1、建设工程合同管理-272 及答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.按照“施工合同”，当乙方负责采购材料设备时( )。（分数：1.00）A.监理工程师有权验收材料设备，对不合格的材料设备，由乙方运出施工现场，重新购置，甲方承担由此发生的费用B.监理工程师不能按时到场验作，以后验收发现材料设备不合格，仍由乙方修复或拆除及重新采购，费用由甲方承担C.监理工程师无权验收材料设备D.监理工程师有权验收材料设备，对不合格的材料设备，由乙方运出，施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用2.“FIDIC 条件”规定，对于承包商提交
2、的工程进度计划( )。（分数：1.00）A.工程师有权要求承包商修改B.业主有权要求工程师修改C.不得修改D.应取得业主批准3.无效合同不具有法律约束力是( )。（分数：1.00）A.自合同订立时开始B.自发现合同依法无效时开始C.自当事人利益受侵害之时开始D.自法院或仲裁机构确认合同无效时开始4.索赔是指( )。（分数：1.00）A.业主向承包商要求给付或赔偿B.承包商向业主要求给付或赔偿C.监理工程师要求业主给付或赔偿D.合同一方向另一方要求获得应有的合法权益或赔偿损失5.FIDIC 通用条件规定，业主应在收到工程师最终支付证书后( )天内向承包商支付工程款。（分数：1.00）A.7B.1
3、4C.28D.566.因甲方在合同期限内没有履行规定义务，造成乙方未能履行合同，此时( )。（分数：1.00）A.乙方无权要求解除合同B.甲、乙方均可提出变更、解除合同C.合同解除后，甲方不必承担赔偿损失责任D.乙方视情况可认为履行合同成为不必要，单方解除合同7.在工程施工招标中，向投标单位收取投标保证金的目的是( )。（分数：1.00）A.补偿业主招标开支B.争取更多单位投标C.保证中标单位按期签订施工承包合同，D.可对取得招标文件而无故不投标者给予处罚，有利于招标顺利进行8.订立合同应该( )。（分数：1.00）A.合同当事人必须具备一定资格B.体现合同自由原则，合同内容不受限制C.在代理
4、签订合同时，代理权不受限制D.法律对订立合同的程序没有规定9.按照“施工合同”，核实确认工程量时( )。（分数：1.00）A.乙方不参加计量，监理工程师自行计量结果无效B.乙方应向监理工程师提交已完成工程报告，监理工程师接到报告后按设计图纸核实已完成工程量，监理工程师进行计量时，乙方应派人参加C.监理工程师收到乙方报告不作计量，对乙方的支付不能确认D.监理工程师可不通知乙方参加计量，监理工程师自行计量结果有效。10.变更与解除合同( )。（分数：1.00）A.必须进行公证B.只需双方协商一致就具有法律效力C.必须采用书面形式D.可以采用口头形式11.按照“监理合同标准条件”，监理单位( )。（
5、分数：1.00）A.不得要求对监理单位自备的设备给予经济补偿B.可以要求业主免费提供一定的设施C.无权得到工程有关协作单位的名单D.必须自行聘用监理工作所需的全部职员和服务人员12.在设计过程中，各设计阶段设计文件审批工作的办理应由( )负责。（分数：1.00）A.业主B.设计单位C.监理单位D.设计单位指定13.工程总设计单位和总承包单位选定权在( )。（分数：1.00）A.业主B.监理单位C.行政机关D.业主或监理单位14.“FIDIC 条件”中所说保留金是( )。（分数：1.00）A.承包商交付业主的履约保证金B.业主向承包商的预付款C.业主向承包商支付中扣除的一定比例的款项D.业主向承
6、包商支付的定金15.某工程监理业务日平均酬金额 800 元，该工程因故停建，业主通知监理单位自 8 月 20 日起终止执行监理业务，但监理单位在 8 月 20 日以后又进行善后处理工作 10 天，( )。（分数：1.00）A.监理单位 8 月 20 日以后的工作可视为额外工作，并取得酬金 8 咖元B.监理单位 8 月 20 日以后的工作无权得到酬金C.业主无权要求监理单位终止执行监理业务D.业主可提前 7 天通知监理单位停止监理业务16.在工程施工招投标中( )。（分数：1.00）A.投标是承诺，投标书具有法律效力B.投标是要约，投标书具有法律效力C.投标是要约引诱 D，投标报价不得改动17.
