1、招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 11 及答案与解析0 2007 年 5 月，甲国有建设单位(下称“甲建设单位 ”)拟在 H 市商业中心区投资 75亿元建设一个城市综合体项目，总建筑面积约 55 万平方米。为了快速推进项目建设，甲建设单位决定同步进行项目的设计单位、监理单位和施工总承包单位的签约工作。2007 年 6 月，为加快进度，甲建设单位通过公开招标确定乙设计院为项目的设计单位。2007 年 8 月，甲建设单位通过邀请招标确定丙施工企业为项目的施工总承包单位，鉴于该项目的施工设计图纸尚未全部完成，故甲建设单位与丙施工企业签订的合同采用暂估总价方式，并将大量专业工程和工程设备采购列为暂估
2、价项目。2007 年 9 月，甲建设单位通过议标方式确定丁监理事务所为项目的监理单位。项目开工建设后不久，丙施工企业发现因施工设计图纸不完善，原报价中考虑的商品混凝土数量偏低，加上因政府短期内集中启动大量市政基础工程、民生保障工程，导致周边市场对商品混凝土需求数量及价格均出现大幅攀升。丙施工企业与甲建设单位沟通调价未果，决定自行停工。甲建设单位为赶工期，与丙施工企业签订补充协议，同意商品混凝土数量及价格调整。项目施工过程中，甲建设单位发现不能自行单独招标暂估价专业分包，不得不与丙施工企业协商追加费用，因双方对费用及管理责任分配无法达成一致，导致前述专业分包单位迟迟无法确定，项目整体建设进度因此
3、延后。2011 年 3 月，丙施工企业申请竣工验收，但因设计图纸问题，导致规划验收及消防验收均未通过。至此，项目整体工期延期已超过 5 个月，初步估算最终结算价格将超过预算 40。2011 年 12 月，甲建设单位向项目所在地人民法院起诉，要求丙施工企业对工程质量进行整改，以通过工程竣工验收，并要求其承担延期竣工的违约责任。丙施工企业提出反诉，要求甲建设单位支付拖欠合同价款，并主张施工合同无效，施工合同约定的违约责任无效。【问题】1 本项目确定设计、施工和监理单位的过程存在哪些问题?2 本项目甲建设单位的招标采购合同规划存在哪些问题?3 工程项目的招标采购合同规划的作用有哪些?3 X 工业厂房
4、建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下 200m 处。为此，业主在 “三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高。故在施工招标文件中指出，承包商无须再考虑清除耕植土问题。某承包商通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与业主签订了固定总价合同。然而，承包商在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。【问题】4 根据建设工程施工合同(示范文本)，在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应如何处理?5 根据
5、建设工程施工合同(示范文本)，接到业主方就上述情况提出的设计变更图纸之后，承包商应如何处理?6 根据建设工程施工合同(示范文本)，变更的范围有哪些?6 A 公司只具备房屋建筑工程施工总承包二级资质，因某房屋建筑工程项目招标文件对投标人工程资质的要求为一级施工总承包资质，A 公司无法直接投标。A 公司为获取中标，与 B 公司协商，以 B 公司名义投标，中标后由 A 公司具体实施项目的施工工作，B 公司近取合同价格 5的管理费，双方就该等约定签署合作协议后，A 公司编制标书，并为 A 公司人员编造了与 B 公司的劳动合同和相关的社保证明文件等。后 A 公司以 B 公司名义投标并中标，B 公司与招标
6、人签订了建设工程施工合同。【问题】7 B 公司中标是否有效?8 B 公司与中标人订立的合同是否有效?8 2012 年 7 月，A 市甲招标代理机构公司与乙国有建设单位签订了 委托招标代理合同，由甲招标代理公司负责乙建设单位 H 办公楼设计、监理和施工招标，H 写字楼总建筑面积约 55 万平方千米，总投资约 60 亿元。2012 年 8 月，甲招标代理公司与乙建设单位又就 H 办公楼工作招标代理事宜签订了 建设工程编制招标控制价文件协议书，对双方的权利义务、违约责任作了约定，约定乙建设单位向甲招标代理公司另外支付编制招标控制价文件的酬金，酬金按中标价的 18计取。在 H 办公楼工程招标过程中，发
7、生以下事件：事件 1：在监理评标过程中，因实质性应招标文件的投标单位不足三家，甲招标代理公司重新组织监理招标。事件 2：在施工招标过程中，因乙建设单位确定的招标控制价过低导致流标，为了确保后续招标顺利进行，乙建设单位要求第二次招标采用邀请招标方式。事件 3：在施工评标过程中，评标委员会由五人组成，其中一名专家在评标过程中因食物中毒住院，招标代理公司按照其他四位评标委员会成员意见确定丁施工单位中标。【问题】9 事件 1 中，甲招标代理公司的做法是否正确?具体依据是什么?10 在事件 2 中，乙建设单位的要求是否合理?具体依据是什么?11 试分析招标代理公司在事件 3 中的做法是否正确?11 甲公
