1、建设工程质量、投资、进度控制-115 及答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：100.00)1.依据中华人民共和国合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。 A建设资金未能按计划到位的施工暂停 B发包人改变项目建设方案的工程停建 C传染病流行导致施工暂停 D征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误（分数：2.00）A.B.C.D.2.依据建设工程安全生产管理条例的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是( )。 A分包单位承担全部责任 B总包单位承担全部责任 C分包单位承担主要责任 D总承包单位和分包单位承
2、担连带责任（分数：2.00）A.B.C.D.3.投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，其中钢铁和交通运输项目的资本金比例分别是( )。 A40%和 25% B40%和 35% C35%和 25% D35%和 20%（分数：2.00）A.B.C.D.4.按中华人民共和国合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。 A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、
3、合同有关条款（分数：2.00）A.B.C.D.5.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：2.00）A.B.C.D.6.根据国家现行有关规定，下列关于建设项目竣工验收的表述中正确的是( )。 A无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收 B建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志 C具备竣工验收条件的工程，应在 3 个月内办理验收投产和移交固定资产手续 D施工单位必须及时编
4、制竣工决算，分析投资计划执行情况（分数：2.00）A.B.C.D.7.某进口设备 FOB 价为人民币 1200 万元，国际运费 72 万元，国际运输保险费用 4.47 万元，关税 217 万元，银行财务费 6 万元，外贸手续费 19.15 万元，增值税 253.89 万元，消费税率为 5%，则该设备的消费税为( )万元。 A78.60 B74.67 C79.93 D93.29（分数：2.00）A.B.C.D.8.建设工程质量管理条例规定，施工单位的质量责任和义务有( )。 A总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 B施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错 C施工单位可以将工程转
5、包给符合资质条件的其他单位 D施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位（分数：2.00）A.B.C.D.9.中华人民共和国建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过( )月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A1 个 B3 个 C6 个 D12 个（分数：2.00）A.B.C.D.10.对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，( )。 A由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用 B由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用 C由施工单位履行保修义务并承担保修费用 D由施工单位履
6、行保修义务，由质量缺陷的责任方承担保修费用（分数：2.00）A.B.C.D.11.某工程合同总收入 8000 万元，到本期末止累计完成工程进度的 80%，上年完成工程进度的 30%，本期实际收到工程款 3000 万元，按完工百分比法计算当期的合同收入是( )。 A2400 万元 B3000 万元 C4000 万元 D8000 万元（分数：2.00）A.B.C.D.12.建设工程安全生产管理条例规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，( )。 A责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 B吊销执业资格证书，5 年内不予注册 C终身不予注册 D对造成的损失依法承担
7、赔偿责任（分数：2.00）A.B.C.D.13.建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )。 A5 年 B3 年 C2 年 D1 年（分数：2.00）A.B.C.D.14.中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员应当依法取得( )的范围内从事建筑活动。 A相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及 B相应的职称证书，并在其职称等级对应 C相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可 D相应的继续教育证明，并在其接受继续教育（分数：2.00）A.B.C.D.15.因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满
8、1 年的工程恢复施工前，建设单位应当( )。 A重新申请领取施工许可证 B向发证机关申请延期施工许可证 C报发证机关核验施工许可证 D重新办理开工报告的批准手续（分数：2.00）A.B.C.D.16.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。 A有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C无效，由采购员向乙公司支付货款 D无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担（分数：2.00）A.B.C.D.17.中华人民共和国建筑法规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑
9、工程质量标准，有完整的( )，并具备国家规定的其他竣工条件。 A工程设计文件、施工文件和监理文件 B工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C监理文件和经签署的工程质量保证书 D工程技术经济资料和经签署的工程保修书（分数：2.00）A.B.C.D.18.某建设项目，主楼为写字楼，裙楼为商场。为提前开业，建设单位未组织竣工验收就将写字楼投入使用。在后来的竣工验收中，发现裙楼装修使用的材料(为易燃材料)不合格，则此项责任依据建设工程质量管理条例的规定，应当由( )承担。 A设计单位 B监理单位 C建设单位 D质量监管部门（分数：2.00）A.B.C.D.19.某施工企业 2005 年 7 月 1 日同
10、某建设单位签订建造一栋高层住宅楼合同，工期为 20 个月，合同总造价 5800 万元，工程于 2007 年 2 月 28 日按期完工，2005 年年底累计确认收入 1500 万元，2006 年共确认合同收入 3800 万元，本期确认的合同为( )万元。 A3800 B2000 C5300 D500（分数：2.00）A.B.C.D.20.中华人民共和国建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，且延期以( )为限，每次不超过 3 个月。 A1 次 B2 次 C3 次 D4 次（分数：2.00）A.B.C.D.21.建设工程安全生产管
11、理条例规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，( )。 A责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 B吊销执业资格证书，5 年内不予注册 C终身不予注册 D对造成的损失依法承担赔偿责任（分数：2.00）A.B.C.D.22.某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是( )。 A监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失 B承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有作出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔
12、成立，造成委托人的经济损失 C施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失 D在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失（分数：2.00）A.B.C.D.23.建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，( )。 A由总承包单位承担主要责任 B由分包单位承担主要责任 C由总承包单位和分包单位共同承担主要责任 D由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任（分数：2.00）A.B.C.D.24.建设工程质量管理条例规定，施工单位的质量责任和义务有( )。 A总承包单位与分包单位对分
13、包工程的质量承担连带责任 B施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错 C施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位 D施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位（分数：2.00）A.B.C.D.25.建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期( )。 A以两次为限，每次不超过 3 个月 B以一次为限，最长不超过 3 个月 C以两次为限，每次不超过 1 个月 D以一次为限，最长不超过 1 个月（分数：2.00）A.B.C.D.26.以下各项说法正确的是( )。 A材料费是指直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用 B人工费是指施工过程中耗用的构成
14、工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品的费用 C施工机械使用费是指施工机械在规定的使用年限内，陆续收回其原值及购置资金的时间价值 D直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用（分数：2.00）A.B.C.D.27.下列选项中，不属于静态投资的是( )。 A设备工器具购置费 B建设单位管理费 C建设期贷款利息 D研究试验费（分数：2.00）A.B.C.D.28.某项工程合同总收入为 5000 万元，到本期末累计完成工程进度的 60%。已知据完工百分比法确认的当期合同收入为 1000 万元，则上期末累计完成的工程进度为( )。 A10% B20% C30% D40%（分数：2.
15、00）A.B.C.D.29.建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程的( )等。 A保修义务、保修责任和免责条件 B保修内容、保修期限和保修方法 C保修责任、保修条件和保修标准 D保修范围、保修期限和保修责任（分数：2.00）A.B.C.D.30.合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。 A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿 D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任（分数：2.00）A.B.C.D.31.下列选项中，不属
