1、注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 188 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 吊同一重物，斜索夹角不同，如图所示，若斜索拉力为 N，总吊索拉力为 P，则( )。（A）PAPB NANB（B） PA=PB NANB（D）PANBPB2 采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的( ) 。（A）50%（B） 70%（C） 75%（D）80%3 注浆量除受浆液向地层渗透和泄漏影响外，还受曲线掘进、超挖和浆液种类等因素影响，不能准确确定，一般采用以下方法确定，式中 Q注浆量(m 3)，充填系数，D盾
2、构切削外径(m)，d预制管片外径(m)，I每次充填长度(m)，充填系数入是根据浆液特性(体积变化) 、土质及施工损耗考虑的比例系数，基于经验确定，按下式计算注浆量 Q，正确的是（ ）。（A）Q=(D 2+d2)12（B） Q=(D2d2)l4（C） Q=(D2+d2)14（D）Q=(D 2d2)24 施工项目质量计划应由（ ）主持编制。（A）项目总工（B）公司质量负责人（C）项目经（D）公司技术负责人5 混凝土的强度中，( ) 是混凝土结构设计、事故质量控制和工程验收的重要依据。（A）混凝土轴心抗压强度（B）混凝土强度等级（C）混凝土抗拉强度（D）混凝土立方体抗压强度6 接受委托的拆迁单位违反
3、房屋拆迁条例的规定，转让拆迁业务的，由房屋拆迁管理部门责令改正，没收违法所得，并处合同约定的拆迁服务费( )的罚款。（A）25% 以上，50% 以下（B） 20%以上，50%以下（C） 30%以上，60%以下（D）10% 以上，40% 以下7 在材料质量控制中，对进场材料要合理组织( )，减少材料损失。（A）材料供应（B）材料使用（C）材料采购（D）材料运输8 在地面工程施工中，采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时，温度不应低于( )。（A）0（B） 10（C） 5（D）159 直锚筋与锚板应采用( )。（A）T 形焊（B）压力埋弧焊（C）穿孔塞焊（D）亚弧焊10 为防止墙
4、体产生内部凝结水，常设置一道隔汽层，其位置( )。（A）在墙低温一侧（B）在墙体保温层靠高温一侧（C）在墙高温一侧（D）与保温层位置无关11 ( ) 不能提高砌体受压构件的承载力。（A）提高构件的高厚比（B）减小构件的轴向偏心距（C）增大构件截面尺寸（D）提高块体和砂浆的强度等级12 先张法预应力筋放张，当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的( ) 。（A）55（B） 65（C） 75（D）8513 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的( )（A）15（B） 20（C）
5、 25（D）3014 对水平角和竖直角进行测量的一种仪器是( )。（A）经纬仪（B）水准仪（C）全站仪（D）弯沉仪15 制作预埋件时，钢筋与钢板连接采用的焊接方法为( )。（A）闪光对焊（B）电弧焊（C）电阻点焊（D）电渣压力焊16 屋面卷材铺贴应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝，应( )。（A）顺流水方向搭接（B）垂直流水方向搭接（C）顺年最大频率风向搭接（D）垂直年最大频率风向搭接17 木材的特性包括( ) 。（A）木材轻质高强（B）具有韧性，但不具有弹性（C）抗震、抗冲击性能好（D）我国木材的强度是以含水率为 10%时木材的实测强度作为木材的强度18 屋面女儿墙、变形缝等处的防水层泛水高度
6、不应小于( )mm。（A）300（B） 250（C） 200（D）12019 在工程网络计划执行过程中，如果需要确定某工作进度偏差对总工期的影响，应根据( ) 的差值来确定。（A）总时差与进度偏差（B）自由时差与进度偏差（C）时距与进度偏差（D）自由时差与总时差20 根据建筑内部装修设计防火规范(GB 50222-95)，纸面石膏板属于( )建筑材料。（A）不燃性（B）难燃性（C）可燃性（D）易燃性二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 建筑石膏的特性包括( )（
7、A）防水性能好（B）凝结硬化快（C）防火性能好（D）硬化后体积稳定（E）硬化后空隙率高22 需要单独编制专项施工方案的分部分项工程有（ ）。（A）开挖深度为 2m，但地质条件极其复杂的基坑支护工程（B）提升高度 50m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程（C）影响行人安全的拆除工程（D）跨度为 24m 的钢结构安装工程（E）水下作业工程23 改善混凝土拌和物流变性能的外加剂有( )。（A）防水剂（B）泵送剂（C）引气剂（D）膨胀剂（E）减水剂24 荷载效应是在荷载作用下结构或构件内产生的( )等的总称。（A）振幅（B）内力（C）位移（D）变形（E）裂缝25 饰面板(砖) 工程应对( ) 进行
8、复验。（A）室内用花岗石(大于 200m2)的放射性指标（B）外墙陶瓷面砖的吸水率（C）寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性（D）防碱封闭底漆（E）粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度26 模板及其支架应具有足够的( )，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。（A）刚度（B）强度（C）稳定性（D）抗风性（E）承载能力27 施工总进度计划具有( )的特点。（A）控制性强（B）作业性强（C）指导性强（D）综合性强（E）内容详细具体28 液压张拉千斤顶按机型不同可分为( )。（A）拉杆式（B）穿心式（C）张拉式（D）锥锚式（E）台座式29 土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必