8、司委派业务员王某去乙公司购买钢材，王某持盖章空白合同书以及采购钢材授权委托书前往。甲、乙公司于 2010 年 3 月 1 日签订钢材买卖合同，约定由乙公司代办托运，货交承运人丙公司后即视为完成交付。钢材总价款为 100 万元，货交丙公司后甲公司付 50 万元货款，货到甲公司后再付清余款 50 万元。双方还约定，甲公司向乙公司交付的 50 万元货款中包含定金 20 万元，如任何一方违约，需向守约方赔付违约金 30 万元。王某在签订钢材买卖合同时，发现乙公司尚有部分水泥要出售，认为时值水泥销售旺季，遂于 2010 年 3 月 1 日擅自决定与乙公司再签订一份水泥买卖合同，总价款为 100 万元，仍
9、由乙公司代办托运，货交丙公司后即视为完成交付。其他条款与钢材买卖合同的约定相同。2010 年 4 月 1 日，乙公司按照约定将钢材和水泥交给丙公司，甲公司将 50 万元钢材货物款和 50 万元水泥货款汇付给乙公司。按照运输合同，丙公司应在十天内将钢材和水泥运至甲公司。2010 年 4 月 5 日，甲、丁公司签订以 120 万元价格转卖钢材的合同。4 月 7 日因钢材价格大涨，甲公司又以 150 万元价格将钢材卖给戊公司，并指示丙公司将钢材运交戊公司。4 月 8 日，丙公司运送钢材过程中，因山洪爆发钢材全部毁坏。戊公司因未收到货物拒不付款，甲公司因未收到戊货款拒绝支付乙公司钢材尾款 50 万元。
10、后水泥行情暴涨，丙公司以自己名义按 130 万元价格将水泥转卖给不知情的乙公司，并迅即交付，但尚未收到货款。甲公司得知后，拒绝追认丙公司行为。【问题】12 钢材运至丙公司时，所有权归谁?13 甲公司与丁、戊公司签订的转卖钢材的合同的效力如何?14 钢材在运往戊公司途中毁损的风险由谁承担?15 甲公司能否以未收到戊公司的钢材货款为由，拒绝向乙公司支付尾款?16 乙公司未收到甲公司的钢材尾款，可否同时要求甲公司承担定金责任和违约金责任?17 甲公司与乙公司签订的水泥买卖合同效力如何?二、单项选择题18 以下关于招标采购合同说话错误的是( )。（A）工程总称承包模式包括设计一建造和设计一采购 施工等
11、（B）工程专业分包应当具备相应的资质等级（C）按照采购的标的物划分，招标采购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同（D）工程总包合同的发包人一般是建设单位19 关于货物采购合同，下列说法错误的是( )。（A）货物采购合同属于服务采购合同（B）按照货物来源地不同，货物采购合同可以分为国内货物采购合同和国际货物采购合同（C）按采购标的物的分类，货物采购合同包括材料采购合同、通用设备采购合同以及其他设备采购合同（D）货物采购合同是合同当事人为实现材料或设备买卖，明确相互权利义务关系而订立的合同20 政府采购法由全国人大常委会于( )审议通过。（A）2002 年 6 月 29 日（B） 2003 年
12、6 月 29 日（C） 2004 年 6 月 27 日（D）2005 年 6 月 27 日21 合同法确立的基本原则包括( )。（A）平等自愿、公平、诚实信用（B）平等自愿、公平、鼓励交易（C）平等自愿、公平、诚实信用、鼓励交易、合法（D）平等自愿、公平、诚实信用、合法22 ( )是指当事人以当面对话、电话联系等口头语言的方式达成协议而订立的合同。（A）书面合同（B）默示合同（C）其他合同（D）口头合同23 ( )是指除了要求当事人双方意思表示达成一致外，还必须实际交付的标的物后才能成立的合同。（A）实践合同（B）诺诚合同（C）双务合同（D）单务合同24 履行阶段的合同分析不包括( )。（A）
13、合同总体分析法（B）合同工作分析法（C）合同交底（D）合同分项分析法25 要约邀请的目的在于( )。（A）诱使他人向自己发出要约（B）获得相对的承诺（C）成立合同（D）向他人发出要约26 关于合同的变更，下列说法不正确的是( )。（A）合同变更是合同关系的局部变化（B）合同变更是合同内容的变化（C）履行时间、地点、方式的变化属于合同变更（D）合同变更是合同性质的变化27 合同的解除不包括( )。（A）协商解除（B）约定解除（C）法定解除（D）合同终止28 当事人约定违约金超过造成损失的( )的，一般可以认定为合同法规定的“过分高于造成的损失” 。（A）百分之二十（B）百分之三十（C）百分之四十