7、某经济合同，乙方收受甲方定金 3 万元，合同规定违约金 4 万元，后乙方违约，未完全履行合同，此时( )。（分数：1.00）A.乙方应返还定金 3 万元给甲方B.乙方应按 6 万元返还定金给甲方，且另行支付 4 万元违约金C.乙方应向甲方支付 4 万元违约金，并返还定金D.乙方按 6 万元返还定金给甲方，不再支付违约金18.建设工程施工合同当事人一方违约( )。（分数：1.00）A.违约方可以在支付违约金及赔偿损失后停止履行合同B.无过错一方不得要求终止合同C.违约方无权要求终止合同D.经双方协议终止合同，违约方不负赔偿损失责任19.按照“施工合同”，对于隐蔽工程( )。（分数：1.00）A.
8、由乙方自行收验后可隐蔽和继续施工B.工程完工后由监理工程师直接验收C.工程质量符合规范要求时，验收后监理工程师不在验收记录上签字，乙方不得隐蔽或继续施工D.乙方自检合格后通知监理工程师，由监理工程师验收合格后可进行隐蔽和继续施工20.合同签订后，发现存在法律规定的无效合同条件，其合同法律效力应从( )时取消。（分数：1.00）A.法院确认B.双方协商一致C.签订D.发现21.工程施工合同中的履约保函是由( )。（分数：1.00）A.承包商出具的B.业主出具的C.监理工程师出具的D.合同当事人以外的第三方出具的22.按照“施工合同”，工程设计变更后( )。（分数：1.00）A.应由甲方确定变更价
9、格B.设计变更一律采用新单价C.由乙方提出变更价格，报监理工程师批准D.监理工程师对变更设计的价格有最终决定权23.投标资格预审的作用是( )。（分数：1.00）A.保证投标者条件具备B.减少评标的工作量C.评选出有利的投标者D.保证投标者的条件和减少评标工作量24.接受要约做出承诺后，对要约内容( )。（分数：1.00）A.应完全同意B.可同意并附新条件C.可部分修改D.应拒绝25.按照“监理合同标准条件”，业主向监理方提供所需的工程资料( )。（分数：1.00）A.是免费的B.是有偿的C.需第三方提供担保D.需监理方交纳保证金26.经济合同因一方违约，使合同履行成为不必要时，另一方提出解除
10、合同，提出方 ( )。（分数：1.00）A.承担责任B.不承担责任C.部分承担责任D.视情况而定27.按照“施工合同”，设备安装工程进行试车( )。（分数：1.00）A.因设计原因试车达不到验收要求时，甲方承担修改设计费用、拆除和重新安装的经济支出，工期不予顺延B.因设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购的，甲方承担重新购置或修理费用以及拆除和重新安装费用，工期相应顺延C.乙方施工原因造成试车达不到验收要求，修改与重新试车费用由甲方承担D.试车费用一般由乙方承担28.按照“施工合同”，因工程质量发生争议( )。（分数：1.00）A.应请协议约定的质量监督部门裁决B.应向法院提起诉讼C.
11、应申请仲裁机构进行仲裁D.应由监理工程师做出裁决29.“施工合同”中定义的“费用”可以为( )。（分数：1.00）A.已计人合同价款之内的工程款B.合同价款C.乙方应负担的开支D.乙方管理费用30.按照“FIDIC 条件”，以下情况属于不利自然条件或障碍( )。（分数：1.00）A.一个有经验的承包商可以预测和防范的自然力的作用B.异常恶劣的天气C.施工地点经常出现的大风D.正常阴雨天气31.按照“施工合同”，因以下情况造成延误，应当顺延工期( )oA雨季到来 B乙方发生重大伤亡事故C，工程量变化或工程设计变更 D乙方采购工程材料不合格（分数：1.00）A.B.C.D.32.按照“施工合同”，
12、对已经隐蔽的工程( )。（分数：1.00）A.乙方应按监理工程师要求进行剥露，并在验收后重新覆盖或修复B.仅在监理工程师未曾参加验收时，监理工程师有权提出重新检验C.重新检验发生的经济支出应由甲方承担D.监理工程师无权要求重新检验33.“监理合同标准条件”中所说“附加工作”是指( )。（分数：1.00）A.业主增加了委托监理工作的项目B.工程设计变更增加了工程量，使监理增多的工作C.由于监理单位工作不力而增加的监理工作D.一切由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误所增加的监理工作量34.FIDIC 规定承包商施工过程中发现合同文件发生内容含糊，此时解释合同文件责任应由( )承担。（分数