9、须( )或者重新签订土地使用权出让合同，相应调整土地使用权出让金。（A）取得市、县人民政府城市规划行政主管部门的同意（B）取得出让方的同意（C）取得出让方主管部门的同意（D）取得使用者主管部门的同意（E）签订土地使用权出让合同变更协议30 钢结构一、二级焊缝不得有（ ）等缺陷。（A）表面气孔（B）夹渣（C）弧坑裂纹（D）焊道（E）电弧擦伤三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【背景】 某一级施工企业以总价合同形式承包了某市高新技术开发区的两幢科研楼，结构方案为大柱网框架轻墙体系，采用预应力大跨度叠合楼板，墙体采用内浇外砌，窗户采用单框双玻璃空腹钢窗，面积利用率
10、为 87%，单方造价为 1200 元/m2。 该施工企业为控制工程造价和进一步降低费用，在项目管理目标责任书中要求项目经理部降低成本 10%。该项目经理拟对设计方案的土建工程部分，以工程材料费为对象开展价值工程分析。分析时将土建工程部分划分为四个功能项目，各功能项目评分值及预算成本见表 4-1。【问题】 1用价值工程原理说明提高价值的途径。 2求出本工程各分部工程的评价系数、成本系数和价值系数。 3用价值工程试分析各功能项目的目标成本及其可能降低的额度，并确定功能改进顺序。 4若本案例是用挣值法理论进行成本控制，即主要是对哪三个费用值进行分析? 5若该工程要求项目经理用因素分析法来进行工程成本
11、分析，那么这种方法的基本理论及计算步骤分别是什么? 32 某国家机关新建一办公楼，建筑面积 50000m2，通过招投标手续，确定了由某建筑公司进行施工，并及时签署了施工合同。双方签订施工合同后，该建筑公司又进行了劳务招标，最终确定江苏某劳务公司为中标单位，并与其签订了劳务分包合同，在合同中明确了双方韵权利和义务。该工程由本市某监理单位实施监理任务。 该建筑公司为了承揽该项施工任务，采取了低报价策略而获得中标，在施工中，为了降低成本，施工单位采用了一个小砖厂价格便宜的砖，在砖进场前未向监理单位申报。 在施工过程中，屋面带挂板大挑檐悬挑部分根部突然断裂。建设单位未按规定办理工程质量监督手续。经事故
12、调查、原因分析，发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差，致使受力钢筋反向，构件厚度控制不严而导致事故发生。 问题 1该建筑公司对砖的选择和进场的做法是否正确?如果不正确，施工单位应如何做? 2施工单位的现场质量检查的内容有哪些? 3施工单位为了降低成本，对材料的选择应如何去做才能保证其质量? 4对该起质量事故监理公司是否应承担责任?原因是什么 ? 5政府对建设工程质量监督的职能是什么? 33 背景资料 某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括 A、B、C 、D 、E、 F、G、H 八项工作，合同工期 360 天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装
13、与调试工作，合同工期 180 天。通过相互协调，编制了如图 7 所示的网络进度计划。 该工程施工过程中发生了以下事件： (1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制柱供应不及时，使 A 工作延误 7 天； (2)B 工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致；甲建筑公司进行了返工处理，损失 5 万元，且使 B 工作延误 15 天； (3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成 C 工作增加工作时间 5 天，窝工损失 5 万元； (4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误 5 天，损失12 万元。发生
14、以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。 问题 1施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿?2 如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位 6000 元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款 6000 元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?3该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有 800 根桩，桩长 9m。合同规定：桩基础分项工程的综合单价为 180 元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按 950 元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少? 34 背景资料 某工程项目开工之前
15、，承包方向工程师提交了施工进度计划如图 4 所示，该计划满足合同工期 100 天的要求。 在上述施工进度计划中，由于工作 E 和工作 G 共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第 25 天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作 B 停工 10 天(其他工作持续时间不变)，工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下： 1调整方案，将工作 J 的持续时间压缩 5 天。 2费用补偿要求 (1)工作 J 压缩 5天，增加赶工费