14、（D）百分之五十29 关于勘察、设计的期限，下列说法正确的是( )。（A）勘察期限是以在合同规定的时间内提交勘察成果资料为标志的（B）勘察工作启动时间以发包人支付定金的时间为准（C）设计期限是指合同约定的交付设计文件的时间（D）设计工作启动时间以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准30 合同法的核心内容是( )。（A）合同的履行（B）合同的订立（C）合同的转让（D）合同的变更31 ( )是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款。（A）技术标准（B）专用合同条款（C）合同协议书（D）合同附件32 2007 版标准文件规定，监理人应在收到承包人竣工结算申请后( )天内
15、完成核查。（A）7（B） 14（C） 21（D）2833 选择贸易术语时需要考虑的因素不包括( )。（A）考虑施工情况（B）贸易术语下的责任、风险和费用（C）考虑办理进出口货物相关手续有无困难（D）考虑货源情况34 建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于( )变更。（A）主体（B）客体（C）内容（D）标的35 下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是( )。（A）撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人（B）撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人（C）撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人（D）撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人36 仲裁机构作
16、出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向( )申请强制执行。（A）人民法院（B）司法行政机关（C）仲裁机构（D）公安机关37 ( )是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。（A）对开信用证（B）循环信用证（C）议付信用（D）光标信用证38 我国合同法规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起( )年内。（A）一（B）二（C）三（D）四39 ( )是在订立国家货物买卖合同的重要环节。（A）发盘（B）合同内容（C）交易磋商（D）催证40 交易磋商的程序一般包括( )。（A）询盘、发盘（B）询盘、还盘、接受（C）发盘、还盘、接受（D）询盘、发盘
17、、还盘和接受41 下列合同形式中，承包人承担风险最大的合同类型是( )。（A）固定单价合同（B）成本加固定费用合同（C）固定总价合同（D）最大成本加费用合同42 国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知规定，土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加违约金额( )的违约金。（A）1（B） 2（C） 3（D）443 根据合同法的相关规定，关于合同终止，下列说法不正确的是( )。（A）当事人之间也可以通过约定的方式终止合同（B）合同的终止是指合同责任的终止（C）合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭（D）合同终止后合同条款也相应地失去其效力44 勘察
18、合同采用的担保方式一般采用( )。（A）定金担保（B）保证担保（C）留置担保（D）抵押担保45 根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(KGF 20030214)，从事危险作业职工的意外伤害保险应由( )办理。（A）发包人（B）施工承包人（C）专业分包人（D）劳务分包人46 法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同( )。（A）可变更（B）成立（C）可撤销（D）无效47 下列建设工程施工合同的组成文件，出现矛盾时，( )最具优先解释权。（A）中标通知书（B）专用合同条款（C）通用合同条款（D）技术标准和要求48 下列选项中，对调解