13、：1.00）A.业主B.工程师C.业主和工程师D.合同管理部门35.按照“监理合同标准条件”，监理机构( )。（分数：1.00）A.在业主授权下可对承包单位在工程施工承包合同中的义务提出变更B.发现承包单位人员工作不力时，有权提出调换人员，承包单位必须执行C.不负责对工程款支付的审核与签认D.对工程结算没有否决权36.监理单位使用的承包商提供的施工现场办公和生活条件其费用应由( )承担。（分数：1.00）A.业主B.承包商C.监理单位D.业主或监理单位37.签订经济合同是一种( )。（分数：1.00）A.商业行为B.经济行为C.法律行为D.法人之间的民事行为38.按照“监理合同标准条件”，在委
14、托工程范围内，当业主、承包单位或其他单位要求索赔时( )。（分数：1.00）A.应向索赔对方当事人提出要求B.应先与索赔对方当事人协商C.可直接向仲裁机构或法院申请仲裁或提起诉讼D.必须首先向监理机构提出意见和要求39.评标时，价格条件的选择，应优先考虑( )。（分数：1.00）A.报价最低者，以保证降低成本B.报价最高者，以有效保证工程质量C.报价居中者，以保证公平D.报价接近标底者，以保证标价合理40.某国内工程项目，建设单位申请贷款时，银行要求提供担保，此时( )。（分数：1.00）A.可请求某私营企业为保证人B.可请求主管建设单位的政府行政机关为保证人C.可请求某高校为保证人D.可由工
15、程所在地方政府指定某企业为保证人41.按照“施工合同”，乙方按协议条款将部分工程分包给分包单位后( )。（分数：1.00）A.分包单位直接向甲方负责B.分包合同解除了乙方的部分义务和责任C.乙方对分包单位无监督权D.分包单位的任何违约和疏忽，均视为乙方的违约或疏忽42.按照“监理合同标准条件”，监理单位调换总监理工程师( )。A不受约束和限制 B，需到政府建设行政主管部门备案C须经业主同意 D仅能在业主提出后进行（分数：1.00）A.B.C.D.43.对合同纠纷实行仲裁后( )。（分数：1.00）A.当事人可以不执行仲裁裁决B.当事人不服可提出再次仲裁C.当事人不服，可向法院起诉D.可申请法院
16、强制执行44.用调解方式解决合同纠纷( )。（分数：1.00）A.必须坚持自愿原则B.调解协议应强制执行C.上级部门可指示下级部门接受调解意见D.调解达成协议后，当事人按自愿原则执行调解协议45.因不可抗力使合同不能履行或不能全部履行( )。（分数：1.00）A.双方应继续履行合同，不能变更或解除合同B.一方提出变更、解除合同需经对方同意C.需双方协商一致才能变更、解除合同D.当事人一方可单方提出变更、解除合同46.设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由( )承担。（分数：1.00）A.协商确定单位B.设计单位C.施工单位D.建设单位47.建设工程施工合同的标的是( )。（分数：1.0
17、0）A.合同价款B.工程项目C.建筑安装劳务D.合同文本48.在招标过程中，标底的公布应在( )阶段进行。（分数：1.00）A.准备招标文件B.评标C.开标D.接受投标单位递送标书49.工程施工招标投标中的标底( )。（分数：1.00）A.应按市场最低价格编制B.一般应控制在批准的总概算限额之内C.可有两个或两个以上D.只考虑工程成本，不计利润、税金50.合同当事人一方发生分立时，原合同法律效力( )。（分数：1.00）A.增强B.不变C.减弱D.取消二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.工程索赔按事件的性质分类有( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.工程延误索赔C.承包商
18、索赔D.工程变更索赔E.意外风险索赔52.按照我国担保法，合同担保的形式有( )。（分数：2.00）A.抵押 B，动产质押 C保证B.定金 E违约金53.建设工程材料采购合同的订立方式有( )。（分数：2.00）A.公开招标B.询价、报价、签订合同C.直接定购D.指令调拨E.自行加工生产54.FIDIC 通用条件给予承包商延长工期的理由有( )。（分数：2.00）A.业主原因使施工现场占有权延误B.工程师迟发图纸C.不利的气候条件影响D.暂停施工E.不可预见的外界条件55.确认合同当事人承担违约责任需同时具备以下条件( )。（分数：2.00）A.有当事人不履行或不完全履行合同的事实B.造成了损