16、于项目成本管理阶段性任务的是( )。 A制定资源计划 B作出成本估算，编制成本预算 C进行成本控制 D制定项目成本管理计划（分数：2.00）A.B.C.D.32.某新建项目，建设期为 2 年，需向银行贷款 2000 万元，贷款时间安排为：第 1 年 1000 万元，第 2 年1000 万元。年利率 10%，用复利法计算该项目建设期贷款利息为( )。 A310 万元 B300 万元 C205 万元 D200 万元（分数：2.00）A.B.C.D.33.用于控制建设工程质量的静态分析方法是( )。 A香蕉图法和鱼刺图法 B排列图法和控制图法 C控制图法和责任图法 D直方图法和排列图法（分数：2.0
17、0）A.B.C.D.34.工程质量事故发生后，由( )签发工程暂停令。 A工程质量监督机构 B总监理工程师 C建设单位技术负责人 D设汁单位技术负责人（分数：2.00）A.B.C.D.35.中华人民共和国建筑法规定，建筑工程主体结构的施工( )。 A经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 B经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 C可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 D必须由总承包单位自行完成（分数：2.00）A.B.C.D.36.中华人民共和国建筑法规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的(
18、)，并具备国家规定的其他竣工条件。 A工程设计文件、施工文件和监理文件 B工程建设文件、竣工图和竣工验收文件 C监理文件和经签署的工程质量保证书 D工程技术经济资料和经签署的工程保修书（分数：2.00）A.B.C.D.37.为克服现场监理工作的盲目性，做到有章可循，( )必须建立健全现场监理组的工作规章制度和各专业的职责。 A监理企业 B建设单位 C咨询单位 D施工企业（分数：2.00）A.B.C.D.38.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。 A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且
19、已生效 C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效（分数：2.00）A.B.C.D.39.所谓工程造价的有效控制，具体说就是( )。 A用概算造价控制设计方案的选择 B用预算造价控制施工图设计方案的选择 C用投资估算价控制设计方案的选择和初步设计概算造价 D用修正概算造价控制技术设计方案的选择（分数：2.00）A.B.C.D.40.建设主管部门对某监理公司所作的行政处罚，在下列( )情况下不能成立。 A建设主管部门在听证的七日前，通知当事人举行听证的时间、地点 B建设主管部门拒绝听取当事人的陈述、申辩，当场作出了行政处罚的决定 C行政处罚决定前，向当事人告知了处罚决定的事实、理由和当事
20、人依法享有的权利 D当事人要求听证，建设主管部门组织了听证，但仍作出了行政处罚的决定（分数：2.00）A.B.C.D.41.下列选项中，关于时差的计算公式正确的为( )。 AEF=ES+DU BLS=LF-DU CF=LF-(ES+DU)=LF-EF DLS=LF+DU（分数：2.00）A.B.C.D.42.建设工程造价的最高限额是按照有关规定编制并经有关部门批准的( )。 A初步投资估算 B施工图预算 C施工标底 D初步设计总概算（分数：2.00）A.B.C.D.43.某项目初期投资额为 2000 万元，从第 1 年年末开始每年净收益为 480 万元。若基准收益率为 10%，并已知(P/A，
21、10%，5)=3.7908 和(P/A，10%，6)=4.3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为( )年。 A4.17 和 5.33 B4.17 和 5.67 C4.83 和 5.33 D4.83 和 5.67（分数：2.00）A.B.C.D.44.建设工程质量管理条例规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以( )。 A低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期 B低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期 C低于预算的价格竞标，不得降低工程质量 D低于标底的价格竞标，不得降低工程质量（分数：2.00）A.B.C.D.45.中华人民共和国合同法强调合同自愿，充分尊重当事人的意愿，下
22、列事项中不享有自愿选择自由的是( )。 A约定违约责任的承担 B选择合同相对人 C任意约定定金数额 D决定合同的主要内容（分数：2.00）A.B.C.D.46.在下列( )情况下，建设单位不能请求解除合同条件。 A明确表示或者以行为表明不履行合同义务的 B合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的 C已经完成的建设工程不合格、但同意修复的 D将承包的建设工程非法转包、违法分包的（分数：2.00）A.B.C.D.47.关于中华人民共和国合同法中的公平原则，下列表述中错误的是( )。 A公平包括当事人双方的权利义务要对等 B公平包括合同风险的分配要合理 C公平包括当事人双方法律
23、地位一律平等 D公平包括合同中违约责任的确定要合理（分数：2.00）A.B.C.D.48.下列关于项目资本金的表述中，不正确的是( )。 A项目资本金是指投资项目总投资中必须包括一定比例的由出资方实缴的资金，这部分资金对项目的法人而言属于非负债资金 B除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度 C项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求 D根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资（分数：2.00）A.B.C.D.49.如果决定对某监理公司进行吊销资质证书的处罚，遵守的处罚程序应是( )。 A