19、的理解错误的是( )。（A）当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书（B）仲裁调解生效后产生执行效力（C）仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解（D）法院在强制执行时不能制作调解书49 担保法规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。（A）百分之十（B）百分之二十（C）百分之三十（D）百分之四十50 简明标准施工招标文件适用于工期不超过( )个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。（A）6（B） 12（C） 18（D）2451 监理人发出整改通知( )天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。（A）7（B） 14（C
20、） 21（D）2852 关于铁路运输的特点，下列说法不正确的是( )。（A）运输速度快（B）运输过程受自然条件限制较小，连续性强，能保证全年运行（C）运输到发时间准确性较低（D）运输的机动性较小三、多项选择题53 下列选项中哪些属于以合同的表现形式为标准划分的合同( )。（A）书面合同（B）口头合同（C）默示合同（D）双务合同（E）单务合同54 下列选项中属于承诺的有效要件的是( )。（A）承诺必须由要约人作出（B）承诺必须在有效时间内作出（C）承诺可以与要约内容不一致（D）承诺的方式必须符合要约的要求（E）承诺必须与要约的容一致 55 下列属于同时履行抗辩权的使用条件的是( )。（A）由同一
21、双务合同产生的互负债务，双方债务无对价关系（B）当事人双方互负的债务没有先后履行顺序且均已届清偿期（C）当事人一方未履行债务或未按合同约定履行债务（D）对方当事人应履行的义务是可能履行的（E）对方当但是人应履行的义务是不可能履行的56 勘察人的主要责任包括( )。（A）按合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其质量负责（B）如果提供的勘察资料不合格，应无条件补充完善使其达到质量合格（C）遵循合理设计周期的规律（D）负责外部的协调工作（E）保护发包人的知识产权57 根据合同法下列合同中属于建设工程合同的有( )。（A）勘察合同（B）设计合同（C）施工承包合同（D）工程监理合同（E）咨询合
22、同58 下列情形导致施工合同无效的有( )。（A）施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程（B）某投标人与招标人串通并中标，损害其他投标人利益（C）因重大误解而订立的合同（D）违反法律、行政法规的强制性规定（E）在订立合同时显失公平的合同59 国际贸易中使用的支付方式主要有( )。（A）汇付（B）托收（C）定金（D）信用证（E）信托60 按照保险标的分类，保险合同可分为( )。（A）人寿保险合同（B）建筑工程一切险（C）财产保险合同（D）人身保险合同（E）安装工程一切险61 根据合同法，施工企业可单方解除合同的情形有( )。（A）建设单位交付的施工图设计文件深度不足（B）建设单位违约致使合同目的不能
23、实现（C）地震导致合同无法履行（D）建设单位迟延 3 日给付预付款（E）建设单位提供的地质资料不准确62 建设工程合同按其计价方式可分为( )。（A）总价合同（B）单价合同（C）营运合同（D）其他价格形式合同（E）筹融资合同63 关于工程发包和承包的说法正确的是( )。（A）建设工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总称承包单位（B）总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任（C）建筑工程发包单位不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个单位（D）对从事工程总承包业务的企业必须设立工程总承包资质（E）分包单位按照分包合
24、同的约定对总承包单位负责64 下列关于建设工程监理的说法正确的是( )。（A）工程监理企业资质分为综合资质和专业资质（B）从事建设工程监理活动的企业，应当取得工程监理企业资质，并在工程监理企业资质证书许可的范围内从事工程监理活动（C）综合资质可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务（D）工程监理单位不能开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务（E）禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务65 鉴于建设工程投资规模大、建设周期长，实践中常采用工程担保的方式来规避风险，其中较为常见的担保种类有( )。（A）投标保证金（B）履约保证金（C）支付担保（D）第三