19、失C.当事人有过错D.合同中有违约责任条款E.当事人的过错与不履行或不完全履行合同事实之间有因果关系56.按照“施工合同”，当发生以下情况之一时，可以调整合同价款( )。（分数：2.00）A.监理工程师确认的工程量增加B.监理工程师确认的设计变更或工程洽商C.10 天内非乙方原因造成停水、停电累计超过 8 小时D.竣工日期推迟E.合同约定的其他增减或调整57.履行合同应当遵守的原则有( )。（分数：2.00）A.全面履行原则B.诚实信用原则C.担保履行原则D.协作履行原则E.高效率原则58.FIDIC 规定属于工程师职权包括( )。（分数：2.00）A.批准使用暂列余额B.制定和修改进度计划C
20、.签发“工程接收证书” D，批准分包工程 E发布复工令和赶工令59.索赔按目的划分包括( )。（分数：2.00）A.费用索赔B.单项索赔C.工期索赔D.明示索赔E.工程延误索赔60.合同执行过程中，监理工程师行使权力的来源是( )。（分数：2.00）A.工程施工合同 B监理合同 C，通用合同文件B.专用合同文件 E，法律规定，61.工程师代表不能自行处理，需由工程师亲自处理的问题包括( )。（分数：2.00）A.调解业主和承包商发生的合同争议B.处理承包商严重违约C.发布暂停施工令D.施工质量监督E.工程计量62.施工招标可以采用的方式有( )。（分数：2.00）A.内部招标B.议标C.公开招
21、标D.邀请招标E.社会招标63.按照“监理合同标准条件”，业主应授予监理单位的权利包括( )。（分数：2.00）A.对工程设计变更的审批权B.对工程材料、设备的检验权C.报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令的权利D.选择工程分包设计单位和施工分包单位的建议权E.选择工程总设计单位和施工总承包单位的确认权64.按照“施工合同”，乙方负责的工作是( )。（分数：2.00）A.清除工程场地地面、架空和地下障碍B.设置测量水准点及坐标控制点C.按协议条款约定，提供监理工程师现场办公及生活所需房屋、设施D.工程所需看守、围栏、警卫E.制订工程进度计划及统计报表65.合同鉴证与公证的相同点有( )相
22、同。（分数：2.00）A.申请原则B.性质C.合同范围D.内容E.证据效力66.按照“施工合同”，正确说法的是( )。（分数：2.00）A.甲方负责办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员生命财产保险，并支付费用B.乙方办理施工场地人员生命财产和机械设备保险，并支付费用C.允许甲、乙双方协议弃保D.必须办理保险E.规定由乙方办理第三方人员生命财产保险，并支付费用67.按照“FIDIC 条件”，以下属于业主风险( )。（分数：2.00）A.战争、敌对行动B.叛乱、军事政变或内战C.放射性污染D.承包商负责的设计不当造成损害E.承包商雇员骚乱引起的损害68.在施工过程中，工程师依据工程需要，发布
23、“暂停施工”指令，由此给承包商带来了一定的损失，这时可提供不给损失补偿的依据有( )。（分数：2.00）A.合同中有规定B.承包商违约行为C.现场气候条件影响，导致必要停工D.业主违约行为E.业主要求69.对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同( )。（分数：2.00）A.3 级以下地震B.重大伤亡事故C.特大暴雨D.动乱E.乙方无责任的火灾70.“FIDIC 条件”规定，应由承包商出面，以承包商和业主联合名义办理以下保险 ( )。（分数：2.00）A.施工工程B.工程材料和工程配套设备C.运到现场的承包商的设备和其他物品D.战争、入侵造成的损害E.承包商
24、雇员骚乱引起的损害71.鉴证与公证的区别是( )。（分数：2.00）A.公证的有效时间比鉴证长B.鉴证不具有直接强制执行的证据效力，公证有法定证据效力C.鉴证由当事人自愿申请，公证按法律规定办理D.鉴证在国内对当事人具有法律效力，公证在国内外均有法律效力E.鉴证是行政行为，公证是司法行为72.投标文件出现下列情况之一，应宣布作废( )。（分数：2.00）A.未密封B.有改动或补充C.包含与招标文件不一致的条件D.未提供投标保函E.投标单位未参加开标会议73.从合同分类看，建设工程施工合同属于( )。（分数：2.00）A.诺成合同B.实践合同C.工作合同D.商务合同E.有偿合同74.合同有效条件