16、 25000 元； (2)塔吊闲置 15 天补偿：600 元/ 天(塔吊租赁费)15 天9000 元； (3)由于工作 B 停工 10 天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失 45000 元。 问题 1如果在原计划中先安排工作 E，后安排工作 G 施工，塔吊应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?2 工作 B 停工 10 天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理?3 承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么? 35 背景资料某工程项目分为 A、B、C 三个单项工程，经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C 三
17、个单项工程合同条款中有如下规定。1A 工程在施工图设计没有完成前，业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。 由于设计工作尚未完成，承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同，以减少双方的风险。合同条款中规定：(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。(3)乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。2B 工程合同额为 9000 万元，总工期为 30
18、个月，工程分两期进行验收，第一期为 18 个月，第二期为 12 个月。在工程实施过程中，出现了下列情况：(1)工程开工后，从第三个月开始连续四个月业主未支付承包商应付的工程进度款。为此，承包商向业主发出要求付款通知，并提出对拖延支付的工程进度款应计利息的要求，其数额从工程师计量签字后第 11 天起计息。业主方以该四个月未支付工程款作为偿还预付款而予以抵消为由，拒绝支付。为此，承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定，以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工，并要求业主承担违约责任。(2)工程进行到第 10 个月时，国务院有关部门发出通知，指令压缩国家基建投资，要求某些建设项目暂停施工，该
19、项目属于指令停工项目。因此，业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此，承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。(3)复工后在工程后期，工地遭遇当地百年以来最大的台风，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延了两个月。为此，业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。3C 工程在施工招标文件中规定工期按工期定额计算，工期为 550 天。但在施工合同中，开工日期为 1997 年 12 月 15 日，竣工日期为 1999 年 7 月 20 日，日历天数为 581 天。问题1. A 单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式
20、是否妥当 ?合同条款中有哪些不妥之处?2B 单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理?3C 单项工程合同的合同工期应为多少天?4合同变更价款的原则与程序包括哪些内容?合同争议如何解决? 注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 188 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【知识模块】 综合2 【正确答案】 C【试题解析】 先张法施工是在浇筑混凝土前张拉预应力筋并将张拉的预应力筋临时固定在强台座或钢模上,然后浇筑混凝土,混凝土强度一般不低于设计强度的75%。【知识模块】 建筑工程施工技术3 【正确答案】 B【知识模块】
21、建筑工程施工技术4 【正确答案】 C【知识模块】 建筑工程项目施工管理5 【正确答案】 B【试题解析】 混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的，采用符号 c 与立方体抗压强度标准值(单位为 MPa)表示。普通混凝土划分为C15、C20、c25 、C30、C35 、C40、C45、C50、C55、C60、C65 、C70 、C75 和C80 共 14 个等级。混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要依据。6 【正确答案】 A7 【正确答案】 B8 【正确答案】 C9 【正确答案】 A10 【正确答案】 B11 【正确答案】 A12 【正确答案】 C【试题解析】 预