25、人担保（E）其他担保66 以下关于招标采购国内货物买卖合同说法中正确的是( )。（A）招标采购货物买卖合同是要式合同（B）招标采购货物买卖合同主体只能是法人（C）招标采购货物买卖合同可以进行转让（D）招标采购货物买卖合同主体是法人或其他组织（E）招标采购货物买卖合同不能进行转让67 根据担保法、物权法有关规定，可以抵押的财产( )。（A）土地所有权（B）宅基地（C）建筑物或者其他土地附着物（D）建设用地使用权（E）生产设备68 我国现行国有建设用地使用权的出让方式包括( )。（A）拍卖（B）租赁（C）招标（D）挂牌（E）协议69 根据我国宪法规定，我国实行土地公有制，土地所有权形式包括( )。
26、（A）宅基地所有权（B）自留地所有权（C）国有土地所有权（D）农村集体土地所有权（E）自留山使用权70 合同权利义务的概括转让应当符合的条件包括( )。（A）合同权利义务的概括转让必须以合法有效的合同存在为前提（B）权利义务的概括转让必须经对方同意（C）权利义务的概括转让包括合同一切权利义务的转移，包括专属于债权人或债务人自身的权利义务（D）原合同当事人一方与第三人必须就合同权利义务的概括转让达成协议（E）权利义务的概括转让应当符合法律规定71 违约当事人承担违约责任的主要形式包括( )。（A）继续履行（B）采取补救措施（C）合同解除（D）支付违约金（E）赔偿损失72 关于管道运输方式的特点，
27、下列说法中正确的是( )。（A）管道运输是货物在管道内借助于高压气泵的压力运输方式（B）管道运输主要适用于运输液体和气体货物（C）固定投资小（D）运输成本高（E）固定投资大招标师（招标采购合同管理）模拟试卷 11 答案与解析1 【正确答案】 本项目确定设计单位、施工和监理单位的过程存在的主要问题首先，建设单位在选择施工单位和监理单位时，所采用的邀请招标、议标等方式违反了法律规定。本项目为城市综合体项目，为人流密集的公共场所，关系社会公众的安全，且投资金额高达 75 亿元，属于招标投标法以及工程建设项目招标范围和规模标准规定规定的强制招标的项目，且考虑甲建设单位为国有企业，故本项目应采用公开招标
28、方式选择施工单位、监理单位和设计单位。其次，建设单位确定监理事务所为项目的监理单位违反了法律规定。根据工程监理企业资质管理规定的规定，监理事务所仅能承担三级建设工程项目的工程监理业务，且不得承担国家规定必须实行强制监理的工程监理业务。而本项目为强制监理项目，且为一级建设工程项目，故应选择具有相应资质的监理公司承担监理业务。再次，建设单位在尚未完成施工图设计的情况下，无法确定施工总承包单位招标的最高投标限价，影响后续工程成本管理；施工图设计未完成、且未经审查批准，同步启动施工，违反建设工程质量管理条例第 5 条有关“从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则”，
29、以及建设工程质量管理条例第 11 条以及建设工程勘察设计管理条例第 33 条有关“施工图设计文件未经审查批准的，不得使用”的规定。2 【正确答案】 本项目甲建设单位的招标采购合同规划存在的主要问题本项目甲建设单位未进行合理的招标采购合同规划，主要存在以下问题：未进行项目调研对于项目市场环境、法律政策环境未进行分析，尤其对于暂估价专业分包选择方式，未进行法律政策调研分析，导致预算超标，工期延后；合同体系设计不合理，设计、监理和施工招标未进行科学规划，出现边设计边施工，以及监理滞后等状况，影响具体合同履行管理，并影响项目的成本控制；招标方式不合法，未能结合项目的特点，合法确定施工总承包合同和监理合
30、同招标方式，影响合同效力，并将导致建设单位无法通过合同对施工单位、监理单位等进行有效管理；具体合同签订条件不具备，以施工总承包合同为例，因施工图纸不具备，在签订合同时罗列大量的暂估价项目，增加合同后续管理的难度，导致成本、进度和质量失控，合同签约管理存在问题。3 【正确答案】 工程项目招标采购合同规划的作用招标采购合同规划对整个项目的实施和管理的具体作用主要体现在：有助于在实现整个项目目标和招标人经营目标的过程中，节约成本、提高效率。在招标采购合同规划中，通过对工作的逐步分解并合理组合，确定最小合同单元，明确所涉及合同的种类、数量，在此基础上根据各个合同的相互关系进行合理搭配组合，以确定招标合
31、同单元。该过程以项目的实际情况为出发点，以高效、经济、优化为工作原则和标准，并以工作成果的形式加以固定，从而在保质保量的前提下有效降低成本，促进项目的顺利实施和按期完成。招标采购合同规划有助于明晰招标采购各参与主体的权利义务界限，分清责任，发挥各自的主观能动性。招标采购合同规划是起草招标方案、招标文件和合同文件的依据，招标采购合同规划的成果通过具体的合同文件体现。招标采购合同规划的成果文件对工程建设项目或政府采购活动中各参与主体的权利、义务、责任进行明确并以书面形式加以固定，有利于未来各主体分清工作界限，实现各司其职、各尽其责地推进工程建设项目或政府采购活动的各项工作。招标采购合同规划有助于减