25、有( )。（分数：2.00）A.合同当事人主体资格合格B.订立程序合法C.合同形式、内容合法 D，合同手续合法 E合同履行合法75.工程师对运至工地不合格材料或设备、不合格工程有权发布的指令有( )。（分数：2.00）A.在规定时间内将不合格材料或设备运出工地B.要求承包商用合格材料取代不合格材料和设备施工C.要求承包商弥补缺陷D.雇用其他承包商E.拆除重做76.按照“施工合同”，甲方负责的工作是( )。（分数：2.00）A.办理土地征用，青苗树木赔偿B.提供施工现场工程地质资料C.提交水准点和坐标控制点D.施工放线E.保护施工现场地下管线及附近建筑物77.“FIDIC 条件”规定，施工合同出
26、现纠纷，可用以下方式解决( )。（分数：2.00）A.协商B.争端裁决委员会决定C.仲裁D.工程师决定E.诉讼78.无效合同当事人承担责任的形式有( )。（分数：2.00）A.违约金B.继续履行C.返还财产D.赔偿损失E.追缴财产79.建设工程施工合同发生争端，可采用以下方式解决( )。（分数：2.00）A.和解B.调解C.仲裁D.公证E.鉴证80.我国合同法规定，合同的主要条款有( )。（分数：2.00）A.合同标的B.标的数量C.质量D.担保E.价款与酬金建设工程合同管理-272 答案解析(总分：110.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：50.00)1.按照“
27、施工合同”，当乙方负责采购材料设备时( )。（分数：1.00）A.监理工程师有权验收材料设备，对不合格的材料设备，由乙方运出施工现场，重新购置，甲方承担由此发生的费用B.监理工程师不能按时到场验作，以后验收发现材料设备不合格，仍由乙方修复或拆除及重新采购，费用由甲方承担C.监理工程师无权验收材料设备D.监理工程师有权验收材料设备，对不合格的材料设备，由乙方运出，施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用 解析：2.“FIDIC 条件”规定，对于承包商提交的工程进度计划( )。（分数：1.00）A.工程师有权要求承包商修改 B.业主有权要求工程师修改C.不得修改D.应取得业主批准解析
28、：3.无效合同不具有法律约束力是( )。（分数：1.00）A.自合同订立时开始 B.自发现合同依法无效时开始C.自当事人利益受侵害之时开始D.自法院或仲裁机构确认合同无效时开始解析：4.索赔是指( )。（分数：1.00）A.业主向承包商要求给付或赔偿B.承包商向业主要求给付或赔偿C.监理工程师要求业主给付或赔偿D.合同一方向另一方要求获得应有的合法权益或赔偿损失 解析：5.FIDIC 通用条件规定，业主应在收到工程师最终支付证书后( )天内向承包商支付工程款。（分数：1.00）A.7B.14C.28D.56 解析：6.因甲方在合同期限内没有履行规定义务，造成乙方未能履行合同，此时( )。（分数
29、：1.00）A.乙方无权要求解除合同B.甲、乙方均可提出变更、解除合同C.合同解除后，甲方不必承担赔偿损失责任D.乙方视情况可认为履行合同成为不必要，单方解除合同 解析：7.在工程施工招标中，向投标单位收取投标保证金的目的是( )。（分数：1.00）A.补偿业主招标开支B.争取更多单位投标C.保证中标单位按期签订施工承包合同，D.可对取得招标文件而无故不投标者给予处罚，有利于招标顺利进行 解析：8.订立合同应该( )。（分数：1.00）A.合同当事人必须具备一定资格 B.体现合同自由原则，合同内容不受限制C.在代理签订合同时，代理权不受限制D.法律对订立合同的程序没有规定解析：9.按照“施工合
30、同”，核实确认工程量时( )。（分数：1.00）A.乙方不参加计量，监理工程师自行计量结果无效B.乙方应向监理工程师提交已完成工程报告，监理工程师接到报告后按设计图纸核实已完成工程量，监理工程师进行计量时，乙方应派人参加 C.监理工程师收到乙方报告不作计量，对乙方的支付不能确认D.监理工程师可不通知乙方参加计量，监理工程师自行计量结果有效。解析：10.变更与解除合同( )。（分数：1.00）A.必须进行公证B.只需双方协商一致就具有法律效力C.必须采用书面形式 D.可以采用口头形式解析：11.按照“监理合同标准条件”，监理单位( )。（分数：1.00）A.不得要求对监理单位自备的设备给予经济补
31、偿B.可以要求业主免费提供一定的设施 C.无权得到工程有关协作单位的名单D.必须自行聘用监理工作所需的全部职员和服务人员解析：12.在设计过程中，各设计阶段设计文件审批工作的办理应由( )负责。（分数：1.00）A.业主 B.设计单位C.监理单位D.设计单位指定解析：13.工程总设计单位和总承包单位选定权在( )。（分数：1.00）A.业主 B.监理单位C.行政机关D.业主或监理单位解析：14.“FIDIC 条件”中所说保留金是( )。（分数：1.00）A.承包商交付业主的履约保证金B.业主向承包商的预付款C.业主向承包商支付中扣除的一定比例的款项 D.业主向承包商支付的定金解析：15.某工程