22、应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 75。放张时宜缓慢放松锚固装置，使各根预应力筋同时缓慢放松。13 【正确答案】 D【试题解析】 建筑施工企业试验应逐步实行有见证取样和送检制度。即在建设单位或监理人员见证下，由施工人员在现场取样，送至实验室进行试验。见证取样和送检次数不得少于试验总次数的 30。14 【正确答案】 A15 【正确答案】 B16 【正确答案】 A【试题解析】 铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝，应顺流水方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝，应顺年最大频率风向搭接。17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正
23、确答案】 A20 【正确答案】 B【试题解析】 本题考核的是建筑材料燃烧性能的分级。安装在钢龙骨上燃烧性能大 B1(难燃性)级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为 A(不然性)级装修材料使用。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 建筑石膏的特性包括凝结硬化快、硬化时体积微膨胀、硬化后空隙率高、防火性能好、耐水性和抗冻性差。【知识模块】 建筑工程技术22 【正确答案】 A，B，C，E【知识模块】 建筑工程项目施工相关法规与标准23
24、 【正确答案】 B,C,E24 【正确答案】 B,D,E25 【正确答案】 A,B,C,E26 【正确答案】 A,C,E27 【正确答案】 A,D28 【正确答案】 A,B,D,E29 【正确答案】 A,B,E30 【正确答案】 A，B，C，E三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 1按价值工程的公式 V=F/C 分析，提高价值的途径有 5 条： (1)功能提高，成本不变； (2)功能不变，成本降低； (3)功能提高，成本降低； (4)降低辅助功能，大幅度降低成本； (5)功能大大提高，成本稍有提高。2各分部工程的评价系数、成本系数和价值系数见表
25、4-3。3企业要求的降低成本 10%，价值为 1282010%=1282(万元 )，即目标成本为 11538 万元(见表 4-3)。按评价系数进行分配，见表 4-3 中的第列。第 列和第列之差填入第列。从第 列中可见，降低成本潜力大的是装饰工程，降低成本目标值是 825.6 万元，占降低成本总任务的 64.4%，其次是主体结构工程、桩基围护工程。地下室工程的目标成本比预算成本高，故不考虑降低成本。4若采用挣值法理论进行成本控制，主要是控制三个费用值，即：已完成工作预算费用，计划完成工作预算费用，已完成工作实际费用。5因素分析法又称连锁转换法或连环代替法。这种方法可用来分析各种因素对成本形成的影
26、响程度。在进行分析时，首先要确定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，并分别比较其计算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。 因素分析法的计算步骤如下： (1)确定分析对象(即所分析的技术经济指标)，并计算出实际与目标(或预算)数的差异； (2)确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互进行排序(排序规则是：先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值)； (3)以目标( 或预算)数为基础，将各因素的目标(或预算) 数相乘，作为分析替代的基数； (4) 将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来； (5)将每次替换计算所得的结果，与前
27、一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。【试题解析】 本案例考查的是用价值工程进行成本控制。问题 1 考查的是运用价值工程进行设计方案评价的方法、过程和原理。问题 2 考查的是运用价值工程进行设计方案优化和工程造价控制的方法。价值工程要求方案满足必要功能，清除不必要功能。在运用价值工程对方案的功能进行分析时，各功能的价值指数有以下三种情况；(1)V=1，说明该功能的重要性与其成本的比重大体相当，是合理的，无需进行价值工程分析；(2)V1，说明该功能不太重要，而目前成本比重偏高，可能存在过剩功能，应作为重点分析对象，寻找降低成本的途径；(3)V1，出现这种结果的原因较多，其中
28、较常见的是：该功能较重要，而目前成本偏低，可能未能充分实现该重要功能，应适当增加成本，以提高功能的实现程度，各功能目标成本的数值为总目标成本与该功能指数的乘积。32 【正确答案】 1.施工单位在砖进场前未向监理申报的做法是错误的。正确做法：施工单位运进砖前，应向项目监理机构提交工程材料报审表，同时附有砖的出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。2施工单位现场质量检查的内容：(1)开工前检查；(2)工序交接检查；(3)隐蔽工程检查；(4)停工后复工前的检查；(5)分项分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施
29、工；(6)成品保护检查。3施工单位为了降低成本，对材料的选择应该这样做才能保证质量：(1)掌握材料信息，优选供货厂家；(2)合理组织材料供应，确保施工正常进行；(3)合理组织材料使用，减少材料损失；(4)加强材料检查验收，严把材料质量关；(5)要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料；(6)加强现场材料管理。4对该起质量事故监理公司应承担责任。原因：监理单位接受了建设单位委托，并收取了监理费用，具备了承担责任的条件，而施工过程中，监理人员未能发现钢筋位置反向、构件厚度不严等质量问题，因此必须承担相应责任。5政府质量监督的职能包括两大方面：一是监督工程建设的各方主体(包括建设单位、施工单