32、少工程建设项目或政府采购活动全过程中各参与主体之间的纷争。成功的招标采购合同规划，能够使全过程中的合同结构更为清晰，有效防止合同体系的混乱以及各个合同单元之间内容的交叉重叠乃至冲突，能够明晰各参与主体的权利、义务、责任等，理顺各参与主体之间的法律关系和经济关系，从而有效降低纠纷发生的可能性。4 【正确答案】 在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，及时通知甲方，要求对地质资料重新勘察并对原设计进行变更。5 【正确答案】 根据建设工程施工合同(示范文本)，接到业主方上述情况提出的设计变更图纸之后，承包商处理如下：(1)应组织相关人员学习
33、和研究变更图纸及其他相关资料，明确变更所涉及的范围和内容，并就变更的合理性、可行性进行研讨；如果变更图纸有不妥之处，应主动与业主方沟通，建议进一步改进变更方案和修改图纸；接到修改图纸之后，或确认设计变更图纸不需要修改之后，研究制定实施措施和方案并报业主方审批。(2)在合同约定的时间内，一般为接到变更图纸的 14d 内，向业主提出变更工程价款和工期顺延的报告。(3)业主方应在收到书面报告后的 14d 内予以答复，若同意该报告，则调整合同；如不同意，应进一步与甲方就变更价款协商，协商一致后，修改合同。若协商不一致，按工程承包合同争议的处理方式解决。6 【正确答案】 根据建设工程施工合同(示范文本)
34、，变更的范围有：(1)增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；(2)取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸；(5)改变工程的时间安排或实施顺序。7 【正确答案】 B 公司中标无效。招标投标法第 54 条规定：“投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”B 公司虽然符合招标文件的资质要求，但并非真正的投标人，而是出借资质的一方，A 公司才是真正的投标人，故本案中，A 公司的投标行为显然属于借用他人名义投标的行
35、为，且编造虚假人员文件，该行为破坏了招标管理秩序，且有悖诚实信用的原则，属弄虚作假，骗取中标的行为，因此，即便 B 公司已中标，该中标也应被认定无效。8 【正确答案】 B 公司与招标人订立的合同无效。因本案中，B 公司中标无效，故 B 公司与招标人根据无效中标结果订立的建设工程施工合同无效。9 【正确答案】 甲招标代理公司的做法正确。根据评标委员会和评标方法暂行规定第 23 条规定，评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应当予以否决。该暂行规定第 27 条同时规定，评标委员会根据第 23 条的规定否决不合格投标后，因有效投标不足
36、三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员可以否决全部投标。投标人少于三个或者所以者标被否决的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。本项目应先经“招标人在分析招标失败的原因并采用相应措施后” ，依法重新招标。10 【正确答案】 乙建设单位的要求合理。本项目招标人为国有企业，属于国有资质且项目总投资额在 3000 万元人民币以上，依法应当公开进行招标。根据招标投标法实施条例第 8 条的规定：“国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一，可以邀请招标：(一)技术复杂、有特殊要求或者受到自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(二)采用公
37、开招标方的费用占项目合同金额的比例过大。”11 【正确答案】 招标代理公司在事件 3 中的做法不正确。依据招标投标法实施条例第 48 条第 2 款规定：“评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的审评结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。”事件 3 中招标代理公司按照其他四位评标委员会成员意见确定中标单位的做法错误，应当及时更换评标委员会成员，重新进行评审。12 【正确答案】 钢材运至丙公司时，所有权归甲公司。因为钢材是动产，除合同有特别约定外，以交付作为其所有权转移的标志。甲公司和乙公司约定，钢材交给丙公