32、监理业务日平均酬金额 800 元，该工程因故停建，业主通知监理单位自 8 月 20 日起终止执行监理业务，但监理单位在 8 月 20 日以后又进行善后处理工作 10 天，( )。（分数：1.00）A.监理单位 8 月 20 日以后的工作可视为额外工作，并取得酬金 8 咖元 B.监理单位 8 月 20 日以后的工作无权得到酬金C.业主无权要求监理单位终止执行监理业务D.业主可提前 7 天通知监理单位停止监理业务解析：16.在工程施工招投标中( )。（分数：1.00）A.投标是承诺，投标书具有法律效力B.投标是要约，投标书具有法律效力 C.投标是要约引诱 D，投标报价不得改动解析：17.某经济合同
33、，乙方收受甲方定金 3 万元，合同规定违约金 4 万元，后乙方违约，未完全履行合同，此时( )。（分数：1.00）A.乙方应返还定金 3 万元给甲方B.乙方应按 6 万元返还定金给甲方，且另行支付 4 万元违约金C.乙方应向甲方支付 4 万元违约金，并返还定金 D.乙方按 6 万元返还定金给甲方，不再支付违约金解析：18.建设工程施工合同当事人一方违约( )。（分数：1.00）A.违约方可以在支付违约金及赔偿损失后停止履行合同B.无过错一方不得要求终止合同C.违约方无权要求终止合同 D.经双方协议终止合同，违约方不负赔偿损失责任解析：19.按照“施工合同”，对于隐蔽工程( )。（分数：1.00
34、）A.由乙方自行收验后可隐蔽和继续施工B.工程完工后由监理工程师直接验收C.工程质量符合规范要求时，验收后监理工程师不在验收记录上签字，乙方不得隐蔽或继续施工D.乙方自检合格后通知监理工程师，由监理工程师验收合格后可进行隐蔽和继续施工 解析：20.合同签订后，发现存在法律规定的无效合同条件，其合同法律效力应从( )时取消。（分数：1.00）A.法院确认B.双方协商一致C.签订 D.发现解析：21.工程施工合同中的履约保函是由( )。（分数：1.00）A.承包商出具的B.业主出具的C.监理工程师出具的D.合同当事人以外的第三方出具的 解析：22.按照“施工合同”，工程设计变更后( )。（分数：1
35、.00）A.应由甲方确定变更价格B.设计变更一律采用新单价C.由乙方提出变更价格，报监理工程师批准 D.监理工程师对变更设计的价格有最终决定权解析：23.投标资格预审的作用是( )。（分数：1.00）A.保证投标者条件具备B.减少评标的工作量C.评选出有利的投标者D.保证投标者的条件和减少评标工作量 解析：24.接受要约做出承诺后，对要约内容( )。（分数：1.00）A.应完全同意 B.可同意并附新条件C.可部分修改D.应拒绝解析：25.按照“监理合同标准条件”，业主向监理方提供所需的工程资料( )。（分数：1.00）A.是免费的 B.是有偿的C.需第三方提供担保D.需监理方交纳保证金解析：2
36、6.经济合同因一方违约，使合同履行成为不必要时，另一方提出解除合同，提出方 ( )。（分数：1.00）A.承担责任B.不承担责任 C.部分承担责任D.视情况而定解析：27.按照“施工合同”，设备安装工程进行试车( )。（分数：1.00）A.因设计原因试车达不到验收要求时，甲方承担修改设计费用、拆除和重新安装的经济支出，工期不予顺延B.因设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购的，甲方承担重新购置或修理费用以及拆除和重新安装费用，工期相应顺延 C.乙方施工原因造成试车达不到验收要求，修改与重新试车费用由甲方承担D.试车费用一般由乙方承担解析：28.按照“施工合同”，因工程质量发生争议( )
37、。（分数：1.00）A.应请协议约定的质量监督部门裁决 B.应向法院提起诉讼C.应申请仲裁机构进行仲裁D.应由监理工程师做出裁决解析：29.“施工合同”中定义的“费用”可以为( )。（分数：1.00）A.已计人合同价款之内的工程款B.合同价款C.乙方应负担的开支 D.乙方管理费用解析：30.按照“FIDIC 条件”，以下情况属于不利自然条件或障碍( )。（分数：1.00）A.一个有经验的承包商可以预测和防范的自然力的作用B.异常恶劣的天气 C.施工地点经常出现的大风D.正常阴雨天气解析：31.按照“施工合同”，因以下情况造成延误，应当顺延工期( )oA雨季到来 B乙方发生重大伤亡事故C，工程量