30、位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等)的质量行为是否符合国家法律法规及各项制度的规定；二是监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。33 【正确答案】 1(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成 A 工作延误，因A 工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于 B 工作是非关键工作，因为已经对 A 工作补偿工期，B 工作延误的 15 天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不
31、应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使 C 工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。(4)由于乙公司的错误造成工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。2(1)甲公司应得到工期补偿为：事件(1)：业主预制桩供应不及时补偿工期 7 天。事件(4)：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿 5 天。合计：12 天甲公司应得到费用补偿为：事件(1)：760004.2 万元事件(2)：50 万元事件(4)：560003.0 万元合计；12.2 万元(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿 7 天。乙公司应得到费用补偿为：事
32、件(1)补偿： 76000 4.2 万元事件(4)罚款： 56000 3.0 万元合计：4.2-3.0=1.2 万元3桩购置费：800950 76 万元桩基础工程合同价款：8009180129.6 万元 甲公司桩基础施工应得工程价款：129.6-7653.6 万元34 【正确答案】 1塔吊应安排在第 31 天(上班时刻)进场投入使用。塔吊在工作E 与工作 G 之间没有闲置。2不合理。先进行工作 G，后进行工作 E，因为工作 E 的总时差为 30 天，这样安排不影响合同工期。3(1)补偿赶工费不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作 J 的持续时间不需要压缩)；(2)塔吊闲置补偿 9000
33、元不合理，因闲置时间不是 15 天；(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。塔吊闲置补偿：600 元/ 天10 天 = 6000 元。35 【正确答案】 1A 单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定，双方风险较大。合同条款中的不妥之处是：第 2 条中供“乙方参考使用” 提法不当，应改正为保证资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据。第 3 条不妥，不允许分包单位再次分包。2业主连续 4 个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任，承包商提出要求付款并计入利息是合理的。但除专门规定外，通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程师签字后第 15 天(即
34、14 天后)起计算，而不应是承包商所提出的第 11 天起算。另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付，不符合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的。由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的执行暂时中止，属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同，故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。承包商因遭遇不可抗力被迫停工，根据合同法业主可以不承担工期拖延的经济责任，业主应当给予工期顺延，但不补偿费用。3按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准，应认定工期目标为 581 天。4(1)变更
35、合同价款的调整按下列原则和方法进行：1)合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款，2)合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；3)合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经工程师确认后执行。(2)确定变更价款的程序是；1)变更发生后的 14 天内，承包方应提出变更价款报告，经工程师确认后，调整合同价；2)若变更发生后 14 天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；3)212 程师收到变更价款报告日起 14 天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起 14 天后该报告自动生效。(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：1)协商和解；2)有关部门调解；3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；4)向有管辖权的法院起诉。