38、司时视为完成交付，故此时甲公司是钢材所有权人。(合同法第 133 条：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”13 【正确答案】 甲公司与丁公司、戊公司签订的转卖钢材的合同有效。钢材在交付之前，甲公司仍有所有权，享有处分权，出卖人就同一标的物订立的多重买卖合同，合同的效力互相之间是不排斥的。(合同法司法解释(二)第 15 条：“出卖人就同一标的物签订多重买卖合同，合同均不具有合同法第 52 条规定的无效情形，买卖人因不能按照合同约定取得标的物所有权，请求追究出卖人违约责任的，人民法院应予以支持。”14 【正确答案】 钢材在运往戊公司途中毁坏的风险由戊公司
39、承担。在途货物的买卖，自买卖合同签订之日起，标的物意外毁损灭失的风险由买方承担故钢材毁损灭失的风险由买方戊公司承担。(合同法第 144 条：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。”)15 【正确答案】 甲公司不能以未收到戊公司的钢材货款为由，拒绝向乙公司支付尾款。因为合同具有相对性，甲、乙公司是钢材买卖合同的当事人，甲公司不能因为第三人戊公司的原因拒付尾款。16 【正确答案】 乙公司未收到甲公司的钢材尾款，不能同时要求甲公司承担定金责任和违约金责任。因为甲公司和乙公司钢材购销合同中即约定定金又约定违约金，乙公司只能选择使用违
40、约金或者定金。(合同法第 116 条：“当事人即约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或者定金条款。)17 【正确答案】 甲公司与乙公司签订的水泥买卖合同有效。因为甲公司通过向乙公司支付 50 万元水泥货款的行为，表示其已对王某无权代理行为进行了追认。(合同法 第 48 条：“ 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义签订的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，行为人承担责任。”合同法 第 49 条： “行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义签订合同，相对人有理由相信行为人有权代理的，该代理行为有效。)(合同法司法解释 (二)
41、 第 12 条：“无权代理人以被代理人的名义签订合同，被代理人已经开始履行合同义务的，视为合同的追认。”)二、单项选择题18 【正确答案】 C【试题解析】 C 选项错误，按照采购的标的物划分，招标采购合同一般分为工程采购合同、货物采购合同和服务采购合同。19 【正确答案】 A【试题解析】 货物采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的通常特定。20 【正确答案】 A【试题解析】 政府采购法由全国人大常委会于 2002 年 6 月 29 日审议通过，并于 2003 年 1 月 1 日起正式施行。21 【正确答案】 C【试题解析】 合同法确立的基本原则包括平等自愿原则、公平原则、诚实信用原则、鼓励交易原
42、则、合法原则。22 【正确答案】 D【试题解析】 口头合同是指当事人以当面对话、电话联系等口头语言的方式达成协议而订立的合同。23 【正确答案】 A【试题解析】 实践合同是指除了要求当事人双方意思表示达成一致外，还必须实际交付的标的物后才能成立的合同。24 【正确答案】 D【试题解析】 合同分析方法：合同总体分析； 合同工作分析；合同交底。25 【正确答案】 A【试题解析】 要约邀请的目的在于诱使他人向自己发出要约，而非希望获得相对人的承诺。26 【正确答案】 D【试题解析】 合同变更是合同关系的局部变化，如标的数量的增减、价款的变化、履行时间、地点、方式的变化等，是合同的内容的变更。指在合同
43、成立以后至未履行或者未完全履行之前，当事人经过协议对合同的内容进行修改和补充。此概念需要与合同性质的变化相区别，例如买卖变为赠与，前后合同关系失去了同一性，此为合同的更新或更改。27 【正确答案】 D【试题解析】 合同的解除可分为协商解除、约定解除和法定解除三种。28 【正确答案】 B【试题解析】 最高人民法院关于使用 若干问题的技术(二)第 29 条进而规定：“当事人约定违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法规定的“过分高于造成的损失”。29 【正确答案】 A【试题解析】 勘察期限是以在合同规定的时间内提交勘察成果资料为标志的。勘察工作启动时间以发包人下达的开工通知书或合同规
44、定的时间为准。设计人收到定金为设计工作启动的标志。设计期限除了合同约定的交付设计文件(包括约定分次移交的设计文件)的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。30 【正确答案】 A【试题解析】 合同的履行是合同法的核心内容，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，以按照合同的约定全面履行自己的义务。31 【正确答案】 B【试题解析】 专用合同条款是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款。32 【正确答案】 B【试题解析】 2007 版标准文件规定，监理人应在收到承包人竣工结算
