投标文件
8、中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是 ( )。（A）以大写金额为准（B）以金额高者为准（C）以小写金额为准（D）以金额低者为准20 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约人之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后21 某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( ) 方式发包。（A）应该采用公开招标（B）应该采用邀请招标（C）应该采用议标（D）可以采用直接委托22 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合
9、同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（A）质押（B）动产（C）专利权（D）财产权23 发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( ) 。（A）须由总监理工程师下达指令（B）须报经施工图审批部门批准（C）须征得设计人同意（D）不需要签订提前交付设计文件的协议24 某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。在这一例中,下列表述中正确的是( )。（A）原合同无效,
10、乙与丙应各自承担损失（B）上级公司直接赔偿丙的损失（C）甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责（D）乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理25 工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( ) 。（A）以自己的名义向人民法院主张该购房款（B）以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款（C）以自己的名义直接向购房者主张该购房款（D）以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款26 如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以( ) 。（A）不批准承包人
11、的索赔要求（B）要求承包人进一步提交索赔的证据资料（C）将该事件确认为承包人责任（D）认定索赔不成立27 招标的资格预审须知中规定,采用限制合格者数量为 6 家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时,应当( )。（A）仅允许排名前 5 名的投标人参加投标（B）改变预审合格标准,只设合格分,不限制合格者数量（C）由排名第七的递补,维持 6 家投标人（D）重新进行资格预审28 在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供贷方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（A）采购方（B）供货方（C）采购方和供货方共同（D）施工承包人29 依据建设工程委托监理合同(示范文本)，委托
12、人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( )的通知。（A）指明其未履行义务（B）终止合同（C）变更合同（D）解除合同30 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( ) 。（A）项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效（B）项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效（C）项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效（D）项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效31 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（B）以总价金额为准，由评标委员
13、会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认32 在合同撤销权的行使中，自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）5 年33 下列关于建设工程施工合同说法不正确的是( )。（A）建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工为全部内容，确定双方权利和义务的协议（B）建设工程施工合同的标的具有特殊性（C）建设工程施工合同的履行期限具有长期性（D）建设工程施工合同的内容具有
14、复杂性34 监理机构为执行监理任务所需的工程资料,应由( )。（A）监理单位自费收集（B）向委托人付费索取（C）向设计单位付费索取（D）委托人免费提供35 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。（A）标的（B）数量（C）质量（D）价款36 监理招标的特点不包括( )。（A）招标宗旨是对监理单位能力的选择（B）报价与监理单位能力居于同等重要地位（C）报价在选择中居于次要地位（D）邀请投标人较少37 建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本,建设工程设计合同(二)GF-2000-0210与(一)GF-2000-0209中条款内容差异的主要原因是由于建设工程设计合同(二)GF
15、-2000-0210 委托的工作内容不同 ,即承包工程项目的( )任务。（A）勘察、设计（B）设计、施工（C）专业工程设计（D）民用建筑工程设计38 在合同的主要条款中，( )是核心条款。（A）数量和质量（B）价格和酬金（C）标的（D）违约责任39 FIDIC 合同条件建立的是以( )为核心的管理模式。（A）业主（B）工程师（C）承包商（D）分包商40 FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。（A）双方友好协商（B）由工程师对争议事项做出决定（C）申请仲裁 （D）提起诉讼41 FIDIC 合同条件规定，计人合同总价内的暂列金额使用权由( )控制。（A）业主（B）工程师
16、（C）总包商（D）分包商42 委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。（A）不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责（B）既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责（C）只对检测试验数据的错误负责（D）只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责43 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由( )。（A）招标人承担，费用由投标人承担（B）投标人承担，费用由招标人承担（C）招标人承担，费用由招标人承担（D）投标人承担，费用由投标人承担44 如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为