24、简易程序 B一般程序 C听证程序 D执行程序（分数：2.00）A.B.C.D.50.下列选项中，不属于施工质量控制阶段的内容的是( )。 A施工准备 B施工过程 C施工验收质量控制 D施工质量检验（分数：2.00）A.B.C.D.二、多项选择题(总题数：30，分数：60.00)51.财务评价的内容包括( )。（分数：2.00）A.盈利能力分析，通过静态或动态投资回收期评价项目的财务盈利能力B.盈利能力分析，通过静态和动态评价指标计算项目的财务盈利能力和水平C.偿债能力分析，分析测算项目偿还贷款的能力D.不确定性分析，分析项目在计算期内不确定性因素可能对项目产生的影响和影响程度E.风险性分析，分
25、析环境对项目投资的影响52.根据建设工程委托监理合同(示范文本)标准条件规定，委托人的义务包括( )。（分数：2.00）A.开展监理业务之间监理人支付预付款B.提供与本工程有关的设备生产厂名录C.必须免费向监理人提供监理工作所需的一切条件D.在一定时间内，就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联系53.与横道计划相比，网络计划的特点表现为( )。（分数：2.00）A.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系B.通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作C.通过网络计划时间参数的
26、计算，可以明确各项工作的机动时间D.网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整E.能直观地反映流水施工的施工工期及各工序最早开始时间及最迟开始时间54.下列关于投资控制目标值的叙述，正确的有( )。（分数：2.00）A.建设项目投资控制目标值包括建设项目的总目标值、分目标值、各详细目标值B.如果没有明确的投资控制目标，就无法进行项目投资实际支出值与目标值的比较，不能进行比较就不能找出偏差，不知道偏差就会使控制措施缺乏针对性C.为了实现投资目标值，设备价格及各项有关费用一定要与投资目标值相适应D.投资目标值与人工单价不相适应也可以实现投资控制目标E.投资目标与材料预算价格可以不相适应55.建
27、设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人的主要义务包括( )。（分数：2.00）A.依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益B.推荐选择工程的施工单位C.选派合格的监理人员及总监理工程师D.不得泄露与工程有关的保密资料E.代表委托人与承包人解决合同争议56.现新建一所大学，则单项工程综合概算中包括( )。（分数：2.00）A.该楼给排水工程概算B.该大学预备费C.该大学征地用费D.该楼土建工程概算E.该楼电气照明工程概算57.在设备工程实施过程中，对审核批准的各级、各类进度计划进行监测和调整包括( )。（分数：2.00）A.工期计划的研究报告落实B.建立进度管理工作程序C.确定进
28、度计划监测的对象D.对设备工程进度实施动态控制E.处理延期事件58.在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。（分数：2.00）A.选定施工合同的承包人B.批准施工合同承包人选定的分包人C.确定工程规模D.主持工程建设有关协作单位的组织协调E.审核承包人的索赔59.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉讼到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有( )。（分数：2.00）A.有防水要求的卫生间发生渗漏B.基础底板断裂C.电气管线不通路D.给水管道接口漏水E.主体结构
29、明显倾斜60.在施工阶段，监理工程师编制资金使用计划的主要形式有( )。（分数：2.00）A.按子项目划分编制的资金使用计划B.按业主要求编制的资金使用计划C.按时间进度编制的资金使用计划D.按资金到位情况编制的资金使用计划E.按承包商要求编制的资金使用计划61.在实施领导作用原则中，一般要采取的措施包括( )。（分数：2.00）A.设定富有挑战性的目标，并实施为达到目标所需的发展策略B.有计划地、系统地测量顾客满意度并针对结果采取改进措施C.全面考虑所有相关方的需求，做好发展规划D.在一定范围内给予员工自主权E.激发、鼓励并承认员工的贡献62.监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则
30、包括( )。（分数：2.00）A.委托人违约，赔偿监理人经济损失B.因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失C.因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额D.因监理人工作失误，不赔偿委托人损失E.任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出63.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，施工中发生工程变更时，合理确定变更价款的原则是( )。（分数：2.00）A.按监理工程师提出的变更价格执行B.按承包人提出的变更价格执行C.合同中有适用于变更工程的价格，则按合同已有的价格变更合同价款D.由承包人提出变更价格，经监理工程师确认后执行E.合同中只有类似于变更情
31、况的价格，则参照该价格确定变更价格64.转移支付的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.国家和地方政府给予的补贴B.国内银行借款利息C.国家和地方的税收D.进口关税E.国外银行借款利息65.甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.乙可以将专业工程分包给丙B.丙可以将劳务作业分包给丁C.乙可以将劳务作业分包给丁D.甲可以将专业工程发包给丙E.甲可以将劳务作业分包给丁66.在双代号网络计划中，若 Tp=TC，则( )为关键工作。（分数：2.00）A.