45、申请后14 天内完成核查。33 【正确答案】 A【试题解析】 作为项目管理的当事人除了要十分清楚各种贸易术语下的责任、风险和费用，选择贸易术语时需要考虑以下因素：(1)考虑运输条件。(2)考虑货源情况。(3)考虑运费因素。 (4)考虑运输途中的风险。(5) 考虑办理进出口货物相关手续有无困难。34 【正确答案】 A【试题解析】 民事法律关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更，其中主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变。本题中建设单位转让在建工程就属于民事法律关系主体的改变即由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。 35 【正确答案】 C【试题解析】 承诺可以撤回。鉴于承诺一经送达要约
46、人即发生法律效力，合同也随之成立，所以撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。若撤回承诺的通知晚于承诺通知到达要约人，此时承诺已然发生法律效力，合同已经成立，则承诺人就不得撤回其承诺。36 【正确答案】 A【试题解析】 在裁决履行期限内，若义务方不履行仲裁裁决，权利方可申请人民法院强制执行，义务方也可提出证明仲裁裁决有法定不予执行的情形，请求人民法院不予执行。37 【正确答案】 B【试题解析】 循环信用证是指信用证金额全部或者部分使用后，其金额又恢复到原金额，再次使用，直到规定的次数或规定的总金额为止。38 【正确答案】 B【试题解析】 我国合同法规定的索赔期限
47、为自买方收到标的物之日起两年内。39 【正确答案】 C【试题解析】 交易磋商是在订立国家货物买卖合同的重要环节。40 【正确答案】 D【试题解析】 交易磋商的程序一般包括询盘、发盘、还盘和接受四个步骤。41 【正确答案】 C【试题解析】 固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商而言就存在一定的风险。在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险。42 【正确答案】 A【试题解析】 国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知规定，土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时
48、足额缴纳土地出让收入的，按日加违约金额 1的违约金。43 【正确答案】 B【试题解析】 当事人之间也可以通过约定的方式终止合同。合同的终止并不是合同责任的终止。合同终止后，合同债权债务关系因此而消灭，这种债权债务关系是合同直接规定的，因此，合同终止后合同条款也相应地失去其效力，但仅是合同的履行效力终止。44 【正确答案】 A【试题解析】 勘察合同采用定金担保。勘察工作外业结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费某一百分比的费用。45 【正确答案】 D【试题解析】 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。46 【正确答案
49、】 B【试题解析】 合同法规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。47 【正确答案】 A【试题解析】 组成合同的文件及其优先解释顺序是中标通知书，投标函及投标函附录，专用合同条款，通用合同条款，技术标准和要求，图纸，已标价的工程量清单，其他合同文件等。48 【正确答案】 C【试题解析】 仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式。仲裁庭在作出裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为适当的方式主持调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。仲裁的调解达成协议，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。49 【正确答案】 B【试题解析】 担保法第 91 条规定：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。50 【正确答案】 B【试题解析】 简