17、协调管理费，该费用不包括( )。（A）公司管理费（B）现场管理费（C）利润（D）税金45 关于合同变更，下列说法错误的是( )。（A）协商一致是必要条件（B）仅指合同内容的变更（C）定条件下可变更主体（D）合同的变更一般不涉及已履行的内容46 在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（A）采购方（B）供货方（C）采购方和供货方共同（D）施工承包人47 承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，( )。（A）视为该项变更不涉及合同价款的调整（B）由工程师决定变更的合同价款（C）工程师应通知
18、承包人在?日内报送（D）由发包人确认变更的合同价款48 可以不依法公开招标的项目是( )。（A）全部使用国有资金投资（B）国有资金投资占控股（C）国有资金投资占主导地位（D）总投资在 3000 万元人民币以上项目二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 招标人可以没收投标保证金的情况有( )。（A）投标人在投标截止日前撤回投标书（B）投标人在投标有效期内撤销投标书（C）投标人在中标后拒签合同（D）投标人在中标后拒交履约保函（E）投标人有可能在合同履行中违约50 同时
19、履行抗辩权的适用条件( )。（A）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（B）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（C）在合同中未约定履行顺序（D）由同一双务合同产生互负的债务,在任何合同中都可履行抗辨权（E）对方的对价给付是可能履行的义务51 履行合同的担保方式包括( )。（A）投标保证（B）留置（C）动产抵押（D）定金（E）违约金52 在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则53 关于工程变更，下列说法正确的是( )。（A）工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致
20、的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理（B）不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商（C）应以变更指令的形式，要求承包商使用超过他目前使用或计划使用的施工设备范围去完成新增工程（D）可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排（E）工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更54 监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（A）现场见证（B）询问见证（C）会议见证（D）合同见证（E）文件见证55 工程师对工程索赔的影响主要是( )。（A）工程师可能会引起承包人的索赔（B）工程师无权单方面作出索赔处理决定（C）工程师有权将合理的索赔要求纳入
21、工程进度款中签发付款证书（D）工程师在争议的仲裁中作为仲裁人（E）工程师在争议的诉讼过程中作为见证人56 按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作包括( )。（A）确定水准点和坐标控制点（B）将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点（C）提供进度统计报表（D）提供和维修围栏设施（E）做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护57 建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是 ( )。（A）固定价格合同（B）总价合同（C）可调价格合同（D）单价合同（E）成本加酬金合同58 监理工程师对工程索赔的影响主要是( )。（A）监理工程师可能会引起承包人的索赔（B）监理工
22、程师无权单方面作出索赔处理决定（C）监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中，签发付款证书（D）监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人（E）监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人59 招标人编制的招标文件通常包括( )。（A）资格预审表（B）工程量清单（C）合同条件（D）投标须知（E）技术规范、图纸和技术资料60 在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则61 FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（A）由工程师确定（B）提交争端裁决委员会决定（C）双
23、方协商（D）提交仲裁机构裁决（E）通过诉讼解决62 履行合同的担保方式包括( )。（A）投标保证（B）留置（C）动产抵押（D）定金（E）违约金63 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（A）最高报价衡量法（B）标底衡量法（C）复合标底衡量法（D）无标底衡量法（E）成本价衡量法64 承诺应具备的条件是( )。（A）承诺只能向受要约人做出（B）承诺必须由受要约人做出（C）承诺的内容应当与要约的内容一致（D）承诺必须在承诺期限内发出（E）承诺必须受法律约束65 法人应当具备( ) 等条件。（A）依法成立（B）有必要的财产或者经费（C）有自己的名称、组织机构和场
24、所（D）能够独立承担民事责任（E）经上级行政主管机关批准66 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是( )。（A）施工合同的目标工期（B）作为工程师对施工进度控制的依据（C）工程师依据计划进行协调（D）作为发包人对施工进度控制的依据（E）作为发包人进行工期索赔的依据67 组成施工合同的文件包括( )等。（A）招标公告（B）协议书（C）中标通知书（D）图纸（E）工程量清单68 所有的合同的订立都必须经过( )。（A）要约引诱（B）要约（C）承诺（D）批准（E）公证69 ( ) 造成竣工日期的延误，经工程师确认后工期可相应顺延。（A）不可抗力（B）设计变更（C）施工机械的故障（D）隐蔽工
25、程重新检验不合格（E）施工质量没达到合同要求的返工70 依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有 ( ) 。（A）承包商应对分包合同进行协调管理（B）承包商代表有权直接向分包商发布指示（C）工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力（D）工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示（E）无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求71 FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（A）施工质量缺陷（B）施工成本增加（C）发生不可抗力（D）未按时提供施工现场（E）拖延工期72 在施工合同中，( )属
26、于发包方应当完成的工作。（A）使施工现场具备施工条件（B）提供施工场地的工程地质资料（C）提供工程进度计划（D）向甲方代表提供在施工现场办公的设施（E）开通施工场地与城乡公共道路的通道73 根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括( )。（A）提供开展监理业务所需的外部条件（B）提供与本工程有关的设备生产厂名录（C）必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件（D）在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定（E）授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系74 FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（