32、总时差为零的工作B.自由时差为零的工作C.最早开始时间与最迟开始时间相等的工作D.开始节点与完成节点均为关键节点的工作E.最早开始时间与最迟完成时间相等的工作67.在下列设计方案技术经济分析方法中，适用于具有不同寿命期的设计方案比较的方法是( )。（分数：2.00）A.费用年值法B.净现值法C.净年值法D.费用现值法E.内部收益率法68.下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是( )。（分数：2.00）A.投资回收期越长，项目抗风险能力越强B.投资回收期越长，项目抗风险能力越弱C.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强D.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱E.敏感性因素越不敏感，项目的
33、风险越大69.下列关于参与工程建设各方质量责任或质量职责的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续B.建设单位对按合同约定采购的建筑材料承担质量责任C.由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位承担D.施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工E.勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责70.一个工程项目要经历( )三个时期。（分数：2.00）A.投资前期B.生产经营时期C.建设时期D.存活期E.衰退期71.在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有( )。（分数：2.00）A.委托人违约应承担违约责任B.监理人因过失
34、承担的赔偿额按实际损失计算C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限D.监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不承担责任E.监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任72.在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有( )可以进行验收。（分数：2.00）A.返工重做的检验批B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位E.无结构和安全问题，建设单位认可的检验批73.中小型设备工程设计可进行两阶段设计，即( )。（分数：2.00）A.初步设计B.技术设计C.施工组织设计D.施
35、工方案设计E.工作图设计74.流水施工的技术经济效果表现为( )。（分数：2.00）A.实现专业化生产，可以提高施工技术水平和劳动生产率B.间断性施工，可以充分发挥施工机械和劳动力的生产效率C.提高工程质量可以增加建设工程的使用寿命和节约使用过程中的维修费用D.降低工程成本，可以提高承包单位的经济效益E.施工工期较短，可以尽早发挥投资效益75.根据建设工程质量管理条例中的相关规定，建设单位办理工业工程验收备案应提交的材料有( )。（分数：2.00）A.工程竣工验收备案表B.住宅质量保证书C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.住宅使用说明书76.下列情况中，属于额外监理工作的有
36、( )。（分数：2.00）A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作77.设备制造过程进度管理监理工作细则是以监理工作计划中有关进度管理的总部署为基础编制的，总的内容包括( )。（分数：2.00）A.设备制造总进度计划B.经过审核的设备总图C.设备制造过程的总目标和分目标D.设备监理人员的具体分工E.进度管理的方法78.甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，则各自承担索赔额的 50%。施工过程
37、中建设单位确因质量原因索赔 12 万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担 12 万元C.建设单位可直接要求乙承担 12 万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任E.先行赔付的一方，有权就超出 50%的部分向另一方追偿79.系统方法包括( )几个环节。（分数：2.00）A.系统分析B.系统实施C.系统工程D.系统管理E.系统控制80.估算项目投资所需的资料很多，因而在审查投资估算所采用的数据资料时，必须注意其( )。（分数：2.00）A.可信性B.时效性C.准确性D.一致性E.相
38、关性建设工程质量、投资、进度控制-115 答案解析(总分：160.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：50，分数：100.00)1.依据中华人民共和国合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是( )。 A建设资金未能按计划到位的施工暂停 B发包人改变项目建设方案的工程停建 C传染病流行导致施工暂停 D征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 不可抗力是一项免责条款，是指合同签订后，不是由于合同当事人的过失或疏忽，而是由于发生了合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件，以致不能履行或不能如期履行合同，发生
39、意外事件的一方可以免除履行合同的责任或者推迟履行合同。中华人民共和国合同法第 117 条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力是指当事人自身能力不能抗拒也无法预防的客观情况或事故。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等，后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭，如必须变更或解除经济合同；也可能导致新的经济法律关系的产生，如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的