38、变化或工程设计变更 D乙方采购工程材料不合格（分数：1.00）A.B.C. D.解析：32.按照“施工合同”，对已经隐蔽的工程( )。（分数：1.00）A.乙方应按监理工程师要求进行剥露，并在验收后重新覆盖或修复 B.仅在监理工程师未曾参加验收时，监理工程师有权提出重新检验C.重新检验发生的经济支出应由甲方承担D.监理工程师无权要求重新检验解析：33.“监理合同标准条件”中所说“附加工作”是指( )。（分数：1.00）A.业主增加了委托监理工作的项目B.工程设计变更增加了工程量，使监理增多的工作C.由于监理单位工作不力而增加的监理工作D.一切由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误所增加
39、的监理工作量 解析：34.FIDIC 规定承包商施工过程中发现合同文件发生内容含糊，此时解释合同文件责任应由( )承担。（分数：1.00）A.业主B.工程师 C.业主和工程师D.合同管理部门解析：35.按照“监理合同标准条件”，监理机构( )。（分数：1.00）A.在业主授权下可对承包单位在工程施工承包合同中的义务提出变更 B.发现承包单位人员工作不力时，有权提出调换人员，承包单位必须执行C.不负责对工程款支付的审核与签认D.对工程结算没有否决权解析：36.监理单位使用的承包商提供的施工现场办公和生活条件其费用应由( )承担。（分数：1.00）A.业主 B.承包商C.监理单位D.业主或监理单位
40、解析：37.签订经济合同是一种( )。（分数：1.00）A.商业行为B.经济行为C.法律行为 D.法人之间的民事行为解析：38.按照“监理合同标准条件”，在委托工程范围内，当业主、承包单位或其他单位要求索赔时( )。（分数：1.00）A.应向索赔对方当事人提出要求B.应先与索赔对方当事人协商C.可直接向仲裁机构或法院申请仲裁或提起诉讼D.必须首先向监理机构提出意见和要求 解析：39.评标时，价格条件的选择，应优先考虑( )。（分数：1.00）A.报价最低者，以保证降低成本B.报价最高者，以有效保证工程质量C.报价居中者，以保证公平D.报价接近标底者，以保证标价合理 解析：40.某国内工程项目，
41、建设单位申请贷款时，银行要求提供担保，此时( )。（分数：1.00）A.可请求某私营企业为保证人 B.可请求主管建设单位的政府行政机关为保证人C.可请求某高校为保证人D.可由工程所在地方政府指定某企业为保证人解析：41.按照“施工合同”，乙方按协议条款将部分工程分包给分包单位后( )。（分数：1.00）A.分包单位直接向甲方负责B.分包合同解除了乙方的部分义务和责任C.乙方对分包单位无监督权D.分包单位的任何违约和疏忽，均视为乙方的违约或疏忽 解析：42.按照“监理合同标准条件”，监理单位调换总监理工程师( )。A不受约束和限制 B，需到政府建设行政主管部门备案C须经业主同意 D仅能在业主提出
42、后进行（分数：1.00）A.B.C. D.解析：43.对合同纠纷实行仲裁后( )。（分数：1.00）A.当事人可以不执行仲裁裁决B.当事人不服可提出再次仲裁C.当事人不服，可向法院起诉D.可申请法院强制执行 解析：44.用调解方式解决合同纠纷( )。（分数：1.00）A.必须坚持自愿原则 B.调解协议应强制执行C.上级部门可指示下级部门接受调解意见D.调解达成协议后，当事人按自愿原则执行调解协议解析：45.因不可抗力使合同不能履行或不能全部履行( )。（分数：1.00）A.双方应继续履行合同，不能变更或解除合同B.一方提出变更、解除合同需经对方同意C.需双方协商一致才能变更、解除合同D.当事人
43、一方可单方提出变更、解除合同 解析：46.设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由( )承担。（分数：1.00）A.协商确定单位B.设计单位C.施工单位D.建设单位 解析：47.建设工程施工合同的标的是( )。（分数：1.00）A.合同价款B.工程项目 C.建筑安装劳务D.合同文本解析：48.在招标过程中，标底的公布应在( )阶段进行。（分数：1.00）A.准备招标文件B.评标C.开标 D.接受投标单位递送标书解析：49.工程施工招标投标中的标底( )。（分数：1.00）A.应按市场最低价格编制B.一般应控制在批准的总概算限额之内 C.可有两个或两个以上D.只考虑工程成本，不计利润、税金