27、A）打算采用的施工方案（B）打算采用的施工组织方案（C）打算采用的施工计划安排（D）修改进度计划的时间安排（E）预计应支付给承包商费用的资金估算表75 下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有( )。（A）承包人自检后书面通知工程师验收（B）工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验（C）若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验（D）若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验（E）重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延76 根据合同法的规定，由于一方严重违约
28、对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（A）质量（B）结算（C）仲裁（D）标的（E）担保77 工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（ ）。（A）在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充（B）设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工（C）经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改（D）经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批（E）施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 1
29、28 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理2 【正确答案】 A【试题解析】 这属于定金担保的合同,定金的实际支付是合同生效的前提条件。甲没有按照合同的约定足额支付定金,视为没有履行定金合同,主合同并不生效;乙方不履行合同没有过错,因此不必承担违约责任和缔约过失责任。综上所述,乙方只需把收到的定金返还给甲方,并且乙方还有权追究甲方的缔约过失责任。【知识模块】 合同法律制度3 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程招标管理4 【正确答案】 B【试题解析】 “负责外部关系的协调”属于委
30、托人(业主)的义务。【知识模块】 建设工程委托监理合同5 【正确答案】 D【试题解析】 在合同正常履行的情况下,工程施工完成竣工验收工作,或委托专业建设工程设计完成施工安装验收,设计人为合同项目的服务结束。【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理6 【正确答案】 B【知识模块】 合同法律制度7 【正确答案】 C【知识模块】 合同法律制度8 【正确答案】 D【试题解析】 承包人采购的材料设备到货,工程师不能按时到场验收,事后发现不符合设计要求时,承包人承担发生的费用,工期不予顺延,即“谁采购谁负责”。【知识模块】 建设工程施工合同管理9 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程合同管理法律基础10
31、【正确答案】 A11 【正确答案】 B12 【正确答案】 B13 【正确答案】 B【试题解析】 一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。1.发出索赔意向通知。索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 A20 【正确答案】 B21 【正确答案】 D22 【正确答案】 A23 【正确答案】 C24 【正确答案】 D【试题解析】 (一) 代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被
32、代理人的名义实施的法律行为,所以在代理关系中所设定的权利义务,当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任,既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任,也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。上级公司与乙工厂属于被代理和代理的关系,乙工厂行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务,故法律后果应由被代理人,即上级公司承担。同时由于乙工厂与建筑公司丙签订合同,故应由乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理。25 【正确答案】 A26 【正确答案】 B27 【正确答案】 C【试题解析】 (2)资格预审程序。4)资格预审的条件。28 【正确答案】 B29 【正确答
33、案】 A30 【正确答案】 D31 【正确答案】 D【试题解析】 P59(2)评标工作程序。 1)初评。商务标中出现细微偏差时，可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。32 【正确答案】 D【试题解析】 P39( 四)合同不当履行的处理。 3合同不当履行中的保全措施。 (2)撤销权。债权人自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。33 【正确答案】 A【试题解析】 P101 一、建设工程
34、施工合同的概念和特点。建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程保修等工作内容，确定双方权利和义务34 【正确答案】 D【试题解析】 (一) 委托人义务。(2) 在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。35 【正确答案】 A【试题解析】 P25( 四)合同的内容。 2标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。36 【正确答案】 B【试题解析】 P68( 一)监理招标的特点。 1招标宗旨是对监理单位能力的选择。2报价在选择中居于次要地位。3邀请投标人较少。故选项 B 不是监理招标的特点，答案为 B。37 【正确
35、答案】 C【试题解析】 (二) 设计合同示范文本。1.建设工程设计合同(一)GF-2000-0209。范本适用于民用建设工程设计的合同。2.建设工程设计合同(二)GF-2000-0210。该合同范本适用于委托专业工程的设计。38 【正确答案】 C39 【正确答案】 B40 【正确答案】 B41 【正确答案】 B42 【正确答案】 A43 【正确答案】 A44 【正确答案】 D【试题解析】 如果施工中需要指定分包商，在招标文件中应给予较详细说明，承包商在投标书中填写收取分包合同价的某一百分比作为协调管理费。该费用包括现场管理费、公司管理费和利润。45 【正确答案】 C【试题解析】 合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。合同法规定，当事人协商一致可以变更合同。(我们在这里讲的合同变更是狭义的，仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更)。合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。由于合同签订的特殊性，有些合同需要有关部门的批准或登记，对于此类合同的变更需要重新登记或审批。合同的变更一般不涉及已履行的内容。46 【正确答案】 B