40、在保险范围内的财产损失时，与保险公司之间产生出赔偿关系。当不可抗力事故发生后，遭遇事故一方应采取一切措施，使损失降低到最低限度。在订立买卖合同时，一般都订有不可抗力条款，其内容包括：不可抗力内容；遭到不可抗力事故的一方，向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式；遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事故，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。本题中的 C 选项为“传染病流行导致施工暂停”，属于“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。因此，发包人可以不
41、赔偿承包人损失。2.依据建设工程安全生产管理条例的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是( )。 A分包单位承担全部责任 B总包单位承担全部责任 C分包单位承担主要责任 D总承包单位和分包单位承担连带责任（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 本题考核的是施工单位的安全责任。根据建设工程安全生产管理条例第 24 条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。3.投资项目资本金占总投资的比例，根据不同
42、行业和项目的经济效益等因素确定，其中钢铁和交通运输项目的资本金比例分别是( )。 A40%和 25% B40%和 35% C35%和 25% D35%和 20%（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 本题考核的是项目资本金制度的实施范围。计算资本金基数的总投资，是指投资项目的固定资产投资与铺底流动资金之和。投资项目资本金占总投资的比例，根据不同行业和项目的经济效益等因素确定，现行规定如下：(1) 钢铁项目，资本金比例为 40%及以上。(2) 交通运输、煤炭、水泥、电解铝、铜冶炼、房地产开发(不含经济适用房)项目，资本金比例为 35%及以上。(3) 邮电、化肥项目，资本金比例为 25%及
43、以上。(4) 电力、机电、建材、化工、石油加工、有色、轻工、纺织、商贸及其他行业的项目，资本金比例为20%及以上。4.按中华人民共和国合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( )的顺序履行。 A订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协
44、议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，一般只能适用于部分常见条款欠缺或者不明确的情况，因为只有这些内容才能形成一定的交易习惯。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，适用下列规定进行履行：对于价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场价格。5.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。 A仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C仲
45、裁条款无效，由人民法院解决争议 D仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，则不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为，另一方可按约定的程序终止合同。6.根据国家现行有关规定，下列关于建设项目竣工验收的表述中正确的是( )。 A无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收 B建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志 C具备竣工验收条件的工程，应在 3 个月内办理验收投产和移交
46、固定资产手续 D施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 对于规模较大、复杂的工程建设项目应先进行初验，再组织正式验收，但对于规模较小、简单的工程项目可以进行一次全部的验收工作。对于竣工图的绘制，如果施工图没有变动的，施工方可以在原图上直接加盖“竣工图”的标志以作为竣工图，不须重新绘制。施工单位必须及时编制竣工决算，其目的不是为了分析投资计划的执行情况，而是为了考核投资效益问题。7.某进口设备 FOB 价为人民币 1200 万元，国际运费 72 万元，国际运输保险费用 4.47 万元，关税 217 万元，银行财务费 6 万元，外贸手续费
47、19.15 万元，增值税 253.89 万元，消费税率为 5%，则该设备的消费税为( )万元。 A78.60 B74.67 C79.93 D93.29（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 该题考查的知识要点就是进口设备原价的构成及计算。考生必须了解进口设备原价中的十项费用构成，货价指的是哪个价格及除此价格外的九项费用的计费基础是什么，必须清楚。此类考题年年都有，考生应重点把握。本题旨在考查考生对进口设备中的几个价格：FOB、CIF 的掌握理解程度及对消费税计算公式的把握。消费税的计算公式为：消费税是价内税，在计算时用含税价作为计税基数，也就是用不含税的到岸价与关税之和除以(1-消费税
48、率)。8.建设工程质量管理条例规定，施工单位的质量责任和义务有( )。 A总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 B施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错 C施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位 D施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的是施工单位的质量责任和义务。根据建设工程质量管理条例第 27 条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。B、C、D 不属于施工单位的质量责任和义务的内容。9.中华人民共和国建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或