44、解析：50.合同当事人一方发生分立时，原合同法律效力( )。（分数：1.00）A.增强B.不变 C.减弱D.取消解析：二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.工程索赔按事件的性质分类有( )。（分数：2.00）A.工期索赔B.工程延误索赔 C.承包商索赔D.工程变更索赔 E.意外风险索赔 解析：52.按照我国担保法，合同担保的形式有( )。（分数：2.00）A.抵押 B，动产质押 C保证 B.定金 E违约金 解析：53.建设工程材料采购合同的订立方式有( )。（分数：2.00）A.公开招标 B.询价、报价、签订合同 C.直接定购 D.指令调拨E.自行加工生产解析：54.FIDIC
45、 通用条件给予承包商延长工期的理由有( )。（分数：2.00）A.业主原因使施工现场占有权延误 B.工程师迟发图纸 C.不利的气候条件影响D.暂停施工E.不可预见的外界条件 解析：55.确认合同当事人承担违约责任需同时具备以下条件( )。（分数：2.00）A.有当事人不履行或不完全履行合同的事实 B.造成了损失C.当事人有过错 D.合同中有违约责任条款E.当事人的过错与不履行或不完全履行合同事实之间有因果关系 解析：56.按照“施工合同”，当发生以下情况之一时，可以调整合同价款( )。（分数：2.00）A.监理工程师确认的工程量增加 B.监理工程师确认的设计变更或工程洽商 C.10 天内非乙方
46、原因造成停水、停电累计超过 8 小时D.竣工日期推迟E.合同约定的其他增减或调整 解析：57.履行合同应当遵守的原则有( )。（分数：2.00）A.全面履行原则 B.诚实信用原则 C.担保履行原则D.协作履行原则E.高效率原则解析：58.FIDIC 规定属于工程师职权包括( )。（分数：2.00）A.批准使用暂列余额 B.制定和修改进度计划C.签发“工程接收证书” D，批准分包工程 E发布复工令和赶工令 解析：59.索赔按目的划分包括( )。（分数：2.00）A.费用索赔 B.单项索赔C.工期索赔 D.明示索赔E.工程延误索赔解析：60.合同执行过程中，监理工程师行使权力的来源是( )。（分数
47、：2.00）A.工程施工合同 B监理合同 C，通用合同文件 B.专用合同文件 E，法律规定， 解析：61.工程师代表不能自行处理，需由工程师亲自处理的问题包括( )。（分数：2.00）A.调解业主和承包商发生的合同争议 B.处理承包商严重违约 C.发布暂停施工令 D.施工质量监督E.工程计量解析：62.施工招标可以采用的方式有( )。（分数：2.00）A.内部招标B.议标C.公开招标 D.邀请招标 E.社会招标解析：63.按照“监理合同标准条件”，业主应授予监理单位的权利包括( )。（分数：2.00）A.对工程设计变更的审批权B.对工程材料、设备的检验权 C.报经业主同意后，发布开工令、停工令
48、、复工令的权利 D.选择工程分包设计单位和施工分包单位的建议权E.选择工程总设计单位和施工总承包单位的确认权解析：64.按照“施工合同”，乙方负责的工作是( )。（分数：2.00）A.清除工程场地地面、架空和地下障碍B.设置测量水准点及坐标控制点C.按协议条款约定，提供监理工程师现场办公及生活所需房屋、设施 D.工程所需看守、围栏、警卫 E.制订工程进度计划及统计报表 解析：65.合同鉴证与公证的相同点有( )相同。（分数：2.00）A.申请原则 B.性质C.合同范围 D.内容 E.证据效力解析：66.按照“施工合同”，正确说法的是( )。（分数：2.00）A.甲方负责办理建筑工程和施工现场甲
49、方人员及第三方人员生命财产保险，并支付费用 B.乙方办理施工场地人员生命财产和机械设备保险，并支付费用 C.允许甲、乙双方协议弃保 D.必须办理保险E.规定由乙方办理第三方人员生命财产保险，并支付费用解析：67.按照“FIDIC 条件”，以下属于业主风险( )。（分数：2.00）A.战争、敌对行动 B.叛乱、军事政变或内战 C.放射性污染 D.承包商负责的设计不当造成损害E.承包商雇员骚乱引起的损害解析：68.在施工过程中，工程师依据工程需要，发布“暂停施工”指令，由此给承包商带来了一定的损失，这时可提供不给损失补偿的依据有( )。（分数：2.00）A.合同中有规定 B.承包商违约行为 C.现场气候条件影响，导致必要停工 D.业主违约行为E.业主要求解析：69.对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同( )。（分数：2.00）A.3 级以下地震B.重大伤亡事故C.特大暴雨 D.动乱 E.乙方无责任的火灾 解析：70.“FIDIC 条件”规定，应由承包商出面，以承包商和业主联合名义办理以下保险 (
